A PTE ÁOK új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése

Cím

A PTE ÁOK új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése.

Rövid leírás

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése a Modern Városok Program keretében.

Szöveg

A PTE ÁOK új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése.

Szöveg

Vállalkozási szerződés a PTE ÁOK új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése.

Szöveg

A PTE Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építése, az Orvostudományi Campusközepén elhelyezkedő park, továbbá a beruházás tárgyát képező épülethez és bővítéshez kapcsolódózöldfelületek átépítése, korszerűsítése, 254 db felszíni és épület alatti parkoló létesítése, környezetrendezés,és kapcsolódó szervizút felújítása, telken belüli közműfejlesztések, valamint az ezekhez kapcsolódó tervezésifeladatok ellátása.
A kivitelezési munka vasbeton tartószerkezeti, felvonó szerelési, illetve tanterem/előadóterem/szaktanteremmunkarészeket is tartalmaz. A labor területe meghaladja nettó 175 m2-t.
A beruházás céljait és volumenét az alábbi táblázat foglalja össze:
Fejlesztési cél Célterület Volumen.
Új Oktatási és Kutatási infrastruktúra építése Új Épületszárny 11 223 m2.
Parkolók létesítése Új Épületszárny és Campus 254 db.
Környezetrendezés, parképítés Telephely (Orvostudományi Campus) 20 250 m2.
Közműkiváltások és Közműfejlesztések Telephely (Orvostudományi Campus).

Szöveg

A PTE Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építése, az Orvostudományi Campus közepén elhelyezkedő park, továbbá a beruházás tárgyát képező épülethez és bővítéshez kapcsolódó zöldfelületek átépítése, korszerűsítése, 254 db felszíni és épület alatti parkoló létesítése, környezetrendezés, és kapcsolódó szervizút felújítása, telken belüli közműfejlesztések, valamint az ezekhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása.
A kivitelezési munka vasbeton tartószerkezeti, felvonó szerelési, illetve tanterem/előadóterem/szaktanterem munkarészeket is tartalmaz. A labor területe meghaladja nettó 175 m2-t.
Alapfeladat – Kivitelezési feladatok:
a) A PTE ÁOK Új épület tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi munka elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 1. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza; továbbá a Megrendelő által elfogadott engedélyes és kiviteli tervdokumentáció szerint. A Megrendelő által elfogadott tervdokumentációtól történő bármely eltéréshez Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
b) PTE ÁOK Új Épületének kivitelezésével érintett telephelyi közművek kivitelezési munkái;
c) PTE ÁOK telephelyén a fejlesztési terület határán belüli tájépítészeti és közlekedési feladatok kivitelezése.
Alapfeladat – Tervezési feladatok:
d) A PTE ÁOK Új Épülethez tervezése kapcsán az engedélyes tervdokumentáció elkészítése, a településképi vélemény beszerzése, ezek alapján az építési engedély beszerzése, valamint az építési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése,
e) PTE ÁOK telephely-fejlesztési tervek elkészítése (közmű, közlekedés, tájépítészet);
f) az átadott kiviteli tervek alapján a Tervezői művezetés biztosítása,
A Vállalkozó kötelessége:
— az Építési Terület átvételét követően folyamatosan felügyelni az Építési Területet a balesetek elkerülése érdekében,
— vagyonvédelem,
— a munkavédelem követelményeiről szóló 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendeletben meghatározott feladatok betartása és betartatása.
A Vállalkozó a Jogszabályoknak megfelelő helyen, kivitelben és tartalommal elkészítendő 2 építési táblán tájékoztatja a közvéleményt a PTE ÁOK Projekt lényeges adatairól a Megrendelő által jóváhagyott formában és tartalommal. Bármely hirdetés vagy reklám elhelyezéséhez (ideértve a Vállalkozó saját hirdetését vagy logóját is) a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ugyanakkor a Vállalkozó köteles elhelyezni a Megrendelő által igényelt reklámokat, reklámhordozókat, illetve tájékoztatásokat. Az elhelyezés, felszerelés költségei a Vállalkozót terhelik. Az elhelyezendő reklámanyagok elkészítésének költségei a Megrendelőt terhelik.
A Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt megrendelői személyzetet a létesítmény üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni.
A beruházás céljait és volumenét az alábbi táblázat foglalja össze:
Fejlesztési cél Célterület Volumen.
Új Oktatási és Kutatási infrastruktúra építése Új Épületszárny 11 223 m2.
Parkolók létesítése Új Épületszárny és Campus 254 db.
Környezetrendezés, parképítés Telephely (Orvostudományi Campus) 20 250 m2.
Közműkiváltások és Közműfejlesztések Telephely (Orvostudományi Campus).

