„Dégi Festetics-kastély és parkja turisztikai célú fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00006 azonosítószámú „Dégi Festetics-kastély és parkja turisztikai célú fejlesztése” tárgyú GINOP-7.1.1-15-2015-00006 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-01-24. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-12-12.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• FEHÉRÉP Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft.

Kicsoda?

• NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Mi az?

• Művészeti és kulturális épületek kivitelezése › Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek › Kastély építési munkái

Hol?

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2017-12-12	Ajánlati felhívás
2018-01-11	További információk
2018-06-13	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-02-20	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-11-13	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2017-12-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Postacím: Kolostorhegy utca 1.
Postai irányítószám: 9400
Postai város: Sopron
Kapcsolat
Internetcím: http://utsz.hu/projektek/projekt_wf9mrr/index.html 🌏
E-mail: info@banfalvakolostor.hu 📧
Telefon: +36 709023365 📞
Fax: +36 14578041 📠
Dokumentumok URL-je: http://utsz.hu/projektek/projekt_wf9mrr/index.html 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-12-12 📅
Benyújtási határidő: 2018-01-24 📅
Közzététel dátuma: 2017-12-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 241-499568
HL-S szám: 241
További információk

II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő azt nem kívánja megadni, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

Felújítás a Kastély (műemléki épület) egy részére, a Hollandi házra, a Szivattyúházra, Narancsházra terjed ki, továbbá a történeti kert egyes elemeire, valamint a felújítással összefüggő fa-, fém, -kő-, és festőrestaurálási munkákra.

Fejlesztési területek.

Alapmennyiségek.

Kastély: 1 971 m

Kert: A parkrendezés megközelítően: 16 500 m

a.) A Kastélyépület turistafogadó, kiszolgáló és kiállító terem funkciókkal bővül (550 m

Az alagsorban megtörténik a lábazat szigetelése, elektromos hálózat kiépítése valamint új gépészeti helyiségek, közönségforgalmi vizesblokk biztonsági őrzés helyiségei és ruhatár kialakítása valósul meg. A belső nyílászárókat restaurálják, illetve új, a régi mintájára szerkesztett nyílászárók, illetve új gyártmányú ajtók készülnek. A biztonsági őrzés helyiségeit itt alakítjuk ki, ahonnan a kiállító helyiségek és bejárat kamerás megfigyelése is végezhető.

A földszinti fejlesztési területen új parketta burkolat készül, szükséges mértékben a rossz állapotú illetve a meglévő történeti terazzo és kőburkolatokat, támfalakat restauráljuk. A meglévő vizesblokkot elbontjuk, kialakítjuk a látogató közönséget kiszolgáló múzeum shopot, kávézót és a kiállítótermeket. Festőrestaurátori javításokra lesz szükség a díszteremben a „zenészablakok” megnyitása után, valamint a belső nyílászárókat restauráljuk. Az épülethez csatlakozó kerti rámpa támfalait újjáépítjük, az utólagos kéménypillérek bontása is megtörténik.

Emelet: Az emelet új kiállítótermeknek ad helyet parketta burkolattal, falfestéssel, a fűtési rendszer kiépítésével. A belső nyílászárók megújulnak, a feltárt falfestések javítását el kell végezni.

A kiviteli munkák tartalmazzák a tető héjalás cseréjét Prefalz fedésre az esővíz elveztető csatorna rendszerrel együtt. A tervezett munkák közé tartozik a kastély bekötése a település víz- csatorna- és gázhálózati rendszerébe.

b) Kert

A parkbejáratánál 54 férőhelyes személygépkocsi-, busz- és kerékpárparkolók épülnek zúzottkő burkolattal. A kapunál sorompóval ellátott behajtást terveztünk, ideiglenes jegyárusító pavilont helyezünk el beléptető rendszerrel. Egyéb új építmények: alacsony kerítés a parkoló körül, tüzivíz tároló kerti világítás, játszótér építés, parkfelszerelések. Zöldfelületi munkák: 28 db fakivágás, fa- és cserjeültetés, gyepesítés, faápolás.

Részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel: A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás komplexitása, elektromos és épületgépészeti munkái, a műemlék elhelyezkedése, és a műemléki környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Egyes részek sikertelen vagy eredménytelen zárása jelentősen veszélyeztetné a projekt megvalósítás ütemezését.

Tartalékkeret a szerződéses ár 3 %-a.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 12 hónap
A lehetőségek leírása:

Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 3 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesítési időpontjáig köteles teljesíteni.

Opció 1:

Hollandi-ház: 138,54 m

Kert: Rózsakert (lugas, kőkert) felújítása: 14 db oszlop, 216 m támfal.

c) A Hollandi-ház teljes körű külső és belső felújítása tervezett a lábazati falak szakaszos cseréjével, szigetelésével, a nyílászárók cseréjével, restaurálással, a zárófödém és tetőszerkezet javításával és részbeni cseréjével, új stukatúr készítésével, felső hőszigeteléssel. Elektromos fűtési rendszer készül.

d.) A rózsakert műkő oszlopainak, a fa pergolának, határoló támfalak, lépcsők helyreállítása növénykiültetéssel kiegészítve.

