Fabó Éva Sportuszoda felújítása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fabó Éva Sportuszoda felújítása.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-02-09. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-12-27.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Sportlétesítmények kivitelezése › Egycélú sportlétesítmények építése › Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

Hol?

• Közép-Dunántúl › Fejér
• Közép-Magyarország › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2017-12-27	Ajánlati felhívás
2018-02-06	További információk
2018-02-27	További információk
2018-10-12	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-04-30	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-07-22	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2017-12-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
Rövid leírás: Fabó Éva Sportuszoda felújítása.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 📦
További CPV-kód: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Városháza tér 1.
Postai irányítószám: 2400
Postai város: Dunaújváros
Kapcsolat
Internetcím: http://www.dunaujvaros.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu 📧
Telefon: +36 25544100 📞
Fax: +36 25544178 📠
Dokumentumok URL-je: http://kba.kozbeszerzes.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-12-27 📅
Benyújtási határidő: 2018-02-09 📅
Közzététel dátuma: 2017-12-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 249-524828
HL-S szám: 249
További információk

AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. AK támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A Kbt. 135. § (12) bek. alapján a közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási elnyerése. A módszer ismertetését, amellyel AK megadja a pontszámot: ajánlati ár: fordított arányosítás; a minőségi részszempont: pontozás. Részletesen:dokumentáció.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás: Fabó Éva Sportuszoda felújítása, ezen belül:
— Teljes tetőszigetelés felújítása,

+ még 30

— Meglévő álmennyezet elbontása, új álmennyezet kiépítése, új gépészeti és világítási berendezések elhelyezése, tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzgátlással,

— Versenymedence mélységének megváltoztatása,
— Uszoda légtechnika kiépítése,
— Uszoda jelenlegi villamossági rendszerének felújítása,
— Uszodatechnika gépészeti felújítása,
— Öltözőblokk felújítása,
— Medencék teljes újra burkolása a megfelelő vízszigetelés kialakításával,
— Jelenlegi medenceterek falburkolatának cseréje,
— Uszoda előcsarnok felújítása,
— Uszoda üzemeltetési, gazdasági területeinek felújítása,
— Jelenlegi homlokzatburkolat elbontása, új hőszigetelt rendszerű alumínium,

— burkolat elhelyezése (átszellőztetett hőszigetelt álló alumíniumlemez burkolat),

— Homlokzati hőszigetelő függönyfal és új nyílászárók elhelyezése,
— Akadálymentesítés, lift kerül beépítésre,
— Kommentátorállás kialakítása,
— Teljes akusztikai rendszer, kamera és világításrendszer kialakítása,
— VIP-terek kialakítása,
— Büfé és raktárhelyiség kialakítása,
— villámvédelmi rendszer kialakítása,
— a kapcsolódó bontási feladatok elvégzése.
A beruházás nem építési engedély köteles.
Felújítandó terület nagysága:
Pinceszint: 2182,98 m
Földszint: 1385,39 m
I. emelet: 3085,02 m
II. emelet: 97,38 m
Összesen: 6 750,77 m
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol (pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat...stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 6 hónap
További információk: AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

AK támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A Kbt. 135. § (12) bek. alapján a közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási elnyerése. A módszer ismertetését, amellyel AK megadja a pontszámot: ajánlati ár: fordított arányosítás; a minőségi részszempont: pontozás. Részletesen:dokumentáció.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 9., Helyrajzi szám: 325/5 Hrsz.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

+ még 13

A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1-16.§ szerint.

A Kbt. 67.§ (1)bek-ben foglaltak alapján AT ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egyseuközbeszdok-ba(ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt kell benyújtson.

A Kbt. 67.§ (4)bek alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2)bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (1)bek alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alváll v más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alváll tekintetében, aki nem vesz részt az alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67.§ (4)bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet v személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek v személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön ESPD-t is be kell nyújtani.

Az ajánlatkérő(AK) a Kbt. 69.§ (4)bek alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt az értékelési szempontokra figyelemmel az első helyen rangsorolt AT-t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Mo-n letelepedett AT-knek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8.§ szerint kell igazolni.NemMo-n letelepedett ATknek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 10.§ szerint kell igazolni.A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók.

A Kbt. 69.§ (11)bek szerint nem kérhető igazolás, ha AK az EU bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

AK a Kbt. 74.§ (1)bek a)-b) pontjai alapján kizárja az elj-ból azon AT-t, alváll-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki valamely kizáró ok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben kizáró ok az eljárás során következik be.

A Kbt. 64.§-a szerint AT, alváll v alkalmasság igazolásában részt vevő gazd szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.

A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.

A 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (1) bekezdése alapján az AT köteles az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét teljesíteni, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezést igazolni. Igazolás a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 26. § (1)-(3) bekezdése szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az elj eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja azalkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.