A módosítandó szöveg helye

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Szöveg

Kizáró okok:
Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-16. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR.8. § (1) és a 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatástárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, valamint az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.

Szöveg

Kizáró okok:
Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8, 10, 12-16. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentummal történik, az azokat alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani.
A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
Az EEKD-ban tett nyilatkozatnak tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR.8. § (1) és a 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, valamint az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.

Szöveg

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye két egymást követő évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését- az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – árbevétele neméri el a 3 milliárd Ft-ot.
P2) az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele nem éri el az 5,8 milliárd forintot, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) árbevétele pedig nem éri el a 4 milliárd forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: a P1) feltétel.

Szöveg

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye két egymást követő évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – árbevétele nem éri el a 3 000 000 000 HUF-ot;
P2) az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele nem éri el az 2 800 000 000 HUF-ot, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) árbevétele pedig nem éri el a 2 100 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: a P1) feltétel.

Szöveg

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívásfeladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb kivitelezési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés napja év/hó/nap) és helyét,
— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
— az ellenszolgáltatás nettó összegét,
— az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara,illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
M3) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (2) bek. g) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az előzetes igazolás a 321/2015. (X.30.) KR. 1. § (1) bekezdés és a 3. § alapján történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
A) legalább 1 db, legalább 7 500 m2 nettó alapterületű, építmény kiviteli tervdokumentációja készítésére és kivitelezési munkáira vonatkozó referencia;
B), legalább 1 db egy szerződésen belül, legalább nettó 4 000 m2 alapterületen megvalósult közhasználatú építmény kivitelezési munkáira vonatkozó referencia, amely tartalmazott vasbeton tartószerkezeti, felvonószerelési munkarészeket; és legalább nettó 130 m2 labor építését is;
C) legalább 1 db egy szerződésen belül, legalább nettó 1000 m2 nettó alapterületen megvalósult új építésű épület kivitelezése, mely tartalmazott tanterem és /vagy szaktanterem és/vagy előadóterem munkarészeket.
1 referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.
M2) legalább az alábbi felsőfokú végzettségű szakemberekkel:
A) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 4. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
B) 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
C) 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
D) 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
E) 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú végzettségű, szakemberrel, aki a jogosultság megszerzésétől számított legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordinációterületen;
F) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 2. pontja szerinti (É)vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
K) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (K)vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
L) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 8. pontja szerinti (KÉ-K) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható.
M3) nem rendelkezik az elmúlt három évben évente legalább 30 fő statisztikai állományi létszámmal.

Szöveg

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb kivitelezési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés napja év/hó/nap) és helyét,
— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
— az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az előzetes igazolás a 321/2015. (X.30.) KR. 1. § (1) bekezdés és a 3. § alapján történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) – (10) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
A) legalább 1 db, legalább 7 500 m2 nettó alapterületű, építmény kiviteli tervdokumentációja készítésére és kivitelezési munkáira vonatkozó referencia;
B), legalább 1 db egy szerződésen belül, legalább nettó 4 000 m2 alapterületen megvalósult közhasználatú építmény kivitelezési munkáira vonatkozó referencia, amely tartalmazott vasbeton tartószerkezeti, felvonó szerelési munkarészeket;
C) legalább 1 db egy szerződésen belül, legalább nettó 1000 m2 nettó alapterületen megvalósult új építésű épület kivitelezése, mely tartalmazott tanterem és /vagy szaktanterem és/vagy előadóterem munkarészeket;
Előadóterem: egyidejűleg legalább 100 fő befogadására alkalmas, lépcsőzetes elrendezésű, speciális akusztikával, menekülő útvonallal és az épületben megfelelő térkapcsolatokkal rendelkező helyiség.
Tanterem: egyidejűleg 20 – 40 fő befogadására alkalmas egylégterű sík elrendezésű helyiség;
D) legalább 1 db egy szerződésen belül, legalább nettó 130 m2 alapterületen megvalósult labor kivitelezési munkáira vonatkozó referencia.
1 referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.
Az A)-D) alkalmassági követelmény egy-egy szerződéssel is igazolható.
M2) legalább az alábbi felsőfokú végzettségű szakemberekkel:
A) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 4. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
B) 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
C) 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
D) 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
E) 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú végzettségű, szakemberrel, aki legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordináció területen;
F) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 2. pontja szerinti (É) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
1 szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható.

Szöveg

Késedelmi kötbér:nettó Vállalkozói Díj 0,3 %-a/nap, maximum a Vállalkozói Díj 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 15 %-a.
Szerződésszegési kötbér: 200 000 HUF, folyamatos, ill ismétlődő szerződésszegés esetén naponta, ill alkalmanként fizetendő.
Jótállás: 36 hónap.
Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 – 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.
Előleg visszafizetési biztosíték: előleg összegével megegyező.
Előleg: Kbt. 135. § (7) bek. szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015.(X.30.) KR 30. és 32. § és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A. § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazz.