Opció 2:

Vegyes tételekből áll össze:

e.) Belsőépítészet: Kastély-beli szinte összes üzemeltetési, irodai bútorzat, restaurálási tételek.

f.) Kerti építmények: teniszpálya, antik forrás újjáépítése, kerti fák ápolása-gallyazása.

Opció 3:

g.) Kastély emeleti helyiségei: összesen 376 m

Az emeleti helyiségek parkettázással, falfestéssel és a nyílászárók javításával, illetve újragyártásával készülnek részben restaurátori munkával. Itt kapnak helyet az irodák és múzeumpedagógiai foglalkoztatók, valamint a kiszolgáló vizes blokk is.

Kerti építmény: műemlék szivattyúház (18,00 m

Opció 4:

h) Narancsház 272,57 m2 (összes: 597,7 m

Feladat a tartószerkezeti felújítása, a háromrizalitos homlokzat fa-üveg szerkezetének rekonstrukciója és a mögötte található központi fogadó tér és két melegház tér felújítása restaurálással. A fejlesztendő 3 helyiség homokágyba helyezett tégla burkolatot kap és új elektromos hálózat kiépítése tervezett.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

— Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, Súlyszám: 57.

Opcionális mennyiség 1. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 8.

Opcionális mennyiség 2. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 2.

Opcionális mennyiség 3. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 1.

Opcionális mennyiség 4. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 2.

— Az értékelés során adható pontszám 0,00 (legrosszabb) - 10,00 (legjobb érték),

— Az értékelés az 1-3. részszempont esetén egyenes, a 4. részszempont esetén fordított arányosítással történik,

— Jelen eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: dr. Szterényi Sándor (00159),

— Kiegészítő nemzeti forrás rendelkezésre bocsátása esetén a vonatkozó közbeszerzési / támogatási elszámolási szabályoknak való megfelelés érdekében Felek kötelezettséget vállalnak a szükséges szerződés-módosításra (pl.: előleg/számlázási rend/fizetési rend), melyeket előzetesen a Kbt. 141.§ (4) a) pontja szerinti módosításoknak minősítik.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00006
További információk:

II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő azt nem kívánja megadni, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 8135 Dég, Hunyadi János utca 11.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.

Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

Nyilvántartásban való szereplés követelménye:

K1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem szerepelnek a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés a K1) pont esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

K1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5); valamint a 26. § (2) bekezdésére, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdésére.

Műszaki és szakmai képességek:

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az egységes európai dokumentumban nem szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést részletesen feltüntetni.

ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.

Az igazolás tartalmára vonatkozó részletes előírásokat lásd a KD-ban.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2.1)-M2.4) alkalmassági feltétel esetében a képzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:

— amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést – a névjegyzékbe vétel ténye által – ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]),

— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges),

— egyéb esetben a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés – az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és szakmai gyakorlati idő – ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a képzettséget bizonyító dokumentum (egyszerű másolat) alapján történik, melyeket az ajánlatnak tartalmaznia kell.

AK elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságokat is.

Az M2) alk. feltétel vonatkozásában a szakemberek megnevezése és az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az ESPDbe foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt. 67. §-ában foglaltakra.

A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:

M1.1) Olyan műemléki épület felújítása vagy bővítése vagy korszerűsítése, amely legalább 1 épületet vagy épületrészt foglalt magában, továbbá a felújítással vagy bővítéssel vagy korszerűsítéssel érintett alapterület elérte a legalább 1379 m

M1.2) Műemléki épület felújítása keretében tartalmazott legalább 412 m

M1.3) Olyan kert rekonstrukcióra vonatkozó referencia, amely műemléki területen valósult meg, valamint a kert rekonstrukció elérte a legalább 2100 m

Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.

Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 7.§ 15. pont alatti fogalom értendő.

Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így meghatározott fogalom értendő.

Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre,…

… műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.

… akkor az épület fogalma alatt az adott ország jogrendje szerinti épület vagy azzal egyenértékű fogalmat kell érteni.

M2) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

M2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik:

Képzettség és szakmai gyakorlati idő:

Szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterület, festő-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés].

M2.3) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterület, kő-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés].

M2.4) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterület, fa-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés].

Egy szakember megfelelőség esetén több pozícióra is jelölhető.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.

Finanszírozás módja: utófinanszírozás.