+ még 18

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bek-eire.

P/1:Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen 1,2 milliárd forint teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bek-eire.

M.1. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított nyolc év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti igazolással (szerződést kötő másik fél által adott igazolás), az alábbi tartalommal:

— az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye,
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei,

— az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés,

— a teljesítés helye, a teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés b) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Az alkalmasság minimumkövetelményei terjedelmi korlát miatt a VI.4.3) pontban folytatva.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A számlákat AK teljesítést követően tám-ból fizeti, a Modern Városok Program keretében. AT,szerz.,kifiz. pénzneme:HUF. A támogatás szempontjából elszámolható számlák utófinanszírozással kerülnek kiegyenlítésre, Kbt. 135.§ (1), (4), (6)bek-einek, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek-i és Ptk.6:155.§, alapján a számla kézhezvételétől 30 napon belül. A kifizetésre irányadó még:Art,Áht,Avr,Áfa tv., ., 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 32/A. §. Felhívjuk a figyelmet az Art. 36/A. §-ra. Kötbérek: Meghiúsulási kötbér: telj megtagadása, AT miatti meghiúsulása (olyan okból amiért felelős); mértéke szerződéses ár 10 %-a.Késedelmes telj: határidő v póthatáridő lejártáig nem teljesítés (olyan okból amiért felelős);mértéke minden késedelemmel érintett nap után a szerződéses ár 0,5 %-a, maxössz. szerződéses ár 10 %-a. Jótállás: az üzembe helyezéstől számított minimum 36 hó. Kötbérek alapja: nettó ár. Részletes szabályok: szerződés-tervezetben.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-02-09 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: IGLU LTP KFT.1071 Budapest, Peterdy u. 39. II/15.
További információk:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdés rendelkezései szerint történik.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Projekkterv szakmai megfelelősége
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Az ár súlyozása: 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK01943
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Markóth Béla
A vevő profiljának címe: http://www.dunaujvaros.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://kba.kozbeszerzes.hu 🌏
Ajánlatkérő neve: IGLU LTP Kft.
Postacím: Peterdy utca 39. 2. em. 15.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Ignácz Edit
Telefon: +36 704260921 📞
E-mail: iglultp@gmail.com 📧
Ország: Budapest 🏙️

Hivatkozás
További információk

1. Az ajánlatot a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetőek. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy AT-nek v az ajánlatban megnevezett alváll-nak elektronikus úton dokumentált módon el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, ami az elj-ban való részvétel és az ajánlattétel feltétele.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát Kbt. 66.§(2),(4)-(6), 67. § (1)és(4) bek-i szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68.§(5)bek szerinti összes adatot (AT-k neve, címe, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek).

+ még 15

3. Órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal adatai szerint.

4.Minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbb a pü és gazd, műszaki, ill szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása(P/1,M/1, M/2).

5. Kiegészítő tájékoztatása dokumentációban foglaltak szerint.

6.Hiánypótlás:Kbt. 71. § (1)-(10) bek- szerint azzal, hogy a Kbt.71.§(6)bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghat. körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

7. A részajánlat tétel: a felújítás műszaki és gazdasági egységére tekintettel nem biztosított.

8. A II.1.5) és II.2.6) pontok: 1 Ft-os becs.ért. a meghirdethetőség miatt került rögzítésre.

9. Értékelés során adható pontszám: 0-100. A módszer ismertetését, amellyel AK megadja a pontszámot a dokumentáció tartalmazza

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

11. A Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

12. Ajánlati kötöttség:2 hónap=60 nap.
13. Formai előírások: dokumentáció szerint.
14. FAKSZ: dr. Lucsik János, lucsikjanos@gmail.com, lajstromszám: 00164.

15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára legalább 10 000 000,- HUF/káresemény és legalább 100 000 000,- HUF/év limitű All Risks típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre.

16. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték (ab.) mértéke: 15 000 000 Ft A befizetés helye: Ajánlatkérő Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Számlaszáma: 11736037-15361363. Az ab. befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ab-t a Kbt. 54.§ (2) bek. meghatározott módok egyikén az ajánlattételi határidő lejártáig szükséges teljesíteni. Az ab-kal kapcsolatban a Kbt. 54.§ (4) - (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók. Ha az ajánlattevő az ab-t átutalással teljesíti, úgy a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a következő szöveget: ab. - Fabó Éva uszoda. Ha ajánlattevő az ab-t nem fizetési számlára történő átutalással teljesíti, úgy a garancia vagy készfizető kezesség okiratot az összefűzött ajánlatban másolati példányban szükséges befűzni, az eredetit az ajánlat részeként, külön borítékban, nem lefűzve kérjük benyújtani. AK az ab-vel kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontjára és a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2017. számú összkollégiumi állásfoglalására.