Szöveg

Késedelmi kötbér:nettó Vállalkozói Díj 0,3 %-a/nap, max10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre vonatkozó részszámla nettó összegének 30 %-a. Max a tartalékkerettel együtt figyelembe vett nettó vállalkozói díj 20 %-a.
A kötbér max esetén megrendelő jogosult a szerződést felmondani.
Jótállás: 36 hó Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 – 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bek b) szerint.
Előleg: Kbt. 135. § (7) bek. szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015.(X.30.) KR 30., 32., 32/A. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. és a Ptk 6:155. §- szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) és (5) bek. szerint. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A. § és az Áht. alapján teljesíti. Min 5 max 40 rész- és 1 végszámla nyújtható be. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részleteit, a szerződést megerősítő biztosítékokat a közb dok tartalmazza.

Szöveg

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint azáltaluk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – akülön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

Szöveg

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1), (4) rendelkezései szerint történik.

Szöveg

1. Ajánlatkérő 2017.08.09-én 12:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a 7624 Pécs, Szigeti út 12. cím előtt.
2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és a kapacitás esetében az ajánlatban aláírószemélyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozószervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4. A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bek. és a 134. § (5) bek. alapján nyilatkozni szükséges.
5. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.
6. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR 30. § (4) bek-re hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződésteljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.1 – III.1.3) valamennyi pontja esetében.
8. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, csak teljes ajánlat esetén biztosítható a komplex beruházás tervezett költségkereten belül történő megvalósítása és a folyamatos üzem megtartása mellett történő felújítás és építés. A kivitelezés organizációja valamint a telephelyen működő klinikai tevékenységek közmű összefüggései, eltakart szerkezetei a tervezői kiviteli terv szállítások folyamatosságát igénylik, azonos érdekkör csak a két szakterület egy szerződésbe utalásával tud megvalósulni.
9. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról(www.okfon.hu ) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően.
10. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazolótanúsítványa egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, ajánlattevő általműködtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza. Az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén egyenes arányosítás kerül alkalmazásra. Az értékelés során használt értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont.
13. A 322/2015. KR. 26. § szerint nyertes ajánlattevőnek tervezés esetén a teljesítést követő 36 hóig min. évi 500 millió Ft és min. 50 millió Ft/káresemény biztosítási összegű, kivitelezés esetén pedig min. évi 500 000 000HUF és min. 100 000 000 HUF/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
14. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783.
15. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

Szöveg

1. Ajánlatkérő 9.8.2017-én 12:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a 7624 Pécs, Szigeti út 12. cím előtt.
2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és a kapacitás esetében az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó és a kapacitás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4. A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bek. és a 134. § (5) bek. alapján nyilatkozni szükséges.
5. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapú ajánlat az irányadó.
6. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR 30. § (4) bek-re hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.1 – III.1.3) valamennyi pontja esetében.
7. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, csak teljes ajánlat esetén biztosítható a komplex beruházás tervezett költségkereten belül történő megvalósítása és a folyamatos üzem megtartása mellett történő felújítás és építés. A kivitelezés organizációja valamint a telephelyen működő klinikai tevékenységek közműösszefüggései, eltakart szerkezetei a tervezői kiviteli tervszállítások folyamatosságát igénylik, azonos érdekkör csak a két szakterület egy szerződésbe utalásával tud megvalósulni.
8. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően.
9. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza. Az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén egyenes arányosítás kerül alkalmazásra. Az értékelés során használt értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.
12. A 322/2015. KR. 26. § szerint nyertes ajánlattevőnek tervezés esetén a teljesítést követő 36 hóig min. évi 500 000 000 HUF és min. 50 000 000 HUF/káresemény biztosítási összegű, kivitelezés esetén pedig min. évi 500 000 000 HUF és min. 100 000 000 HUF/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
13. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalmazza.
15. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a pénzügyi-, műszaki ütemtervet, költségvetési főösszesítőt, fizetési ütemtervet.
16. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szerint kell eljárni.

Cím

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkái
PTE/83817-1/2017.

Cím

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkái

A beszerzés leírása

A PTE Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építése, az Orvostudományi Campus közepén elhelyezkedő park, továbbá a beruházás tárgyát képező épülethez és bővítéshez kapcsolódó zöldfelületek átépítése, korszerűsítése, 254 db felszíni és épület alatti parkoló létesítése, környezetrendezés, és kapcsolódó szervizút felújítása, telken belüli közműfejlesztések, valamint az ezekhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása.

Cím

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak el