Gyengélkedő épületek felújítási munkák tervezési feladatai (beszerzés azonosító:6-98/VGH/KBT/BI/1275/2017)

HM Védelemgazdasági Hivatal

Gyengélkedő épületek felújítási munkák tervezési feladatai:
— Építési engedélyezési tervdokumentáció Hatóság részére 4 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is),
— Tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció Szakhatóság részére 2 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is),
— Gázellátás kivitelezési tervdokumentáció, Illetékes Gázszolgáltató részére 4 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is),
— Kivitelezési tervdokumentáció+árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés Megrendelő részére 4 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld.(CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is).

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-02-16. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-12-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• A STUDIO 90 Kft.
• MG Építész Kft.

Kicsoda?

• HM Védelemgazdasági Hivatal

Mi az?

• Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások › Építészeti tervezési szolgáltatások

Hol?

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2017-12-28	Ajánlati felhívás
2018-09-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2017-12-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti tervezési szolgáltatások
Rövid leírás:

Gyengélkedő épületek felújítási munkák tervezési feladatai: — Építési engedélyezési tervdokumentáció Hatóság részére 4 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is), — Tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció Szakhatóság részére 2 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is), — Gázellátás kivitelezési tervdokumentáció, Illetékes Gázszolgáltató részére 4 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is), — Kivitelezési tervdokumentáció+árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés Megrendelő részére 4 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld.(CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is).

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság
Ajánlatkérő neve: HM Védelemgazdasági Hivatal
Postacím: Lehel utca 35–37.
Postai irányítószám: 1135
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu 🌏
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu 📧
Telefon: +36 12365226 📞
Fax: +36 12365128 📠
Dokumentumok URL-je: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-12-28 📅
Benyújtási határidő: 2018-02-16 📅
Közzététel dátuma: 2017-12-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 250-527395
HL-S szám: 250
További információk

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1),(4) és (6) bekezdéseire.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Gyengélkedő épületek felújítási munkák tervezési feladatai:

— Építési engedélyezési tervdokumentáció Hatóság részére 4 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is),

— Tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció Szakhatóság részére 2 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is),

— Gázellátás kivitelezési tervdokumentáció, Illetékes Gázszolgáltató részére 4 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is),

— Kivitelezési tervdokumentáció+árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés Megrendelő részére 4 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld.(CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is).

A rész elnevezése: Tervezési szerződés / Szolnok, MH 86. SZHB 2/77. számú gyengélkedő épület felújítási munkáinak tervezési feladatai
A rész száma: 1
Rövid leírás:

Szolnok, MH 86. SZHB 2/77. számú gyengélkedő épület felújítási munkáinak tervezési feladatai.

Ajánlattevő feladata a teljesítés során az épületben található helyiségek felújításának, illetve az új helyiségek kialakításának megtervezése. A teljes tervezési terület 2375 négyzetméter.Az épület az objektum egészségügyi központjaként üzemel. A nettó 2375 m

Elkészítendő dokumentációk a II.1.4. pontban leírtak szerint.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Időtartam: 100 nap
A rész elnevezése: Tervezési szerződés / MH 37. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, Szentes Damjanich laktanya 16. számú gyengélkedő épület felújítási munkáinak tervezési feladatai
A rész száma: 2
Rövid leírás:

MH 37. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, Szentes Damjanich laktanya 16. számú gyengélkedő épület felújítási munkáinak tervezési feladatai.

A Szentes Damjanich laktanya 16. számú gyengélkedő épületben található helyiségek felújítását, korszerűsítését s bővítését kell megtervezni, a használó katonai szervezet egészségügyi ellátásának előírások szerinti biztosítása érdekében. Az épület sürgősségi ellátást támogató betegellátó pontként működik, fekvőbeteg ellátás nincs, így akadálymentesítése nem követelmény. A várható egyidejű beteglétszám 20-25 fő. Az 281 m

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

1095 Budapest, Soroksári út 152., illetve a tervezési terület:…

… 5000 Szolnok, Kilián út 1.

… 6600 Szentes, Csongrádi út 108.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

1-2. részajánlati körre vonatkozóan:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1.§ (1) bekezdése, és a 3. § (1)-(3) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.

Ajánlatkérő a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

AT a 322/2015.(X.30.)Korm.r.8.§(1) bekezdése alapján szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal.

Igazolás: A hazai gazdasági szereplők a tervezői, illetve mérnöki jogosultság meglétét az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés igazolásával, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők pedig a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagság fennállásával biztosítják.

AT alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatástárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

1-2. részajánlati körre vonatkozóan:

P1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i),

— mióta vezeti az Ajánlattevő számláját,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész # szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.).

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi nyilatkozat benyújtására:

Valamennyi számlavezető - pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját,

Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt nyilatkozat elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.r. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az 1.-2. részajánlati körök vonatkozásában valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

Műszaki és szakmai képességek:

1-2.rk:

M1)AT a 321/2015.(X.30.)Korm.r.21.§(3)a) alapján ismertesse a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül befejezett, szerződésszerűen teljesített épület felújításához és/vagy létesítéséhez szükséges kivitel. tervdok. készítésére vonat. legjelentősebb szolgáltatásait. AK a Korm. rendelet 21.§ 3a) bekezdésében foglaltak alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. AK hivatkozik a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésére.