17. Az ajánlattétel részletes feltételei, további szükséges adatok a közbeszerzési dokumentumokban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148. § szerint. A Felhívás III.1.3) pontjának (alkalmasság minimumkövetelményei) folytatása: Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, h. az alk. min. követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen. AK e vonatkozásban előírja, h. a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban a szak. gyak. év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember munkahelyét, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony / tagsági / egyéb foglalkoztatási jogviszony stb.). Ha a bemutatott szakember már szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a kamarai számot ajánlattevő megadhatja. A szakember jogosultságának meglétét és érvényességét – amennyiben az az előbbiek szerint megadásra került – AK ellenőrzi az illetékes kamara nyilvántartásában. A szakemberek ezért önéletrajzukban jelöljék meg, h. a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertesség esetén a szerződés megkötéséig gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint, hogy az érintett szakemberek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak a szükséges jogosultsággal. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelent, és a Kbt. 131. § (4) alapján ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

+ még 11

M/1: Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben az alábbi referenciával:

a) legalább egy db, legalább 5 000 m

— tartószerkezetek bontása, lift beépítése, teljes körű építőmesteri és szakipari munkák (építés, villamosság, gépészet), hőszigetelt alumínium homlokzati nyílászárók beépítése, fűtés- hűtés- vízcsatorna szerelés, légtechnika szerelés, erősáramú szerelés, gyengeáramú szerelés (tűzjelző, informatika, kamerarendszer), audiovizuális rendszer kiépítése.

b) legalább egy db, legalább nettó 5 000 m
c) legalább egy db, legalább 5 000 m

d) legalább egy db, medence szigetelési és burkolási munkára vonatkozó referencia, ahol a vízfelület nagysága elérte vagy meghaladta a legalább 850 m

M/2: M.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel.

M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti „É” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti „É” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti „G” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti „G” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti „V” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti „V” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.4. legalább 1 fő munkavédelmi szakember, aki legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel és legalább 3 év munkavédelem területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2017/S 249-524828 (2017-12-27)

További információk (2018-02-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: Fabó Éva Sportuszoda felújítása
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-02-06 📅
Benyújtási határidő: 2018-03-05 📅
Közzététel dátuma: 2018-02-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 028-060341
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 249-524828
HL-S szám: 28
További információk

Ajánlatkérő a kért kiegészítő tájékoztatásokat nem tudja a jogszabály által előírt határidőben megadni, így az ajánlattételi határidő módosítására kerül sor. A kiegészítő tájékoztatásra tekintettel a közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.

Forrás: OJS 2018/S 028-060341 (2018-02-06)

További információk (2018-02-27)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-02-27 📅
Benyújtási határidő: 2018-03-26 📅
Közzététel dátuma: 2018-03-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 042-091375
HL-S szám: 42
További információk

Ajánlatkérő a kért kiegészítő tájékoztatásokat nem tudja a jogszabály által előírt határidőben megadni, így az ajánlattételi határidő módosítására kerül sor.

Forrás: OJS 2018/S 042-091375 (2018-02-27)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-10-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 208 942 952 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-10-12 📅
Közzététel dátuma: 2018-10-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 199-450080
HL-S szám: 199
További információk

HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 34–36., adószám: 12656770-2-09) HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca 19., adószám: 13792590-2-43)

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: — Teljes tetőszigetelés felújítása

— Meglévő álmennyezet elbontása, új álmennyezet kiépítése, új gépészeti és világítási berendezések elhelyezése, tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzgátlással

+ még 16

— Versenymedence mélységének megváltoztatása
— Uszoda légtechnika kiépítése
— Uszoda jelenlegi villamossági rendszerének felújítása
— Uszodatechnika gépészeti felújítása
— Öltözőblokk felújítása
— Medencék teljes újra burkolása a megfelelő vízszigetelés kialakításával
— Jelenlegi medenceterek falburkolatának cseréje
— Uszoda előcsarnok felújítása
— Uszoda üzemeltetési, gazdasági területeinek felújítása
— Jelenlegi homlokzatburkolat elbontása, új hőszigetelt rendszerű aluminium
— VIP terek kialakítása,
Pinceszint: 2182,98 m²
Földszint: 1385,39 m²
I. emelet: 3085,02 m²
II. emelet: 97,38 m²
Összesen: 6 750,77 m²

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 9.,Helyrajzi szám: 325/5 Hrsz.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Projektterv szakmai megfelelősége
Ár (súlyozás): 70

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-10-09 📅
Név: HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Simonffy utca 34–36.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@hunep.hu 📧
Ország: Hajdú-Bihar 🏙️
Név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Bokréta utca 19.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1094
E-mail: titkarsag@hcepito.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 2 208 942 952 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Hivatkozás
További információk

HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 34–36., adószám: 12656770-2-09)

HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca 19., adószám: 13792590-2-43)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint
Forrás: OJS 2018/S 199-450080 (2018-10-12)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-04-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 208 942 952 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-04-30 📅
Közzététel dátuma: 2019-05-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 086-205315
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 199-450080
HL-S szám: 86

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Fabó Éva Sportuszoda felújítása
Rövid leírás:

— Meglévő álmennyezet elbontása, új álmennyezet kiépítése, új gépészeti és világítási berendezésekelhelyezése, tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzgátlással,

Pinceszint: 2 182,98 m

+ még 2

Földszint: 1 385,39 m
I. emelet: 3 085,02 m

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2400 Dunaújváros

A szerződés odaítélése
Telefon: +36 52507210 📞
: +36 14558840 📞
Ország: Budapest 🏙️

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Telefon: +36 18828592 📞
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 138. § szerint.
Folytatás:

+ még 38

10.

A pályázati dokumentációban (Glu_1) a keleti tribün alatti befúvást biztosító légtechnika szakasz meglévő megmaradó rendszerként szerepelt. A bontási munkálatok megkezdése után derült ki, hogy a rendszer nem működőképes, a jogszabályok által támasztott minőségi követelményeknek nem felel meg (rozsdás, korrodált, sem egészségügyi, sem minőségi műszaki szempontoknak nem felel meg), elhelyezkedése (nyomvonala) nem a tervek szerinti.

11.

A kivitelezés időszakában feltárásra kerültek az álmennyezet feletti főtartó vasbeton szerkezetek, amelyek jelentősen akadályozták a tervek szerinti légtechnikai rendszereket. Ezen légtechnikai vezetékeket jelentősen át kellett tervezni — annak érdekében, hogy a meglévő vasbeton szerkezetektől elférjenek (azokat kikerüljék). A légtechnikai rendszerek áttervezése következtében az öltözői részben több helyen is jelentősen csökkent a megvalósítható álmennyezeti szint, így az álmennyezetek magassága néhol már a minimális követelmények szerinti legkisebb magasságot sem érte el. Tervezői javaslat alapján a Megrendelő úgy döntött, hogy az álmennyezeti szintek jelentős csökkenését a padlószint magasságának csökkentésével, több helyen rámpák kiépítésével ellensúlyozza — ezzel megoldva a kialakult problémát.

A kivitelezés megkezdését követően a megrendelő az alábbi kivitelezési feladatok elhagyásáról döntött:

Tűzvédelmi mázolás, az uszodateret tervek szerint ketté osztó automatikus füst kötényfal kivitelezése

2.
Hő- és füstelvezető ventilátor 1 db
3.
AJ101 jelű pincei búvótér ajtók cseréje
4.
A kötél leengedő szerkezetek beépítése
5.

A következő sporteszközök a Megrendelő döntése alapján, jelen szerződésmódosítás alapján elmaradók:

— Sávelválasztó kötél — 9 db
— Visszahívó kötél — 25 fm
— Sávelválasztó kötéltartó dob — 5 db
— Pályahatároló kötél 100-as — 4 db
— Labdatartó kosár és kötélzete (a medencére fúrt kötélvezetők nélkül) — 2 klt
— Úszó (alumínium) vízilabda kapu hálóval — 2 db
— Rozsdamentes kötéldob vízilabda pálya kötelei részére — 2 db
— Versenybírósági dobogó, szétszedhető — 1 db
— Delegátusi hely, fa szerkezetű dobogó — 1 db
— Cserepad a csapatok részére, mobil — 28 db
— Székek, verseny-, gólbírók, delegátus részére — 20 db
— Indító bírói emelvény — 1 db
— Ruházat gyűjtő, műanyag kosarak — 16 db

A műszaki tartalmat érintő módosításokon kívül a Vállalkozási szerződés alábbi pontjai módosulnak:

Eredeti szerződés szöveg:

3.1 A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától (legkésőbb a támogatási

Okirat kézhezvételét követő 5. munkanap) számított legfeljebb 6 hónap.
Módosított szerződés szöveg:

3.1 A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától (legkésőbb a támogatási okirat kézhezvételét követő 5. munkanap) számított legfeljebb 9 hónap.

2.1 A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 2 208 942 952 HUF, azaz nettó kettő milliárd-kettőszáznyolcmilliókilencszáznegyvenkettőezer-kilencszázötvenkettő forint.

2.1 A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 2 283 960 416 HUF, azaz nettó kettő milliárd-kettőszáznyolcvanhárommilió-kilencszázhatvanezer-négyszáztizenhat forint.

Jelen szerződésmódosítás az eredeti Vállalkozási szerződést egyéb tekintetben nem érinti, a szerződés egyéb rendelkezési változatlanul fennmaradnak.

