A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építési kivitelezési feladatok ellátása

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

„A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építési kivitelezési feladatok ellátása.”

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017-09-27. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-08-23.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• ÉPKAR Zrt.

Kicsoda?

• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2017-08-23	Ajánlati felhívás
2017-12-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-09-17	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2017-08-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Rövid leírás:

„A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építési kivitelezési feladatok ellátása.”

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Leromlott állagú épületek felújítása 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Dózsa György út 41.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://ligetbudapest.hu/ 🌏
E-mail: gabriella.vincze@ligetbudapest.hu 📧
Telefon: +36 709024227 📞
Fax: +36 14801169 📠
Dokumentumok URL-je: http://eljarasok.csendesconsulting.hu/ 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-08-23 📅
Benyújtási határidő: 2017-09-27 📅
Közzététel dátuma: 2017-08-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 162-333575
HL-S szám: 162
További információk

FAKSZ: Faludi Balázs OO659 és Vincze Gabriella OO853. A felhívásban becsült értékként feltüntetett szám technikai szám, a felhívás feladásához kellett feltüntetni, nincs valós információ tartalma.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

Olof Palme ház rekonstrukciója melynek során az erősen leromlott, avult műszaki állapotról a korszerű követelményeknek megfelelő műszaki állapotra történő, teljes külső és belső rekonstrukciót kell kivitelezni, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával.

A felújítandó épület pince plusz földszint, plusz emelet szint számú, bruttó szintterülete (a munkákkal érintett épület/épületrész falakkal együtt számítva): kb. 3 406 m2.

A kivitelezés során az alábbi főbb munkanemek elvégzése szükséges:

— pinceszint teljes szárazsági követelményt kielégítő utólagos szigetelése, kb. 200 m2 falkeresztmetszet mennyiségben,

— az összes teherhordó homlokzati téglafal restaurátori felügyelet melletti felújítása és helyenkénti újraépítése/pótlása szükséges korhű újraépítéssel, kb. bruttó 1907 m2 (nyílászárókkal együtt mért vetületi felület értendő) felületen,

— a restaurálási munkák kiterjednek az alábbiakra:

— fa-,

— fém-,

— festés-,

— kő-,

— kerámia-, és

— gipsz/vakolatdísz restaurálása,

— teljes épületgépészeti rendszer újraépítendő: fűtés-, hűtés-, vízellátás-, csatornázás-, szellőzés-szerelés és közmű-építés kompletten megvalósítandó,

— erősáramú erőátviteli-világítási rendszer teljes egészében újraépítendő,

— gyengeáramú rendszerek kivitelezendők: behatolásjelző- és kamera-rendszer,

— a teljes épület épületautomatikai és épületfelügyeleti rendszere kiépítendő.

Kivitelezést befolyásoló körülmények:

— az épület világörökségi területen (világörökségi terület: 30479, 30480) helyezkedik el, továbbá régészeti lelőhelyen (régészeti lelőhely: 15198) helyezkedik el,

— munkálatait használatba vételi engedély megszerzésével együtt kell megvalósítani.

Opcionális tételek:

Audiovizuális rendszer (aktív eszközök a kábelezésen felül).

Riasztórendszer (kábelezésen felül).

Beltéri mobiliák.

Konyhatechnológia.

Étterem és rendezvényterem beépített bútorai.

Étterem és rendezvényterem falfestése.

Terasz: napvitorlák + mobiliák.

A részletes feladatismertetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 400 nap
A lehetőségek leírása:

Ajánlatkérő az alábbi tételeket opcionális tételként jelöli meg, melyek tekintetében döntési lehetősége van azok megrendeléséről.

A megrendelés és a teljesítés szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Audiovizuális rendszer (aktív eszközök a kábelezésen felül).

Riasztórendszer (kábelezésen felül).

Beltéri mobiliák.

Konyhatechnológia.

Étterem és rendezvényterem beépített bútorai.

Étterem és rendezvényterem falfestése.

