Építési-kivitelezési szerződés a Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda és a hozzá csatlakozó emelt szinten vezetett gyalogos út építésére

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda megvalósítása építési-kivitelezési szerződés keretében.
A szállodafejlesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő 15094/3. hrsz. u, 10 950,96 m² térmértékű ingatlanon valósul meg, és természetben egy 122 kulcsegységű, HSU négycsillagos minősítésű, 10 746,85 m² bruttó szintterületű, a szomszédos Fürdővel zárt, fedett, fűthető emelt szinten vezetett gyalogos úttal összekötött szállodát tartalmaz.
A projekt, jellegét, méretét, helyszínét és minőségét tekintve egyedi lesz Nyíregyházán és környezetében.
A megvalósítandó szállodának hat közönségforgalmi eleme lesz:
— Szállodai szobák;
— Vendéglátó létesítmények;
— Konferencia létesítmények;
— Élmény sziget: gyermekvilág, fitnesz, mini wellness;
— Alagsori teremgarázs;
— Fedett, zárt, fűthető emelt szinten vezetett gyalogos út a szálloda és a fürdő között.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017-03-07. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-01-30.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Zemplénkő Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Szállás és étterem céljára szolgáló épületek › Szállodák kivitelezése › Szálloda építése

Hol?

• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2017-01-30	Ajánlati felhívás
2017-02-21	További információk
2017-03-01	További információk
2017-03-09	További információk
2017-05-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2017-12-13	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2018-01-08	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2018-03-28	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2018-11-10	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-01-24	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-05-13	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-07-31	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2017-01-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szálloda építése
Rövid leírás:

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda megvalósítása építési-kivitelezési szerződés keretében. A szállodafejlesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő 15094/3. hrsz. u, 10 950,96 m² térmértékű ingatlanon valósul meg, és természetben egy 122 kulcsegységű, HSU négycsillagos minősítésű, 10 746,85 m² bruttó szintterületű, a szomszédos Fürdővel zárt, fedett, fűthető emelt szinten vezetett gyalogos úttal összekötött szállodát tartalmaz. A projekt, jellegét, méretét, helyszínét és minőségét tekintve egyedi lesz Nyíregyházán és környezetében. A megvalósítandó szállodának hat közönségforgalmi eleme lesz: — Szállodai szobák; — Vendéglátó létesítmények; — Konferencia létesítmények; — Élmény sziget: gyermekvilág, fitnesz, mini wellness; — Alagsori teremgarázs; — Fedett, zárt, fűthető emelt szinten vezetett gyalogos út a szálloda és a fürdő között.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Szálloda építése 📦
További CPV-kód: Szálloda építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Kossuth tér 1.
Postai irányítószám: 4400
Postai város: Nyíregyháza
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nyiregyhaza.hu 🌏
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu 📧
Telefon: +36 42524524-116 📞
Fax: +36 42311041 📠
Dokumentumok URL-je: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/ 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-01-30 📅
Benyújtási határidő: 2017-03-07 📅
Közzététel dátuma: 2017-02-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 022-036796
HL-S szám: 22
További információk

Részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes AT által ellátandó feladatok volumene, szerves kapcsolata, egymásra épülése miatt lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A becsült értéket AK nem kívánja megadni, a felhívásban megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre. AK nem alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda megvalósítása építési-kivitelezési szerződés keretében.

A szállodafejlesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő 15094/3. hrsz. u, 10 950,96 m² térmértékű ingatlanon valósul meg, és természetben egy 122 kulcsegységű, HSU négycsillagos minősítésű, 10 746,85 m² bruttó szintterületű, a szomszédos Fürdővel zárt, fedett, fűthető emelt szinten vezetett gyalogos úttal összekötött szállodát tartalmaz.

A projekt, jellegét, méretét, helyszínét és minőségét tekintve egyedi lesz Nyíregyházán és környezetében.

A megvalósítandó szállodának hat közönségforgalmi eleme lesz:

— Szállodai szobák;

— Vendéglátó létesítmények;

— Konferencia létesítmények;

— Élmény sziget: gyermekvilág, fitnesz, mini wellness;

— Alagsori teremgarázs;

— Fedett, zárt, fűthető emelt szinten vezetett gyalogos út a szálloda és a fürdő között.

Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

Telepítés, a kialakítás alapadatai:

Telek területe: 10951 nm.

Övezeti besorolás: Vk-711757 (központi vegyes zóna).

7 – egyéb építészeti karakter.

1 – nem kialakult kategória.

1 – szabadonálló-telepszerű beépítési mód.

7 – min. 2 500 m² teleknagyság.

5 – <=40 % beépíthetőség.

7 – megengedett építménymagasság: 12,5-16,0 m.

Zöldfelület: min. 40 %.

Tervezett épület beépítési paraméterei:

Beépítés módja: Szabadon álló.

Beépítettség: 22,2 % (2434,44 nm).

Zöldfelület: 46,78 % (5123,39 nm).

Építménymagasság: 14,46 m.

A.) Hotelszobák.

Valamennyi szoba pótágyazható. A szálloda belsőépítészete, a vendégszobákban és a közösségi terekben a bútorok és a felszereltség megfelel a négycsillagos szállodától elvárt nemzetközi színvonalnak illetve hozzárendelhető a később esetleg kiválasztásra kerülő nemzetközi szállodamárka (brand) standardjainak.

B.) Vendéglátó létesítmények:

— egy 145 férőhelyes, flexibilisen alakítható étterem, sétány felé tájolt 50 férőhelyes terasszal,

— egy 30 férőhelyes lobby bár és lounge a sétány és a Svájci Lak felé tájolva, és a hozzá tartozó 15 férőhelyes terasszal,

— a szálloda 4. emeltén elhelyezett fitness látvány-bár.

C.) Konferencia létesítmények.

A tervezett szállodát úgy alakítják ki, hogy az tartalmazzon a MICE vendégkör számára alkalmas tereket is.

D.) Élménysziget (gyermek világ játszótér, fitness, mini wellness)

A szálloda szakmai alapkoncepcióját képezi az Aquarius Élményfürdővel való szerves összeköttetés, amit építészetileg egy fedett, fűthető híd biztosít. Az Aquarius nyújtotta gyógy- – és wellness szolgáltatások elégítik ki alapvetően a szálloda szabadidős vendégeinek igényeit. Tekintettel a szálloda tervezett négycsillagos kategóriájára, indokolt egy kisebb wellness egység létrehozása a szálloda épületén belül (szauna, jacuzzi, szolárium), továbbá egy kardio gépekkel felszerelt fitness terem. Ezt indokolja a jelentősebb üzleti vendégkör is, amely kevésbé hajlandó a nagyobb közönség számára is nyitott Aquarius-t használni. A szálloda családbarát jellegét a három korosztálynak is alkalmas gyermekvilág játszótér teszi teljessé. A szálloda szempontjából a wellness-egészség kapcsolat kínálati elemei főleg a szezonon kívül, októbertől márciusig járulnak hozzá a kereslet növeléséhez, és emellett jó szinergiákat teremtenek a magasabb minőséget és egyedi szolgáltatásokat kereső szabadidős vendégekkel valamint a vállalati/üzleti szegmenssel is.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre

való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 12 hónap
További információk:

Részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes AT által ellátandó feladatok volumene, szerves kapcsolata, egymásra épülése miatt lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.

A becsült értéket AK nem kívánja megadni, a felhívásban megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.

AK nem alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 15094/3 hrsz.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelés sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolni.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolni.

A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

További feltételek:

322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazolódokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

AK kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7. §-ra.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontalapján az AF feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.

Ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi,a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ez esetben lsd. 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (10).

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2) bek. alapján az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezése) származó – ÁFA nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Kr. 19.§ (1) bek. c) pont alapján csatolnia kell az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatát az AF feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezése) származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő), mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3)bek.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr 19. § (6)-(7) és (10) bek.-re is. A (6) bek. alkalmazása esetén a megfelelést igazoló dokumentumok elérési helyét a gazdasági szereplő az EEKD-ban köteles feltünteti.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén -hozzájáruló nyilatkozatot.

A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt.69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelésérdekében. Meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ha az előírt alkalmass. követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is)felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények

P.3. pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, a felhívás feladását követően kelt nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

— bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám),

— mióta vezeti az adott bankszámláját,

— volt-e 15 napot meghaladó sorban állás a felhívás feladását megelőző 2 évben az adott bankszámlán.

Sorban állás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül több mint 1 évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 2 200 000 000 HUF-ot.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre -elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben:

— a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele összesen nem érte el a nettó 2 200 000 000 HUF összeget. A Kbt. 65. (5) bek. utolsó mondata alapján az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti években összesen a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értékét elérő teljes árbevétellel, alkalmasnak minősül.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

P3). Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi nyilatkozatok szerint valamely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó mértékű sorban állás fordult elő.