Előzőekre tekintettel megállapítható, hogy a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (2) bekezdés a.) pontja, (4) bekezdés b.) és c.) pontja valamint a (6) bekezdése szerint is fennállnak. A szerződésmódosításnak jogszabályi akadálya nincs.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5.
Telefon: +36 18828592 📞
Forrás: OJS 2019/S 086-205315 (2019-04-30)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-07-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 208 942 952 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-07-22 📅
Közzététel dátuma: 2019-07-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 143-351175
HL-S szám: 143
További információk

A szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (2) bekezdés a.) pontja, (4) bekezdés b.) és c.) pontja valamint a (6) bekezdése szerint is fennállnak. A kivitelezés során, 8.4.2019-át követően a Megrendelő az alábbi indokokra tekintettel, az alábbi pótmunkákat rendelte meg a vállalkozótól: 1.: Gazdasági lépcsőház munkái: Elmaradó: — Lépcsőházi korlátok felújítása — Lépcső kísérő fogódzó készítés — 1. emeleti álpadló szerelés Helyette készítendő pótmunkák: — Lépcső korlát elbontása és új korlát készítése, — Lépcsőház burkolatának részleges elbontása és új burkolat készítés. A korábbiakban Megrendelői döntés alapján átalakításra került a gazdasági lépcsőház melletti Orvosi szoba és Dopping helyiség elrendezése - annak érdekében, hogy a gazdasági lépcsőház a teljes épület magasságban bejárható legyen. A munkálatok során kiderült, hogy a lépcsőház többi korlátja is erősen meggyengült, kimozgott - ezért további biztonságos használatra alkalmatlanok lennének a jelenlegi korlátok. Felújításuk, javításuk nem lenne magvalósítható gazdaságosan. Ezért a korlátok teljes cseréje (részbeni elbontás miatt és a többi rész alkalmatlansága miatt) elengedhetetlenül szükségessé vált. Megrendelő ennek okán kérte a teljes gazdasági lépcsőház korlát cseréjét. A korlát cseréje kapcsán is szükséges, valamint a műkő felületek nem megfelelő állapota miatt sem halasztható a régi lépcsőburkolatok cseréje vagy felújítása. Megrendelői döntés alapján új hidegburkolat lépcsőburkolás a gazdaságosabb és megfelelőbb megoldás, ezért jelen ajánlatban arra tettünk ajánlatot. 2.: Medence kapcsolódó munkái: — Medence süllyeszték (takart részek) teljes burkolása: Az emelhető-mozgatható medencelemez és medencefal mozgatása sokáig a Megrendelő érdekeltségi körébe tartozó hidraulika rendszer javítása miatt nem működött. Mivel a medencelemez leengedett állapotban volt, ezért az alatta lévő felületek nem voltak láthatók, felmérhetők. A Megrendelő által 2019 áprilisára elkészült hidraulika javításnak köszönhetően vált munkába vehetővé a mozgatható lemez alatti terület. A terület feltárása és munkába vétele emiatt igen jelentős késedelemmel valósulhatott meg, ami jelentős határidő késedelmet eredményezett. Ezen túlmenően a terület feltárásakor derült ki, hogy a régi hidegburkolat réteg alatt egy jelentős (8-10 cm vtg) habarcs aljzatréteg helyezkedik el, ami sok helyen fellazult, alkalmatlanná vált új réteg fogadására. Ezt elengedhetetlen volt felbontani, amely alatt egy erősen hullámos (kiegyenlítetlen) beton felület került feltárásra, amely további jelentős kiegyenlítést igényelt. A fellazult réteg felbontása és kitermelése, majd a meglévő - erősen hullámos - beton felület kiegyenlítése elengedhetetlen a megfelelően vízzáró kent szigetelés kialakításához, ezért ezt a munkát Megrendelő elrendelte elvégezni. A további karbantarthatóság (tisztíthatóság) miatt a medencelemez alatti (nem látható) kent szigetelés rétegre Megrendelő hidegburkolat réteg kialakítását kérte. — Medence betekintő ablakok cseréje: A feltárások során kiderült, hogy a meglévő betekintő ablakok helyén csak rendkívül nagy ráfordítással (és jelentős bontások árán) lehetne a meglévő betekintő ablakok helyét megszüntetni. Megrendelői döntés alapján a meglévő ablakok megtartandók: a közönség számára látható 4 db betekintő ablak új plexire cserélendő, a süllyesztékben lévő 2 db (közönség számára nem látható) betekintő ablak a régi állapotában megőrzendő. — Emelhető medencefal tetején 2 darab régi rács cseréje Ferroste saválló rácsra: Az emelhető medencefal tetején lévő meglévő lebúvó nyílás meglévő takarása a használat (40 év) alatt erősen deformálódott, a kimozdítása után nehezen volt visszahelyezhető, valamit az új burkolattal sem harmonizált. A régi, meglévő fedés javítása-helyreállítása költségesebb lett volna, ezért Megrendelő úgy döntött hogy a régi takaró elemet új Ferroste rácsra cserélteti le.

