Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.
A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése.
Feltételes közbeszerzés: AK a besz. tárgya szerinti beruházás megvalósításához további TAO támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Amennyiben az igényelt támogatási összeg nem, vagy nem az igényelt mértékben kerül az AK javára megítélésre, úgy AK ezt olyan, ellenőrzési körén kívül eső és az AK által előre nem látható körülménynek tekinti, amelyre hivatkozással az AK az eljárást – az ajt.h. lejártát követően – a Kbt. 53. § (4)-(5) bek-nek megfelelően a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontjára hivatkozva eredménytelennek nyilváníthatja.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017-08-23. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-07-14.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• A-Híd Zrt.

Kicsoda?

• II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

Mi az?

• Sportlétesítmények kivitelezése › Egycélú sportlétesítmények építése › Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2017-07-14	Ajánlati felhívás
2017-08-21	További információk
2018-03-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2018-12-11	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-07-23	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2017-07-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
Rövid leírás:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével. A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése. Feltételes közbeszerzés: AK a besz. tárgya szerinti beruházás megvalósításához további TAO támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Amennyiben az igényelt támogatási összeg nem, vagy nem az igényelt mértékben kerül az AK javára megítélésre, úgy AK ezt olyan, ellenőrzési körén kívül eső és az AK által előre nem látható körülménynek tekinti, amelyre hivatkozással az AK az eljárást – az ajt.h. lejártát követően – a Kbt. 53. § (4)-(5) bek-nek megfelelően a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontjára hivatkozva eredménytelennek nyilváníthatja.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 📦
További CPV-kód: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
Postacím: Mechwart liget 1.
Postai irányítószám: 1024
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.masodikkeruletsport.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@masodikkeruletsport.hu 📧
Telefon: +36 13360013 📞
Fax: +36 13250403 📠
Dokumentumok URL-je: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4190987356840372 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-07-14 📅
Benyújtási határidő: 2017-08-23 📅
Közzététel dátuma: 2017-07-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 134-273786
HL-S szám: 134
További információk

A részajánlat tétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgya szerinti beruházás oszthatatlan jellege, a kapcsolódó garanciális kötelezettségek nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.

A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése.

+ még 1

Feltételes közbeszerzés: AK a besz. tárgya szerinti beruházás megvalósításához további TAO támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Amennyiben az igényelt támogatási összeg nem, vagy nem az igényelt mértékben kerül az AK javára megítélésre, úgy AK ezt olyan, ellenőrzési körén kívül eső és az AK által előre nem látható körülménynek tekinti, amelyre hivatkozással az AK az eljárást – az ajt.h. lejártát követően – a Kbt. 53. § (4)-(5) bek-nek megfelelően a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontjára hivatkozva eredménytelennek nyilváníthatja.

Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

A nyertes ajánlattevőnek generálkivitelezőként vállalnia kell szerződés tárgya szerinti építési kivitelezési munkák teljes körű elvégzését a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott kiviteleli tervek alapján. Az építési kivitelezési munkák az alábbi szakágak kivitelezésére terjed ki: Építészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság (erős- és gyengeáram), Táj- és kertépítészet, Külső út és közművek kivitelezése, Vízgépészet (uszodatechnológia), Belsőépítészet, Tűzvédelem, Sporttechnológia. A kivitelezés során megvalósuló beruházás főbb mennyiségi, irányadó adatai: A medencék tervezett adatai: 1. medence: televízió közvetítésre alkalmas, FINA szabályoknak megfelelő, fedett, 10 pályás, 50*25 m vízfelületű versenymedence, 220 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel); 2. medence: fedett, 20*10 m vízfelületű tanmedence, 80-120cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel); 3. medence: kültéri (időszakosan lefedhető), 21*33,3 m vízfelületű medence, 200 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel). A medencék összesített vízfelületének tervezett nagysága: 1250 + 200 + 699 = 2149 m2; Az uszoda tetőszerkezetének tervezett fesztávolsága: 47,6 m. A részletes adatok és műszaki követelmények, megrendelői elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5.) kiegészítése: A 4. részszemponthoz tartozó alszempontok: 4.1.) alszempont: Környezetvédelmi, Fenntarthatósági terv és Kockázatfelmérési-kockázatkezelési módszertani megoldások terv szakmai színvonala és minősége – Súlyszám: 5; 4.2.) alszempont: Építésszervezési projektterv, azon belül építéstechnológiai helyszínszervezési terv, építéshelyszíni gépszükségleti erőforrás-szervezési terv, munkamenet szervezési folyamat terv és mintavételi és mintavételi és minősítési (minőségbiztosítási és ellenőrzési) terv szakmai színvonala és minősége – Súlyszám: 5

+ még 3

VI.3. pont kiegészítése:

Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az egyértelmű és megalapozott ajánlattétel érdekében 31.7.2017–én 10:00 órai kezdettel konzultáció nélküli helyszín bejárást tart a kivitelezés leendő helyszínén. A találkozó: a Budapest, II. kerület Máriaremetei út 228. szám, 51737. hrsz. alatti ingatlan (gázcseretelep) előtti parkoló. A helyszín bejárás során az érdeklődő gazdasági szereplőknek lehetőségük van a kivitelezés helyszínét megtekinteni. A felmerülő kérdéseket az érdeklődő gazdasági szerelők kizárólag írásban, a kiegészítő tájékoztatás kérés szabályai szerint tehetik fel.

Ajánlati biztosíték: Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlati biztosítékot kell nyújtani, melynek összege 40 000 000 HUF. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek-ben előírt formák valamelyikén teljesíthető. Átutalás teljesítés esetén: a befizetés címzettje: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft., számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11705008-29920134. Átutalás esetén feltüntetendő a befizetés jogcíme. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy bank-/biztosítói garancia/kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati pldát ajánlathoz csatolni kell. Okirati biztosíték kedvezményezettje: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft., 1024 Bp., Keleti Károly utca 37. Az ajánlati biztosítéknak min. az ajánlattételi határidő lejártát követő 60. napig kell érvényben lennie.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 18 hónap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: Jogi kizáró okok:

J.1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bek. a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

+ még 10

J.2.) Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. §(1) bek. a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bek. a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bek. előírásaira.

Jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolási mód:

J.Ig.1.) Az ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a Korm. rendelet 2-4. § és 6. § rendelkezéseinek megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá.