AT a Korm.r.21.§(3)b) alapján rendelkezzen az alábbi személyekkel,akiket a teljesítésbe be kíván vonni M2-M5):

M2) 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. 1. melléklet I.2 rész építészeti tervezési („É”) jogosultságú, vagy annak megszerzéséhez szükséges, okl. építészmérnökként 2 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. építészmérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakember.

M3) 1 fő a 266/2013 Korm. rend. 1. melléklet I.2 rész építmények gépészeti tervezési („G”) jogosultságú vagy annak megszerzéséhez szükséges.

a) okl. gép észmérnök épületgépész szakirányú 3 év, vagy

b) okl energetikai mérnök épületgépész szakirányú 3 év, v agy

c) okl. létesítménymérnök épületgépész szakirányú 3 év, vagy

d) gépészmérnök épületgépészeti szakirányú 5 év, vagy

e) épületgépész mérnökként 5 év

szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. gépészmérnök épületgépész szakirányú vagy okl. energetikai mérnök épületgépész szakirányú vagy okl. létesítménymérnök épületgépész szakirányú vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirányú vagy épületgépész mérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakember.

M4) 1 fő a 266/2013 Korm. rend. 1. melléklet I.2 rész „Építményvillamossági tervezési szakterület” („V”) jogosultságú, vagy annak megszerzéséhez szükséges.

a) okl. villamosmérnökként, 3 év vagy

b) villamosmérnökként épületvillamos sági szakirány, 5év

Szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. villamosmérnök vagy villamosmérnök épületvillamossági szakirányú végzettséggel vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel rendelkező szakember.

M5) 1 fő a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2/A.§ szerinti „TUJ” - beépített tűzjelző berendezés tervezési szakterületen tervezési jogosultságú vagy annak megszerzéséhez szükséges a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rend. 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki végzettségű vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű mérnökként 5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és a 139/2015. Korm. rendelet 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettségű végzettséggel vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel rendelkező szakember.

Amennyiben egy személy több szakirány esetében is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is elfogadható az érintett szakirányokban való részvétele. Egy személy több részajánlati körben is szerepelhet.

M1-M5)Igazolás: A Korm.r.1.§(1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK a Korm.r. 2.§(5) bekezdése alapján elfogadja a gazd. szereplők egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt.69.§(4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

— a szolg. tárgya, a szolg. mennyisége, szerződéskötő másik fél megnevezése, a telj. ideje év/hó/napban (kezdő és befejező idő).

A telj. helye;

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M2)-M5) szerinti teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetése, szakmai önéletrajza, rendelk. állási nyilatkozat,végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolata. AK hivatkozik a Kbt.65.§(6)-(7),(9),(11),140.§(9), a Korm.r.24.§(1)bek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónap) szerződésszerűen teljesített de legfeljebb kilenc éven (108 hó) belül megkezdett.

— legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített, az 1. részajánlati körre vonatkozóan legalább 1500 m2, a 2. részajánlati körre vonatkozóan 200 m2 alapterületű, épület felújításához és/vagy létesítéséhez szükséges engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció készítése szolgáltatásra vonatkozó referenciával.

M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész Építészeti tervezési terület („É”) jogosultság megszerzéséhez szükséges okl. építészmérnökként 2 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. építészmérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.

M3) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész, „Építmények gépészeti tervezési szakterület” („G”) tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges,

a) okl. gépészmérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy

b) okl. energetikai mérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy

c) okl. létesítménymérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy

d) gépészmérnök épületgépészeti szakirány 5 év, vagy

e) épületgépész mérnökként 5 év

Szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. gépészmérnök épületgépész szakirány vagy okl. energetikai mérnök épületgépész szakirány, vagy okl. létesítménymérnök épületgépész szakirány, vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy épületgépész mérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.

M4) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész „Építményvillamossági tervezési szakterület” („V)” jogosultság megszerzéséhez szükséges, okl. villamosmérnökként 3 év, vagy villamosmérnökként épületvillamosság szakirány 5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. villamosmérnök vagy villamosmérnök épületvillamosság szakirány vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.

M5) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 375/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 2/A §. szerinti Beépített tűzjelző berendezés tervezői szakterület („TUJ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettségű mérnökként 5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás:

Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Tervezési szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (4), (5) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, az Art. 36/A.§-ra.

Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint.