A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-01-24 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. épület 7. emelet).
További információk:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M2.2) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): M2.3) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap)
M2.4) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap)
Az ár súlyozása: 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK25161
Más típusú ajánlatkérő: Nonprofit szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Vágó Margit
Dokumentumok URL címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_wf9mrr/index.html 🌏
Ajánlatkérő neve: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postacím: Fő utca 14–18. A. épület 7. emelet
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Kapcsolattartó pont: Nép Adrienn
Telefon: +36 14578040 📞
E-mail: adrienn.nep@chsh.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️

Hivatkozás
További információk

— Karakterkorlát miatti rövidítések: AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési dokumentum; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; ESPD = egységes európai közbeszerzési dokumentum,

— Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy AT, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse és a teljes körűen kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot meg kell küldeni fax útján a +36 14578041 telefax számra, vagy elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglaltakra – az adrienn.nep@chsh.hu címre,

— AK ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlattételt, melynek összege 5 000 000 Ft. Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az AK (10033001-00338783-00000017) számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatban csatolni. További információ a KD-ban található,

— Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a szerint, valamint a KD-ban részletezettek szerint,

— Helyszíni bejárás ideje: 2018.01.09; 11:00; 8135 Dég, Hunyadi János utca 11,

— Ajánlatban AT-nek, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdés],

— Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot,

— AT-nek jelen AF-ban és a KD-ban foglalt információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania,

— Hiánypótlás lehetőségét AK biztosítja, összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza,

— Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza,

— Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását,

— Eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a dokumentumban részletezettek szerint,

— AF-ben meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők,

— A-ban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Átszámítás kapcsán lásd a dokumentum szabályozását,

— AK AT-k alkalmasságának feltételeit és igazolásit a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg,

— Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt.35.§ (8) bekezdés),

— Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési dokumentumban foglalt felelősségbiztosításokat kötni a KD-ban részletezettek szerint,

— Jelen AF-ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre,

— Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2017/S 241-499568 (2017-12-12)

További információk (2018-01-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Kolostor-hegy utca 1

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-01-11 📅
Benyújtási határidő: 2018-01-31 📅
Közzététel dátuma: 2018-01-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 009-015357
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 241-499568
HL-S szám: 9
További információk

Módosítás keretében módosul a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott ajánlati dokumentáció (szerződés 6. és 14. pontja). A módosított dokumentumok, a korrigendum megjelenését követően korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető lesz a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_wf9mrr/index.html

Forrás: OJS 2018/S 009-015357 (2018-01-11)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-06-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 868 790 424 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-06-13 📅
Közzététel dátuma: 2018-06-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 112-254328
HL-S szám: 112
További információk

Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Előkészítő munkák. Bontási munkák egy része. Állványozási munkák egy része (ideiglenes létesítmények). Építőmesteri munkák. Beton és vasbeton aljzatok készítési munkák egy része. Egy Vb. áthidaló szerkezetek munkák egy része. Falazott és egyéb kőműves munkák egy része. Acélszerkezeti munkák egy része. Tetőács szerkezeti munkák egy része. Belső vakolatok készítési munkák egy része. Szakipari munkák. Műanyag padlóburkolatok munkák egy része. Műkő szerkezetek munkák egy része. Természetes kő szerkezetek készítési munkák egy része. Faanyagú padlóburkolatok készítési munkák egy része. Lábtörlő szőnyegek készítési munkák egy része. Épületbádogos szerkezetek munkák egy része. Belső fa nyílászárók munkák egy része. Szaniterfal szerkezetek munkák egy része. Épületasztalos szerkezetek munkák egy része. Beépített bútorok munkák egy része. Feliratozások, táblázások munkák egy része. Belső fém nyílászárók munkák egy része. Épületlakatos szerkezetek munkák egy része. Tetőlakatos szerkezeti munkák egy része. Csupaüveg szerkezeti munkák egy része. Szobafestési, mázolási, tapétázási munkák egy része. Szigetelések készítési munkák egy része. Szerelőipari munkák. Épületgépészeti munkák egy része. Épületvillamos munkák egy része. Gyengeáram Épületgépészeti munkák egy része. Külső közműépítés. Víz, csatornaépítés, gázszerelés elektromos szerelési munkák egy része. Restaurátori munka (mind a négy épületnél és tájépítészetnél) munkák egy része. Fa, fém, kő- műkő-stukkó, festő szerkezetek restaurálási munkák egy része. Tájépítészet. Kertépítési munkák egy része. Út parkoló építési és játszótér építési munkák egy része. Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: HERLING Restaurátor és Művészeti Stúdió Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 87-89. III.7.; 12314733-2-42); ANCIEN Restaurátor és Iparművész Stúdió Bt. (1024 Budapest, Fillér u. 4. 3. em. 20.; 20340676-2-41); Antik-Pappart Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Adria sétány 14.; 25932528-2-42); WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; 11469830-2-44).

További információk

Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Előkészítő munkák.

Bontási munkák egy része.

Állványozási munkák egy része (ideiglenes létesítmények).

Építőmesteri munkák.

Beton és vasbeton aljzatok készítési munkák egy része.

Egy Vb. áthidaló szerkezetek munkák egy része.