A P3) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy a P3) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre -elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Az együttes megfelelés a P3) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P3) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Kbt. 65. § (8) bek. alkalmazandó: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Műszaki és szakmai képességek:

M/1-M/3. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában a köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelenfelhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával valamint a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét,az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. § (5) bek.-re. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §(2) bekezdésének g) pontja alapján az előző három évre vonatkozóan az ajánlattevő éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás.

M/3. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükségesetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónap időszakában műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább egy darab minimum nettó 2 200 000 000 Ft értékű magasépítés tárgyú referenciával, amely legalább bruttó 6000 m2 alapterületű épület építésére/és vagy felújítására vonatkozik és amelyben legalább az alábbiak együttesen megvalósultak:

— konyhatechnológia rendszer kiépítése/felújítása,

— 1 db új felvonó beépítése/felújítása,

— legalább 4 szint beépítése/felújítása és

— legalább 3 csillagos szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épület építésére/felújítására vonatkozott.

A fenti követelményeknek ajánlattevőnek 1 referenciában kell megfelelnie.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 év átlagában min. 10 fő statisztikai állományi létszámmal.

M/3. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1.Rész 2. pontja szerinti („MV-É”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, v. ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,;

b) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2.Rész 3. pontja szerinti („MV-ÉG”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, v. ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,;

c) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2.Rész 5. pontja szerinti („MV-ÉV”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, v. ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,;

d) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 3.Rész 2. pontja szerinti („MV-KÉ”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, v. ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,;

A fenti a)- d) pontokban meghatározott szakembereknél: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges. A szerződés teljesítésének ideje alatt a szaktolmács folyamatos biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, melyet az ajánlati árnak tartalmazni kell.

1 szakember egy pozícióba jelölhető meg.

AK az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékűt is elfogad.

AK a rövidítések alatt a 266/2013. (VII.11.) Kr.ben meghatározott jogosultságokat v. ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.

Kbt. 65. § (6) (7) (9)bek. alkalmazandó.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A szerződés teljesítése során legalább az áfa nélküli szerződéses érték 10 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén, legalább 5 részszámla és 1 végszámla nyújtható be – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az AT a végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult.

— Jszi feltételek: Kbt. 135. § (1) -(3) és (5)- (7), a Ptk. 6:130. § (1)-(2), és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §-ai szerint,

— az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF,

— a szerződés egyösszegű (átalányáras),

— AK tartalékkeretet nem ír elő,

— Az építési beruházás kiviteli munkái építési engedély kötelesek. Az ÁFA tv 142. § (3) bek. foglaltaknak megfelelően a fordított adózás alk. feltételei fennáll.

A szerz.bizt.mellékköt. részleteit a dokumentáció tartalmazza: jótállás, jótállási bizt., teljesítési bizt., előleg és előleg visszafit. bizt., hibás,- késedelmi,- és meghiúsulási kötbér.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2017-05-06 📅
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017-03-07 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Polgármesteri Kabinet „A” épület 113. szoba.
További információk:

Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Kivitelezési időtartama (szerződésben meghatározott véghatáridő) a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; max. 365 naptári nap
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Jótállás időtartama hónapokban kifejezve (12-60 hónap)
Fenntarthatósági/környezetvédelmi terv kidolgozottsága
Organizációs terv kidolgozottsága
Az ár súlyozása: 60

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK05766
Ajánlatkérő neve: Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: AK11020
Postacím: Szódaház utca 18.
Postai város: Nyíregyháza-Sóstófürdő
Postai irányítószám: 4431
Ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Mester Enikő
A vevő profiljának címe: http://www.nyiregyhaza.hu 🌏
Kapcsolattartó pont: dr. Podlovics Roland
Telefon: +36 42500106 📞
E-mail: sostort@sostort.hu 📧
Fax: +36 42500107 📠
Internetcím: http://www.sostort.hu 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.sostort.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/ 🌏

Hivatkozás
További információk

1. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a h.pótl. lehetőségét. Kbt. 71. § (6) al., ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp, AK újabb hp-t nem rendel el.

2. A részszemp. sz. értékelés során adható p.szám alsó és felső határa: 1-10 pont, 10 pont a legjobb, a pontszám. arányosítással történik. A pontozás részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.

3. A III.1.2) P/1-P/2.-P/3. és III.1.3) M/1-M/2.-M/3-ban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

5. Az ajánlat tartalm.: Kbt. 66. § (6) a)-b) sz. nyil., Kbt. 66. § (2) sz. eredeti nyil., Kbt. 66. § (4) sz. nyil., Kbt. 66. §(5) alapj. felolvasólap.

6. AT, alvállal., alk. ig.-ában résztvevő csatolja: ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát/2006. évi V.tv .§(1) sz.aláírásmintáját/külföldi illetőségű AT ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől ajánlat aláírására vonatkozó (aláírja meghatalmazó és megh.ott) írásos meghatalmazást.

7. Előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek. sz. határidőre történő rendelk.re bocs.-ról az AT-nek Kbt. 134. § (5)bek. al. nyilatkoznia kell.

8. Az AT-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h nem tartozik a Kbt. 62. § (1)és (2) bek. hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a al. az ajánlatkérő által meghatározott alkalmass.köv.nek. Ajánlatkérő előírja az ESPD II. rész D. pontjának kitöltését.

9. Közös at-nél csatolni kell közös AT-k cégszerűen aláírt közös ajtevői megállapodását.

10. Kbt. 35. § (8) al. nem lehet gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

11. Fel.biztos kérdése a dokumentációban részletezettek szerint.

12. AK a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és aminek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 10 millió HUF. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a dokumentációban meghat. módokon.

13. Foly.ban lévő vált.bej. elj. esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, figy.be véve a 2006. évi V. tv. 9. § (1)bek.-t. Nemleges nyilatkozat csatolása is szüks.

14. AK helyszíni bejárást tart 15.2.2017-én 11:00 órától, találkozás AK címén.

15. AT köteles szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni dokument. szerint.

16. Az ajánlatkérő a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján támogatási igényt nyújtott a jelen építési beruházás finanszírozására, amely azonban még nem került elbírálásra.

Az említettek miatt a jelen beszerzés feltételes közbeszerzés, és az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53. § (6) bekezdését, illetve az ajánlatkérő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez köti.

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő a projektre vonatkozó Támogatói okiratot kézhez vette és a nyertes ajánlattevőt erről tájékoztatta.

17.A szerződés teljesítése során szükséges az ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány és az MSZ 28001 (OHSAS18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az EU más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása. Ajánlatban igazolni kell, hogy az ajánlattételi határidő lejártakor AT valamelyik tag rendelkezik ezekkel.

18: FAKSZ: dr. Kovács Előd 00645 lajst.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2017/S 022-036796 (2017-01-30)

További információk (2017-02-21)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-02-21 📅
Közzététel dátuma: 2017-02-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 038-068364
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 022-036796
HL-S szám: 38
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján utal arra, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Podlovics Roland
Forrás: OJS 2017/S 038-068364 (2017-02-21)

További információk (2017-03-01)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-03-01 📅
Benyújtási határidő: 2017-03-13 📅
Közzététel dátuma: 2017-03-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 043-078141
HL-S szám: 43
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján utal arra, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.

Forrás: OJS 2017/S 043-078141 (2017-03-01)

További információk (2017-03-09)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-03-09 📅
Benyújtási határidő: 2017-03-16 📅
Közzététel dátuma: 2017-03-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 050-091466
HL-S szám: 50
Forrás: OJS 2017/S 050-091466 (2017-03-09)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-05-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda megvalósítása építési-kivitelezési szerződés keretében. A szállodafejlesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő 15094/3. hrsz. u, 10 950,96 m² térmértékű ingatlanon valósul meg, és természetben egy 122 kulcsegységű, HSU négycsillagos minősítésű, 10 746,85 m zárt, fedett, fűthető emelt szinten vezetett gyalogos úttal összekötött szállodát tartalmaz. A projekt, jellegét, méretét, helyszínét és minőségét tekintve egyedi lesz Nyíregyházán és környezetében. A megvalósítandó szállodának hat közönségforgalmi eleme lesz: — Szállodai szobák; — Vendéglátó létesítmények; — Konferencia létesítmények; — Élmény sziget: gyermekvilág, fitnesz, mini wellness; — Alagsori teremgarázs; — Fedett, zárt, fűthető emelt szinten vezetett gyalogos út a szálloda és a fürdő között.

