Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja KEHOP1.3.0-15-2016-00015 proj. tervezési,kivitelezési munkáinak FIDICSárgaKönyv szerinti megvalósítása 191/2009. (IX.15.) K.r.nek megfelelően | Országos Vízügyi Főigazgatóság

Dátum	Dokumentum
2016-08-18	Ajánlati felhívás
2016-09-26	További információk
2016-10-13	További információk
2016-10-28	További információk
2016-11-09	További információk
2016-11-23	További információk
2016-12-02	További információk
2017-05-17	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2017-11-20	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-08-29	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2021-02-26	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2021-07-01	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-06-16	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-11-28	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2016-08-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Partfal építése
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Partfal építése 📦
További CPV-kód: Partmegerősítés 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Postacím: Márvány utca 1./d
Postai irányítószám: 1012
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.ovf.hu 🌏
E-mail: varga.eniko@ovf.hu 📧
Telefon: +36 12254402 📞
Fax: +36 12120773 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-08-18 📅
Benyújtási határidő: 2016-10-04 📅
Közzététel dátuma: 2016-08-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 160-289002
HL-S szám: 160
További információk

Részajt. kizárás indoka: Tekintettel, hogy gazdasági,műszaki, valamint szerz. teljesítésével kapcs. egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok és komplex projektfelelősség) is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi lehetővé közbesz. egy részére történő ajánlattétel biztosítását, ajkérő részajánlattétel lehetőségét kizárja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

A beruházás megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és az építési munkák megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

A kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése:

Kotrási munkálatok keretében megvalósul a Velencei-tóban betorkolló vízfolyások, öböl szakaszainak kotrása ~ 102 500 m³ iszapkotrással.

A természetvédelmi, áramlásjavító és vízminőség védelmi kotrások összesen ~ 39 600 m³ mederanyag eltávolításával valósulnak meg.

Fentiek figyelembevételével összesen 142 100 m³ hidromechanizációs kotrási feladat melyek részben NATURA 2000 érintettségű területeken valamint 1,3–1,7 m üzemi vízszint mellett valósulnak meg.

A kotrási anyagok elhelyezéséhez ~ 296 000 m³ befogadó képességű zagytér kialakítása a Cserepes-szigeten, illetve a Dinnyési zagytéren.

Elbontásra kerül ~ 5 200 fm partvédőmű, illetve műszaki létesítmény, valamint a jogszabályban megfogalmazott műszaki feltételeknek megfelelő, azt kielégítő műszaki paraméterekkel épül részben az érintett települések belterületén ~ 29 000 fm új partvédőmű. Ezen partfal rekonstrukciós vízépítési munkák a Műszaki tervdokumentációban rendelkezésre bocsátott „A tervezett partvédőművek szerkezeti kialakításai” tervlap szerinti A-E jelű mintakeresztszelvényekben foglalt műszaki paraméterek alapján (Vasbeton támfal-, szádfal-, vasbeton cölöp-, útburkolat-, kőszórásos rézsű védelem, rézsűburkolat vízépítési vasbeton szerkezetek építési feladatok) valósítandóak meg.

A projekt végrehajtása során 6 természetes ívóhely, illetve 2 fenntartható halbölcső létesül.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél fő feladatai:

— megvalósíthatósági tanulmány (MT) felülvizsgálata, megfelelőségének biztosítása,

— vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció összeállítása az engedélyköteles létesítmények építéséhez, beavatkozásokhoz; jogerős engedélyek megszerzése,

— kiviteli tervek készítése a vízjogi létesítési engedélyek alapján,

— teljes körű kiviteli munka elvégzése,

— vízjogi üzemeltetési engedélyes dokumentáció összeállítása és jogerős határozat megszerzése az új, vagy megváltozott létesítményekre vonatkozóan.

A kivitelezés FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megvalósításra.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 49 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt.
További információk:

Részajt. kizárás indoka: Tekintettel, hogy gazdasági,műszaki, valamint szerz. teljesítésével kapcs. egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok és komplex projektfelelősség) is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi lehetővé közbesz. egy részére történő ajánlattétel biztosítását, ajkérő részajánlattétel lehetőségét kizárja.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Velence és Gárdony közigazgatási területe.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban: „Kr.”) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69. § (4)–(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.” 8–14. § és 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.

Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:

A „Kr.” 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Kr.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján – ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző 3 – számviteli beszámolóval – lezárt üzleti év vonatkozásában.

Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző 3 lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.

Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket;

P.2. a Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) valamit a (6)–(7) bekezdései szerinti esetekre az igazolással kapcsolatban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.1. a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P.2. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el legalább a 7 500 000 000 HUF-ot;

P.2. jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el legalább a 7 500 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. és P.2. pont szerinti követelmények).

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Műszaki és szakmai képességek:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap befejezett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) alapján.

Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza min. a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor;

M.2. a Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

Ha az M.2.a)-M.2.d) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az ajánlatban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Ha a jogosultságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített:

a) NATURA 2000 területen és/vagy védett vagy fokozottan védett természeti területen végzett, tó (vagy bármely állóvíz) rekonstrukciója/rehabilitációja során végzett hidromechanizációs kotrási feladatok elvégzésére vonatkozó referenciával, mely keretében megvalósult legalább 106 500 m³ iszap kotrása;

b) legalább 1 db, olyan település belterületén megvalósult vízépítési feladatokra vonatkozó tervezési és kivitelezési referenciával, melynek keretében kivitelezésre került rézsűburkolat, vasbeton támfal, vasbeton cölöp;

c) legalább 1 db, NATURA 2000 területen és/vagy védett vagy fokozottan védett természeti területen végzett összesen minimum 106 500 m³ hidromechanizációs tó (vagy bármely állóvíz) kotrását tartalmazó projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának készítésére és teljes kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésére vonatkozó referenciával.

Az M.1. a)-c) pontban foglalt alkalmassági feltételek legfeljebb pontonként 1-1 referenciaigazolással teljesíthetőek, valamint megfelelőség esetén egy referenciával több alkalmasság is igazolható, azaz a referenciák között átfedés megengedett.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § (1)–(2) bek. alapul véve jár el.

M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

a) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 3. rész 10. pontja szerinti (MV-VZ) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

b) 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 16. pontja szerinti (VZ-TER) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

c) 1 fő vízgazdálkodási szakértővel aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti (1. számú melléklet 3.5 pont árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterülete SZVV) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel;

d) 1 fő természetvédelmi szakértővel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti (1. számú melléklet 2.1 pont Természetvédelem szakterület élővilág védelem részterülete SZTVE) (vagy azzal egyenértékű) valamint (1. számú melléklet 2.2 pont Természetvédelem szakterület földtani természeti értékek részterülete SZTVF) szakértői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel;

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Szállítói fin.,tám.int.: 100 %.