Falazott és egyéb kőműves munkák egy része.

Acélszerkezeti munkák egy része.

Tetőács szerkezeti munkák egy része.

Belső vakolatok készítési munkák egy része.

Szakipari munkák.

Műanyag padlóburkolatok munkák egy része.

Műkő szerkezetek munkák egy része.

Természetes kő szerkezetek készítési munkák egy része.

Faanyagú padlóburkolatok készítési munkák egy része.

Lábtörlő szőnyegek készítési munkák egy része.

Épületbádogos szerkezetek munkák egy része.

Belső fa nyílászárók munkák egy része.

Szaniterfal szerkezetek munkák egy része.

Épületasztalos szerkezetek munkák egy része.

Beépített bútorok munkák egy része.

Feliratozások, táblázások munkák egy része.

Belső fém nyílászárók munkák egy része.

Épületlakatos szerkezetek munkák egy része.

Tetőlakatos szerkezeti munkák egy része.

Csupaüveg szerkezeti munkák egy része.

Szobafestési, mázolási, tapétázási munkák egy része.

Szigetelések készítési munkák egy része.

Szerelőipari munkák.

Épületgépészeti munkák egy része.

Épületvillamos munkák egy része.

Gyengeáram Épületgépészeti munkák egy része.

Külső közműépítés.

Víz, csatornaépítés, gázszerelés elektromos szerelési munkák egy része.

Restaurátori munka (mind a négy épületnél és tájépítészetnél) munkák egy része.

Fa, fém, kő- műkő-stukkó, festő szerkezetek restaurálási munkák egy része.

Tájépítészet.

Kertépítési munkák egy része.

Út parkoló építési és játszótér építési munkák egy része.

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

HERLING Restaurátor és Művészeti Stúdió Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 87-89. III.7.; 12314733-2-42); ANCIEN Restaurátor és Iparművész Stúdió Bt. (1024 Budapest, Fillér u. 4. 3. em. 20.; 20340676-2-41); Antik-Pappart Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Adria sétány 14.; 25932528-2-42); WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; 11469830-2-44).

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

a.) A Kastélyépület turistafogadó, kiszolgáló és kiállító terem funkciókkal bővül (550 m2), valamint az új gépészeti berendezéseknek és az itt dolgozók irodáinak, szociális helyiségeinek ad helyet. A fejlesztésbe bevont nettó alapterülete: 1971 m

A parkbejáratánál 54 férőhelyes személygépkocsi-, busz- és kerékpárparkolók épülnek zúzottkő burkolattal. A kapunál sorompóval ellátott behajtást terveztünk, ideiglenes jegyárusító pavilont helyezünk el beléptető rendszerrel. Egyéb új építmények: alacsony kerítés a parkoló körül, tűzivíz tároló kerti világítás, játszótér építés, parkfelszerelések. Zöldfelületi munkák: 28 db fakivágás, fa- és cserjeültetés, gyepesítés, faápolás.

A lehetőségek leírása:

e.) Belsőépítészet: Kastélybeli szinte összes üzemeltetési, irodai bútorzat, restaurálási tételek.

f.) Kerti építmények: teniszpálya, antik forrás újjáépítése, kerti fák ápolása-gallyazása. A

h) Narancsház 272,57 m

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-06-05 📅

Hivatkozás
További információk

Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Előkészítő munkák.

Bontási munkák egy része.

Állványozási munkák egy része (ideiglenes létesítmények).

Építőmesteri munkák.

Beton és vasbeton aljzatok készítési munkák egy része.

Egy Vb. áthidaló szerkezetek munkák egy része.

Falazott és egyéb kőműves munkák egy része.

Acélszerkezeti munkák egy része.

Tetőács szerkezeti munkák egy része.

Belső vakolatok készítési munkák egy része.

Szakipari munkák.

Műanyag padlóburkolatok munkák egy része.

Műkő szerkezetek munkák egy része.

Természetes kő szerkezetek készítési munkák egy része.

Faanyagú padlóburkolatok készítési munkák egy része.

Lábtörlő szőnyegek készítési munkák egy része.

Épületbádogos szerkezetek munkák egy része.

Belső fa nyílászárók munkák egy része.

Szaniterfal szerkezetek munkák egy része.

Épületasztalos szerkezetek munkák egy része.

Beépített bútorok munkák egy része.

Feliratozások, táblázások munkák egy része.

Belső fém nyílászárók munkák egy része.

Épületlakatos szerkezetek munkák egy része.

Tetőlakatos szerkezeti munkák egy része.

Csupaüveg szerkezeti munkák egy része.

Szobafestési, mázolási, tapétázási munkák egy része.

Szigetelések készítési munkák egy része.

Szerelőipari munkák.

Épületgépészeti munkák egy része.

Épületvillamos munkák egy része.

Gyengeáram Épületgépészeti munkák egy része.

Külső közműépítés.