Terasz: napvitorlák + mobiliák.

További információk:

FAKSZ: Faludi Balázs OO659 és Vincze Gabriella OO853.

A felhívásban becsült értékként feltüntetett szám technikai szám, a felhívás feladásához kellett feltüntetni, nincs valós információ tartalma.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1146 Budapest, XIV. kerület Olof Palme sétány 1.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) a) és b) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

— Ajánlattevőnek az ajánlatához – közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőnek külön – csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD).

— Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

— Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

— Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

— A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük. Ajánlattevőknek a nyilvántartásban szereplés tényét nem kötelező az ajánlatban igazolnia, a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján.

— Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).

— A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

— A 69. § (4) bekezdése kapcsán benyújtandó igazolások tekintetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatával együtt benyújtotta, abban az esetben ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz).

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles – amennyiben korábban nem csatolta a szükséges dokumentumokat – alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 19. § (3), és (10) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 65. § (6) – (8), (11) bek. és 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

A Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontja alapján az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó igazolások módját a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P1) az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül egynél többen negatív. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerint esetben a később létrejött gazdasági szereplő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (100 évnél régebben épült épület rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 1 400 000 000 HUF-ot.

P2)

— az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a…

… teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 1 900 000 000 HUF-ot,

… közbeszerzés tárgyából (100 évnél régebben épült épület rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 1 400 000 000 HUF összeget.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött EEKD-t. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni.

A Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontja alapján az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó igazolások módját a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik 1914. év előtt épült, műemléki környezetben és/vagy régészeti lelőhelyen és/vagy világörökségi területen lévő épület, és/vagy műemlék épület a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú átadásáig végzett, legalább 1 500 m2 bruttó szintterületű (a munkákkal érintett épület/épületrész falakkal együtt számított) épület, teljes külső és belső felújítás és/vagy rekonstrukció kivitelezésére vonatkozó, sikeres műszaki átadással lezárt, használatba vételi engedély megszerzését is magába foglaló, előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, referenciával, mely az alábbi szakágak közül legalább háromra kiterjed:

— tartószerkezeti,

— építőmesteri,

— szakipari,

— épületgépészeti (fűtés-, vízellátás-, csatornázás-, szellőzés-szerelés és közmű-építés munkarészek),

— erősáramú erőátviteli-világítási- rendszer és gyengeáramú behatolásjelző és kamera rendszer,

— épületautomatikai és/vagy épületfelügyeleti rendszer.

A bemutatott referenciá(k)nak tovább ki kell terjedniük az alábbi tevékenységekre:

A) teherhordó homlokzati téglafal és/vagy kőfal restaurálása és/vagy felújítása, és/vagy új falazat korhű újraépítése került kivitelezésre minimum bruttó 1400 m2 (nyílászárókkal együtt mért vetületi felület értendő) felületen;

B) az épület pinceszintjének teljes szárazsági követelménynek megfelelő talajnedvesség elleni utólagos szigetelése valósult meg, és tartalmazott minimum 150 m2 falkeresztmetszet mennyiségű nyomás alatti injektálási technológiával készült szigetelést;

C) Műemléki homlokzat (kő, épületkerámia és vakolat) rekonstrukció 1 400 m2.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M2/1. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) kormányrendelet szerinti MV-É kategóriájú építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember, akinek legalább 1 db, minimum 1500 m2 összes nettó alapterületű épület felújításának kivitelezésére vonatkozó tapasztalata van;

M2/2. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) kormányrendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú (épületgépész) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember, aki ezen a szakterületen legalább 5 év felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik;

M2/3. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) kormányrendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú (épületvillamos) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember, aki ezen a szakterületen legalább 5 év felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik;

M2/4. 1 fő munkavédelmi mérnök vagy szakmérnök végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések munkavédelmi koordinációja területén legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M2/5. a Magyar Restaurátorkamara névjegyzéki adatbázisában szereplő 2 fő „tárgyrestaurátor művész” szilikát szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, akik közül legalább az egyik rendelkezik minimum 60 hónap időtartamú vezető restaurátori gyakorlattal;