A beszerzés teljes értéke: 2 950 816 587 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Telefon: +36 42524524116 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-05-08 📅
Közzététel dátuma: 2017-05-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 089-173834
HL-S szám: 89
További információk

I. Az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzéshez kapcsolódóan a Modern Városok Program keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati támogatási igény még nem került elbírálásra. A jelen közbeszerzés feltételes közbeszerzés volt, és az ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 53. § (6) bekezdését, illetve az ajánlatkérő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez kötötte. A tárgyi szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérők a projektre vonatkozó legalább előzetes támogatói döntésről értesülnek és Vállalkozót erről igazoltan tájékoztatják. II. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetői feladatok ellátása és erős és gyengeáramú szerelés részfeladatai, építőmesteri szakipari munkarészek részfeladatai, út-és közműépítés részfeladatai, őrzés, geodézia, toronydaru kezelés, takarítás, földszállítás, ács-állványozó munka; betonacél szerelés, kőművesmunka, cölöpalapozás, lakatos munka, bádogos munka, hidegburkolás, meleg burkolás, festés, mázolás, műgyanta burkolás III. A nyertes ajánlattevő, Zemplénkő Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság, adószáma: 12523326-2-15. IV. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: 1. Zemplénkő Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság; 4914 Olcsvaapáti, Dózsa Gy. u. 31. Adószám: 12523326-2-15. 2.„KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt., 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21. Adószáma:11876566-2-15. 3. Aktuál Bau Kft., 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 61. Adószáma: 11259789-2-15. 4. Nyír-Flop Holding Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119. A. ép. Adószáma:13789505-2-15.

További információk

I. Az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzéshez kapcsolódóan a Modern Városok Program keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati támogatási igény még nem került elbírálásra.

A jelen közbeszerzés feltételes közbeszerzés volt, és az ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 53. § (6) bekezdését, illetve az ajánlatkérő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez kötötte.

A tárgyi szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérők a projektre vonatkozó legalább előzetes támogatói döntésről értesülnek és Vállalkozót erről igazoltan tájékoztatják.

II.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

felelős műszaki vezetői feladatok ellátása és erős és gyengeáramú szerelés részfeladatai, építőmesteri szakipari munkarészek részfeladatai, út-és közműépítés részfeladatai, őrzés, geodézia, toronydaru kezelés, takarítás, földszállítás, ács-állványozó munka; betonacél szerelés, kőművesmunka, cölöpalapozás, lakatos munka, bádogos munka, hidegburkolás, meleg burkolás, festés, mázolás, műgyanta burkolás

III.

A nyertes ajánlattevő, Zemplénkő Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság, adószáma: 12523326-2-15.

IV.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Zemplénkő Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság; 4914 Olcsvaapáti, Dózsa Gy. u. 31.

Adószám: 12523326-2-15.

2.„KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt., 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.

Adószáma:11876566-2-15.

3. Aktuál Bau Kft., 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 61.

Adószáma: 11259789-2-15.

4. Nyír-Flop Holding Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119. A. ép.

Adószáma:13789505-2-15.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A szállodafejlesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város kizárólagos

tulajdonában lévő 15094/3. hrsz. u, 10 950,96 m² térmértékű ingatlanon

valósul meg, és természetben egy 122 kulcsegységű, HSU négycsillagos

minősítésű, 10 746,85 m

zárt, fedett, fűthető emelt szinten vezetett gyalogos úttal összekötött

szállodát tartalmaz.

A projekt, jellegét, méretét, helyszínét és minőségét tekintve egyedi lesz

Nyíregyházán és környezetében.

— Fedett, zárt, fűthető emelt szinten vezetett gyalogos út a szálloda és a

fürdő között.

Telek területe: 10 951 nm

Övezeti besorolás: Vk-711757 (központi vegyes zóna)

7 – egyéb építészeti karakter

1 – nem kialakult kategória

1 – szabadon álló telepszerű beépítési mód

7 – min. 2500 m2 teleknagyság

5 – <= 40 % beépíthetőség

7 – megengedett építménymagasság: 12,516,0 m

Zöldfelület: min. 40 %

Beépítés módja: Szabadon álló

Beépítettség: 22,2 % (2 434,44 nm)

Zöldfelület: 46,78 % (5 123,39 nm)

Építménymagasság: 14,46 m

A.) Hotelszobák

A szálloda vendégszobái a méret és felszereltség szempontjából változatosak annak érdekében, hogy a hotel több piaci szegmens (pl.

üzleti vendégek, vállalati rendezvények, gyógyulni és kikapcsolódni vágyó vendégek, családos vendégek stb.) számára is vonzerőt

jelentsenek. A piaci vizsgálatok és a hasonló profilú szállodák koncepciójának áttekintése alapján egy olyan szobaösszetételt alakítanak ki,

amely tartalmaz 122 kulcsegységet, ezen belül standard vendégszobát, superior vendégszobát, Junior Lakosztályt, és Lakosztályt, és a

mozgássérültek számára kialakított 2 szobát.

Valamennyi szoba pótágyazható. A szálloda belsőépítészete, a vendégszobákban és a közösségi terekben a bútorok és a felszereltség

megfelel a négycsillagos szállodától elvárt nemzetközi színvonalnak illetve hozzárendelhető a később esetleg kiválasztásra kerülő

nemzetközi szállodamárka (brand) standardjainak.

B.) Vendéglátó létesítmények

— a szálloda 4. emeltén elhelyezett fitness látványbár.

C.) Konferencia létesítmények

D.) Élménysziget (gyermek világ játszótér, fitness, mini wellness).

A szálloda szakmai alapkoncepcióját képezi az Aquarius Élményfürdővel való szerves összeköttetés, amit építészetileg egy fedett, fűthető

híd biztosít. Az Aquarius nyújtotta gyógy és

wellness szolgáltatások elégítik ki alapvetően a szálloda szabadidős vendégeinek igényeit.

Tekintettel a szálloda tervezett négycsillagos kategóriájára, indokolt egy kisebb wellness egység létrehozása a szálloda épületén belül

(szauna, jacuzzi, szolárium), továbbá egy kardio gépekkel felszerelt fitness terem. Ezt indokolja a jelentősebb üzleti vendégkör is, amely

kevésbé hajlandó a nagyobb közönség számára is nyitott Aquariust

használni. A szálloda családbarát jellegét a három korosztálynak is

alkalmas gyermekvilág játszótér teszi teljessé. A szálloda szempontjából a wellnessegészség

kapcsolat kínálati elemei főleg a szezonon

kívül, októbertől márciusig járulnak hozzá a kereslet növeléséhez, és emellett jó szinergiákat teremtenek a magasabb minőséget és

egyedi szolgáltatásokat kereső szabadidős vendégekkel valamint a vállalati/üzleti szegmenssel is.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Kivitelezési időtartama (szerződésben meghatározott véghatáridő) a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; max. 425 naptári nap

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-04-24 📅

Hivatkozás
További információk

A jelen közbeszerzés feltételes közbeszerzés volt, és az ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 53. § (6) bekezdését, illetve az ajánlatkérő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez kötötte.

A tárgyi szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérők a projektre vonatkozó legalább előzetes támogatói döntésről értesülnek és Vállalkozót erről igazoltan tájékoztatják.

II.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

felelős műszaki vezetői feladatok ellátása és erős és gyengeáramú szerelés részfeladatai, építőmesteri szakipari munkarészek részfeladatai, út-és közműépítés részfeladatai, őrzés, geodézia, toronydaru kezelés, takarítás, földszállítás, ács-állványozó munka; betonacél szerelés, kőművesmunka, cölöpalapozás, lakatos munka, bádogos munka, hidegburkolás, meleg burkolás, festés, mázolás, műgyanta burkolás

III.

A nyertes ajánlattevő, Zemplénkő Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság, adószáma: 12523326-2-15.

IV.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Zemplénkő Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság; 4914 Olcsvaapáti, Dózsa Gy. u. 31.

Adószám: 12523326-2-15.

2.„KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt., 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.

Adószáma:11876566-2-15.

3. Aktuál Bau Kft., 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 61.

Adószáma: 11259789-2-15.

4. Nyír-Flop Holding Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119. A. ép.

Adószáma:13789505-2-15.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje a Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2017/S 089-173834 (2017-05-08)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-12-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 950 816 587 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-12-13 📅
Közzététel dátuma: 2017-12-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 242-502309
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 089-173834
HL-S szám: 242
További információk

2. A Vállalkozói Követelés- időjárás pontban részletezett akadályoztatás megalapozott. A kimutatott hőségriasztással érintett munkanapok száma 15 nap. Kellő munkaidő/munkaszervezés mellett is alátámasztott és elfogadható, hogy a hőségriasztással érintett napokon, a normál munkamennyiség 50 %-a végezhető el. A hőségriasztás miatt így akadályoztatással érintett 15 munkanap x 0,5= 7,5 munkanap fogadható el. Az erős széllökés miatt a toronydaru üzemszerűen nem működhetett, ezért az elfogadott, akadályoztatással érintett napok, többlet napok száma 3 munkanap és 1 naptári nap. Az özönvíz szerű esőzés miatt elfogadott, akadályoztatással érintett napok, többlet napok száma 1 munkanap. 3. A fenti 1. és 2. pontok alapján, a Hotel épület szerkezetkész állapot elkészülte kötbérterhes részhatáridő módosításaként, az eredeti 2017.11.20-i határidőhöz 6 naptári nap és 11,5 munkanap akadályoztatást, többlet napot adva, 2017.12.12. fogadható el. 4. A fentiekre tekintettel indokolt Az Épületgépészet és elektromos alapszerelés elkészülte kötbérterhes részhatáridő módosítása is, akként, hogy az eredeti 2018.02.19-i határidőhöz 11 naptári nap többlet napot adva, 2018.03.02. fogadható el; különös tekintettel a szerkezetépítés és követő szakági technológiai idejére is. A részhatáridők fenti 3. és 4. pontok szerinti módosítása nem változtatja a Kötbérterhes végteljesítési határidőt. Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére. Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket: A Vállalkozási szerződésmódosítást az következő feltételek együttes teljesülése tette lehetővé: — a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, — a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, — az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. A Kbt. 141. §-ának (6) bekezdése szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha. a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki. A fentieket figyelembe véve a részteljesítési határidő módosítása nem minősül jelentős módosításnak. Az ajánlati felhívásban előírt teljesítési véghatáridő nem változik. Jelen szerződés módosítást érintő jogi indokok az alábbiak: — Egyrészt a műszaki tartalom került módosításra, a szerződésmódosítást indokoló körülmények előre nem láthatóak voltak, a szerződéskötéskor előre nem látható okokból merültek fel, — Másrészt a részteljesítési határidő került módosításra a kivitelezési szerződésben, amely szerződéses elem nem volt bírálati (értékelési) szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, — A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg.