J.Ig.2.) Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az Ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján a Korm. rendelet 8-16. § rendelkezései szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

J.Ig.3.) A Kbt. 67. § (4) bek. előírására tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

J.Ig.4.) A kizáró okok előzetes, valamint végleges igazolására ajánlattevőknek a jelen ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

J.Ig.5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti követelmény:

E.1.) Ajánlattevő a szerződés teljesítésére a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján akkor minősül alkalmasnak, ha az ajánlattevő szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). Közös ajánlattétel esetén e feltételt a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő tagnak/tagoknak kell teljesíteni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén e feltétel alatt a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban történő bejegyzést kell érteni.

E.1.) Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bek-re is.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

— A III.1.2.) pontban előírt alkalmassági követelmények előzetes igazolásául az EEKD IV. részében a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban előírt részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

— G.1.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje, jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérlegét vagy eredmény-kimutatását egyszerű másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. szerint kell eljárnia.

+ még 3

— G.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti (adott esetben: működése ideje szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti munkák (építési munkák) végzéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevőknek nyilatkozatukban meg kell jelölniük az üzleti évük fordulónapját. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. szerint kell eljárnia.

— G.3.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje, jelen felhívás feladását megelőző lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérlegét vagy eredmény-kimutatását egyszerű másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. szerint kell eljárnia.

M.1. alk.köv. folytatása: Teljesített referenciamunka alatt Ajánlatkérő olyan referenciamunkát ért, amely kapcsán a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárult. Az előírt időtartam vonatkozásában Ajánlatkérő azt fogadja el teljesített referenciamunkának, amely esetében a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontja beleesik az előírt 96 hónapos időtartamba és az építési beruházás megkezdésének időpontja beleesik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 132 hónapos időtartamba. Kivitelezési érték alatt Ajánlatkérő az építési beruházás tényleges nettó kivitelezési értékét érti. Generál kivitelezés alatt Ajánlatkérő olyan építési munkák ellátását érti, amelynek keretében legalább az alábbi szakági kivitelezési munkák elvégzésére az adott referenciamunka keretében sor került: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, tartószerkezeti munkák.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

— G.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben az adózott eredménye egy évnél több évben nem volt negatív. Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor minősül alkalmasnak, ha a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 2 500 000 000 HUF-ot.

— G.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) rendelkezik összesen legalább 2 500 000 000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétellel.

+ még 2

— G.3.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző üzleti évéről szóló beszámolója mérlegében szereplő saját tőke értéke eléri a 1 000 000 000 HUF-ot (amennyiben a beszámoló nem HUF-ban kifejezve tartalmazza a saját tőke értékét, úgy Ajánlatkérő e feltételt az érintett üzleti év mérlegfordulónapján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyama szerint HUF-ra átszámított érték alapján vizsgálja). Ha az ajánlattevő az előző üzleti év beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor minősül alkalmasnak, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 2 500 000 000 HUF-ot.

Az alkalmasság megállapításához az ajánlattevőknek a fentiekben részletezett G.1., G.2. és G.3. pontokban foglalt összes minimum követelményeknek egyaránt meg kell felelni!

Műszaki és szakmai képességek:

— A III.1.3.) pontban előírt alkalmassági követelmények előzetes igazolásául az EEKD IV. részében a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban előírt részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

— M.1.) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (2) bek. a) pontja szerint az ajánlatában ismertetnie kell az alábbi adatokat, valamint a Kbt. 69. § (4) bek. alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 96-132 hónapban teljesített, az előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a 321/2015. Kr. 22. § (3) bek. szerint kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

+ még 13

— a referenciamunka (RM) szerinti építési beruházás tárgya [megadva a RM szerinti kivitelezéssel érintett létesítmény megnevezését, amelyből annak jellege is megállapítható (pl.uszoda)], valamint mennyisége [megadva a létesítmény összesített vízfelületének mértékét (m2-ben) vagy a szerkezet fesztávolságát (m-ben)];

— a RM teljesítéséért járó ellenszolgáltatás nettó összege (HUF-ban megadva, amennyiben a szerződés kifizetésének pénzneme nem HUF, úgy a teljesítés befejező időpontján érvényes MNB középárfolyamon számított HUF érték);

— a RM teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap bontásban);
— a RM teljesítésének helye;
— a RM szerinti szerződést kötő másik fél neve és székhelye;
— a RM-ről információt szolgáltató személy neve és telefonszáma;

— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

— M.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján meg kell neveznie azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe és az adott szakember kapcsán ismertetnie kell az alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges adatokat. A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az ajánlathoz továbbá csatolni kell a szakemberek részletes szakmai önéletrajzát és a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát. Azon szakemberek esetén, akikkel kapcsolatban valamely jogosultság megléte előírásra került, a szakmai önéletrajzban meg kell adni a kamarai regisztrációs számot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember ismertetése/bemutatása az ajánlatban.

— M.3.) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (2) bek. g) pontja alapján meg kell adnia a 2016. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámát és a Kbt. 69. § (4) bek. szerint ajánlatához csatolnia kell a 2016. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készített kimutatást.

M.2. alk.köv. folytatása: Amennyiben a fenti b)-f) pontokra nevezett adott szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben 1. melléklet/IV/1. vagy 2. vagy 3. pontja alapján meghatározott adott kategóriára érvényes felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni;

Ajánlattevő a fentiek alapján legalább 5 különböző személy (szakember) bevonására köteles, átfedés kizárólag az a) pont és a b)-f) pontok relációjában lehetséges, azaz a b)-f) pontok kapcsán megnevezett szakemberek között átfedés nem lehetséges!

— M.3.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha a 2016. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszáma elérte legalább az 50 főt.