Ajánlattétel: HUF.

Ellenszolg. kiegyenlítése Ptk. 6:130. § (1)–(2), Kbt. 135. § (1)–(2) ,(4)–(6), „Kr.” szerint teljesítésigazolását követően helyesen kiállított számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Alvállalkozóesetén Kbt. 135. § (3), „Kr.” 1. mell. szerinti fizetés.

1. részszámla szerz. érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítésnél, majd 45, 55, 65, 75 % és végszámla.

Részszámla összegét ajkérő által teljesítésig. elismert szerz. szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, részszámla szerinti nettó ellenszolg. szerz megvalósult értékét nem haladhatja meg

„Kr.»119. § (1): Ajkérő köteles biztosítani nyertes részére szerz. tartalékkeret nélkül elszámolható összege 50 %-nak megfelelő szállítói előleg igénylést.

Von. főbb jogszab.:

— 2015. évi CXLIII. tv,

— 272/2014. (XI.5.)« Kr.”,

— 2013. évi V. tv,

— 2003. évi XCII. tv 36/A §.

Fiz. feltételek részletesen közbesz.dok.-ban.

Tartalékkeret:szerz ár (egyösszegű ajánlati ár) 4 %.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2016-12-03 📅
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2016-10-04 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet.
További információk: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései alapján.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): 2. Ajánlattevő személyi állományának képzettsége
Minőségi kritérium (súlyozás): 42
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az M/2. a) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.1. alpontjában meghatározott, alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 7
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.2. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli tapasztalat (darabban meghatározva)
2.3. Az M/2. b) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.3. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli munkatapasztalat (hónapban meghatározva)
2.4. Az M/2. c) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.4. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli tapasztalat (darabban szakterületben meghatározva)
2.5. Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.5. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalat (hónapban meghatározva)
2.6. Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.6. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalat (darabban meghatározva)
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK08474
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Varga Enikő
A vevő profiljának címe: http://www.ovf.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek 🌏
Ajánlatkérő neve: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postacím: Alkotás utca 53. E épület III. emelet
Postai irányítószám: 1123
Kapcsolattartó pont: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010 📞
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu 📧
Fax: +36 17961001 📠
Ország: Budapest 🏙️
Ajánlatkérő neve: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Hivatkozás
További információk

1.Ajánlattevő,alvállalkozó,alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9. § (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta),

— cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

2. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt. 66. § (6) a) és b) pont szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 66. § (2) foglaltaknak megfelelő kifejezett,eredeti nyilatkozat,

— Kbt. 66. § (4) szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 66. § (5) alapján felolvasólap.

4. Kbt. 71. § (6) szerinti esetben hiánypótlást ajkérő nem biztosítja.

5. Szerződést megerősítő kötelezettségek szabályait szerződéstervezet tartalmazza:

Kötbér: szerződés olyan okból történő késedelmes v nem szerződésszerű teljesítése v meghiúsulása esetén, amelyért nyertes felelős.

Előleg-visszafizetési biztosíték: előleg igénylése és biztosíték nyújtása esetén.

Teljesítési biztosíték: szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Jólteljesítési biztosíték: szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Jótállás: megajánlás szerit, de minimum 24 hónap.

6.Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 1–100 pont; 1 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték.

Módszerek ism, mellyel Ajkérő megadja pontszámokat:

1. részszempontnál KH 1.6 2012-i útmutatójának („Útm.”) III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás;

2. részszempont 1, 2, 4, 6 alszempontja Útm. III.B.1. pontja szerinti pontozás, 3,5, alszempontja III.A.1.bb) szerinti arányosítás;

3. részszempont esetében Útm. III.A.1.ba) pont szerinti arányosítás.

Pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, kerekítés: 2 tizedesjegyig.

7. III.1.2) P.1.-P.2. és III.1.3) M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

8. Ajánlati biztosíték 20 000 000 HUF.

9. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni dokumentáció szerint.

10. Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

11. Kbt. 29. § (3) alapján Ajkérő jelen eljárást önálló ajánlatkérőként a jogi személyiséggel nem rendelkező „Partfal 2020 Konzorcium” (további tag: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) konzorciumvezetőjeként folytatja le.

12. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. Követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást V. nyilatkozatot eredetiben szükséges becsatolni dokumentáció 12.4. pontjának megfelelően. Ajkérő nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajtevő általi felelős fordítását elfogadja.

13. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.

14. A nyertesnek a dokumentáció szerinti építés-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerződéskötéskor be kell nyújtania. Valamint teljesítési biztosítékot is erre az időpontra kell nyújtani.

15. Előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek Kbt. 134. § (5) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.

16. Eljárás feltételes Kbt. 53. § (6) alapján

17. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembereknek szerződéskötésre rendelkezni kell megjelölt érvényes jogosultsággal.

18. II.2.6) kitöltése EU-ba feladás miatt,az nem releváns.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2016/S 160-289002 (2016-08-18)

További információk (2016-09-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-09-26 📅
Benyújtási határidő: 2016-10-19 📅
Közzététel dátuma: 2016-09-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 187-335252
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 160-289002
HL-S szám: 187
További információk

A közbeszerzési dokumentumok első kötete kiegészítésre került az 1.7 és 1.8 ponttal, valamint a fenti módosításnak megfelelően az értékelési szempontrendszer változásai is átvezetésre kerültek, amely alapján a felolvasólap is módosult. Változott továbbá a 2.3. értékelési részszempont a dokumentáció első kötetének általános részében, amely alapján a felolvasólap is módosult. A közbeszerzési dokumentumok második kötetébe bekerült új 2.21-es pont, amelynek hatására a 2-es ponton belül a további számozás is módosult, valamint módosult a 6.2 pont illetve pontosításra kerültek a fejezetcímek. Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok ötödik kötete. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Forrás: OJS 2016/S 187-335252 (2016-09-26)

További információk (2016-10-13)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Márvány utca 1/d.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-10-13 📅
Benyújtási határidő: 2016-11-07 📅
Közzététel dátuma: 2016-10-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 199-358087
HL-S szám: 199
További információk

Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásra vonatkozó része. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Forrás: OJS 2016/S 199-358087 (2016-10-13)

További információk (2016-10-28)
Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Telefon: +36 12254400 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-10-28 📅
Benyújtási határidő: 2016-11-14 📅
Közzététel dátuma: 2016-10-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 210-380498
HL-S szám: 210
További információk

Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok I–V. kötetei. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Forrás: OJS 2016/S 210-380498 (2016-10-28)

További információk (2016-11-09)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-11-09 📅
Benyújtási határidő: 2016-11-30 📅
Közzététel dátuma: 2016-11-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 218-396316
HL-S szám: 218
További információk

Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok AD 1. kötetének 22. sz. melléklete. Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok AD 2. kötetének 3.14. pontja a hivatkozást illetően. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Forrás: OJS 2016/S 218-396316 (2016-11-09)