További információk

2. A Vállalkozói Követelés- időjárás pontban részletezett akadályoztatás megalapozott.

A kimutatott hőségriasztással érintett munkanapok száma 15 nap. Kellő munkaidő/munkaszervezés mellett is alátámasztott és elfogadható, hogy a hőségriasztással érintett napokon, a normál munkamennyiség 50 %-a végezhető el. A hőségriasztás miatt így akadályoztatással érintett 15 munkanap x 0,5= 7,5 munkanap fogadható el.

Az erős széllökés miatt a toronydaru üzemszerűen nem működhetett, ezért az elfogadott, akadályoztatással érintett napok, többlet napok száma 3 munkanap és 1 naptári nap.

Az özönvíz szerű esőzés miatt elfogadott, akadályoztatással érintett napok, többlet napok száma 1 munkanap.

3. A fenti 1. és 2. pontok alapján, a Hotel épület szerkezetkész állapot elkészülte kötbérterhes részhatáridő módosításaként, az eredeti 2017.11.20-i határidőhöz 6 naptári nap és 11,5 munkanap akadályoztatást, többlet napot adva, 2017.12.12. fogadható el.

4. A fentiekre tekintettel indokolt Az Épületgépészet és elektromos alapszerelés elkészülte kötbérterhes részhatáridő módosítása is, akként, hogy az eredeti 2018.02.19-i határidőhöz 11 naptári nap többlet napot adva, 2018.03.02. fogadható el; különös tekintettel a szerkezetépítés és követő szakági technológiai idejére is.

A részhatáridők fenti 3. és 4. pontok szerinti módosítása nem változtatja a Kötbérterhes végteljesítési határidőt.

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

A Vállalkozási szerződésmódosítást az következő feltételek együttes teljesülése tette lehetővé:

— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

— a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,

— az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

A Kbt. 141. §-ának (6) bekezdése szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha.

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A fentieket figyelembe véve a részteljesítési határidő módosítása nem minősül jelentős módosításnak.

Az ajánlati felhívásban előírt teljesítési véghatáridő nem változik.

Jelen szerződés módosítást érintő jogi indokok az alábbiak:

— Egyrészt a műszaki tartalom került módosításra, a szerződésmódosítást indokoló körülmények előre nem láthatóak voltak, a szerződéskötéskor előre nem látható okokból merültek fel,

— Másrészt a részteljesítési határidő került módosításra a kivitelezési szerződésben, amely szerződéses elem nem volt bírálati (értékelési) szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,

— A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Építési-kivitelezési szerződés a Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda és a hozzá csatlakozó emelt szinten vezetett gyalogos út építésére.
Rövid leírás:

Telek területe: 10 951 nm.

7 - egyéb építészeti karakter.

1 - nem kialakult kategória.

1 - szabadon álló-telepszerű beépítési mód.

7 - min. 2 500 m² teleknagyság.

5 - <=40 % beépíthetőség.

7 - megengedett építménymagasság: 12,5-16,0 m.

Valamennyi szoba pótágyazható. A szálloda belsőépítészete, a vendégszobákban és a közösségi terekben a bútorok és a felszereltség megfelel a négycsillagos szállodától elvárt nemzetközi színvonalnak illetve hozzá rendelhető a később esetleg kiválasztásra kerülő nemzetközi szállodamárka (brand) standardjainak.

— a szálloda 4. emeltén elhelyezett fitnesz látvány-bár.

D.) Élménysziget (gyermek világ játszótér, fitnesz, mini wellness)

A szálloda szakmai alapkoncepcióját képezi az Aquarius Élményfürdővel való szerves összeköttetés, amit építészetileg egy fedett, fűthető híd biztosít. Az Aquarius nyújtotta gyógy- és wellness-szolgáltatások elégítik ki alapvetően a szálloda szabadidős vendégeinek igényeit. Tekintettel a szálloda tervezett négycsillagos kategóriájára, indokolt egy kisebb wellness egység létrehozása a szálloda épületén belül (szauna, jacuzzi, szolárium), továbbá egy kardio gépekkel felszerelt fitneszterem. Ezt indokolja a jelentősebb üzleti vendégkör is,amely kevésbé hajlandó a nagyobb közönség számára is nyitott Aquarius-t használni. A szálloda családbarát jellegét a három korosztálynak is alkalmas gyermekvilág játszótér teszi teljessé. A szálloda szempontjából a wellness-egészség kapcsolat kínálati elemei főleg a szezonon kívül, októbertől márciusig járulnak hozzá a kereslet növeléséhez, és emellett jó szinergiákat teremtenek a magasabb minőséget és egyedi szolgáltatásokat kereső szabadidős vendégekkel valamint a vállalati/üzleti szegmenssel is.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 15094/3 hrsz

Hivatkozás
További információk

2. A Vállalkozói Követelés- időjárás pontban részletezett akadályoztatás megalapozott.

A kimutatott hőségriasztással érintett munkanapok száma 15 nap. Kellő munkaidő/munkaszervezés mellett is alátámasztott és elfogadható, hogy a hőségriasztással érintett napokon, a normál munkamennyiség 50 %-a végezhető el. A hőségriasztás miatt így akadályoztatással érintett 15 munkanap x 0,5= 7,5 munkanap fogadható el.

Az erős széllökés miatt a toronydaru üzemszerűen nem működhetett, ezért az elfogadott, akadályoztatással érintett napok, többlet napok száma 3 munkanap és 1 naptári nap.

Az özönvíz szerű esőzés miatt elfogadott, akadályoztatással érintett napok, többlet napok száma 1 munkanap.

3. A fenti 1. és 2. pontok alapján, a Hotel épület szerkezetkész állapot elkészülte kötbérterhes részhatáridő módosításaként, az eredeti 2017.11.20-i határidőhöz 6 naptári nap és 11,5 munkanap akadályoztatást, többlet napot adva, 2017.12.12. fogadható el.

4. A fentiekre tekintettel indokolt Az Épületgépészet és elektromos alapszerelés elkészülte kötbérterhes részhatáridő módosítása is, akként, hogy az eredeti 2018.02.19-i határidőhöz 11 naptári nap többlet napot adva, 2018.03.02. fogadható el; különös tekintettel a szerkezetépítés és követő szakági technológiai idejére is.

A részhatáridők fenti 3. és 4. pontok szerinti módosítása nem változtatja a Kötbérterhes végteljesítési határidőt.

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

A Vállalkozási szerződésmódosítást az következő feltételek együttes teljesülése tette lehetővé:

— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

— a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,

— az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

A Kbt. 141. §-ának (6) bekezdése szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha.

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A fentieket figyelembe véve a részteljesítési határidő módosítása nem minősül jelentős módosításnak.

Az ajánlati felhívásban előírt teljesítési véghatáridő nem változik.

Jelen szerződés módosítást érintő jogi indokok az alábbiak:

— Egyrészt a műszaki tartalom került módosításra, a szerződésmódosítást indokoló körülmények előre nem láthatóak voltak, a szerződéskötéskor előre nem látható okokból merültek fel,

— Másrészt a részteljesítési határidő került módosításra a kivitelezési szerződésben, amely szerződéses elem nem volt bírálati (értékelési) szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,

— A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI. További információk pont folytatása, karakterkorlátozásra tekintettel:

További ajánlatkérő adatai:

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (azonosító: AK11020).

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 18.

Kapcsolattartó személy: dr. Podlovics Roland.

Telefon: +36 42500106.

E-mail: sostort@sostort.hu

Fax: +36 42500107.

NUTS-kód: HU323.

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sostort.hu.

A felhasználói oldal címe: http://www.sostort.hu.