További információk

A szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (2) bekezdés a.) pontja, (4) bekezdés b.) és c.) pontja valamint a (6) bekezdése szerint is fennállnak.

A kivitelezés során, 8.4.2019-át követően a Megrendelő az alábbi indokokra tekintettel, az alábbi pótmunkákat rendelte meg a vállalkozótól:

1.: Gazdasági lépcsőház munkái:

Elmaradó:

— Lépcsőházi korlátok felújítása

— Lépcső kísérő fogódzó készítés

— 1. emeleti álpadló szerelés

Helyette készítendő pótmunkák:

— Lépcső korlát elbontása és új korlát készítése,

— Lépcsőház burkolatának részleges elbontása és új burkolat készítés.

A korábbiakban Megrendelői döntés alapján átalakításra került a gazdasági lépcsőház melletti Orvosi szoba és Dopping helyiség elrendezése - annak érdekében, hogy a gazdasági lépcsőház a teljes épület magasságban bejárható legyen. A munkálatok során kiderült, hogy a lépcsőház többi korlátja is erősen meggyengült, kimozgott - ezért további biztonságos használatra alkalmatlanok lennének a jelenlegi korlátok. Felújításuk, javításuk nem lenne magvalósítható gazdaságosan. Ezért a korlátok teljes cseréje (részbeni elbontás miatt és a többi rész alkalmatlansága miatt) elengedhetetlenül szükségessé vált. Megrendelő ennek okán kérte a teljes gazdasági lépcsőház korlát cseréjét.

A korlát cseréje kapcsán is szükséges, valamint a műkő felületek nem megfelelő állapota miatt sem halasztható a régi lépcsőburkolatok cseréje vagy felújítása. Megrendelői döntés alapján új hidegburkolat lépcsőburkolás a gazdaságosabb és megfelelőbb megoldás, ezért jelen ajánlatban arra tettünk ajánlatot.

2.: Medence kapcsolódó munkái:

— Medence süllyeszték (takart részek) teljes burkolása:

Az emelhető-mozgatható medencelemez és medencefal mozgatása sokáig a Megrendelő érdekeltségi körébe tartozó hidraulika rendszer javítása miatt nem működött. Mivel a medencelemez leengedett állapotban volt, ezért az alatta lévő felületek nem voltak láthatók, felmérhetők. A Megrendelő által 2019 áprilisára elkészült hidraulika javításnak köszönhetően vált munkába vehetővé a mozgatható lemez alatti terület.

A terület feltárása és munkába vétele emiatt igen jelentős késedelemmel valósulhatott meg, ami jelentős határidő késedelmet eredményezett. Ezen túlmenően a terület feltárásakor derült ki, hogy a régi hidegburkolat réteg alatt egy jelentős (8-10 cm vtg) habarcs aljzatréteg helyezkedik el, ami sok helyen fellazult, alkalmatlanná vált új réteg fogadására. Ezt elengedhetetlen volt felbontani, amely alatt egy erősen hullámos (kiegyenlítetlen) beton felület került feltárásra, amely további jelentős kiegyenlítést igényelt. A fellazult réteg felbontása és kitermelése, majd a meglévő - erősen hullámos - beton felület kiegyenlítése elengedhetetlen a megfelelően vízzáró kent szigetelés kialakításához, ezért ezt a munkát Megrendelő elrendelte elvégezni. A további karbantarthatóság (tisztíthatóság) miatt a medencelemez alatti (nem látható) kent szigetelés rétegre Megrendelő hidegburkolat réteg kialakítását kérte.

— Medence betekintő ablakok cseréje:

A feltárások során kiderült, hogy a meglévő betekintő ablakok helyén csak rendkívül nagy ráfordítással (és jelentős bontások árán) lehetne a meglévő betekintő ablakok helyét megszüntetni. Megrendelői döntés alapján a meglévő ablakok megtartandók: a közönség számára látható 4 db betekintő ablak új plexire cserélendő, a süllyesztékben lévő 2 db (közönség számára nem látható) betekintő ablak a régi állapotában megőrzendő.

— Emelhető medencefal tetején 2 darab régi rács cseréje Ferroste saválló rácsra:

Az emelhető medencefal tetején lévő meglévő lebúvó nyílás meglévő takarása a használat (40 év) alatt erősen deformálódott, a kimozdítása után nehezen volt visszahelyezhető, valamit az új burkolattal sem harmonizált. A régi, meglévő fedés javítása-helyreállítása költségesebb lett volna, ezért Megrendelő úgy döntött hogy a régi takaró elemet új Ferroste rácsra cserélteti le.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

— burkolat elhelyezése (átszellőztetett hőszigetelt álló aluminium lemez burkolat),

— Kommentátorállás kialakítáa,

+ még 1

— Teljes akusztikai renszer, kamera és világításredszer kialakítása,

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 2 208 942 952 HUF 💰

Hivatkozás
További információk

A szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (2) bekezdés a.) pontja, (4) bekezdés b.) és c.) pontja valamint a (6) bekezdése szerint is fennállnak.

A kivitelezés során, 8.4.2019-át követően a Megrendelő az alábbi indokokra tekintettel, az alábbi pótmunkákat rendelte meg a vállalkozótól:

+ még 18

1.: Gazdasági lépcsőház munkái:
Elmaradó:
— Lépcsőházi korlátok felújítása
— Lépcső kísérő fogódzó készítés
— 1. emeleti álpadló szerelés
Helyette készítendő pótmunkák:
— Lépcső korlát elbontása és új korlát készítése,
— Lépcsőház burkolatának részleges elbontása és új burkolat készítés.

A korábbiakban Megrendelői döntés alapján átalakításra került a gazdasági lépcsőház melletti Orvosi szoba és Dopping helyiség elrendezése - annak érdekében, hogy a gazdasági lépcsőház a teljes épület magasságban bejárható legyen. A munkálatok során kiderült, hogy a lépcsőház többi korlátja is erősen meggyengült, kimozgott - ezért további biztonságos használatra alkalmatlanok lennének a jelenlegi korlátok. Felújításuk, javításuk nem lenne magvalósítható gazdaságosan. Ezért a korlátok teljes cseréje (részbeni elbontás miatt és a többi rész alkalmatlansága miatt) elengedhetetlenül szükségessé vált. Megrendelő ennek okán kérte a teljes gazdasági lépcsőház korlát cseréjét.

A korlát cseréje kapcsán is szükséges, valamint a műkő felületek nem megfelelő állapota miatt sem halasztható a régi lépcsőburkolatok cseréje vagy felújítása. Megrendelői döntés alapján új hidegburkolat lépcsőburkolás a gazdaságosabb és megfelelőbb megoldás, ezért jelen ajánlatban arra tettünk ajánlatot.

2.: Medence kapcsolódó munkái:
— Medence süllyeszték (takart részek) teljes burkolása:

Az emelhető-mozgatható medencelemez és medencefal mozgatása sokáig a Megrendelő érdekeltségi körébe tartozó hidraulika rendszer javítása miatt nem működött. Mivel a medencelemez leengedett állapotban volt, ezért az alatta lévő felületek nem voltak láthatók, felmérhetők. A Megrendelő által 2019 áprilisára elkészült hidraulika javításnak köszönhetően vált munkába vehetővé a mozgatható lemez alatti terület.

A terület feltárása és munkába vétele emiatt igen jelentős késedelemmel valósulhatott meg, ami jelentős határidő késedelmet eredményezett. Ezen túlmenően a terület feltárásakor derült ki, hogy a régi hidegburkolat réteg alatt egy jelentős (8-10 cm vtg) habarcs aljzatréteg helyezkedik el, ami sok helyen fellazult, alkalmatlanná vált új réteg fogadására. Ezt elengedhetetlen volt felbontani, amely alatt egy erősen hullámos (kiegyenlítetlen) beton felület került feltárásra, amely további jelentős kiegyenlítést igényelt. A fellazult réteg felbontása és kitermelése, majd a meglévő - erősen hullámos - beton felület kiegyenlítése elengedhetetlen a megfelelően vízzáró kent szigetelés kialakításához, ezért ezt a munkát Megrendelő elrendelte elvégezni. A további karbantarthatóság (tisztíthatóság) miatt a medencelemez alatti (nem látható) kent szigetelés rétegre Megrendelő hidegburkolat réteg kialakítását kérte.

— Medence betekintő ablakok cseréje:

A feltárások során kiderült, hogy a meglévő betekintő ablakok helyén csak rendkívül nagy ráfordítással (és jelentős bontások árán) lehetne a meglévő betekintő ablakok helyét megszüntetni. Megrendelői döntés alapján a meglévő ablakok megtartandók: a közönség számára látható 4 db betekintő ablak új plexire cserélendő, a süllyesztékben lévő 2 db (közönség számára nem látható) betekintő ablak a régi állapotában megőrzendő.