Víz, csatornaépítés, gázszerelés elektromos szerelési munkák egy része.

Restaurátori munka (mind a négy épületnél és tájépítészetnél) munkák egy része.

Fa, fém, kő- műkő-stukkó, festő szerkezetek restaurálási munkák egy része.

Tájépítészet.

Kertépítési munkák egy része.

Út parkoló építési és játszótér építési munkák egy része.

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

HERLING Restaurátor és Művészeti Stúdió Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 87-89. III.7.; 12314733-2-42); ANCIEN Restaurátor és Iparművész Stúdió Bt. (1024 Budapest, Fillér u. 4. 3. em. 20.; 20340676-2-41); Antik-Pappart Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Adria sétány 14.; 25932528-2-42); WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; 11469830-2-44).

Forrás: OJS 2018/S 112-254328 (2018-06-13)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-02-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 868 790 424 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Daróczi út 3.
Postai irányítószám: 1113
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nkvp.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-02-20 📅
Közzététel dátuma: 2019-02-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 039-087375
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 112-254328
HL-S szám: 39
További információk
A szerződésmódosítás időpontja: 5.10.2018 napja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Dégi Festetics-kastély és parkja turisztikai célú fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében
Rövid leírás:

Fejlesztési területek

Alapmennyiségek

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-05-18 📅
Név: FEHÉRÉP Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft.
Postacím: Sziget u. 13.
Postai város: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország 🇭🇺
Fejér 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 1 868 790 424 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
A vevő profiljának címe: http://nkvp.hu 🌏
Forrás: OJS 2019/S 039-087375 (2019-02-20)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-11-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 868 790 424 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-11-13 📅
Közzététel dátuma: 2019-11-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 222-543763
HL-S szám: 222
További információk

Folyt: VI.4.3) 16. A Műszaki Ellenőr vizsgálata és nyilatkozata alapján a fenti 9-15. pontban nevesített illeszkedő munkák megvalósítása az épület működési funkcióinak biztosítása, megteremtése és a műszaki szükségesség miatt indokolt. A munkák nagy részét az épület rekonstrukciójával, a technológiai sorrendiség miatt egy időben szükséges elvégezni. A Megrendelő, a Vállalkozó és a Műszaki Ellenőr munkák szerint megvizsgálták a feladatokat és megállapították az elvégzésük szükségességét, továbbá a Mérnök ellenőrizte azok árszínvonalát. 17. Födém megerősítése: A vállalkozási szerződés tárgyát képezi a kastély épület közbenső födéméinek megerősítése. Előre nem látható módon, a födém rétegek (burkolat, feltöltés) eltávolítása után derült ki, hogy: — a megtervezett megerősítés nem fér el a meglévő fagerendás födém felett, — a meglévő „tiplifa” födém gerendái nincsenek egymáshoz rögzítve csapokkal, így teherbírása kisebb a tervezettnél, — a födém gerenda fa végek a faanyagszakértő megállapítása alapján részben korhadtak, részben gombásak, bárdolni, vékonyítani kell, amely tovább csökkenti az állékonyságot, teherbírást, — a fa gerendás födémeket egyes helyeken, régebbi nyílások megszüntetése érdekében fagerendákkal, nem kellő stabilitással befoltozták, — a fa födémek pótlására egy-egy szakaszon beton, vasbeton födémmel egészítették ki, — a meglévő födémet nem lehet terv szerint megerősíteni úgy, hogy a kiállítási terek közönségforgalmának előírt terhelési értékét (4kN/m A födém rétegek eltávolítását követően derült fény arra is, hogy a fa födémeken stukatúr vakolat van, ezáltal további díszítő festések kerülhetnek elő, figyelemmel arra is, hogy már a feltöltések lebontása a stukatúr vakolat mozgásához vezetett. Az áttervezés megkezdése előtt a helyszínen több egyeztetésre került sor a Megrendelő műemléki, restaurátori szakembereivel, valamint az Örökségvédelmi Hatóság képviselőivel. Az egyeztetése során - a műemléki és építési szabályzatok, előírások és a közönség látogatási szempontokat is figyelembe véve - kialakult tervezési irányt Megrendelő megfogalmazta Vállalkozó felé. Az eredeti ütemtervben a födémek építésére megjelölt kezdési határidő (vö. 2018.10.29) és a várható kezdési határidő (vö. 2019. június 5.) között eltelt napok száma 219 nap. Az eredeti födém megerősítést tartalmazó terv és az egyeztetés alapján áttervezésre kerülő födém megerősítését tartalmazó terv között lévő jelentős eltérés, munkaidő többletet okoz, amely 27 nap. Jelen szerződésmódosítás 16. pontjában foglalt munkák időigényét figyelembe véve, a fentiekben nevesített, illetve a Szerződés alapján vállalt feladatok, a jelenlegi szerződéses határidőre nem végezhetők el. A fent leírtak alapján a Vállalkozási Szerződés véghatárideje összesen 246 nappal meghosszabbodik. Felek egyetértenek abban, hogy a szerződésben rögzített véghatáridő módosítása a fentiekben rögzített és munkanapban kifejezett késleltető körülményekkel összhangban, a jelen 2. számú Módosítás II. pontjában meghatározottak szerint kerül módosításra. 18. A Felek megállapították, hogy a jelen Szerződésmódosítás 9-15. pontjában és a jelen Szerződésmódosítás 16. pontjában ismertetett kiegészítő kivitelezési munkák elvégzése szükségessé teszi az eredeti műszaki tartalom megváltoztatását, valamint azt, hogy Vállalkozó további erőforrásokat vonjon be, erre tekintettel egyeztetéseket folytattak az ajánlati árról, a fizetési feltételekről és ennek eredményeként, közös megegyezéssel, a Szerződést a II. pontban foglaltak szerint - az alábbiak figyelembevételével - módosítják azon, feltételeket. 19. A Felek Megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 9-15. pontban nevesített munkák megvalósítását nettó 43 845 112,- Ft + ÁFA kiegészítő átalánydíj jellegű vállalkozói díjért vállalja. 20. A Felek Megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 17. pontban nevesített munkák megvalósítását nettó 54 133 175,- Ft + ÁFA kiegészítő átalánydíj jellegű vállalkozói díjért...