Az alkalmasság megállapításához az ajánlattevőknek a fentiekben részletezett M.1., M.2. és M.3. pontokban foglalt összes minimum követelményeknek egyaránt meg kell felelni!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

— M.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 96-132 hónapban teljesített referenciamunkái között rendelkezik legalább 1 db olyan szerződésszerűen teljesített referenciamunkával, amelynek kivitelezési értéke legalább nettó 1 500 000 000 HUF volt és amely:

— legalább 600 m2 összesített vízfelülettel rendelkező létesítmény, vagy

+ még 19

— legalább 32 méter fesztávot lefedő szerkezetű létesítmény generál kivitelezésének teljesítését igazolja.

folyt.köv. a III.1.2. pontban

— M.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között rendelkezik legalább 5 fő, az alábbiakban meghatározott képzettséggel, szakmai tapasztalattal bíró szakemberekkel

a.) legalább 1 fő építésvezető pozícióra jelölt szakember, aki legalább felsőfokú végzettséggel rendelkezik és építési beruházások kivitelezésében építésvezetőként legalább 60 hónap gyakorlatot szerzett és építésvezetőként részt vett

aa.) legalább egy olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz legalább 600 m2 összesített vízfelületet, vagy

ab.) legalább egy olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz a legalább 32 m fesztávot lefedő tetőszerkezetet.

Ajánlatkérő a 60 hónap gyakorlat tekintetében kiköti, hogy a párhuzamos időszakban szerzett szakmai gyakorlatot egyszer veszi figyelembe.

b.) legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./1. részében előírt „MV-É” (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői (FMV) jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek és műszaki vezetőként részt vett

ba.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz legalább 600 m2 összesített vízfelületet, vagy

bb.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz a legalább 32 m fesztávot lefedő tetőszerkezetet.

c.) legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./2. részében előírt „MV-M” (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű FMV jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek és műszaki vezetőként részt vett

ca.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz legalább 600 m2 összesített vízfelületet, vagy

cb.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz a legalább 32 m fesztávot lefedő tetőszerkezetet.

d.) legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./1. részében előírt „MV-ÉG” (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű FMV jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek és műszaki vezetőként részt vett

da.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz legalább 600 m2 összesített vízfelületet, vagy

db.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz a legalább 32 m fesztávot lefedő tetőszerkezetet.

e.) legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./2. részében előírt „MV-ÉV” (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

f.) legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./3. részében előírt „MV-KÉ” (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű FMV jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

folyt.köv.a III.1.3.) pont igazolás résznél.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A műszaki készültségnek megfelelően, a Megrendelő által elfogadott megvalósítási és pénzügyi ütemterv alapján 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a műszakilag ellenőrizhető részfeladatok teljesítése és a Megrendelő műszaki ellenőrének és a Megrendelő képviseletében eljáró személynek az igazolása alapján a szerződés tervezetben részletezett ütemezésnek és készültségi mértéknek megfelelően.

Az aktuális számla ellenértékét Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. § rendelkezéseinek megfelelően fizetni meg a Vállalkozó részére, banki átutalással, HUF-ban.

+ még 6

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
— teljesítési-késedelmi kötbér: 0,4 %/nap;

— hibás teljesítési kötbér: 0,4 %/nap, a műszaki átadás-átvétel során érvényesíthető hibás teljesítési kötbér: 2 %/nap (az ajánlattevő vállalása szerint);

— meghiúsulási kötbér: 15 %;
— teljesítési biztosíték: 5 %;
— jótállási (hibás teljesítési) biztosíték: 5 %.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017-08-23 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 10:00
Hely: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft. székhelye (1117 Budapest, Galambóc u. 22.) Tárgyaló.
További információk:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bek. megjelölt személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontás során alkalmazza a Kbt.68. § (1), (4) és (6) bek-eit.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. részszempont: Az építési munkákra vállalt jótállási idő mértéke (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő időponttól számítva, egész hónapokban megadva). A Kbt. 77. § (1) szerinti
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. részszempont: Teljesítési véghatáridő (az építési terület átvételétől számított naptári napokban megadva). A Kbt. 77. § (1) szerinti időtartamok: 365 és 546 naptári nap
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 4. részszempont: Szakmai ajánlat minősége (ezen belül alszempontok a II.2.4. pontban részletezettek szerint)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Az ár súlyozása: 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK23566
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kabai Ferenc, ügyvezető helyettes
Dokumentumok URL címe: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4190987356840372 🌏
Ajánlatkérő neve: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.
Postacím: Galambóc u. 22.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: dr. Polgár Adrienn (FAKSZ: 00421), Maros Zoltán (FAKSZ: 00304)
Telefon: +36 12033510 📞
E-mail: titkarsag@tenderco.hu 📧
Fax: +36 12033510 📠
Ország: Budapest 🏙️

Hivatkozás
További információk

1.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása: 1.1.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 57. § (2) bek. szerinti kötelezettségre, miszerint a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (a közbeszerzési dokumentumok előbbiek szerinti elérése [letöltése] az eljárásban való részvétel feltétele). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közbeszerzési dokumentumokat a közös ajánlattevők egyik tagja eléri.

1.2.) A jelen ajánlati felhívást kiegészítő Kbt. 57. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban, az ajánlatkérőhöz rendelt jelen „uszoda_projekt_kivitelezés_2017” megnevezésű (KBE eljárás azonosító: 06342/2017) közbeszerzési eljárás adatlapján.

+ még 13

1.3.) A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) az ajánlatkérő részére haladéktalanul igazolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott és teljes körűen kitöltött igazoló lap titkarsag@tenderco.hu e-mail címre történő megküldésével. Az ajánlatkérő az így megküldött igazoló lap átvételének időpontját tekinti a közbeszerzési dokumentumok elérésének időpontjának és az igazoló lapban megadott gazdasági szereplőt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, akit a Kbt. 57. § (2) bek. szerinti kötelezettség teljesítése, az esetleges kiegészítő tájékoztatás, illetve az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása vonatkozásában figyelembe vesz.

2.) Ajánlattevőnek nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat csatolását. Az ajánlat további tartalmi és formai előírásait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

3.) Ajánlattevőnek az értékelési szempontok között feltüntetett 4.) részszempont alátámasztásául a közbeszerzési dokumentumokban részletezett Szakmai ajánlatot kell csatolnia.

4.) Ajánlatkérő a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített ajánlattevőknél szigorúbb követelményeket állapított meg: III.1.2) és III.1.3) valamennyi rendelkezése.

5.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 81. § (11) bek. előírása szerint annak kezdetétől számított 60 nap.

6.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek-re tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.

7.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. lásd: AF II.2.4.) pont és KD-ok.

8.) Ajánlatkérő a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-ben foglaltakat, figyelemmel a Kbt. 81. § (6) bek-ben foglaltakra.