Forrás: OJS 2017/S 242-502309 (2017-12-13)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-01-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 950 816 587 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-01-08 📅
Közzététel dátuma: 2018-01-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 006-008673
HL-S szám: 6
További információk

Vállalkozó az érintett terület szerkezetépítéséhez szükséges betonacél gyártást a tervdokumentáció módosításáig megkezdeni nem tudta, s akadályozva volt a ráépülő betonozási munkálatokban is. Vállalkozó követeléseiben a fentiekre tekintettel előadta, hogy a G8* gerendára felülő és ráépülő födémszakaszokat valamint az arra készítendő sédtető kialakítását a vállalt 2017. december 12. napjáig befejezni nem tudja. Vállalkozói követelés 3.1.2 Tények pontban Vállalkozó a szerkezetépítési munkák befejezésére a G8* gerenda teljes pótlólagos műszaki tartalom dokumentáció kézhezvételétől számított 10 napot adott meg. A 10 napos átfutás műszakilag indokolt és alátámasztott. 2. Vállalkozó követelésben előadta, hogy a lépcső hangszigetelő rendszerének akusztikai kialakításával kapcsolatban többször feltett kérdéseire (dokumentáltan a követelés mellékletét képező levélváltások) határidőben választ nem kapott. Ezen késedelem a szerkezetépítési munkálatokat akadályozta, ezen akadályoztatás feloldására a Vállalkozó szintenként egymásra épülő ideiglenes pódiumokat épített a lépcső helyére, s így tudta folytatni a szerkezetépítési munkálatokat ütemterve szerint. A lépcső építési munkálatai csak a pódiumok elbontása után kezdődhetnek. Az ideiglenes pódiumok elbontása csak a lépcsőházi zárófödém kizsaluzását követően kezdhető meg. Vállalkozói követelés 4.1.2 Tények pontban indokoltak – hangszigetelő rendszer, akusztikai kialakítás – szerint a lépcsőház kivitelezése és szerkezetépítési munka szétvált egymástól. Tekintettel erre, ez a kivitelezési folyamat nem tud elkészülni a szálloda egyéb monolit szerkezetivel egyidejűleg. Műszakilag indokolt és alátámasztott, hogy a 2. jelű melléklépcső szerkezetépítése kikerül a Hotel épület szerkezetkész állapot kötbérterhes részhatáridő műszaki tartalmából. 3. Vállalkozó követelésben előadta, hogy a külső bárlépcső megépítéséhez szükséges földmunkák során a bárlépcső mellett, terv szerint megmaradó fa gyökérzete súlyosan megsérült (gyökérzete közel 50 %-os mértékben sérült). A fát Vállalkozó balesetvédelmi intézkedés keretében kitámasztotta, a munkálatokat felfüggesztette. Tervező továbbra is szeretné a fát megtartani, szakértő bevonása szükséges a fa megtarthatóságának eldöntésére. A munkálatok ezen döntés meghozataláig szünetelnek. Vállalkozói követelés 4.2.2 Tények pontban indokoltak szerint a külső bárlépcső közvetlen környezetében lévő terv szerint ugyan megmaradó fa, a munkagödör kiásásával elkerülhetetlenül, jelentősen sérült, ezért a fa kivágása élet- és vagyonvédelem biztonság miatt elkerülhetetlenné vált. Műszakilag indokolt és alátámasztott, hogy a külső bárlépcső szerkezetépítése kikerül a Hotel épület szerkezetkész állapot kötbérterhes részhatáridő műszaki tartalmából és befejezési határideje a szerződés szerinti befejezési határidő. 4. A Vállalkozó követelés 01. dokumentum elbírálásáról szóló, 2017. november 16-án felvett jegyzőkönyv 5. pontja szerint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály HB-03/ERD/14571-6/2017. számú erdő igénybevételének határozata még nem emelkedett jogerőre és nem végrehajtható, amire tekintettel a csapadék csatorna fektetés II. ütem kivitelezése sem volt megkezdhető. Műszakilag indokolt és alátámasztott, hogy a csapadékelvezető csatorna elkészítése kötbérterhes részhatáridő módosított dátuma az Erdőfelügyelet határozatának jogerőre emelkedésétől számított 25. naptári nap legyen, tekintettel arra, hogy a burkolatbontáshoz a közútkezelői hozzájárulás kiadása is szükséges, amit Vállalkozó haladéktalanul megkér az Erdőfelügyelet határozatának jogerőre emelkedésekor. A részhatáridők fenti 1. - 4. pontok szerinti módosítása nem változtatja a Kötbérterhes végteljesítési határidőt.

További információk

Vállalkozó az érintett terület szerkezetépítéséhez szükséges betonacél gyártást a tervdokumentáció módosításáig megkezdeni nem tudta, s akadályozva volt a ráépülő betonozási munkálatokban is.

Vállalkozó követeléseiben a fentiekre tekintettel előadta, hogy a G8* gerendára felülő és ráépülő födémszakaszokat valamint az arra készítendő sédtető kialakítását a vállalt 2017. december 12. napjáig befejezni nem tudja.

Vállalkozói követelés 3.1.2 Tények pontban Vállalkozó a szerkezetépítési munkák befejezésére a G8* gerenda teljes pótlólagos műszaki tartalom dokumentáció kézhezvételétől számított 10 napot adott meg.

A 10 napos átfutás műszakilag indokolt és alátámasztott.

2. Vállalkozó követelésben előadta, hogy a lépcső hangszigetelő rendszerének akusztikai kialakításával kapcsolatban többször feltett kérdéseire (dokumentáltan a követelés mellékletét képező levélváltások) határidőben választ nem kapott. Ezen késedelem a szerkezetépítési munkálatokat akadályozta, ezen akadályoztatás feloldására a Vállalkozó szintenként egymásra épülő ideiglenes pódiumokat épített a lépcső helyére, s így tudta folytatni a szerkezetépítési munkálatokat ütemterve szerint. A lépcső építési munkálatai csak a pódiumok elbontása után kezdődhetnek. Az ideiglenes pódiumok elbontása csak a lépcsőházi zárófödém kizsaluzását követően kezdhető meg.

Vállalkozói követelés 4.1.2 Tények pontban indokoltak – hangszigetelő rendszer, akusztikai kialakítás – szerint a lépcsőház kivitelezése és szerkezetépítési munka szétvált egymástól. Tekintettel erre, ez a kivitelezési folyamat nem tud elkészülni a szálloda egyéb monolit szerkezetivel egyidejűleg.

Műszakilag indokolt és alátámasztott, hogy a 2. jelű melléklépcső szerkezetépítése kikerül a Hotel épület szerkezetkész állapot kötbérterhes részhatáridő műszaki tartalmából.

3. Vállalkozó követelésben előadta, hogy a külső bárlépcső megépítéséhez szükséges földmunkák során a bárlépcső mellett, terv szerint megmaradó fa gyökérzete súlyosan megsérült (gyökérzete közel 50 %-os mértékben sérült). A fát Vállalkozó balesetvédelmi intézkedés keretében kitámasztotta, a munkálatokat felfüggesztette. Tervező továbbra is szeretné a fát megtartani, szakértő bevonása szükséges a fa megtarthatóságának eldöntésére. A munkálatok ezen döntés meghozataláig szünetelnek.

Vállalkozói követelés 4.2.2 Tények pontban indokoltak szerint a külső bárlépcső közvetlen környezetében lévő terv szerint ugyan megmaradó fa, a munkagödör kiásásával elkerülhetetlenül, jelentősen sérült, ezért a fa kivágása élet- és vagyonvédelem biztonság miatt elkerülhetetlenné vált.

Műszakilag indokolt és alátámasztott, hogy a külső bárlépcső szerkezetépítése kikerül a Hotel épület szerkezetkész állapot kötbérterhes részhatáridő műszaki tartalmából és befejezési határideje a szerződés szerinti befejezési határidő.

4. A Vállalkozó követelés 01. dokumentum elbírálásáról szóló, 2017. november 16-án felvett jegyzőkönyv 5. pontja szerint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály HB-03/ERD/14571-6/2017. számú erdő igénybevételének határozata még nem emelkedett jogerőre és nem végrehajtható, amire tekintettel a csapadék csatorna fektetés II. ütem kivitelezése sem volt megkezdhető.

Műszakilag indokolt és alátámasztott, hogy a csapadékelvezető csatorna elkészítése kötbérterhes részhatáridő módosított dátuma az Erdőfelügyelet határozatának jogerőre emelkedésétől számított 25. naptári nap legyen, tekintettel arra, hogy a burkolatbontáshoz a közútkezelői hozzájárulás kiadása is szükséges, amit Vállalkozó haladéktalanul megkér az Erdőfelügyelet határozatának jogerőre emelkedésekor.

A részhatáridők fenti 1. - 4. pontok szerinti módosítása nem változtatja a Kötbérterhes végteljesítési határidőt.

Övezeti besorolás: Vk-711 757 (központi vegyes zóna).

7 - min. 2 500 m

A szálloda vendégszobái a méret és felszereltség szempontjából változatosak annak érdekében, hogy a hotel több piaci szegmens (pl. üzleti vendégek, vállalati rendezvények, gyógyulni és kikapcsolódni vágyó vendégek, családos vendégek stb.) számára is vonzerőt jelentsenek. A piaci vizsgálatok és a hasonló profilú szállodák koncepciójának áttekintése alapján egy olyan szobaösszetételt alakítanak ki, amely tartalmaz 122 kulcsegységet, ezen belül standard vendégszobát, superior vendégszobát, Junior Lakosztályt, és Lakosztályt, és a mozgássérültek számára kialakított 2 szobát. Valamennyi szoba pótágyazható. A szálloda belsőépítészete, a vendégszobákban és a közösségi terekben a bútorok és a felszereltség megfelel a négycsillagos szállodától elvárt nemzetközi színvonalnak illetve hozzárendelhető a később esetleg kiválasztásra kerülő nemzetközi szállodamárka (brand) standardjainak.

— egy 145 férőhelyes, flexibilise n alakítható étterem, sétány felé tájolt 50 férőhelyes terasszal,

A szálloda családbarát jellegét a három korosztálynak is alkalmas gyermekvilág játszótér teszi teljessé. A szálloda szempontjából a wellness-egészség kapcsolat kínálati elemei főleg a szezonon kívül, októbertől márciusig járulnak hozzá a kereslet növeléséhez, és emellett jó szinergiákat teremtenek a magasabb minőséget és egyedi szolgáltatásokat kereső szabadidős vendégekkel, valamint a vállalati/üzleti szegmenssel is.

Hivatkozás
További információk

Vállalkozó követeléseiben a fentiekre tekintettel előadta, hogy a G8* gerendára felülő és ráépülő födémszakaszokat valamint az arra készítendő sédtető kialakítását a vállalt 2017. december 12. napjáig befejezni nem tudja.

Vállalkozói követelés 3.1.2 Tények pontban Vállalkozó a szerkezetépítési munkák befejezésére a G8* gerenda teljes pótlólagos műszaki tartalom dokumentáció kézhezvételétől számított 10 napot adott meg.

A 10 napos átfutás műszakilag indokolt és alátámasztott.

2. Vállalkozó követelésben előadta, hogy a lépcső hangszigetelő rendszerének akusztikai kialakításával kapcsolatban többször feltett kérdéseire (dokumentáltan a követelés mellékletét képező levélváltások) határidőben választ nem kapott. Ezen késedelem a szerkezetépítési munkálatokat akadályozta, ezen akadályoztatás feloldására a Vállalkozó szintenként egymásra épülő ideiglenes pódiumokat épített a lépcső helyére, s így tudta folytatni a szerkezetépítési munkálatokat ütemterve szerint. A lépcső építési munkálatai csak a pódiumok elbontása után kezdődhetnek. Az ideiglenes pódiumok elbontása csak a lépcsőházi zárófödém kizsaluzását követően kezdhető meg.

Vállalkozói követelés 4.1.2 Tények pontban indokoltak – hangszigetelő rendszer, akusztikai kialakítás – szerint a lépcsőház kivitelezése és szerkezetépítési munka szétvált egymástól. Tekintettel erre, ez a kivitelezési folyamat nem tud elkészülni a szálloda egyéb monolit szerkezetivel egyidejűleg.

Műszakilag indokolt és alátámasztott, hogy a 2. jelű melléklépcső szerkezetépítése kikerül a Hotel épület szerkezetkész állapot kötbérterhes részhatáridő műszaki tartalmából.

3. Vállalkozó követelésben előadta, hogy a külső bárlépcső megépítéséhez szükséges földmunkák során a bárlépcső mellett, terv szerint megmaradó fa gyökérzete súlyosan megsérült (gyökérzete közel 50 %-os mértékben sérült). A fát Vállalkozó balesetvédelmi intézkedés keretében kitámasztotta, a munkálatokat felfüggesztette. Tervező továbbra is szeretné a fát megtartani, szakértő bevonása szükséges a fa megtarthatóságának eldöntésére. A munkálatok ezen döntés meghozataláig szünetelnek.

Vállalkozói követelés 4.2.2 Tények pontban indokoltak szerint a külső bárlépcső közvetlen környezetében lévő terv szerint ugyan megmaradó fa, a munkagödör kiásásával elkerülhetetlenül, jelentősen sérült, ezért a fa kivágása élet- és vagyonvédelem biztonság miatt elkerülhetetlenné vált.

Műszakilag indokolt és alátámasztott, hogy a külső bárlépcső szerkezetépítése kikerül a Hotel épület szerkezetkész állapot kötbérterhes részhatáridő műszaki tartalmából és befejezési határideje a szerződés szerinti befejezési határidő.

4. A Vállalkozó követelés 01. dokumentum elbírálásáról szóló, 2017. november 16-án felvett jegyzőkönyv 5. pontja szerint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály HB-03/ERD/14571-6/2017. számú erdő igénybevételének határozata még nem emelkedett jogerőre és nem végrehajtható, amire tekintettel a csapadék csatorna fektetés II. ütem kivitelezése sem volt megkezdhető.

Műszakilag indokolt és alátámasztott, hogy a csapadékelvezető csatorna elkészítése kötbérterhes részhatáridő módosított dátuma az Erdőfelügyelet határozatának jogerőre emelkedésétől számított 25. naptári nap legyen, tekintettel arra, hogy a burkolatbontáshoz a közútkezelői hozzájárulás kiadása is szükséges, amit Vállalkozó haladéktalanul megkér az Erdőfelügyelet határozatának jogerőre emelkedésekor.

A részhatáridők fenti 1. - 4. pontok szerinti módosítása nem változtatja a Kötbérterhes végteljesítési határidőt.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának.

Határidejére vonatkozó pontos információ:

E-mail: sostort@sostort .hu

Az ajánlatkérő ál talános címe: http://www.sostort.hu.

Forrás: OJS 2018/S 006-008673 (2018-01-08)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-03-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 950 816 587 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-03-28 📅
Közzététel dátuma: 2018-03-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 064-141889
HL-S szám: 64
További információk

Folytatás a VII.2.2. pontból: A közművezetékek feltárását követően vált ismertté, hogy a parkfürdő területén található 33 db alaptestből 23 db alaptest közművezetékekkel érintett. Váll. az e-naplóba akadályt közölt, az előre nem ismert nyomvonalú közművek miatt 2017.09.26-tól a híd kivitelezési munkáit nem tudta folytatni. Tervező, Váll. és műszaki ellenőr megvizsgálta, hogy az akadályközlő közművek kiváltásra kerüljenek-e, vagy a híd alapozását módosítja-e a tervező. Tervező a híd módosított statikai terveit több részletben küldte meg Váll-.nak. A 2017. nov. 20-án megküldött komplett tervdok. szerint a híd alapozását 7 db alaptestnél módosította a statikus tervező. A fennmaradó 17 db alaptestnél a statikai tervek módosítására nem volt lehetőség, így az akadályozó közművek kiváltása vált szükségessé, aminek tervezése ezt követően megkezdődött. Az érintett terület üzemeltetője megbízást adott helyi közmű tervező részére a közmű kiváltások terveinek elkészítésére. A közműkiváltás tervei 2018.01.19-én kerültek a Váll.részére átadásra. A közműkiváltási tervek átadásakor az Üzemeltető táj. Váll.-t, hogy a közműkiváltási munkálatok az AQUARIUS Élményfürdő és az 50 méteres fedett uszoda folyamatos üzemének biztosítása mellett végezhetőek el, a téli időjárási körülmények megszűnését követően, az üzemeltető munkatársaival előre egyeztetett kizárási időpontokban. Váll. a közműkiváltás és módosított alapozási tervek miatt pótmunka költségvetést és a szálloda és a fürdő között fedett, zárt, fűthető emelet szinten vezetett gyalogos út részletes kivitelezési munkálatainak ütemtervét elkészítette, s benyújtotta a Váll. Követelés 03. dok.-t a műszaki ellenőr részére. 2. A Váll. Követelés 03. dok. mellékletét képező Költségvetésben részletezettek szerint a Váll. pótmunka követelése a közműkiváltások vonatkozásában 5 897 764 Ft+áfa. A követelés összege a közmű kiváltások tervdok.-ja és a kivitelezési mennyiség meghatározásokon alapul. Műszaki ellenőr a mennyiségeket és egységárakat ellenőrizte, a követelést összegszerűségében Meg.-nek elfogadásra javasolta. 3. A Váll. Követelés 03. dok.-ban részletezettek szerint Váll. által a szerz. 3.2.4. pontja szerinti telj.részhatáridő vonatkozásában követelt időtartam (többlet megvalósítási időtartam) a dok.-ban részletezett közműkiváltások időszükséglete (21 naptári nap), megnövelve a gyalogos híd szerkezetépítési munkálatainál felmerült akadályoztatás időtartamával (akadályoztatás kezdetétől 2017.09.26./, az eredeti szerkezetépítési határidőig terjedő/ 2017.12.23./időtartam=88 naptári nap.). Követelt időtartam - a szerz. 3.2.4. pontja szerinti telj. részhatáridő vonatkozásában - mindösszesen: a pótmunka megrendelésétől számított 21+88=109 naptári nap. 4. A Műszaki ell. megállapította, hogy a közműkiváltások az alapozási munkákkal párhuzamosan is végezhetőek, így a Váll. által - a szerz. 3.2.4 pontja szerinti telj.részhatáridő vonatkozásában - követelt időtartamot csökkentve, mindösszesen a pótmunka megrendelésétől számított 98 naptári napban javasolta Meg.-nek elfogadásra. 5. A Váll. Követelés 03. dok-ban részletezettek szerint Váll. által a szerz. 3.2.1. pontja szerinti telj.véghatáridő vonatkozásában követelt időtartam a gyalogos út jelen szerz. módosítás, fenti II.4. pontjában foglalt módosítás szerint módosított szerkezetépítési rész hat.ideje (Váll. szerz.3.2.4. pontja szerinti módosított telj.részhatáridő) + 80 naptári nap (a gyalogosút befejezési munkálatainak időszükséglete), melyet a Műsz. ell. a Meg.-nek elfogadásra javasolt. Folyt.:VI.4.3. pont.