További információk

Folyt: VI.4.3)

16. A Műszaki Ellenőr vizsgálata és nyilatkozata alapján a fenti 9-15. pontban nevesített illeszkedő munkák megvalósítása az épület működési funkcióinak biztosítása, megteremtése és a műszaki szükségesség miatt indokolt. A munkák nagy részét az épület rekonstrukciójával, a technológiai sorrendiség miatt egy időben szükséges elvégezni. A Megrendelő, a Vállalkozó és a Műszaki Ellenőr munkák szerint megvizsgálták a feladatokat és megállapították az elvégzésük szükségességét, továbbá a Mérnök ellenőrizte azok árszínvonalát.

17. Födém megerősítése:

A vállalkozási szerződés tárgyát képezi a kastély épület közbenső födéméinek megerősítése. Előre nem látható módon, a födém rétegek (burkolat, feltöltés) eltávolítása után derült ki, hogy:

— a megtervezett megerősítés nem fér el a meglévő fagerendás födém felett,

— a meglévő „tiplifa” födém gerendái nincsenek egymáshoz rögzítve csapokkal, így teherbírása kisebb a tervezettnél,

— a födém gerenda fa végek a faanyagszakértő megállapítása alapján részben korhadtak, részben gombásak, bárdolni, vékonyítani kell, amely tovább csökkenti az állékonyságot, teherbírást,

— a fa gerendás födémeket egyes helyeken, régebbi nyílások megszüntetése érdekében fagerendákkal, nem kellő stabilitással befoltozták,

— a fa födémek pótlására egy-egy szakaszon beton, vasbeton födémmel egészítették ki,

— a meglévő födémet nem lehet terv szerint megerősíteni úgy, hogy a kiállítási terek közönségforgalmának előírt terhelési értékét (4kN/m

A födém rétegek eltávolítását követően derült fény arra is, hogy a fa födémeken stukatúr vakolat van, ezáltal további díszítő festések kerülhetnek elő, figyelemmel arra is, hogy már a feltöltések lebontása a stukatúr vakolat mozgásához vezetett.

Az áttervezés megkezdése előtt a helyszínen több egyeztetésre került sor a Megrendelő műemléki, restaurátori szakembereivel, valamint az Örökségvédelmi Hatóság képviselőivel. Az egyeztetése során - a műemléki és építési szabályzatok, előírások és a közönség látogatási szempontokat is figyelembe véve - kialakult tervezési irányt Megrendelő megfogalmazta Vállalkozó felé.

Az eredeti ütemtervben a födémek építésére megjelölt kezdési határidő (vö. 2018.10.29) és a várható kezdési határidő (vö. 2019. június 5.) között eltelt napok száma 219 nap.

Az eredeti födém megerősítést tartalmazó terv és az egyeztetés alapján áttervezésre kerülő födém megerősítését tartalmazó terv között lévő jelentős eltérés, munkaidő többletet okoz, amely 27 nap.

Jelen szerződésmódosítás 16. pontjában foglalt munkák időigényét figyelembe véve, a fentiekben nevesített, illetve a Szerződés alapján vállalt feladatok, a jelenlegi szerződéses határidőre nem végezhetők el. A fent leírtak alapján a Vállalkozási Szerződés véghatárideje összesen 246 nappal meghosszabbodik.

Felek egyetértenek abban, hogy a szerződésben rögzített véghatáridő módosítása a fentiekben rögzített és munkanapban kifejezett késleltető körülményekkel összhangban, a jelen 2. számú Módosítás II. pontjában meghatározottak szerint kerül módosításra.