További információk (2016-11-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-11-23 📅
Benyújtási határidő: 2016-12-07 📅
Közzététel dátuma: 2016-11-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 228-414816
HL-S szám: 228
További információk

A módosító hirdetményt Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Forrás: OJS 2016/S 228-414816 (2016-11-23)

További információk (2016-12-02)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-12-02 📅
Benyújtási határidő: 2016-12-15 📅
Közzététel dátuma: 2016-12-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 235-428021
HL-S szám: 235
Forrás: OJS 2016/S 235-428021 (2016-12-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-05-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 10 235 680 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Márvány utca 1/d

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-05-17 📅
Közzététel dátuma: 2017-05-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 096-188382
HL-S szám: 96
További információk

A szerződés teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót. A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: — Velence 2016 Konzorcium: Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., Adószám: 13961149-2-44.) közös ajánlattevők vezetője. Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em., Adószám: 14300327-2-44.) közös ajánlattevők tagja. Ajánlatot az alábbi ajánlattevők tettek: — Velence 2016 Konzorcium: Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., Adószám: 13961149-2-44.) közös ajánlattevők vezetője. Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em., Adószám: 14300327-2-44.) közös ajánlattevők tagja; — Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138., Adószám: 22929486-2-03.); — A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., Adószám: 24857538-2-44.); — Magyar Bau Holding Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), Adószám: 10776456-4-43.).

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Kotrási munkálatok keretében megvalósul a Velencei-tóban betorkolló vízfolyások, öböl szakaszainak kotrása ~114 150 m³ iszapkotrással.

Fentiek figyelembevételével összesen 153 750 m³ hidromechanizációs kotrási feladat melyek részben NATURA2000 érintettségű területeken valamint 1,3-1,7 m üzemi vízszint mellett valósulnak meg.

Elbontásra kerül ~ 5 200 fm partvédőmű, illetve műszaki létesítmény, valamint a jogszabályban megfogalmazott műszaki feltételeknek megfelelő, azt kielégítő műszaki paraméterekkel épül részben az érintett települések belterületén ~ 29 000 fm új partvédőmű. Ezen partfal rekonstrukciós vízépítési munkák a Műszaki tervdokumentációban rendelkezésre bocsátott „A tervezett partvédőművek szerkezeti kialakításai” tervlap szerinti A-E jelű mintakeresztszelvényekben foglalt műszaki paraméterek alapján (Vasbeton támfal-, szádfal-,vasbeton cölöp-, útburkolat-, kőszórásos rézsű védelem, rézsűburkolat vízépítési vasbeton szerkezetek építési feladatok) valósítandóak meg.

— vízjogi üzemeltetési engedélyes dokumentáció összeállítása az új, vagy megváltozott létesítményekre vonatkozóan.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1.Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap.)
2.Ajánlattevő személyi állományának képzettsége
2.1.Az M/2. a) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.1. alpontjában meghatározott, alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 9
Minőségi kritérium (név): 2.2.Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.2. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli tapasztalat (darabban meghatározva)
2.3.Az M/2. b) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.3. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli munkatapasztalat (hónapban meghatározva)
2.4.Az M/2. c) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.4. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli tapasztalat (darabban szakterületben meghatározva)
2.5.Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.5. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalat (darabban meghatározva)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-05-10 📅

Hivatkozás
További információk

A szerződés teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót.

A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

— Velence 2016 Konzorcium:

Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., Adószám: 13961149-2-44.) közös ajánlattevők vezetője.

Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em., Adószám: 14300327-2-44.) közös ajánlattevők tagja.

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők tettek:

Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em., Adószám: 14300327-2-44.) közös ajánlattevők tagja;

— Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138., Adószám: 22929486-2-03.);

— A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., Adószám: 24857538-2-44.);

— Magyar Bau Holding Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), Adószám: 10776456-4-43.).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2017/S 096-188382 (2017-05-17)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-11-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 10 235 680 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-11-20 📅
Közzététel dátuma: 2017-11-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 224-465385
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 096-188382
HL-S szám: 224
További információk

A szerződés teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót. A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: — Velence 2016 Konzorcium: Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., Adószám: 13961149-2-44.) közös ajánlattevők vezetője. Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em., Adószám: 14300327-2-44.)közös ajánlattevők tagja. Ajánlatot az alábbi ajánlattevők tettek: — Velence 2016 Konzorcium: Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., Adószám: 13961149-2-44.) közös ajánlattevők vezetője. Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em., Adószám: 14300327-2-44.)közös ajánlattevők tagja; — Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138., Adószám: 22929486-2-03.); — A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., Adószám: 24857538-2-44.); — Magyar Bau Holding Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), Adószám:10776456-4-43.).

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja KEHOP1.3.0-15-2016-00015 proj. tervezési,kivitelezési munkáinak FIDICSárgaKönyv szerinti megvalósítása 191/2009. (IX.15.) K.r.nek megfelelően
Rövid leírás:

Kotrási munkálatok keretében megvalósul a Velencei-tóban betorkolló vízfolyások, öböl szakaszainak kotrása ~114 150 m

A természetvédelmi, áramlásjavító és vízminőség védelmi kotrások összesen ~ 39 600 m

Fentiek figyelembevételével összesen 153 750 m

A kotrási anyagok elhelyezéséhez ~ 296 000 m

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című,KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Zsenyuk Péter

Hivatkozás
További információk

Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em., Adószám: 14300327-2-44.)közös ajánlattevők…

… tagja.

… tagja;

— Magyar Bau Holding Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), Adószám:10776456-4-43.).

Forrás: OJS 2017/S 224-465385 (2017-11-20)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-08-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 10 235 680 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-08-29 📅
Közzététel dátuma: 2019-09-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 169-412389
HL-S szám: 169
További információk
A II. számú szerződésmódosítás kelte: 6.8.2019

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-1.3.0-15-2016-00015

A szerződés odaítélése
Név: Colas Alterra Zrt.
Postacím: Bocskai út 73.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország 🇭🇺
Budapest 🏙️
Név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Postacím: Mészáros utca 13.
Postai irányítószám: 1016
A beszerzés teljes értéke: 10 235 680 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Buzsáki Judit

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2019/S 169-412389 (2019-08-29)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-02-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 10 235 680 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 043-106681
HL-S szám: 43
További információk