9.) A II.1.5.) és a II.2.6.) pontokban megadott érték technikai jellegű adat, az adat szerepeltetése kizárólag azt célozza, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED-be.

10.) Az értékelési pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

11.) A pontozás módszere: a legjobb ajánlat megkapja a max. 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított relatív arányosítással kerül meghatározásra. Az 1. és 3. részszempontnál Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a 2. részszempontnál Ajánlatkérő az egyenes arányosítás szabályai szerint jár el. A 4. részszempont alszempontjainál Ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza. A pontozás módszerének részletes ismertetését Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.

12.) Ajánlatkérő az eljárása során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

13.) Felelősségbiztosítás mértékére vonatkozó Ajánlatkérői előírás: legalább 2 000 000 000 HUF/év és 500 000 000 HUF/káresemény limithatárral bíró építési szerelési biztosítás.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § (3) bek. szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2017/S 134-273786 (2017-07-14)

További információk (2017-08-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével. A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése. A nyertes ajánlattevőnek generálkivitelezőként vállalnia kell szerződés tárgya szerinti építési kivitelezési munkák teljes körű elvégzését a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek alapján. Az építési kivitelezési munkák az alábbi szakágak kivitelezésére terjed ki: Építészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság (erős- és gyengeáram), Táj- és kertépítészet, Külső út és közművek kivitelezése, Vízgépészet (uszodatechnológia), Belsőépítészet, Tűzvédelem, Sporttechnológia. A kivitelezés során megvalósuló beruházás főbb mennyiségi, irányadó adatai: A medencék tervezett.

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-08-21 📅
Benyújtási határidő: 2017-09-06 📅
Közzététel dátuma: 2017-08-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 160-329856
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 134-273786
HL-S szám: 160
További információk

1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a TED 2017/S 134-273786; KÉ-9922/2017 hirdetményszámmal azonosított eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének módosítása. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az ajánlattételi határidő módosítása mellett Ajánlatkérő – kiegészítő tájékoztatással összefüggésben – az egyéb közbeszerzési dokumentumokat is módosítja. A módosított egyéb közbeszerzési dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban, az ajánlatkérőhöz rendelt jelen „uszoda_projekt_kivitelezés_2017” megnevezésű (KBE eljárás azonosító: 06342/2017) közbeszerzési eljárás adatlapján teszi elérhetővé.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Forrás: OJS 2017/S 160-329856 (2017-08-21)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-03-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A beszerzés teljes értéke: 5 587 543 516 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-03-19 📅
Közzététel dátuma: 2018-03-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 055-120924
HL-S szám: 55
További információk

I.) Az ajánlattevők: 1.) Ajánlattevő neve: Aktuál Bau Kft. Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61., Magyarország; adószám: 11259789-2-15; 2.) Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt., Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., Magyarország, adószám: 24857538-2-44. II.) Ajánlatkérő az eljárás során nem kérte a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását, így az alvállalkozókra (V.2.5.) vonatkozóan nincs információja

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra lerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése.

+ még 7

A medencék tervezett adatai:

1. medence: televízió közvetítésre alkalmas, FINA szabályoknak megfelelő, fedett, 10 pályás, 50*25 m vízfelületű versenymedence, 220 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel);

2. medence: fedett, 20*10 m vízfelületű tanmedence, 80-120 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel);

3. medence: kültéri (időszakosan lefedhető), 21*33,3 m vízfelületű medence, 200 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel).

A medencék összesített vízfelületének tervezett nagysága:
1250 + 200 + 699 = 2149 m

Az uszoda tetőszerkezetének tervezett fesztávolsága: 47,6 m. A részletes adatok és műszaki követelmények, megrendelői elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1029 Budapest, II. kerület, Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. részszempont: Az építési munkákra vállalt jótállási idő mértéke (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő időponttól számítva, egész hónapokban megadva).
4. részszempont: Szakmai ajánlat minősége

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-03-05 📅

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kabai Ferenc ügyvezető helyettes

Hivatkozás
További információk
I.) Az ajánlattevők:

1.) Ajánlattevő neve: Aktuál Bau Kft. Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61., Magyarország; adószám: 11259789-2-15;

+ még 2

2.) Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt., Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., Magyarország, adószám: 24857538-2-44.

II.) Ajánlatkérő az eljárás során nem kérte a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását, így az alvállalkozókra (V.2.5.) vonatkozóan nincs információja

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §.
Forrás: OJS 2018/S 055-120924 (2018-03-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-12-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 587 543 516 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-12-11 📅
Közzététel dátuma: 2018-12-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 242-552357
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 055-120924
HL-S szám: 242
További információk

A módosítás részletes indokát a szerződésmódosítás tartalmazza. Az indokolás röviden: (első rész) A csapadékvíztározó áthelyezése miatt a projekt megvalósítása szempontjából az ütemtervi kritikus utat maga a víztározó megépítése és az ahhoz organizációs szempontból kapcsolódó útépítés és tájépítészeti munkák jelentik. A folyamatokat tekintve első lépésben a Kiviteli terveket a generál és szakági tervezők bevonásával módosítani szükséges, mely érinti a gépészeti, az elektromos, a tájépítészeti és útépítési terveket is, ezért a Kiviteli tervek komplex felülvizsgálatára van szükség annak érdekében, hogy valamennyi érintett szakág számára elfogadható műszaki megoldás születhessen, mely ideális esetben 2018. szeptember közepéig állhatnak rendelkezésre. A módosított kiviteli tervek Vállalkozó, Műszaki ellenőr és Megrendelő képviselői részéről történő átvizsgálását és elfogadását követően - mely az ütemterv alapján reálisan 2018. szeptember végére várható - még szükségessé válik az érvényes vízjogi létesítési engedély módosítása is. A módosított tervek megvalósításához szükséges tulajdonosi, közműkezelői és egyéb hozzájárulások jellemzően 30 nap alatt biztosíthatók, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) előírásait figyelembe véve, 60 napos határidővel a módosított vízjogi létesítési engedély 2018. december végéig várhatóan jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik. Az engedély birtokában a Csapadékvíztározó kivitelezését a földmunkákkal ez esetben 2019. március elején lehet csak megkezdeni, mivel az ágyazat készítését a technológiai utasítás előírásainak betartása a téli időszakban már nem biztosított. A Csapadékvíztározó alaplemezét és szerkezetépítését és födémének elhelyezését 2019. május közepére lehet elvégezni, míg a gépészeti és egyéb munkákkal a műtárgyat kompletten 30.5.2019-ig vállalta a Vállalkozó befejezni. A Csapadékvíztározó műtárgy áthelyezése befolyásolja az Belső útépítés Máriaremetei út felől érintett részét, valamint a Tájépítészeti munkák egy részét is, így a Műszaki ütemterv szerint 28.6.2019-i teljesítési véghatáridőig lehet a kivitelezési munkákat a szerződés szerint befejezni, erre tekintettel szükséges a vállalkozási szerződés 6.2. pontja szerinti teljesítési véghatáridő módosítása. 2.) Megrendelő a szerződés 6.17. pontjában rögzítette, hogy a Vállalkozó milyen feltételekkel mely ingatlant használhatja felvonulási területként. A kivitelezés során vált a Felek számára ismertté, hogy a 6.17. pontban megjelölt, a létesítmény megvalósítási területének közvetlen szomszédságában lévő 51737. hrsz-ú ingatlan önmagában nem elégséges felvonulási területet biztosít a Vállalkozó számára a folyamatosan biztonságos munkavégzés megteremtéséhez, ugyanis a teljesítés során - a fenti 1. pontban részletesen leírt körülmények miatt - a tervezetthez képest többszörös mennyiségű, jellemzően köves, sziklás föld kitermelésére volt szükség a feltárás alapján, amely föld mennyiség lerakása, deponálása a felvonulási területként átadott ingatlanon fizikailag nem lehetséges. Erre tekintettel szükséges a szerződés 6.17. pontjának módosítása. Folyt. köv. VII.2.2) pontban A szerződésmódosítás időpontja: 31.10.2018.