Egy szakemberrel több követelmény is teljesíthető, megjelölve, hogy a szakemberrel melyik feltétel teljesítését igazolja.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi eszközzel: 500 m2 homlokzati állvány.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt 3 évben évente legalább 20 fő statisztikai létszámmal.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történik: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak teljesítése. Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

A jótállás időtartama: 36 hónap. Jótállás kezdő időpontja: az eredményes műszaki átadás-átvétel időpontja.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017-09-27 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Csendes Consulting Kft., 1051 Budapest, József nádor tér 5., III. em., tárgyaló.
További információk:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Munkamenet-szervezési folyamatterv (Műszaki ütemterv) megalapozottsága
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az épület restaurálási munkáinak és pincészeti szárazságot biztosító szigetelésének szakmai megalapozottsága
Minőségi kritérium (súlyozás): 25
Minőségi kritérium (név): Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendjének szakmai megalapozottsága
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): A kivitelezés térbeli organizációjának minősége
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK20331
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Vincze Gabriella, beszerzési igazgató
A vevő profiljának címe: http://ligetbudapest.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: http://eljarasok.csendesconsulting.hu/ 🌏
Ajánlatkérő neve: Csendes Consulting Kft.
Postacím: József nádor tér 5-6. III. em.
Postai irányítószám: 1051
Kapcsolattartó pont: Faludi Balázs
Telefon: +36 703605830 📞
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu 📧
Fax: +36 17002293 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://eljarasok.csendesconsulting.hu/ 🌏
A vevő profiljának címe: http://eljarasok.csendesconsulting.hu/ 🌏
Postacím: József nádor tér 5-6. III. em., titkárság

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlatkérő(AK) nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel az építési beruházás ésszerű keretek között nem osztható meg, a nyertes ajánlattevő(AT) által teljesítendő feladatok természetes egységet képeznek. A restaurációs munkákat is tartalmazó feladatok több kivitelező közötti megosztása a felújítási munkálatok egységes szerkezetét megbontaná, az építési terület több kivitelező közötti koordinációja a projekt megvalósításának elhúzódását eredményezné. A közvetlenül kapcsolódó feladatok jellegüknél fogva egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő tevékenységek, amelyek szétválasztása mind műszaki, mind pedig gazdaságossági-ésszerűségi szempontból csak számottevő nehézség árán lenne kivitelezhető, és amely szétválasztás jelentős mértékben veszélyeztetné a feladatok rendelkezésre álló határidőn és költségkereten belül történő elvégzését.

2. Értékelés rendszere: az 1. értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a 2-5. szempontok esetében sorbarendezést követő fordított arányosítás. A kiosztható pontszámok alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont. Az értékelés rendszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok(KD) tartalmazzák.

3. AK a Kbt. 54.§ alkalmazásával az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke: 10 000 000 HUF. Átutalás esetén a biztosíték a Gránit Bank Zrt. által vezetett 12100011-10180495 számlára történő utalással teljesíthető (meg kell érkezni az ajánlattételi határidőig az AK ezen bankszámlájára). A biztosíték adás igazolásának módja: az ajánlatban csatolni kell az előírt biztosíték határidőre történő nyújtását igazoló dokumentum eredeti példányát (átutalás esetén az utalást igazoló dokumentumot).

4. Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. § (1) bek alapján, mértéke a nettó vállalkozói díj 0,2 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de legfeljebb a késedelemmel érintett munkarészre eső nettó vállalkozói díj 10 %-a. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni. A hibás teljesítés késedelmes orvoslása esetén a Vállalkozó a hibával érintett munka értéke 1 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a javítási munkálatok minden egyes napja után, mindaddig, amíg a javítás/kicserélés befejeződött.

Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186. § (1) bek alapján, mértéke a meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 25 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során felvett jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Megrendelő felhívása ellenére nem javítja ki, a hiányosságokat nem orvosolja a Megrendelő által meghatározott póthatáridőre, vagy a hiba nem javítható, a Vállalkozó a hibás munka értéke 10 %-ának (tíz százalékának) megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

5. AK nem teszi lehetővé, és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.

6. AK a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. AK konzultációt és helyszíni bejárást tart. A helyszínbejárás időpontja és helye: 5.9.2017. 15:00 óra, Olof Palme Ház bejárata.

7. AK a Kbt. 39.§ (1) bek alapján a KDt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi az alábbi elérési útvonalon: http://eljarasok.csendesconsulting.hu/ A KD letöltését az ATnek a KD mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt igazolás AK részére történő megküldésével (faxon vagy e-mail-en – telefax szám: +36-1-700-2293; e-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu) kell igazolnia.

8. AK a pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.2, III.1.3.

9. A szerződés teljesítésének időtartama: az alapfeladat elvégzésére a nyertes AT szakmai ajánlatában megadott időtartam, de legfeljebb 280 munkanap. Az opcionális feladatok elvégzésére a megrendeléstől számítottan 180 naptári nap áll rendelkezésre.

Folytatódik a VI.4.3) pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

A VI.3) az alábbiak szerint folytatódik:

10. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

11. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról – szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ATnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felelős. AK kizárólag a magyar nyelvű iratot vizsgálja.

12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.

13. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni. Felhívjuk ATk figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltakra.

14. A Kbt. 47. § (2) bek alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. § (2) bek szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bek szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

15. AK a Kbt. 75. § (6) bek alapján rögzíti, hogy tárgyi eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek szerinti összes adatot, továbbá az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.

17. Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni.

18. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ATnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, ha nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges (Kr. 13. §).

19. ATnek ajánlatához csatolnia kell az értékelés alapját képező szakmai ajánlatait, valamint a kitöltött, árazott tételes költségvetést. Üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44. § -ban foglaltak az irányadók

20. AK abban az esetben, ha a papír alapú és az elektronikusan benyújtott dokumentumok között ellentmondást észlel, abban az esetben a papír alapú példányt tekinti irányadónak.

21. ATnek szerződéskötésig be kell mutatnia épületek és azok környezetének rekonstrukcióját is magában foglaló építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítványát, valamint épületek és azok környezetének rekonstrukcióját is magában foglaló építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO14001, vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítványát.

22. ATnek szerződéskötésig be kell mutatnia az Építési Munkaterület átvételétől a Műszaki Átadás – Átvételi Eljárás lezárásától számított + 60 (hatvan) napig, minimum évi 3 000 000 000 HUF (hárommilliárd forint) és minimum 300 000 000 HUF (háromszázmillió forint) káresemény biztosítási összeg erejéig fedezettel rendelkező építési-szerelési biztosítását.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2017/S 162-333575 (2017-08-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-12-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

„A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építési, kivitelezési feladatok ellátása.”.

A beszerzés teljes értéke: 3 063 404 955 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Dózsa György út 41

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-12-06 📅
Közzététel dátuma: 2017-12-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 236-489238
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 162-333575
HL-S szám: 236
További információk

Nyertes ajánlattevő: ÉPKAR Zrt. 11266101-2-43. Ajánlattevők: ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) 11266101-2-43. ZÁÉV Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) 10738885-2-20. Alvállalkozókra vonatkozó információk: A Magyar Restaurátorkamara névjegyzéki adatbázisában szereplő 2 fő "tárgyrestaurátor művész" szilikát szakirányú végzettséggel rendelkező szakember biztosítása, akik közül legalább az egyik rendelkezik minimum 60 hónap vezető restaurátori gyakorlattal; 500 m

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A felújítandó épület pince plusz földszint, plusz emelet szint számú, bruttó szintterülete (a munkákkal érintett épület/épületrész falakkal együtt számítva): kb. 3 406 m

— pinceszint teljes szárazsági követelményt kielégítő utólagos szigetelése, kb. 200 m

— az összes teherhordó homlokzati téglafal restaurátori felügyelet melletti felújítása és helyenkénti újraépítése/pótlása szükséges korhű újraépítéssel, kb. bruttó 1907 m

— kerámia-, és,

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: A teljesítés fő helyszíne:

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-11-17 📅

Hivatkozás
További információk

Nyertes ajánlattevő: ÉPKAR Zrt. 11266101-2-43.