A 3.sz. szerzmód kelte: 2021.02.16. VII.2.1)folyt A Szerződéses Megállapodás 3.4 pontja szerint a Megrendelő a projektet 100 %-os mértékben a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében elnyert - az Európai Unió, valamint a Magyar Állami Költségvetés által biztosított - támogatásból finanszírozza. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező II., IV., és V. Szakaszokat teljes egészében, míg a III. Szakasz megvalósítását részben nem a jelen bekezdésben nevezett (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015) támogatásból kívánja finanszírozni, hanem egyéb (hazai) forrásból. Erre tekintettel, a Szerződéses Megállapodás 3.4 pontjának első bekezdése helyébe az alábbiak szerint módosított szöveg lép: „A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A KEHOP-ban elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződés Elfogadott Végösszegét és a Szerződéses Ár 100 %-át „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében elnyert - az Európai Unió, valamint a Magyar Állami Költségvetés által biztosított - támogatásból finanszírozza. A 3. számú szerződésmódosításban meghatározott műszaki tartalom megvalósítását nettó 33 507 723- Ft ellenértékig a Támogatási Szerződés tartalékkeretéből, valamint nettó 867 994 076-Ft erejéig egyéb (hazai) forrásból finanszírozza. 3.7 pont mód: „A Szerződéses Ár Szakaszonkénti megbontásával valamennyi Szakasz esetében legalább 6 részszámla (a Szakasz végszámlájával együtt) benyújtására van lehetősége a Vállalkozónak, ahol az egyes részszámlák értéke minimálisan el kell, hogy érje a Szakaszokra vonatkozó Szerződéses Ár 10 %-át.” A szerződésmódosítás adott Szakaszai vonatkozásában a munkák műszaki átadás-átvételi eljárása önálló Szakaszonként kell, hogy megtörténjen, erre tekintettel, a Különös Feltételek 10.1 pontjának helyébe az alábbiak szerint módosított szöveg lép: „Átvételi eljárás (Megrendelő általi átvétel) alatt a meghatározott Szakaszokra vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás értendő. A vállalkozó a Létesítményt vagy Szakaszt átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. A Vállalkozó a Létesítmény vagy Szakasz építésének befejezése után a 9. cikkely szerinti üzempróba, próbaüzem, komplex kipróbálás lefolytatásával köteles igazolni az elkészült létesítmény hibátlan működését. Vállalkozó köteles a Mérnököt írásban értesíteni (e-főnaplóban jelzett kezdeményezés) a Létesítmény vagy Szakasz teljes körű (átvételt megelőző tesztek, vizsgálatok sikerességét is beleértve) megvalósításáról, annak időpontját megelőző legalább 5 nappal korábban, melyben megjelöli a Létesítmény vagy Szakasz teljes körű megvalósításának időpontját, és kéri, hogy a Mérnök ezen időpontot követően kezdje meg a Létesítmény vagy Szakasz műszaki átadás-átvételét (készre jelentés). A Mérnök köteles a Létesítmény vagy Szakasz műszaki átadás-átvételi eljárását a készre jelentésben szereplő határidőt követően haladéktalanul megkezdeni. A Mérnök az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a Vállalkozót és egyéb érdekelteket az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről. Ha a Mérnök a Létesítmény vagy Szakasz átadás-átvételi eljárását a készre jelentésben szereplő határidőtől számított 15 napot követő tizenöt napon belül nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból 30 napon belül nem fejezi be, úgy Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást a Mérnök és a Megrendelő köteles kiadni. Folyt:VII.2.2)

További információk

A 3.sz. szerzmód kelte: 2021.02.16.

VII.2.1)folyt

A Szerződéses Megállapodás 3.4 pontja szerint a Megrendelő a projektet 100 %-os mértékben a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében elnyert - az Európai Unió, valamint a Magyar Állami Költségvetés által biztosított - támogatásból finanszírozza. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező II., IV., és V. Szakaszokat teljes egészében, míg a III. Szakasz megvalósítását részben nem a jelen bekezdésben nevezett (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015) támogatásból kívánja finanszírozni, hanem egyéb (hazai) forrásból. Erre tekintettel, a Szerződéses Megállapodás 3.4 pontjának első bekezdése helyébe az alábbiak szerint módosított szöveg lép:

„A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A KEHOP-ban elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződés Elfogadott Végösszegét és a Szerződéses Ár 100 %-át „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében elnyert - az Európai Unió, valamint a Magyar Állami Költségvetés által biztosított - támogatásból finanszírozza. A 3. számú szerződésmódosításban meghatározott műszaki tartalom megvalósítását nettó 33 507 723- Ft ellenértékig a Támogatási Szerződés tartalékkeretéből, valamint nettó 867 994 076-Ft erejéig egyéb (hazai) forrásból finanszírozza.

3.7 pont mód:

„A Szerződéses Ár Szakaszonkénti megbontásával valamennyi Szakasz esetében legalább 6 részszámla (a Szakasz végszámlájával együtt) benyújtására van lehetősége a Vállalkozónak, ahol az egyes részszámlák értéke minimálisan el kell, hogy érje a Szakaszokra vonatkozó Szerződéses Ár 10 %-át.”

A szerződésmódosítás adott Szakaszai vonatkozásában a munkák műszaki átadás-átvételi eljárása önálló Szakaszonként kell, hogy megtörténjen, erre tekintettel, a Különös Feltételek 10.1 pontjának helyébe az alábbiak szerint módosított szöveg lép:

„Átvételi eljárás (Megrendelő általi átvétel) alatt a meghatározott Szakaszokra vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás értendő. A vállalkozó a Létesítményt vagy Szakaszt átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

A Vállalkozó a Létesítmény vagy Szakasz építésének befejezése után a 9. cikkely szerinti üzempróba, próbaüzem, komplex kipróbálás lefolytatásával köteles igazolni az elkészült létesítmény hibátlan működését.

Vállalkozó köteles a Mérnököt írásban értesíteni (e-főnaplóban jelzett kezdeményezés) a Létesítmény vagy Szakasz teljes körű (átvételt megelőző tesztek, vizsgálatok sikerességét is beleértve) megvalósításáról, annak időpontját megelőző legalább 5 nappal korábban, melyben megjelöli a Létesítmény vagy Szakasz teljes körű megvalósításának időpontját, és kéri, hogy a Mérnök ezen időpontot követően kezdje meg a Létesítmény vagy Szakasz műszaki átadás-átvételét (készre jelentés). A Mérnök köteles a Létesítmény vagy Szakasz műszaki átadás-átvételi eljárását a készre jelentésben szereplő határidőt követően haladéktalanul megkezdeni. A Mérnök az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a Vállalkozót és egyéb érdekelteket az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről.

Ha a Mérnök a Létesítmény vagy Szakasz átadás-átvételi eljárását a készre jelentésben szereplő határidőtől számított 15 napot követő tizenöt napon belül nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból 30 napon belül nem fejezi be, úgy Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást a Mérnök és a Megrendelő köteles kiadni.

Folyt:VII.2.2)

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Boros András Zoltán

Hivatkozás
További információk

A 3.sz. szerzmód kelte: 2021.02.16.