További információk

A módosítás részletes indokát a szerződésmódosítás tartalmazza.

Az indokolás röviden: (első rész)

A csapadékvíztározó áthelyezése miatt a projekt megvalósítása szempontjából az ütemtervi kritikus utat maga a víztározó megépítése és az ahhoz organizációs szempontból kapcsolódó útépítés és tájépítészeti munkák jelentik. A folyamatokat tekintve első lépésben a Kiviteli terveket a generál és szakági tervezők bevonásával módosítani szükséges, mely érinti a gépészeti, az elektromos, a tájépítészeti és útépítési terveket is, ezért a Kiviteli tervek komplex felülvizsgálatára van szükség annak érdekében, hogy valamennyi érintett szakág számára elfogadható műszaki megoldás születhessen, mely ideális esetben 2018. szeptember közepéig állhatnak rendelkezésre. A módosított kiviteli tervek Vállalkozó, Műszaki ellenőr és Megrendelő képviselői részéről történő átvizsgálását és elfogadását követően - mely az ütemterv alapján reálisan 2018. szeptember végére várható - még szükségessé válik az érvényes vízjogi létesítési engedély módosítása is. A módosított tervek megvalósításához szükséges tulajdonosi, közműkezelői és egyéb hozzájárulások jellemzően 30 nap alatt biztosíthatók, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) előírásait figyelembe véve, 60 napos határidővel a módosított vízjogi létesítési engedély 2018. december végéig várhatóan jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik. Az engedély birtokában a Csapadékvíztározó kivitelezését a földmunkákkal ez esetben 2019. március elején lehet csak megkezdeni, mivel az ágyazat készítését a technológiai utasítás előírásainak betartása a téli időszakban már nem biztosított. A Csapadékvíztározó alaplemezét és szerkezetépítését és födémének elhelyezését 2019. május közepére lehet elvégezni, míg a gépészeti és egyéb munkákkal a műtárgyat kompletten 30.5.2019-ig vállalta a Vállalkozó befejezni. A Csapadékvíztározó műtárgy áthelyezése befolyásolja az Belső útépítés Máriaremetei út felől érintett részét, valamint a Tájépítészeti munkák egy részét is, így a Műszaki ütemterv szerint 28.6.2019-i teljesítési véghatáridőig lehet a kivitelezési munkákat a szerződés szerint befejezni, erre tekintettel szükséges a vállalkozási szerződés 6.2. pontja szerinti teljesítési véghatáridő módosítása.

2.) Megrendelő a szerződés 6.17. pontjában rögzítette, hogy a Vállalkozó milyen feltételekkel mely ingatlant használhatja felvonulási területként. A kivitelezés során vált a Felek számára ismertté, hogy a 6.17. pontban megjelölt, a létesítmény megvalósítási területének közvetlen szomszédságában lévő 51737. hrsz-ú ingatlan önmagában nem elégséges felvonulási területet biztosít a Vállalkozó számára a folyamatosan biztonságos munkavégzés megteremtéséhez, ugyanis a teljesítés során - a fenti 1. pontban részletesen leírt körülmények miatt - a tervezetthez képest többszörös mennyiségű, jellemzően köves, sziklás föld kitermelésére volt szükség a feltárás alapján, amely föld mennyiség lerakása, deponálása a felvonulási területként átadott ingatlanon fizikailag nem lehetséges. Erre tekintettel szükséges a szerződés 6.17. pontjának módosítása.

Folyt. köv. VII.2.2) pontban

A szerződésmódosítás időpontja: 31.10.2018.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése
Rövid leírás:

A szerződés (beszerzés) tárgya: 1029 Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése.

+ még 1

1250 + 200 + 699 = 2149 m2;

Időtartam: 365 nap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1029 Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz.

A szerződés odaítélése
Név: A-Híd Zrt.
Postacím: Karikás Frigyes utca 20.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország 🇭🇺
Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 5 587 543 516 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
A módosítás részletes indokát a szerződésmódosítás tartalmazza.
Az indokolás röviden: (első rész)

+ még 4

A csapadékvíztározó áthelyezése miatt a projekt megvalósítása szempontjából az ütemtervi kritikus utat maga a víztározó megépítése és az ahhoz organizációs szempontból kapcsolódó útépítés és tájépítészeti munkák jelentik. A folyamatokat tekintve első lépésben a Kiviteli terveket a generál és szakági tervezők bevonásával módosítani szükséges, mely érinti a gépészeti, az elektromos, a tájépítészeti és útépítési terveket is, ezért a Kiviteli tervek komplex felülvizsgálatára van szükség annak érdekében, hogy valamennyi érintett szakág számára elfogadható műszaki megoldás születhessen, mely ideális esetben 2018. szeptember közepéig állhatnak rendelkezésre. A módosított kiviteli tervek Vállalkozó, Műszaki ellenőr és Megrendelő képviselői részéről történő átvizsgálását és elfogadását követően - mely az ütemterv alapján reálisan 2018. szeptember végére várható - még szükségessé válik az érvényes vízjogi létesítési engedély módosítása is. A módosított tervek megvalósításához szükséges tulajdonosi, közműkezelői és egyéb hozzájárulások jellemzően 30 nap alatt biztosíthatók, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) előírásait figyelembe véve, 60 napos határidővel a módosított vízjogi létesítési engedély 2018. december végéig várhatóan jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik. Az engedély birtokában a Csapadékvíztározó kivitelezését a földmunkákkal ez esetben 2019. március elején lehet csak megkezdeni, mivel az ágyazat készítését a technológiai utasítás előírásainak betartása a téli időszakban már nem biztosított. A Csapadékvíztározó alaplemezét és szerkezetépítését és födémének elhelyezését 2019. május közepére lehet elvégezni, míg a gépészeti és egyéb munkákkal a műtárgyat kompletten 30.5.2019-ig vállalta a Vállalkozó befejezni. A Csapadékvíztározó műtárgy áthelyezése befolyásolja az Belső útépítés Máriaremetei út felől érintett részét, valamint a Tájépítészeti munkák egy részét is, így a Műszaki ütemterv szerint 28.6.2019-i teljesítési véghatáridőig lehet a kivitelezési munkákat a szerződés szerint befejezni, erre tekintettel szükséges a vállalkozási szerződés 6.2. pontja szerinti teljesítési véghatáridő módosítása.

További információk

2.) Megrendelő a szerződés 6.17. pontjában rögzítette, hogy a Vállalkozó milyen feltételekkel mely ingatlant használhatja felvonulási területként. A kivitelezés során vált a Felek számára ismertté, hogy a 6.17. pontban megjelölt, a létesítmény megvalósítási területének közvetlen szomszédságában lévő 51737. hrsz-ú ingatlan önmagában nem elégséges felvonulási területet biztosít a Vállalkozó számára a folyamatosan biztonságos munkavégzés megteremtéséhez, ugyanis a teljesítés során - a fenti 1. pontban részletesen leírt körülmények miatt - a tervezetthez képest többszörös mennyiségű, jellemzően köves, sziklás föld kitermelésére volt szükség a feltárás alapján, amely föld mennyiség lerakása, deponálása a felvonulási területként átadott ingatlanon fizikailag nem lehetséges. Erre tekintettel szükséges a szerződés 6.17. pontjának módosítása.

Folyt. köv. VII.2.2) pontban
A szerződésmódosítás időpontja: 31.10.2018.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §
Forrás: OJS 2018/S 242-552357 (2018-12-11)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-07-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 587 543 516 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-07-23 📅
Közzététel dátuma: 2019-07-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 143-351177
HL-S szám: 143
További információk

Felek 2018. március 05. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész szerint lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen „Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése” tárgyban vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: vállalkozási szerződés), amelyet a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont rendelkezéseire hivatkozással 31.10.2018-én módosítottak (a továbbiakban: 1. sz. szerződésmódosítás). Felek a szerződés teljesítésével összefüggésben, a szerződés megkötését, illetve az 1. sz. szerződésmódosítást követően számos olyan műszaki kérdéssel és problémával szembesültek, amelyek meglétét sem Ajánlatkérő a tervezés során, sem a közbeszerzési eljárás előkészítésekor, sem az Ajánlattevő az ajánlattételkor nem feltételezhette, azokat a kiviteli dokumentáció nem tartalmazta, tartalmazhatta. A felmerült és alábbiakban részletezett műszaki kérdések és műszaki problémák kivétel nélkül abból adódtak, hogy a létesítmény megvalósítása több hónapot, több évszakot ölel át, továbbá a létesítmény megvalósítása rendkívül összetett, több kivitelezési szakág munkáihoz bevont alvállalkozó, építőanyag gyártó és beszállító koordinációját teszi szükségessé, amely az építőipar jelenlegi kapacitáshiányára tekintettel váratlan, előre nem tervezett megoldandó problémát eredményezett, amelyek megoldását Feleknek – az összes lehetséges megoldás közül legoptimálisabban és leghatékonyabban – a kivitelezés során kezelniük kellett. Ezen körülmények és ezek következményei összességében kizárólag a szerződéskötést követően, a kivitelezési munkák teljesítése során váltak megismerhetővé, azaz a szerződéskötés szempontjából kellő gondossággal eljárva sem lehetett ezen körülményeket előre látni. Felek a kivitelezés során feltárt műszaki problémákról és kérdésekről folyamatosan egyeztettek, az építési naplóban, a koordinációs jegyzőkönyvekben és a Felek közötti hivatalos levelekben ezekkel kapcsolatos bejegyzéseket és szükséges azonnali intézkedéseket megtették, jelen szerződés módosítás keretében rögzítik a tervektől eltérő műszaki megoldásokat és azokat a szerződésben eredetileg rögzített feltételeket, amelyeket ezekkel összefüggésben módosítani szükséges. Felek továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § előírásai szerinti egyeztetéseket elvégezték, amelyek eredményeképpen – a fenti előre nem látható indokokra, továbbá egyéb, alábbiakban részletezett műszaki indokokra tekintettel – a kivitelezés során több esetben helyettesítő termékek alkalmazásáról döntöttek, amelyek szerződésmódosítást igénylő részleteit jelen szerződésmódosításban rögzítik. 2.1.) A szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése során több olyan jellegű műszaki kérdés egyeztetésére került sor, amelyek megoldására pótmunka elrendelés mellett volt lehetősége Megrendelőnek. A pótmunkák felmerülése mellett szükség volt a létesítmény eredeti műszaki tartalmának megváltoztatására is. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítással érintett valamennyi munkatöbblet, illetve változtatás az eredeti kiviteli tervtől és eredetileg meghatározott műszaki tartalomtól való – a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlen – eltérés következtében szükségessé váló pótmunkának minősül. Fele továbbá rögzítik, hogy a szerződés alapján Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékére igényt tarthat, továbbá a felmerült pótmunkák szükségessége sem Megrendelő, sem Vállalkozó oldalán nem volt előre látható. A szerz. mód-t indokoló előre nem látható, műszaki problémák és körülmények, pótmunka elrendelések, valamint helyettesítő termék alkalmazásával kapcsolatos részletek az alábbiak: A szerz.mód.aláírása: 27.6.2019

További információk

Felek 2018. március 05. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész szerint lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen „Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése” tárgyban vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: vállalkozási szerződés), amelyet a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont rendelkezéseire hivatkozással 31.10.2018-én módosítottak (a továbbiakban: 1. sz. szerződésmódosítás).