— Emelhető medencefal tetején 2 darab régi rács cseréje Ferroste saválló rácsra:

Az emelhető medencefal tetején lévő meglévő lebúvó nyílás meglévő takarása a használat (40 év) alatt erősen deformálódott, a kimozdítása után nehezen volt visszahelyezhető, valamit az új burkolattal sem harmonizált. A régi, meglévő fedés javítása-helyreállítása költségesebb lett volna, ezért Megrendelő úgy döntött hogy a régi takaró elemet új Ferroste rácsra cserélteti le.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 138. §
VI.3. pont folytatása: 3.: Fitnesz részleg munkái:

+ még 11

— Gőzkabin ülőpadjának készítése:

A pályázati dokumentációban még nem szerepelt a gőzkabinba pad építése (utólagosan beépítendő bútorzattal tervezett a Megrendelő szinte mindenhol). A kiépítés során felmerült szempontok, valamint üzemeltetési igények alapján a tervezett funkcióhoz előnyösebb volna, ha az utólagosan beépíthető padok helyett stabil (tégla, beton) szerkezetű padok készülnének. Ezek csak az építés ütemében megvalósíthatók, mert a mozaik lapburkolat ezután készíthető el. Ezért Tervezői és Megrendelői igényre épített szerkezetű (2 sor téglára beton kiegyenlítés) pad ülőfelület elkészítésére adunk pótmunka ajánlatot.

— Masszázsmedence vegyszeradagolója, valamint a vezetékelés részére cső nyomvonal kiépítése és vegyszertartály részére eldobozolás készítése:

Az utólagosan telepíthető „jacuzzi jellegű” masszázsmedence használatának feltételeivel kapcsolatosan Tervező a pályázati időszakot követően megkereste a helyi ÁNTSZ-t, akinek tájékoztatása alapján javaslatot tett Megrendelő felé. Igény merült fel arra, hogy a masszázsmedence önálló vegyszerkezelő egységgel legyen kiegészítve, így nagyobb közönség (jelentősebb látogatószám) számára is használhatóvá váljon. Megrendelő kérte, hogy a masszázsmedence rendszerébe beépítésre kerüljön vegyszeradagoló (klórozó) rendszer is, valamint az ennek következtében szükséges vegyszerező tartály részére külön szekrény (gipszkarton elfalazás) kiépítését.

4.: Kezelő helységek munkái:

— Vegyszertároló helység leválasztása három helyiségrészre és pincei elektromos térből vegyszertároló (klórozó szivattyúház) leválasztása:

A vegyszerező-klórozó rendszerek kialakítása nem szerepelt a pályázati kiírásokban és a szerződéses vállalásban, valamint a tervekben sem szerepeltek ezzel kapcsolatos elvárások - semmilyen különleges kialakítási igény nem volt a vegyszertároló helyiségek kapcsán. A kivitelezés megkezdésekor Megrendelő megbízásából a DVG Zrt leszerelte a klórozó-vegyszerező rendszert és megkezdte annak vizsgálatát, hogy milyen módon fogják az új rendszert kialakítani. Jelen pótmunka ajánlatunkig a vegyszerező rendszerrel kapcsolatosan csak a vegyszertároló falainak helye lett meghatározva: helyiségkialakítási, válaszfalazási igények derültek csak ki. Ennek alapján Megrendelő kérte a leendő vegyszerező helyiségek és az alattuk kialakítandó vegyszertároló (klórozó szivattyúház) falazatainak kialakítását.

— 114 Tároló/Gépészeti (Fúvó-töltő) helyiség és 117 Teakonyha helység régi aknájának és padló alatti használaton kívüli csatornájának felöltése, betonozása:

Az aljzatkészítési és padlók alatt vezetett gépészeti vezetékelési munkák során kerültek feltárásra az épület déli (gazdasági) részén régen meglévő, használaton kívüli aknák és padlócsatornák. Ezekre a jelen kialakításhoz már nincs szükség, ezért Tervező és Megrendelő utasításai alapján a régi (használaton kívüli) akna és padlócsatorna feltöltését elrendelték.

— Pincei csurgalékvíz gyűjtő aknára régi vasrácsok helyett Ferroste horganyzott járórácsok beépítése:

A pályázat és szerződésünk nem tartalmazott uszodagépészeti rendszerekkel kapcsolatos munkálatokat, így az uszodai csurgalékvizeket gyűjtő (medence körüli) pincei árok lefedésének megváltoztatását, kiépítését sem. A bontási munkák befejezése után, az építési munkák kivitelezése közben derült ki, hogy a csurgalékvizeket gyűjtő pincei árkot lefedő rács teljesen elkorrodált. Ebben az állapotában a biztonságos közlekedésre és a medence körüli munkák biztonságos elvégzésére nem lenne alkalmas. Megerősítése vagy részleges javítása nem lenne gazdaságos, ezért Megrendelő a cseréjét rendelte el (kivételt képeznek a nem hozzáférhető részek).

Forrás: OJS 2019/S 143-351175 (2019-07-22)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

Sportlétesítmények kivitelezése

Egycélú sportlétesítmények építése