VII.2.1)folyt

A Szerződéses Megállapodás 3.4 pontja szerint a Megrendelő a projektet 100 %-os mértékben a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében elnyert - az Európai Unió, valamint a Magyar Állami Költségvetés által biztosított - támogatásból finanszírozza. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező II., IV., és V. Szakaszokat teljes egészében, míg a III. Szakasz megvalósítását részben nem a jelen bekezdésben nevezett (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015) támogatásból kívánja finanszírozni, hanem egyéb (hazai) forrásból. Erre tekintettel, a Szerződéses Megállapodás 3.4 pontjának első bekezdése helyébe az alábbiak szerint módosított szöveg lép:

„A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A KEHOP-ban elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződés Elfogadott Végösszegét és a Szerződéses Ár 100 %-át „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében elnyert - az Európai Unió, valamint a Magyar Állami Költségvetés által biztosított - támogatásból finanszírozza. A 3. számú szerződésmódosításban meghatározott műszaki tartalom megvalósítását nettó 33 507 723- Ft ellenértékig a Támogatási Szerződés tartalékkeretéből, valamint nettó 867 994 076-Ft erejéig egyéb (hazai) forrásból finanszírozza.

3.7 pont mód:

„A Szerződéses Ár Szakaszonkénti megbontásával valamennyi Szakasz esetében legalább 6 részszámla (a Szakasz végszámlájával együtt) benyújtására van lehetősége a Vállalkozónak, ahol az egyes részszámlák értéke minimálisan el kell, hogy érje a Szakaszokra vonatkozó Szerződéses Ár 10 %-át.”

A szerződésmódosítás adott Szakaszai vonatkozásában a munkák műszaki átadás-átvételi eljárása önálló Szakaszonként kell, hogy megtörténjen, erre tekintettel, a Különös Feltételek 10.1 pontjának helyébe az alábbiak szerint módosított szöveg lép:

„Átvételi eljárás (Megrendelő általi átvétel) alatt a meghatározott Szakaszokra vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás értendő. A vállalkozó a Létesítményt vagy Szakaszt átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

A Vállalkozó a Létesítmény vagy Szakasz építésének befejezése után a 9. cikkely szerinti üzempróba, próbaüzem, komplex kipróbálás lefolytatásával köteles igazolni az elkészült létesítmény hibátlan működését.

Vállalkozó köteles a Mérnököt írásban értesíteni (e-főnaplóban jelzett kezdeményezés) a Létesítmény vagy Szakasz teljes körű (átvételt megelőző tesztek, vizsgálatok sikerességét is beleértve) megvalósításáról, annak időpontját megelőző legalább 5 nappal korábban, melyben megjelöli a Létesítmény vagy Szakasz teljes körű megvalósításának időpontját, és kéri, hogy a Mérnök ezen időpontot követően kezdje meg a Létesítmény vagy Szakasz műszaki átadás-átvételét (készre jelentés). A Mérnök köteles a Létesítmény vagy Szakasz műszaki átadás-átvételi eljárását a készre jelentésben szereplő határidőt követően haladéktalanul megkezdeni. A Mérnök az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a Vállalkozót és egyéb érdekelteket az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről.

Ha a Mérnök a Létesítmény vagy Szakasz átadás-átvételi eljárását a készre jelentésben szereplő határidőtől számított 15 napot követő tizenöt napon belül nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból 30 napon belül nem fejezi be, úgy Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást a Mérnök és a Megrendelő köteles kiadni.

Folyt:VII.2.2)

Forrás: OJS 2021/S 043-106681 (2021-02-26)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-07-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 10 235 680 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 128-338733
HL-S szám: 128
További információk
A IV. számú szerződésmódosítás kelte: 2021. május 31.
Forrás: OJS 2021/S 128-338733 (2021-07-01)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-06-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 10 235 680 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-06-16 📅
Közzététel dátuma: 2022-06-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 118-332296
HL-S szám: 118
További információk

Az V. számú szerződésmódosítás kelte: 2022. május 27. VII.2.1) pont folytatása: Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja. A tartalékkeret az Általános feltételek 13.5. Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.” 3.9. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződést akként módosítják, hogy a teljesítésre irányadó műszaki tartalom (8.5.7. Megrendelő Követelményei) a Vállalkozó által benyújtott és elfogadott, a 2.2 pontban ismertetett Változtatási Javaslatok alapján a jelen, 5. sz. Szerződésmódosítás mellékleteként csatolt, Mérnök és Megrendelő által elfogadott műszaki tartalmak szerint módosul, illetve azokkal kiegészül. VII.2.2 pont folytatása: 2.3. A 10/M Változtatási Javaslat eredményeként a 32. helyszínen a partfal szakaszhatárának módosítására 45 fm további rézsűs partszakasz építése valósul meg. 2.4. A 16/2M Változtatási Javaslat eredményeként a 3. számú helyszínen az Agárdi Park Strand területén megvalósított természetes föveny megfelelő védelmének kialakítása érdekében 65 fm hosszú hullámtörő építése valósul meg. 2.5. Vállalkozó az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képző Kiegészítő tájékoztatások, az 5. kötet Indikatív tervek, a módosított Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet „Megrendelő követelményei illetve a figyelembevételével adta be ajánlatát a tárgyi létesítmény megvalósítására. 2.6. A 10/M Változtatási Javaslat kapcsán a Mérnök által 2020. 01. 16.-án Vállalkozói javaslat bekérése tárgyában kiküldött levélben szereplő műszaki tartalom nem volt része az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek, így az Változtatást eredményez. A Mérnök által megadott műszaki tartalmak nem volt részei az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek, így azok Változtatást eredményeznek. Vállalkozó a Mérnök fent hivatkozott levele szerint eljárva elkészítette és (ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkely a-c) pontja szerint) benyújtotta a 10/M. számú Változtatási Javaslatát, „32. helyszín - partfal szakaszhatár módosítására” vonatkozóan. A Műszaki Ellenőr a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módosításához elnevezésű Útmutató rendelkezéseinek is megfelelően, alátámasztottan, a költségvetés egységárainak alapul vételével, egyidejűleg - a beárazott költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozóan - a Vállalkozó által megtett 10/M számú Változtatási Javaslatnak is a részletes átvizsgálását követően nettó 10 287 306,- Ft + ÁFA mérték szerint tett javaslatot a munkák elfogadhatóságát illetően. A Vállalkozó által benyújtott 10/M sz. Változtatási Javaslatot a Mérnök szervezet a 2022. 02. 15-én kelt határozatával, a Megrendelő a 2022. 02. 11-én kelt, 26313-0005/2022 ügyiratszámú nyilatkozatával megalapozottnak tartotta és elfogadta nettó 10 287 306,- Ft (+ Áfa) összeg értékéig. 2.7. A 16/2M Változtatási Javaslatban szereplő műszaki tartalom nem volt része az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek, így az Változtatást eredményez. Vállalkozó elkészítette és (ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkely a-c) pontja szerint) benyújtotta a 16/2M. számú Változtatási Javaslatát, „3. Agárdi Park Strand gyerekmedencéjébe behordott homok „elhabolása” okán javasolt hullámtörő létesítésére vonatkozóan. Folytatás: VI.4.3 a pontban

További információk

Az V. számú szerződésmódosítás kelte: 2022. május 27.