Felek a szerződés teljesítésével összefüggésben, a szerződés megkötését, illetve az 1. sz. szerződésmódosítást követően számos olyan műszaki kérdéssel és problémával szembesültek, amelyek meglétét sem Ajánlatkérő a tervezés során, sem a közbeszerzési eljárás előkészítésekor, sem az Ajánlattevő az ajánlattételkor nem feltételezhette, azokat a kiviteli dokumentáció nem tartalmazta, tartalmazhatta. A felmerült és alábbiakban részletezett műszaki kérdések és műszaki problémák kivétel nélkül abból adódtak, hogy a létesítmény megvalósítása több hónapot, több évszakot ölel át, továbbá a létesítmény megvalósítása rendkívül összetett, több kivitelezési szakág munkáihoz bevont alvállalkozó, építőanyag gyártó és beszállító koordinációját teszi szükségessé, amely az építőipar jelenlegi kapacitáshiányára tekintettel váratlan, előre nem tervezett megoldandó problémát eredményezett, amelyek megoldását Feleknek – az összes lehetséges megoldás közül legoptimálisabban és leghatékonyabban – a kivitelezés során kezelniük kellett.

Ezen körülmények és ezek következményei összességében kizárólag a szerződéskötést követően, a kivitelezési munkák teljesítése során váltak megismerhetővé, azaz a szerződéskötés szempontjából kellő gondossággal eljárva sem lehetett ezen körülményeket előre látni. Felek a kivitelezés során feltárt műszaki problémákról és kérdésekről folyamatosan egyeztettek, az építési naplóban, a koordinációs jegyzőkönyvekben és a Felek közötti hivatalos levelekben ezekkel kapcsolatos bejegyzéseket és szükséges azonnali intézkedéseket megtették, jelen szerződés módosítás keretében rögzítik a tervektől eltérő műszaki megoldásokat és azokat a szerződésben eredetileg rögzített feltételeket, amelyeket ezekkel összefüggésben módosítani szükséges.

Felek továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § előírásai szerinti egyeztetéseket elvégezték, amelyek eredményeképpen – a fenti előre nem látható indokokra, továbbá egyéb, alábbiakban részletezett műszaki indokokra tekintettel – a kivitelezés során több esetben helyettesítő termékek alkalmazásáról döntöttek, amelyek szerződésmódosítást igénylő részleteit jelen szerződésmódosításban rögzítik.

2.1.) A szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése során több olyan jellegű műszaki kérdés egyeztetésére került sor, amelyek megoldására pótmunka elrendelés mellett volt lehetősége Megrendelőnek. A pótmunkák felmerülése mellett szükség volt a létesítmény eredeti műszaki tartalmának megváltoztatására is. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítással érintett valamennyi munkatöbblet, illetve változtatás az eredeti kiviteli tervtől és eredetileg meghatározott műszaki tartalomtól való – a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlen – eltérés következtében szükségessé váló pótmunkának minősül. Fele továbbá rögzítik, hogy a szerződés alapján Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékére igényt tarthat, továbbá a felmerült pótmunkák szükségessége sem Megrendelő, sem Vállalkozó oldalán nem volt előre látható.

A szerz. mód-t indokoló előre nem látható, műszaki problémák és körülmények, pótmunka elrendelések, valamint helyettesítő termék alkalmazásával kapcsolatos részletek az alábbiak:

A szerz.mód.aláírása: 27.6.2019

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A nyertes ajánlattevőnek generálkivitelezőként vállalnia kell szerződés tárgya szerinti építési kivitelezési munkák teljes körű elvégzését a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek alapján. Az építési kivitelezési munkák az alábbi szakágak kivitelezésére terjed ki: Építészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság (erős- és Gyengeáram), Táj- és kertépítészet, Külső út és közművek kivitelezése, Vízgépészet (uszodatechnológia), Belsőépítészet, Tűzvédelem, Sporttechnológia. A kivitelezés során megvalósuló beruházás főbb mennyiségi, irányadó adatai: A medencék tervezett adatai: 1. medence: televízió közvetítésre alkalmas, FINA szabályoknak megfelelő, fedett, 10 pályás, 50*25 m vízfelületű versenymedence, 220 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel); 2. medence: fedett, 20*10 m vízfelületű tanmedence, 80-120cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel); 3. medence: kültéri (időszakosan lefedhető), 21*33,3 m

Vízfelületű medence, 200 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel). A medencék összesített vízfelületének tervezett nagysága:

+ még 1

1250 + 200 + 699 = 2149 m2; Az uszoda tetőszerkezetének tervezett fesztávolsága: 47,6 m. A részletes adatok és műszaki követelmények, megrendelői elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz.

A szerződés odaítélése
Postai irányítószám: 1038
A beszerzés teljes értéke: 5 587 543 516 HUF 💰

Hivatkozás
További információk

Felek a szerződés teljesítésével összefüggésben, a szerződés megkötését, illetve az 1. sz. szerződésmódosítást követően számos olyan műszaki kérdéssel és problémával szembesültek, amelyek meglétét sem Ajánlatkérő a tervezés során, sem a közbeszerzési eljárás előkészítésekor, sem az Ajánlattevő az ajánlattételkor nem feltételezhette, azokat a kiviteli dokumentáció nem tartalmazta, tartalmazhatta. A felmerült és alábbiakban részletezett műszaki kérdések és műszaki problémák kivétel nélkül abból adódtak, hogy a létesítmény megvalósítása több hónapot, több évszakot ölel át, továbbá a létesítmény megvalósítása rendkívül összetett, több kivitelezési szakág munkáihoz bevont alvállalkozó, építőanyag gyártó és beszállító koordinációját teszi szükségessé, amely az építőipar jelenlegi kapacitáshiányára tekintettel váratlan, előre nem tervezett megoldandó problémát eredményezett, amelyek megoldását Feleknek – az összes lehetséges megoldás közül legoptimálisabban és leghatékonyabban – a kivitelezés során kezelniük kellett.