Ajánlattevők:

ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) 11266101-2-43.

ZÁÉV Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) 10738885-2-20.

Alvállalkozókra vonatkozó információk:

A Magyar Restaurátorkamara névjegyzéki adatbázisában szereplő 2 fő "tárgyrestaurátor művész" szilikát szakirányú végzettséggel rendelkező szakember biztosítása, akik közül legalább az egyik rendelkezik minimum 60 hónap vezető restaurátori gyakorlattal;

500 m

Kiegészítő információk
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Telefon: +36 18828592 📞
Forrás: OJS 2017/S 236-489238 (2017-12-06)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-09-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 063 404 955 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: office@ligetbudapest.hu 📧
Telefon: +36 14801169 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-09-17 📅
Közzététel dátuma: 2019-09-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 182-442385
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 236-489238
HL-S szám: 182
További információk

A "VII.2.2) A módosítás okai" pont folytatása: 2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás I.2.2. és I.5. pontjára alapított, II.1-2. pont szerinti módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelel, mivel — a jelen Szerződésmódosítás eredményeként az Opciós munkák értékének növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Kbt. 142. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott határértéket, tekintettel arra, hogy a Szerződésmódosítás eredményeként a Szerződés szerinti Opcionális munka értéke a Kbt. 141. § (2) bekezdésére alapítottan nettó 201 667 620 Ft, azaz kettőszázegymillió-hatszázhatvanhétezer-hatszázhúsz forint összeggel emelkedik, ami a Szerződés értékének [6,6]%-a valamint — a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános (vállalkozási szerződés) jellegét, mivel a módosítás alapján szükségessé váló pótmunkák elvégzése továbbra is kivitelezési tevékenység. A szerződésmódosítás időpontja: 28.6.2019

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építésikivitelezési feladatok ellátása.
Rövid leírás:

— teljes épületgépészeti rendszer újraépítendő: fűtés-, hűtés-, vízellátás-, csatornázás-, szellőzés-szerelés ésközmű-építés kompletten megvalósítandó,

— az épület világörökségi területen (világörökségi terület: 30479, 30480) helyezkedik el, továbbá régészetilelőhelyen (régészeti lelőhely: 15198) helyezkedik el,

Időtartam: 280 nap

A szerződés odaítélése
Név: ÉPKAR Zrt.
Postacím: Németvölgyi út 146.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország 🇭🇺
Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 3 063 404 955 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Pálmai Erzsébet
A vevő profiljának címe: http://www.ligetbudapest.hu 🌏

Hivatkozás
További információk

A "VII.2.2) A módosítás okai" pont folytatása:

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás I.2.2. és I.5. pontjára alapított, II.1-2. pont szerinti módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelel, mivel

— a jelen Szerződésmódosítás eredményeként az Opciós munkák értékének növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Kbt. 142. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott határértéket, tekintettel arra, hogy a Szerződésmódosítás eredményeként a Szerződés szerinti Opcionális munka értéke a Kbt. 141. § (2) bekezdésére alapítottan nettó 201 667 620 Ft, azaz kettőszázegymillió-hatszázhatvanhétezer-hatszázhúsz forint összeggel emelkedik, ami a Szerződés értékének [6,6]%-a valamint

— a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános (vállalkozási szerződés) jellegét, mivel a módosítás alapján szükségessé váló pótmunkák elvégzése továbbra is kivitelezési tevékenység.

A szerződésmódosítás időpontja: 28.6.2019

Forrás: OJS 2019/S 182-442385 (2019-09-17)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)