18. A Felek megállapították, hogy a jelen Szerződésmódosítás 9-15. pontjában és a jelen Szerződésmódosítás 16. pontjában ismertetett kiegészítő kivitelezési munkák elvégzése szükségessé teszi az eredeti műszaki tartalom megváltoztatását, valamint azt, hogy Vállalkozó további erőforrásokat vonjon be, erre tekintettel egyeztetéseket folytattak az ajánlati árról, a fizetési feltételekről és ennek eredményeként, közös megegyezéssel, a Szerződést a II. pontban foglaltak szerint - az alábbiak figyelembevételével - módosítják azon, feltételeket.

19. A Felek Megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 9-15. pontban nevesített munkák megvalósítását nettó 43 845 112,- Ft + ÁFA kiegészítő átalánydíj jellegű vállalkozói díjért vállalja.

20. A Felek Megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 17. pontban nevesített munkák megvalósítását nettó 54 133 175,- Ft + ÁFA kiegészítő átalánydíj jellegű vállalkozói díjért...

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 1 868 790 424 HUF 💰

Hivatkozás

Folyt: VI.4.3)

16. A Műszaki Ellenőr vizsgálata és nyilatkozata alapján a fenti 9-15. pontban nevesített illeszkedő munkák megvalósítása az épület működési funkcióinak biztosítása, megteremtése és a műszaki szükségesség miatt indokolt. A munkák nagy részét az épület rekonstrukciójával, a technológiai sorrendiség miatt egy időben szükséges elvégezni. A Megrendelő, a Vállalkozó és a Műszaki Ellenőr munkák szerint megvizsgálták a feladatokat és megállapították az elvégzésük szükségességét, továbbá a Mérnök ellenőrizte azok árszínvonalát.

17. Födém megerősítése:

A vállalkozási szerződés tárgyát képezi a kastély épület közbenső födéméinek megerősítése. Előre nem látható módon, a födém rétegek (burkolat, feltöltés) eltávolítása után derült ki, hogy:

— a megtervezett megerősítés nem fér el a meglévő fagerendás födém felett,

— a meglévő „tiplifa” födém gerendái nincsenek egymáshoz rögzítve csapokkal, így teherbírása kisebb a tervezettnél,

— a födém gerenda fa végek a faanyagszakértő megállapítása alapján részben korhadtak, részben gombásak, bárdolni, vékonyítani kell, amely tovább csökkenti az állékonyságot, teherbírást,

— a fa gerendás födémeket egyes helyeken, régebbi nyílások megszüntetése érdekében fagerendákkal, nem kellő stabilitással befoltozták,

— a fa födémek pótlására egy-egy szakaszon beton, vasbeton födémmel egészítették ki,

— a meglévő födémet nem lehet terv szerint megerősíteni úgy, hogy a kiállítási terek közönségforgalmának előírt terhelési értékét (4kN/m

A födém rétegek eltávolítását követően derült fény arra is, hogy a fa födémeken stukatúr vakolat van, ezáltal további díszítő festések kerülhetnek elő, figyelemmel arra is, hogy már a feltöltések lebontása a stukatúr vakolat mozgásához vezetett.

Az áttervezés megkezdése előtt a helyszínen több egyeztetésre került sor a Megrendelő műemléki, restaurátori szakembereivel, valamint az Örökségvédelmi Hatóság képviselőivel. Az egyeztetése során - a műemléki és építési szabályzatok, előírások és a közönség látogatási szempontokat is figyelembe véve - kialakult tervezési irányt Megrendelő megfogalmazta Vállalkozó felé.

Az eredeti ütemtervben a födémek építésére megjelölt kezdési határidő (vö. 2018.10.29) és a várható kezdési határidő (vö. 2019. június 5.) között eltelt napok száma 219 nap.

Az eredeti födém megerősítést tartalmazó terv és az egyeztetés alapján áttervezésre kerülő födém megerősítését tartalmazó terv között lévő jelentős eltérés, munkaidő többletet okoz, amely 27 nap.

Jelen szerződésmódosítás 16. pontjában foglalt munkák időigényét figyelembe véve, a fentiekben nevesített, illetve a Szerződés alapján vállalt feladatok, a jelenlegi szerződéses határidőre nem végezhetők el. A fent leírtak alapján a Vállalkozási Szerződés véghatárideje összesen 246 nappal meghosszabbodik.

Felek egyetértenek abban, hogy a szerződésben rögzített véghatáridő módosítása a fentiekben rögzített és munkanapban kifejezett késleltető körülményekkel összhangban, a jelen 2. számú Módosítás II. pontjában meghatározottak szerint kerül módosításra.