+ még 5

Ezen körülmények és ezek következményei összességében kizárólag a szerződéskötést követően, a kivitelezési munkák teljesítése során váltak megismerhetővé, azaz a szerződéskötés szempontjából kellő gondossággal eljárva sem lehetett ezen körülményeket előre látni. Felek a kivitelezés során feltárt műszaki problémákról és kérdésekről folyamatosan egyeztettek, az építési naplóban, a koordinációs jegyzőkönyvekben és a Felek közötti hivatalos levelekben ezekkel kapcsolatos bejegyzéseket és szükséges azonnali intézkedéseket megtették, jelen szerződés módosítás keretében rögzítik a tervektől eltérő műszaki megoldásokat és azokat a szerződésben eredetileg rögzített feltételeket, amelyeket ezekkel összefüggésben módosítani szükséges.

Felek továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § előírásai szerinti egyeztetéseket elvégezték, amelyek eredményeképpen – a fenti előre nem látható indokokra, továbbá egyéb, alábbiakban részletezett műszaki indokokra tekintettel – a kivitelezés során több esetben helyettesítő termékek alkalmazásáról döntöttek, amelyek szerződésmódosítást igénylő részleteit jelen szerződésmódosításban rögzítik.

2.1.) A szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése során több olyan jellegű műszaki kérdés egyeztetésére került sor, amelyek megoldására pótmunka elrendelés mellett volt lehetősége Megrendelőnek. A pótmunkák felmerülése mellett szükség volt a létesítmény eredeti műszaki tartalmának megváltoztatására is. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítással érintett valamennyi munkatöbblet, illetve változtatás az eredeti kiviteli tervtől és eredetileg meghatározott műszaki tartalomtól való – a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlen – eltérés következtében szükségessé váló pótmunkának minősül. Fele továbbá rögzítik, hogy a szerződés alapján Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékére igényt tarthat, továbbá a felmerült pótmunkák szükségessége sem Megrendelő, sem Vállalkozó oldalán nem volt előre látható.

A szerz. mód-t indokoló előre nem látható, műszaki problémák és körülmények, pótmunka elrendelések, valamint helyettesítő termék alkalmazásával kapcsolatos részletek az alábbiak:

A szerz.mód.aláírása: 27.6.2019

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

2.2.) Az uszoda külső homlokzati íves szendvicspanel burkolatának a Vállalkozó ajánlatában is megjelölt forgalmazója a Trimo Magyarország Kerekedelmi Képviselete 5.11.2018 napján arról tájékoztatta Vállalkozót, hogy a rendelésállományuk olyan mértékben növekedett meg, hogy a gyártási kapacitásuk teljes lekötöttsége mellett üzemel és amely így már nem teszi lehetővé, hogy a teljesen egyedi íves homlokzati elemeket egy éven belül leszállítsák. Tekintettel arra, hogy a forgalmazó által javasolt egyéb műszaki megoldás, valamint a forgalmazó által előírányzott szállítási időpont nem volt elfogadható, továbbá ezen burkolat egyedisége miatt helyettesítő termék nincs, Vállalkozónak – Megrendelővel és a Tervezőkkel egyeztetve – másik műszaki megoldást kellett találnia. A Megrendelővel és Tervezővel történ több körös egyeztetés eredményeként a műszaki megoldás az lett, hogy az uszodaépület íves felületű homlokzata Reynobond kompozit lemezből készüljön, olyan vázszerkezettel, amely lehetővé teszi az íves burkolatok ragasztással történő rögzítését, mivel a szín-azonos szegecsekkel történő rögzítés nem volt építészeti szempontból elfogadható. Ezen műszaki megoldás megtalálása a tervezővel, valamint a statikussal való egyeztetés és jóváhagyás eredményeképpen Vállalkozó 2019. április 30. napján kapta meg a gyártmánytervek elkészítéséhez szükséges diszpozíciókat tartalmazó fedvényterveket, melyek alapján Vállalkozó elkezdhette az új íves külső homlokzatburkolat gyártmányterveinek készítését.

Azt a körülményt, hogy ezen egyedileg gyártott íves panel egyedüli forgalmazója az eredeti tervekben előírt íves homlokzat legyártását az építőiparban rendkívül nagy számú megrendelésekből eredően kialakult gyártói lekötöttség miatt időközben nem tudta vállalni, sem Megrendelő, sem Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, azzal nem számolhatott. Ezen akadályozó körülmény folytán az esztétikailag is megfelelő alternatív műszaki megoldás megtalálása és a megoldás megtervezése hosszabb időt vett igénybe (tekintettel arra, hogy az eredeti terv a jelen létesítményre egyedileg tervezett egyedi panellel számolt, így az épület jellege ezen egyedi paneltől volt egyedi), amely miatt az íves homlokzat elkészítése az eredeti ütemterv alapján nem lehetséges és ezáltal a szerződéses munkák, valamint az ezt technológiai sorrendben követő szakipari munkák tervezett üteme sem volt tartható, így a teljesítési véghatáridő módosítása vált szükségessé.

+ még 1

A munkák kivitelezhetőségét nehezítette és hátráltatta továbbá, hogy 2019. május hónapban az Országos Meteorológiai Szolgálat által közölt adatok alapján a lehullott csapadék mennyisége Budapest területén az elmúlt 40 év átlagos csapadék mennyiségének 400 %-a volt. A lehullott csapadék mennyisége összességében meghaladta a 200 mm-t, az átlagos csapadékot jelentősen meghaladó napok száma 2019. május hónapban 15 nap volt, tehát épp a homlokzattal érintett a külső területeken a munkavégzést akadályozta a folyamatos esőzés, illetve a nagy mennyiségű csapadék következtében a felületképző munkákat le kellett állítani. A munkavégzést időközben teljesen át kellett szervezni, ami lassította a munkák előrehaladását. Mindezek a körülmények összességében indokolják a teljesítési véghatáridő módosítását.

Forrás: OJS 2019/S 143-351177 (2019-07-23)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

Sportlétesítmények kivitelezése

Egycélú sportlétesítmények építése