Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
Kbt. 138. § szerint.
Folytatás:
10.
A pályázati dokumentációban (Glu_1) a keleti tribün alatti befúvást biztosító légtechnika szakasz meglévő megmaradó rendszerként szerepelt. A bontási munkálatok megkezdése után derült ki, hogy a rendszer nem működőképes, a jogszabályok által támasztott minőségi követelményeknek nem felel meg (rozsdás, korrodált, sem egészségügyi, sem minőségi műszaki szempontoknak nem felel meg), elhelyezkedése (nyomvonala) nem a tervek szerinti.
11.
A kivitelezés időszakában feltárásra kerültek az álmennyezet feletti főtartó vasbeton szerkezetek, amelyek jelentősen akadályozták a tervek szerinti légtechnikai rendszereket. Ezen légtechnikai vezetékeket jelentősen át kellett tervezni — annak érdekében, hogy a meglévő vasbeton szerkezetektől elférjenek (azokat kikerüljék). A légtechnikai rendszerek áttervezése következtében az öltözői részben több helyen is jelentősen csökkent a megvalósítható álmennyezeti szint, így az álmennyezetek magassága néhol már a minimális követelmények szerinti legkisebb magasságot sem érte el. Tervezői javaslat alapján a Megrendelő úgy döntött, hogy az álmennyezeti szintek jelentős csökkenését a padlószint magasságának csökkentésével, több helyen rámpák kiépítésével ellensúlyozza — ezzel megoldva a kialakult problémát.
A kivitelezés megkezdését követően a megrendelő az alábbi kivitelezési feladatok elhagyásáról döntött:
1.
Tűzvédelmi mázolás, az uszodateret tervek szerint ketté osztó automatikus füst kötényfal kivitelezése
2.
Hő- és füstelvezető ventilátor 1 db
3.
AJ101 jelű pincei búvótér ajtók cseréje
4.
A kötél leengedő szerkezetek beépítése
5.
A következő sporteszközök a Megrendelő döntése alapján, jelen szerződésmódosítás alapján elmaradók:
— Sávelválasztó kötél — 9 db
— Visszahívó kötél — 25 fm
— Sávelválasztó kötéltartó dob — 5 db
— Pályahatároló kötél 100-as — 4 db
— Labdatartó kosár és kötélzete (a medencére fúrt kötélvezetők nélkül) — 2 klt
— Úszó (alumínium) vízilabda kapu hálóval — 2 db
— Rozsdamentes kötéldob vízilabda pálya kötelei részére — 2 db
— Versenybírósági dobogó, szétszedhető — 1 db
— Delegátusi hely, fa szerkezetű dobogó — 1 db
— Cserepad a csapatok részére, mobil — 28 db
— Székek, verseny-, gólbírók, delegátus részére — 20 db
— Indító bírói emelvény — 1 db
— Ruházat gyűjtő, műanyag kosarak — 16 db
A műszaki tartalmat érintő módosításokon kívül a Vállalkozási szerződés alábbi pontjai módosulnak:
Eredeti szerződés szöveg:
3.1 A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától (legkésőbb a támogatási
Okirat kézhezvételét követő 5. munkanap) számított legfeljebb 6 hónap.
Módosított szerződés szöveg:
3.1 A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától (legkésőbb a támogatási okirat kézhezvételét követő 5. munkanap) számított legfeljebb 9 hónap.
Eredeti szerződés szöveg:
2.1 A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 2 208 942 952 HUF, azaz nettó kettő milliárd-kettőszáznyolcmilliókilencszáznegyvenkettőezer-kilencszázötvenkettő forint.
Módosított szerződés szöveg:
2.1 A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 2 283 960 416 HUF, azaz nettó kettő milliárd-kettőszáznyolcvanhárommilió-kilencszázhatvanezer-négyszáztizenhat forint.
Jelen szerződésmódosítás az eredeti Vállalkozási szerződést egyéb tekintetben nem érinti, a szerződés egyéb rendelkezési változatlanul fennmaradnak.
Előzőekre tekintettel megállapítható, hogy a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (2) bekezdés a.) pontja, (4) bekezdés b.) és c.) pontja valamint a (6) bekezdése szerint is fennállnak. A szerződésmódosításnak jogszabályi akadálya nincs.