További információk

Folytatás a VII.2.2. pontból:

A közművezetékek feltárását követően vált ismertté, hogy a parkfürdő területén található 33 db alaptestből 23 db alaptest közművezetékekkel érintett. Váll. az e-naplóba akadályt közölt, az előre nem ismert nyomvonalú közművek miatt 2017.09.26-tól a híd kivitelezési munkáit nem tudta folytatni. Tervező, Váll. és műszaki ellenőr megvizsgálta, hogy az akadályközlő közművek kiváltásra kerüljenek-e, vagy a híd alapozását módosítja-e a tervező. Tervező a híd módosított statikai terveit több részletben küldte meg Váll-.nak. A 2017. nov. 20-án megküldött komplett tervdok. szerint a híd alapozását 7 db alaptestnél módosította a statikus tervező. A fennmaradó 17 db alaptestnél a statikai tervek módosítására nem volt lehetőség, így az akadályozó közművek kiváltása vált szükségessé, aminek tervezése ezt követően megkezdődött. Az érintett terület üzemeltetője megbízást adott helyi közmű tervező részére a közmű kiváltások terveinek elkészítésére.

A közműkiváltás tervei 2018.01.19-én kerültek a Váll.részére átadásra. A közműkiváltási tervek átadásakor az Üzemeltető táj. Váll.-t, hogy a közműkiváltási munkálatok az AQUARIUS Élményfürdő és az 50 méteres fedett uszoda folyamatos üzemének biztosítása mellett végezhetőek el, a téli időjárási körülmények megszűnését követően, az üzemeltető munkatársaival előre egyeztetett kizárási időpontokban. Váll. a közműkiváltás és módosított alapozási tervek miatt pótmunka költségvetést és a szálloda és a fürdő között fedett, zárt, fűthető emelet szinten vezetett gyalogos út részletes kivitelezési munkálatainak ütemtervét elkészítette, s benyújtotta a Váll. Követelés 03. dok.-t a műszaki ellenőr részére.

2. A Váll. Követelés 03. dok. mellékletét képező Költségvetésben részletezettek szerint a Váll. pótmunka követelése a közműkiváltások vonatkozásában 5 897 764 Ft+áfa. A követelés összege a közmű kiváltások tervdok.-ja és a kivitelezési mennyiség meghatározásokon alapul. Műszaki ellenőr a mennyiségeket és egységárakat ellenőrizte, a követelést összegszerűségében Meg.-nek elfogadásra javasolta.

3. A Váll. Követelés 03. dok.-ban részletezettek szerint Váll. által a szerz. 3.2.4. pontja szerinti telj.részhatáridő vonatkozásában követelt időtartam (többlet megvalósítási időtartam) a dok.-ban részletezett közműkiváltások időszükséglete (21 naptári nap), megnövelve a gyalogos híd szerkezetépítési munkálatainál felmerült akadályoztatás időtartamával (akadályoztatás kezdetétől 2017.09.26./, az eredeti szerkezetépítési határidőig terjedő/ 2017.12.23./időtartam=88 naptári nap.). Követelt időtartam - a szerz. 3.2.4. pontja szerinti telj. részhatáridő vonatkozásában - mindösszesen: a pótmunka megrendelésétől számított 21+88=109 naptári nap.

4. A Műszaki ell. megállapította, hogy a közműkiváltások az alapozási munkákkal párhuzamosan is végezhetőek, így a Váll. által - a szerz. 3.2.4 pontja szerinti telj.részhatáridő vonatkozásában - követelt időtartamot csökkentve, mindösszesen a pótmunka megrendelésétől számított 98 naptári napban javasolta Meg.-nek elfogadásra.

5. A Váll. Követelés 03. dok-ban részletezettek szerint Váll. által a szerz. 3.2.1. pontja szerinti telj.véghatáridő vonatkozásában követelt időtartam a gyalogos út jelen szerz. módosítás, fenti II.4. pontjában foglalt módosítás szerint módosított szerkezetépítési rész hat.ideje (Váll. szerz.3.2.4. pontja szerinti módosított telj.részhatáridő) + 80 naptári nap (a gyalogosút befejezési munkálatainak időszükséglete), melyet a Műsz. ell. a Meg.-nek elfogadásra javasolt.

Folyt.:VI.4.3. pont.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A szálloda vendégszobái a méret és felszereltség szempontjából változatosak annak érdekében, hogy a hotel több piaci szegmens (pl. üzleti vendégek, vállalati rendezvények, gyógyulni és kikapcsolódni vágyóvendégek, családos vendégek stb.) számára is vonzerőt jelentsenek. A piaci vizsgálatok és a hasonló profilú szállodák koncepciójának áttekintése alapján egy olyan szobaösszetételt alakítanak ki, amely tartalmaz 122 kulcsegységet, ezen belül standard vendégszobát, superior vendégszobát, Junior Lakosztályt, és Lakosztályt,és a mozgássérültek számára kialakított 2 szobát. Valamennyi szoba pótágyazható. A szálloda belsőépítészete, a vendégszobákban és a közösségi terekben a bútorok és a felszereltség megfelel a négycsillagos szállodától elvárt nemzetközi színvonalnak illetve hozzárendelhető a később esetleg kiválasztásra kerülő nemzetközi szállodamárka (brand) standardjainak.

A szálloda szakmai alapkoncepcióját képezi az Aquarius Élményfürdővel való szerves összeköttetés, amit építészetileg egy fedett, fűthető híd biztosít. Az Aquarius nyújtotta gyógy- és wellness szolgáltatások elégítik ki alapvetően a szálloda szabadidős vendégeinek igényeit. Tekintettel a szálloda tervezett négycsillagos kategóriájára, indokolt egy kisebb wellness egység létrehozása a szálloda épületén belül (szauna, jacuzzi,szolárium), továbbá egy kardio gépekkel felszerelt fitness terem. Ezt indokolja a jelentősebb üzleti vendégkör is,amely kevésbé hajlandó a nagyobb közönség számára is nyitott Aquarius-t használni. A szálloda családbarát jellegét a három korosztálynak is alkalmas gyermekvilág játszótér teszi teljessé. A szálloda szempontjából a wellness-egészség kapcsolat kínálati elemei főleg a szezonon kívül, októbertől márciusig járulnak hozzá a kereslet növeléséhez, és emellett jó szinergiákat teremtenek a magasabb minőséget és egyedi szolgáltatásokat kereső szabadidős vendégekkel valamint a vállalati/üzleti szegmenssel is.

Hivatkozás
További információk

Folytatás a VII.2.2. pontból:

A közművezetékek feltárását követően vált ismertté, hogy a parkfürdő területén található 33 db alaptestből 23 db alaptest közművezetékekkel érintett. Váll. az e-naplóba akadályt közölt, az előre nem ismert nyomvonalú közművek miatt 2017.09.26-tól a híd kivitelezési munkáit nem tudta folytatni. Tervező, Váll. és műszaki ellenőr megvizsgálta, hogy az akadályközlő közművek kiváltásra kerüljenek-e, vagy a híd alapozását módosítja-e a tervező. Tervező a híd módosított statikai terveit több részletben küldte meg Váll-.nak. A 2017. nov. 20-án megküldött komplett tervdok. szerint a híd alapozását 7 db alaptestnél módosította a statikus tervező. A fennmaradó 17 db alaptestnél a statikai tervek módosítására nem volt lehetőség, így az akadályozó közművek kiváltása vált szükségessé, aminek tervezése ezt követően megkezdődött. Az érintett terület üzemeltetője megbízást adott helyi közmű tervező részére a közmű kiváltások terveinek elkészítésére.