VII.2.1) pont folytatása:

Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.

A tartalékkeret az Általános feltételek 13.5. Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.”

3.9. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződést akként módosítják, hogy a teljesítésre irányadó műszaki tartalom (8.5.7. Megrendelő Követelményei) a Vállalkozó által benyújtott és elfogadott, a 2.2 pontban ismertetett Változtatási Javaslatok alapján a jelen, 5. sz. Szerződésmódosítás mellékleteként csatolt, Mérnök és Megrendelő által elfogadott műszaki tartalmak szerint módosul, illetve azokkal kiegészül.

VII.2.2 pont folytatása:

2.3. A 10/M Változtatási Javaslat eredményeként a 32. helyszínen a partfal szakaszhatárának módosítására 45 fm további rézsűs partszakasz építése valósul meg.

2.4. A 16/2M Változtatási Javaslat eredményeként a 3. számú helyszínen az Agárdi Park Strand területén megvalósított természetes föveny megfelelő védelmének kialakítása érdekében 65 fm hosszú hullámtörő építése valósul meg.

2.5. Vállalkozó az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képző Kiegészítő tájékoztatások, az 5. kötet Indikatív tervek, a módosított Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet „Megrendelő követelményei illetve a figyelembevételével adta be ajánlatát a tárgyi létesítmény megvalósítására.

2.6. A 10/M Változtatási Javaslat kapcsán a Mérnök által 2020. 01. 16.-án Vállalkozói javaslat bekérése tárgyában kiküldött levélben szereplő műszaki tartalom nem volt része az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek, így az Változtatást eredményez.

A Mérnök által megadott műszaki tartalmak nem volt részei az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek, így azok Változtatást eredményeznek.

Vállalkozó a Mérnök fent hivatkozott levele szerint eljárva elkészítette és (ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkely a-c) pontja szerint) benyújtotta a 10/M. számú Változtatási Javaslatát, „32. helyszín - partfal szakaszhatár módosítására” vonatkozóan.

A Műszaki Ellenőr a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módosításához elnevezésű Útmutató rendelkezéseinek is megfelelően, alátámasztottan, a költségvetés egységárainak alapul vételével, egyidejűleg - a beárazott költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozóan - a Vállalkozó által megtett 10/M számú Változtatási Javaslatnak is a részletes átvizsgálását követően nettó 10 287 306,- Ft + ÁFA mérték szerint tett javaslatot a munkák elfogadhatóságát illetően.

A Vállalkozó által benyújtott 10/M sz. Változtatási Javaslatot a Mérnök szervezet a 2022. 02. 15-én kelt határozatával, a Megrendelő a 2022. 02. 11-én kelt, 26313-0005/2022 ügyiratszámú nyilatkozatával megalapozottnak tartotta és elfogadta nettó 10 287 306,- Ft (+ Áfa) összeg értékéig.

2.7. A 16/2M Változtatási Javaslatban szereplő műszaki tartalom nem volt része az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek, így az Változtatást eredményez.

Vállalkozó elkészítette és (ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkely a-c) pontja szerint) benyújtotta a 16/2M. számú Változtatási Javaslatát, „3. Agárdi Park Strand gyerekmedencéjébe behordott homok „elhabolása” okán javasolt hullámtörő létesítésére vonatkozóan.

Folytatás: VI.4.3 a pontban

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- megvalósíthatósági tanulmány (MT) felülvizsgálata, megfelelőségének biztosítása,

- vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció összeállítása az engedélyköteles létesítmények építéséhez, beavatkozásokhoz; jogerős engedélyek megszerzése,

- kiviteli tervek készítése a vízjogi létesítési engedélyek alapján,

- teljes körű kiviteli munka elvégzése,

- vízjogi üzemeltetési engedélyes dokumentáció összeállítása az új, vagy megváltozott létesítményekre vonatkozóan.

Hivatkozás
További információk

Az V. számú szerződésmódosítás kelte: 2022. május 27.

VII.2.1) pont folytatása:

Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.

A tartalékkeret az Általános feltételek 13.5. Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.”

3.9. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződést akként módosítják, hogy a teljesítésre irányadó műszaki tartalom (8.5.7. Megrendelő Követelményei) a Vállalkozó által benyújtott és elfogadott, a 2.2 pontban ismertetett Változtatási Javaslatok alapján a jelen, 5. sz. Szerződésmódosítás mellékleteként csatolt, Mérnök és Megrendelő által elfogadott műszaki tartalmak szerint módosul, illetve azokkal kiegészül.

VII.2.2 pont folytatása:

2.3. A 10/M Változtatási Javaslat eredményeként a 32. helyszínen a partfal szakaszhatárának módosítására 45 fm további rézsűs partszakasz építése valósul meg.

2.4. A 16/2M Változtatási Javaslat eredményeként a 3. számú helyszínen az Agárdi Park Strand területén megvalósított természetes föveny megfelelő védelmének kialakítása érdekében 65 fm hosszú hullámtörő építése valósul meg.

2.5. Vállalkozó az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képző Kiegészítő tájékoztatások, az 5. kötet Indikatív tervek, a módosított Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet „Megrendelő követelményei illetve a figyelembevételével adta be ajánlatát a tárgyi létesítmény megvalósítására.

2.6. A 10/M Változtatási Javaslat kapcsán a Mérnök által 2020. 01. 16.-án Vállalkozói javaslat bekérése tárgyában kiküldött levélben szereplő műszaki tartalom nem volt része az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek, így az Változtatást eredményez.

A Mérnök által megadott műszaki tartalmak nem volt részei az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek, így azok Változtatást eredményeznek.

Vállalkozó a Mérnök fent hivatkozott levele szerint eljárva elkészítette és (ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkely a-c) pontja szerint) benyújtotta a 10/M. számú Változtatási Javaslatát, „32. helyszín - partfal szakaszhatár módosítására” vonatkozóan.

A Műszaki Ellenőr a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módosításához elnevezésű Útmutató rendelkezéseinek is megfelelően, alátámasztottan, a költségvetés egységárainak alapul vételével, egyidejűleg - a beárazott költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozóan - a Vállalkozó által megtett 10/M számú Változtatási Javaslatnak is a részletes átvizsgálását követően nettó 10 287 306,- Ft + ÁFA mérték szerint tett javaslatot a munkák elfogadhatóságát illetően.