18. A Felek megállapították, hogy a jelen Szerződésmódosítás 9-15. pontjában és a jelen Szerződésmódosítás 16. pontjában ismertetett kiegészítő kivitelezési munkák elvégzése szükségessé teszi az eredeti műszaki tartalom megváltoztatását, valamint azt, hogy Vállalkozó további erőforrásokat vonjon be, erre tekintettel egyeztetéseket folytattak az ajánlati árról, a fizetési feltételekről és ennek eredményeként, közös megegyezéssel, a Szerződést a II. pontban foglaltak szerint - az alábbiak figyelembevételével - módosítják azon, feltételeket.

19. A Felek Megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 9-15. pontban nevesített munkák megvalósítását nettó 43 845 112,- Ft + ÁFA kiegészítő átalánydíj jellegű vállalkozói díjért vállalja.

20. A Felek Megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 17. pontban nevesített munkák megvalósítását nettó 54 133 175,- Ft + ÁFA kiegészítő átalánydíj jellegű vállalkozói díjért...

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Módosítás időpontja: 8.11.2019

Módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) és 141. § (4) bekezdés c) pontja.

Folyt:VII.2.2)

10. Kémények vakolása, festése:A kastélyépület felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Megrendelő további kormányzati forrást nyert el a Dégi kastélyépület egyéb részeinek rekonstrukciójára. Ezen forrásból – a közbeszerzési eljárás tárgyát nem képező – homlokzat felújítási munkák kerültek megtervezésre, amely tervek miatt – a szakhatóság és az Örökségvédelmi Hatóság képviselőivel történt egyeztetés során – a kémény felújításához igazodó módosítás vált szükségessé.

Megrendelő az épület korhű és egységes kialakítása érdekében a módosított kéménytervek alapján elrendelte a kémény kivitelezését.

Ennek megvalósítása műszaki, technológiai szempontból eltérő munkát kíván meg Vállalkozótól, így a munkanem tekintetében az árszínvonal emelkedése indokolt.

11. Két darab ajtó restaurálása:A fejlesztési terület határán található (vö. folyosó lezárásra szolgáló) két db ajtó restaurálása nem képezi a kiviteli szerződés tárgyát, tekintettel azonban arra, hogy a további felújítási ütemek időpontja még nem ismert, Megrendelő – a megfelelő látogatói élmény és esztétikai megjelenés elérése érdekében – szükségesnek ítélte meg az ajtók restaurálással nem érintet oldalainak a felújítását is annak érdekében, hogy a fejlesztési / felújítással érintett kastélyépület területe teljes körűen befejezett legyen.

12. Parkoló rétegrendje: A parkolók kialakítása során talált rendkívül laza talajréteg a tervezett módon nem tömöríthető, így a parkoló busz forgalommal érintett szakaszán – az esetleges műszaki meghibásodások / balesetek elkerülése érdekében – vastagabb stabilizáló réteg elhelyezése vált szükségessé.

13. Tűzi víztározók áthelyezése miatti szilárd burkolat kialakítása:A tűzi víz tározók a tervek alapján a parkoló felszíne alatt kerültek volna elhelyezésre. Azonban a katasztrófavédelmi hatósággal történt egyeztetést követően derül ki, hogy katasztrófavédelmi előírás alapján – a szívócsonkok megközelíthetősége érdekében – a szívócsonknál tilos parkolni, illetve parkolót kialakítani, azt szabadon kell hagyni. Tekintettel a fenti szabályozásra, továbbá arra, hogy a parkoló személygépkocsi forgalomra tervezett szakaszának rétegrendje is alulméretezett a tűzoltóautó esetleges terhének viselésére, a tűzi víz tározók parkolón kívüli áthelyezése indokolt. Az áthelyezett tározók csonkjainak tűzoltóautók általi megközelíthetőségéhez azonban új, szilárd burkolat kialakítása vált szükségessé.

14. Elektromos csatlakozások átalakítása:Tekintettel arra, hogy a felújított kastélyépületben megvalósítandó kiállítás tematikája módosult, a kastélyépületben eredetileg tervezett elektromos hálózat, illetve végpontok kialakítása nem megfelelő, azok áttervezése indokolt. A módosult kiállítás eredményes megalkotásához több végpont, áramkör és padlódoboz elhelyezése / beépítése vált szükségessé, amelyeket a felbontott padló alatti rétegrendben kell elhelyezni, védve ezzel a festő restaurátori kutatási anyagban jelölt falakat, amelyekben horony vésése és dugaljak elhelyezése nem lehetséges.

15. Papírtapéta leszedése:Korábban a kivitelezés helyszínén történt filmforgatás miatt ideiglenesen egyedi papírtapéta bevonat került beépítésre, amely a forgatás befejezését követően nem került eltávolításra. Tekintettel azonban arra, hogy a falfelületek szakipari munkáinak szerződésszerű megvalósítása érdekében a papírtapéta eltávolítása és elszállítása elengedhetetlen, így a feladatellátás is szükséges.

Folyt: VI.3)

Forrás: OJS 2019/S 222-543763 (2019-11-13)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)