A közműkiváltás tervei 2018.01.19-én kerültek a Váll.részére átadásra. A közműkiváltási tervek átadásakor az Üzemeltető táj. Váll.-t, hogy a közműkiváltási munkálatok az AQUARIUS Élményfürdő és az 50 méteres fedett uszoda folyamatos üzemének biztosítása mellett végezhetőek el, a téli időjárási körülmények megszűnését követően, az üzemeltető munkatársaival előre egyeztetett kizárási időpontokban. Váll. a közműkiváltás és módosított alapozási tervek miatt pótmunka költségvetést és a szálloda és a fürdő között fedett, zárt, fűthető emelet szinten vezetett gyalogos út részletes kivitelezési munkálatainak ütemtervét elkészítette, s benyújtotta a Váll. Követelés 03. dok.-t a műszaki ellenőr részére.

2. A Váll. Követelés 03. dok. mellékletét képező Költségvetésben részletezettek szerint a Váll. pótmunka követelése a közműkiváltások vonatkozásában 5 897 764 Ft+áfa. A követelés összege a közmű kiváltások tervdok.-ja és a kivitelezési mennyiség meghatározásokon alapul. Műszaki ellenőr a mennyiségeket és egységárakat ellenőrizte, a követelést összegszerűségében Meg.-nek elfogadásra javasolta.

3. A Váll. Követelés 03. dok.-ban részletezettek szerint Váll. által a szerz. 3.2.4. pontja szerinti telj.részhatáridő vonatkozásában követelt időtartam (többlet megvalósítási időtartam) a dok.-ban részletezett közműkiváltások időszükséglete (21 naptári nap), megnövelve a gyalogos híd szerkezetépítési munkálatainál felmerült akadályoztatás időtartamával (akadályoztatás kezdetétől 2017.09.26./, az eredeti szerkezetépítési határidőig terjedő/ 2017.12.23./időtartam=88 naptári nap.). Követelt időtartam - a szerz. 3.2.4. pontja szerinti telj. részhatáridő vonatkozásában - mindösszesen: a pótmunka megrendelésétől számított 21+88=109 naptári nap.

4. A Műszaki ell. megállapította, hogy a közműkiváltások az alapozási munkákkal párhuzamosan is végezhetőek, így a Váll. által - a szerz. 3.2.4 pontja szerinti telj.részhatáridő vonatkozásában - követelt időtartamot csökkentve, mindösszesen a pótmunka megrendelésétől számított 98 naptári napban javasolta Meg.-nek elfogadásra.

5. A Váll. Követelés 03. dok-ban részletezettek szerint Váll. által a szerz. 3.2.1. pontja szerinti telj.véghatáridő vonatkozásában követelt időtartam a gyalogos út jelen szerz. módosítás, fenti II.4. pontjában foglalt módosítás szerint módosított szerkezetépítési rész hat.ideje (Váll. szerz.3.2.4. pontja szerinti módosított telj.részhatáridő) + 80 naptári nap (a gyalogosút befejezési munkálatainak időszükséglete), melyet a Műsz. ell. a Meg.-nek elfogadásra javasolt.

Folyt.:VI.4.3. pont.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2017. március 1.

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos 2015. évi CXLIII.tv a közbeszerzésekről 141. § (4) bek. c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen váll. szerz. módosítása megkötésére. A Váll. szerz.mód-t a következő feltételek együttes teljesülése tette lehetővé:

— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

— a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,

— a megjelölt 5 897 764 Ft+áfa ellenérték nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

A felek figyelemmel voltak a Ptk. 6:62.§ (1) bek.-re is.

Forrás: OJS 2018/S 064-141889 (2018-03-28)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-11-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 950 816 587 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-11-10 📅
Közzététel dátuma: 2018-11-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 220-503018
HL-S szám: 220
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 9.10.2018. További ajánlatkérő adatai: Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (azonosító: AK11020) 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 18. Kapcsolattartó személy: dr. Podlovics Roland Telefon: +36 42500106 E-mail: sostort@sostort.hu Fax: +36 42500107 NUTS-kód: HU323 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sostort.hu A felhasználói oldal címe: http://www.sostort.hu

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Időtartam: 16 hónap

A szerződés odaítélése
Név: Zemplénkő Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Dózsa Gy. u. 31.
Postai város: Olcsvaapáti
Postai irányítószám: 4914
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 42506514 📞
E-mail: kozbeszerzes.depona@t-online.hu 📧
Ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 2 950 816 587 HUF 💰

Hivatkozás
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 9.10.2018.

További ajánlatkérő adatai:

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (azonosító: AK11020)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 18.

Kapcsolattartó személy: dr. Podlovics Roland

Telefon: +36 42500106

E-mail: sostort@sostort.hu

Fax: +36 42500107

NUTS-kód: HU323

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sostort.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.sostort.hu

Forrás: OJS 2018/S 220-503018 (2018-11-10)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-01-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 950 816 587 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-01-24 📅
Közzététel dátuma: 2019-01-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 020-042387
HL-S szám: 20
További információk

A szerződés 5. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2019. január 07. További ajánlatkérő adatai: Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (azonosító: AK11020) 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 18. Kapcsolattartó személy: dr. Podlovics Roland Telefon: +36 42500106 E-mail: sostort@sostort.hu Fax: +36 42500107 NUTS-kód: HU323 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sostort.hu A felhasználói oldal címe: http://www.sostort.hu

A szerződés odaítélése
Név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Hivatkozás
A szerződés 5. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2019. január 07.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság - Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2019/S 020-042387 (2019-01-24)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-05-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 950 816 587 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-05-13 📅
Közzététel dátuma: 2019-05-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 093-224068
HL-S szám: 93
További információk

A szerződés 6. sz. módosítás aláírásának dátuma: 15.4.2019. További ajánlatkérő adatai: Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (azonosító: AK11020) 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 18. Kapcsolattartó személy: dr. Podlovics Roland Telefon: +36 42500106 E-mail: sostort@sostort.hu Fax: +36 42500107 NUTS-kód: HU323 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sostort.hu A felhasználói oldal címe: http://www.sostort.hu

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Számára is vonzerőt jelentsenek. A piaci vizsgálatok és a hasonló profilú szállodák koncepciójának áttekintése alapján egy olyan

Szoba összetételt alakítanak ki, amely tartalmaz 122 kulcsegységet, ezen belül standard vendégszobát, superior vendégszobát,

Junior Lakosztályt, és Lakosztályt,és a mozgássérültek számára kialakított 2 szobát.

Hivatkozás
További információk
A szerződés 6. sz. módosítás aláírásának dátuma: 15.4.2019.
Forrás: OJS 2019/S 093-224068 (2019-05-13)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-07-31)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 950 816 587 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-07-31 📅
Közzététel dátuma: 2019-08-02 📅
Kezdeti időpont: 2017-04-25 📅
Végdátum: 2019-04-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 148-363548
HL-S szám: 148
További információk

A szerződés 7. sz. módosítás aláírásának dátuma: 20.6.2019. További ajánlatkérő adatai: Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (azonosító: AK11020) 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 18. Kapcsolattartó személy: dr. Podlovics Roland Telefon: +36 42500106 E-mail: sostort@sostort.hu Fax: +36 42500107 NUTS-kód: HU323 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sostort.hu A felhasználói oldal címe: http://www.sostort.hu A hirdetmény II.2.7.) pontjában feltüntetett befejezési időpont az 5. sz. szerződésmódosításban rögzített teljesítési határidő.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A szálloda szakmai alapkoncepcióját képezi az Aquarius Élményfürdővel való szerves összeköttetés, amit építészetileg egy fedett,

Fűthető híd biztosít. Az Aquarius nyújtotta gyógy- és wellness szolgáltatások elégítik ki alapvetően a szálloda szabadidős

Vendégeinek igényeit. Tekintettel a szálloda tervezett négycsillagos kategóriájára, indokolt egy kisebb wellness egység

Létrehozása a szálloda épületén belül (szauna, jacuzzi,szolárium), továbbá egy kardio gépekkel felszerelt fitness terem. Ezt

Indokolja a jelentősebb üzleti vendégkör is,amely kevésbé hajlandó a nagyobb közönség számára is nyitott Aquarius-t használni.

A szálloda családbarát jellegét a három korosztálynak is alkalmas gyermekvilág játszótér teszi teljessé. A szálloda szempontjából

A wellness-egészség kapcsolat kínálati elemei főleg a szezonon kívül, októbertől márciusig járulnak hozzá a kereslet növeléséhez,

És emellett jó szinergiákat teremtenek a magasabb minőséget és egyedi szolgáltatásokat kereső szabadidős vendégekkel

Valamint a vállalati/üzleti szegmenssel is.

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 2 950 816 587 HUF 💰

Hivatkozás
További információk

A szerződés 7. sz. módosítás aláírásának dátuma: 20.6.2019.

A hirdetmény II.2.7.) pontjában feltüntetett befejezési időpont az 5. sz. szerződésmódosításban rögzített teljesítési határidő.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

Forrás: OJS 2019/S 148-363548 (2019-07-31)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

Szállás és étterem céljára szolgáló épületek

Szállodák kivitelezése