A Vállalkozó által benyújtott 10/M sz. Változtatási Javaslatot a Mérnök szervezet a 2022. 02. 15-én kelt határozatával, a Megrendelő a 2022. 02. 11-én kelt, 26313-0005/2022 ügyiratszámú nyilatkozatával megalapozottnak tartotta és elfogadta nettó 10 287 306,- Ft (+ Áfa) összeg értékéig.

2.7. A 16/2M Változtatási Javaslatban szereplő műszaki tartalom nem volt része az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek, így az Változtatást eredményez.

Vállalkozó elkészítette és (ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkely a-c) pontja szerint) benyújtotta a 16/2M. számú Változtatási Javaslatát, „3. Agárdi Park Strand gyerekmedencéjébe behordott homok „elhabolása” okán javasolt hullámtörő létesítésére vonatkozóan.

Folytatás: VI.4.3 a pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

VI.3 pont folyt:

A Műszaki Ellenőr a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módosításához elnevezésű Útmutató rendelkezéseinek is megfelelően, alátámasztottan, a költségvetés egységárainak alapul vételével, egyidejűleg - a beárazott költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozóan - a Vállalkozó által megtett 4. számú Változtatási Javaslatnak is a részletes átvizsgálását követően nettó 99 597 600,- Ft + ÁFA mérték szerint tett javaslatot a munkák elfogadhatóságát illetően.

A Vállalkozó által benyújtott 16/2M sz. Változtatási Javaslatot a Mérnök szervezet a 2022. 02. 15-én kelt határozatával, a Megrendelő a 2022. 02. 11-én kelt, 26313-0005/2022 ügyiratszámú nyilatkozatával megalapozottnak tartotta és elfogadta nettó 99 597 600,- Ft (+ Áfa) összeg értékéig.

A fentiek alapján a jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalmi változások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, a projekt megvalósítása érdekében váltak szükségessé, előre nem láthatók voltak és a projektcélok megvalósulása érdekében szükségesek.

Megrendelő kifejezetten akként nyilatkozik és elismeri, hogy a fenti körülmények a Vállalkozónak nem felróhatók, a további összeg kifizetésére vonatkozó igény olyan körülményekre vezethető vissza, melyekért Vállalkozó nem felelős.

Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítása nem arra irányul, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy az ajánlatkérő (Megrendelő) átvállaljon a nyertes ajánlattevőt (Vállalkozót) terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt (Vállalkozót) terhelő kockázatokat.

Jelen szerződésmódosítás tárgya kizárólag a 2.2 pontban részletezett Változtatási javaslatok, illetve műszaki tartalmak vonatkozásban szükségessé vált Változtatások (pótmunkák) meghatározása és erre tekintettel a Szerződéses Ár, illetve a Szerződés Elfogadott Végösszegének módosítása. Jelen módosítás szerinti műszaki tartalmak megvalósítása nem érinti az Alapszerződés IV. Szakaszának véghatáridejét, nem eredményezi annak változtatását.

A jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalom változtatás közvetlenül hozzájárul a partmenti területek környezettudatos rehabilitációjához, valamint a parthasználat távlati fejlesztéséhez, összhangban van a vízi sportok használatához történő hozzáférés optimalizálásának szempontjaival, valamint a partfal használattal, ezáltal elősegíti a projekt alapvető céljainak teljesülését, megfelelve az ökológiai szempontoknak is.

A szerződésmódosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése, az megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének. A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A „De minimis” szabály értelmében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt eset azt az értékhatárt rögzíti, amelyet el nem érő értékű módosítás - amennyiben a szerződés alapvető jellemzőit egyébként nem változtatja meg - további feltételek fennállása nélkül is mindig jogszerűnek tekinthető.

Felek rögzítik továbbá, hogy a fentiek szerinti módosítások nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a Kbt. 142.§ (3) bekezdésben foglalt bármely - a (2) bekezdés alkalmazhatóságát kizáró - okot megvalósítaná.

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul, mely az alap költségvetés, valamint a pótmunka költségvetés tételei alapján is egyértelműen megállapítható. Nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át.

Forrás: OJS 2022/S 118-332296 (2022-06-16)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-11-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 199 244 669 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-28 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 233-670734
HL-S szám: 233
További információk

A VI. számú szerződésmódosítás kelte: 2022. október 19. VII.2.1) pont folytatása: „3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár nettó 11 199 244 669,- forint, azaz nettó tizenegymilliárd-százkilencvenkilencmillió-kettőszáznegyvennégyezer-hatszázhatvankilenc forint, amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A korábbi, nettó 98 106 233,- Ft tartalékkeret pénzügyi átcsoportosítással nettó 98 106 233,- Ft-tal csökken, ezért jelen 6. számú módosítás hatályba lépésével a Szerződés Elfogadott Végösszege nettó 11 199 244 669,- forint, amelyből tartalékkeretnek (feltételes összegnek) minősül nettó 0,- Ft. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja. 3.9. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződést akként módosítják, hogy a megvalósítandó műszaki tartalom (8.5.7. Megrendelő Követelményei) a Vállalkozó által benyújtott és elfogadott, a 2.3 pontban ismertetett vállalkozói követelés alapján a jelen, 6. sz. Szerződésmódosítás mellékleteként csatolt 19. számú vállalkozói követelés szerinti, Mérnök és Megrendelő által elfogadott műszaki tartalom szerint módosul, illetve kiegészül. 3.10. Felek az Alapszerződés 4.4 pontjára tekintettel megállapodnak továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás aláírásával az előteljesítéshez hozzájárul a jelen szerződésmódosításban - különösen annak 3.8 pontjában - rögzítettek szerint. 4. Egyéb megállapítások 4.1. A jelen szerződésmódosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének, az alábbiak szerint. A Kbt. 141.§ (2) bek. alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A „De minimis” szabály értelmében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt eset azt az értékhatárt rögzíti, amelyet el nem érő értékű módosítás - amennyiben a szerződés alapvető jellemzőit egyébként nem változtatja meg - további feltételek fennállása nélkül is mindig jogszerűnek tekinthető. Felek rögzítik továbbá, hogy a fentiek szerinti módosítások nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a Kbt. 142.§ (3) bekezdésben foglalt bármely - a (2) bekezdés alkalmazhatóságát kizáró - okot megvalósítaná. A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul, mely az alap költségvetés, valamint a pótmunka költségvetés tételei alapján is egyértelműen megállapítható. A módosítás bár további összeg kifizetését eredményezi, az nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át. 4.2 Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírását követően is fenntartja a már bejelentett, azonban jelen szerződésmódosítás aláírásáig el nem bírált követeléseit, az azokból fakadó jogainak érvényesítését. Jelen szerződésmódosítás aláírása tehát nem minősül Vállalkozó részéről joglemondásnak a szerződéses jogviszonnyal összefüggő követelései tekintetében.

További információk

A VI. számú szerződésmódosítás kelte: 2022. október 19.

VII.2.1) pont folytatása:

„3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár nettó 11 199 244 669,- forint, azaz nettó tizenegymilliárd-százkilencvenkilencmillió-kettőszáznegyvennégyezer-hatszázhatvankilenc forint, amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A korábbi, nettó 98 106 233,- Ft tartalékkeret pénzügyi átcsoportosítással nettó 98 106 233,- Ft-tal csökken, ezért jelen 6. számú módosítás hatályba lépésével a Szerződés Elfogadott Végösszege nettó 11 199 244 669,- forint, amelyből tartalékkeretnek (feltételes összegnek) minősül nettó 0,- Ft. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.

3.9. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződést akként módosítják, hogy a megvalósítandó műszaki tartalom (8.5.7. Megrendelő Követelményei) a Vállalkozó által benyújtott és elfogadott, a 2.3 pontban ismertetett vállalkozói követelés alapján a jelen, 6. sz. Szerződésmódosítás mellékleteként csatolt 19. számú vállalkozói követelés szerinti, Mérnök és Megrendelő által elfogadott műszaki tartalom szerint módosul, illetve kiegészül.

3.10. Felek az Alapszerződés 4.4 pontjára tekintettel megállapodnak továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás aláírásával az előteljesítéshez hozzájárul a jelen szerződésmódosításban - különösen annak 3.8 pontjában - rögzítettek szerint.

4. Egyéb megállapítások

4.1. A jelen szerződésmódosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének, az alábbiak szerint. A Kbt. 141.§ (2) bek. alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A „De minimis” szabály értelmében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt eset azt az értékhatárt rögzíti, amelyet el nem érő értékű módosítás - amennyiben a szerződés alapvető jellemzőit egyébként nem változtatja meg - további feltételek fennállása nélkül is mindig jogszerűnek tekinthető.

Felek rögzítik továbbá, hogy a fentiek szerinti módosítások nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a Kbt. 142.§ (3) bekezdésben foglalt bármely - a (2) bekezdés alkalmazhatóságát kizáró - okot megvalósítaná.

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul, mely az alap költségvetés, valamint a pótmunka költségvetés tételei alapján is egyértelműen megállapítható. A módosítás bár további összeg kifizetését eredményezi, az nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át.

4.2 Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírását követően is fenntartja a már bejelentett, azonban jelen szerződésmódosítás aláírásáig el nem bírált követeléseit, az azokból fakadó jogainak érvényesítését. Jelen szerződésmódosítás aláírása tehát nem minősül Vállalkozó részéről joglemondásnak a szerződéses jogviszonnyal összefüggő követelései tekintetében.

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 11 199 244 669 HUF 💰

Hivatkozás

A VI. számú szerződésmódosítás kelte: 2022. október 19.

„3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár nettó 11 199 244 669,- forint, azaz nettó tizenegymilliárd-százkilencvenkilencmillió-kettőszáznegyvennégyezer-hatszázhatvankilenc forint, amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A korábbi, nettó 98 106 233,- Ft tartalékkeret pénzügyi átcsoportosítással nettó 98 106 233,- Ft-tal csökken, ezért jelen 6. számú módosítás hatályba lépésével a Szerződés Elfogadott Végösszege nettó 11 199 244 669,- forint, amelyből tartalékkeretnek (feltételes összegnek) minősül nettó 0,- Ft. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.

3.9. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződést akként módosítják, hogy a megvalósítandó műszaki tartalom (8.5.7. Megrendelő Követelményei) a Vállalkozó által benyújtott és elfogadott, a 2.3 pontban ismertetett vállalkozói követelés alapján a jelen, 6. sz. Szerződésmódosítás mellékleteként csatolt 19. számú vállalkozói követelés szerinti, Mérnök és Megrendelő által elfogadott műszaki tartalom szerint módosul, illetve kiegészül.

3.10. Felek az Alapszerződés 4.4 pontjára tekintettel megállapodnak továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás aláírásával az előteljesítéshez hozzájárul a jelen szerződésmódosításban - különösen annak 3.8 pontjában - rögzítettek szerint.

4. Egyéb megállapítások

4.1. A jelen szerződésmódosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének, az alábbiak szerint. A Kbt. 141.§ (2) bek. alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A „De minimis” szabály értelmében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt eset azt az értékhatárt rögzíti, amelyet el nem érő értékű módosítás - amennyiben a szerződés alapvető jellemzőit egyébként nem változtatja meg - további feltételek fennállása nélkül is mindig jogszerűnek tekinthető.

Felek rögzítik továbbá, hogy a fentiek szerinti módosítások nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a Kbt. 142.§ (3) bekezdésben foglalt bármely - a (2) bekezdés alkalmazhatóságát kizáró - okot megvalósítaná.

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul, mely az alap költségvetés, valamint a pótmunka költségvetés tételei alapján is egyértelműen megállapítható. A módosítás bár további összeg kifizetését eredményezi, az nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át.

4.2 Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírását követően is fenntartja a már bejelentett, azonban jelen szerződésmódosítás aláírásáig el nem bírált követeléseit, az azokból fakadó jogainak érvényesítését. Jelen szerződésmódosítás aláírása tehát nem minősül Vállalkozó részéről joglemondásnak a szerződéses jogviszonnyal összefüggő követelései tekintetében.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

VII.2.2) pont folytatása:

Vállalkozó elkészítette és (ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkely a-c) pontja szerint) benyújtotta a költségek kimutatását, amely szerint a Szerződéses Ár nettó 81 275 169,- Ft + nettó 112 401 657,-Ft = nettó 193 676 826,- Ft összeggel történő módosítása szükséges.

A 2022. május 10. napján kelt Mérnök állásfoglalás a 19. számú vállalkozói követelést támogatja, annak elfogadását javasolja. A vállalkozói követelésben Vállalkozó részletesen bemutatja, hogy a 2018. évben felfüggesztett kivitelezési munkálatok (vendégmólók bontása) tekintetében a munkálatok megkezdése kapcsán milyen organizációs költségei merülnek fel.

A fentiek szerinti jelen szerződésmódosítással érintett műszaki tartalmi változások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, a projekt megvalósítása érdekében váltak szükségessé, előre nem láthatók voltak és a projektcélok megvalósulása érdekében szükségesek.

Jelen szerződésmódosítás tárgya kizárólag a 2.3 pontban részletezett vállalkozói követelés, illetve az abban foglalt műszaki tartalmak vonatkozásban szükségessé vált Változtatások (pótmunkák) meghatározása és erre tekintettel a Szerződéses Ár, illetve a Szerződés Elfogadott Végösszegének módosítása. Jelen módosítás szerinti műszaki tartalmak megvalósítása nem érinti az Alapszerződés IV. Szakaszának véghatáridejét, nem eredményezi annak változtatását.

Forrás: OJS 2022/S 233-670734 (2022-11-28)