A részszámla és a végszámla összege a nyertes ajánlat szerint.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 09:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-02-16 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 09:00
Hely: HM Védelemgazdasági Hivatal Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Okmányátvevő helység, 1134 Budapest, Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
További információk:

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 1,25
Minőségi kritérium (név): Az M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap))
Az M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)
Az M5) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)
Az ár súlyozása: 5
Minőségi kritérium (név): Az M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK03174
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
A vevő profiljának címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny 🌏
Ajánlatkérő neve: HM Védelemgazdasági Hivatal Dokumentum Átvevő Helyiség
Postacím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Postai irányítószám: 1134
Telefon: +36 14338015 📞
Fax: +36 14338007 📠
Ország: Budapest 🏙️

Hivatkozás
További információk

a. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

b. A Korm.r. 30.§ (4) értelmében AK a P1), M1)-M5) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

d. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny weboldalon. A KKD a Kbt.57.§(2)bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

e. AK a Kbt. 77.§ (1) bekezdésre tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

Az ajánlat összpontszámát a részszempontok pontszámainak súlyszámokkal megszorzott értékek összege adja. A maximálisan adható összpontszám 100 pont.

Ajánlati ár:

— Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 -10,

— Ajánlati ár esetében AK a Felolvasólapon szereplő nettó árat értékeli,

— A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát fordított arányosítás módszerével számítja AK.

M2)-M5) műszaki szakmai alkalmasság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel vagy képzettséggel rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati ideje:

— Az ajánlati elem legkedvezőbb szintjére (36 hónap) és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt maximális (10) pontot ad,

— Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10,

— Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő szakmai többlet gyakorlati időt értékeli. Az ajánlat pontszámát egyenes arányosítás módszerével számítja AK.

f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

g. A IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség ideje alatt 60 naptári napot ért.

h. FAKSZ adatai: Székesi Tamás (00877) Helyettes: Tóth Richárd (00882).

Elérhetőség: HM VGH 1555 Budapest Pf.: 74.; e-mail: beszerzes@hm.gov.hu.

i. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

j. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1. késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó tervezési díjának 1 %-a/nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó tervezési díjának 20 %-a.

2. meghiúsulási kötbér alapja a tervezési díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a.

k. Ajánlattevő nyújtsa be:

1.az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

2.a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (KKD 2.sz.minta).

3.nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek értékelési részszempontok szerint megajánlott többlet szakmai gyakorlati idejének alátámasztására (KKD 1/A melléklet)

4. A KKD 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatokat.

l. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

m. Ajánlattevőnek nyertessége esetén érvényes, tervezői hibákból fakadó tervezésre vonatkozóan

1. rk vonatkozásában 180 000 Ft / káresemény, és 900 000 Ft / kárév

2. rk vonatkozásában 100 000 Ft / káresemény, és 250 000 Ft / kárév

Biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára, a fenti összegig ki kell terjesztenie, melyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatni.

n. Helyszíni bejárások időpontja a KKD II.9. pontban meghatározottak szerint.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2017/S 250-527395 (2017-12-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-09-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Hivatkozási szám: Beszerzés azonosító:6-98/VGH/KBT/BI/1275/2017
Rövid leírás:

Gyengélkedő épületek felújítási munkák tervezési feladatai: — Építési engedélyezési tervdokumentáció Hatóság részére 4 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld.papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthetőformátumban is), — Tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció Szakhatóság részére 2 pld-ban,plusz a Megrendelő részére 1 pld papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n,vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is), — Gázellátás kivitelezési tervdokumentáció, Illetékes Gázszolgáltató részére 4 pld-ban, plusz a Megrendelőrészére 1 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf ésszerkeszthető form. is), — Kivitelezési tervdokumentáció+árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés Megrendelőrészére 4 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld.(CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is)

A beszerzés teljes értéke: 44 580 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Lehel utca 35-37.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-09-19 📅
Közzététel dátuma: 2018-09-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 182-412513
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 250-527395
HL-S szám: 182
További információk

"ÉPTI” Építéstervező és Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Cím: 1036 Budapest, Perc u. 6. Adószám: 12367157-2-41 Ajánlatot nyújtott be az 1-2. részajánlati körben. A STUDIO 90 Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 5. Adószám: 10459058-2-15 Ajánlatot nyújtott be az 1. részajánlati körben. MG Építész Kft. Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1. Adószám: 13079909-2-43 Ajánlatot nyújtott be az 1-2. részajánlati körben. ABC Group Kft. Cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. Adószám: 13098030-2-13 Ajánlatot nyújtott be az 1. részajánlati körben. UVA-BER Kft. Cím: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Adószám: 11958859-2-43 Ajánlatot nyújtott be az 1-2. részajánlati körben.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

— Építési engedélyezési tervdokumentáció Hatóság részére 4 pld-ban, plusz a Megrendelő részére 1 pld.papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthetőformátumban is),

— Tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció Szakhatóság részére 2 pld-ban,plusz a Megrendelő részére 1 pld papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n,vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is),

— Gázellátás kivitelezési tervdokumentáció, Illetékes Gázszolgáltató részére 4 pld-ban, plusz a Megrendelőrészére 1 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld. elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf ésszerkeszthető form. is),

— Kivitelezési tervdokumentáció+árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés Megrendelőrészére 4 pld. papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld.(CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető form. is)

A Szentes Damjanich laktanya 16. számú gyengélkedő épületben található helyiségek felújítását,korszerűsítését s bővítését kell megtervezni, a használó katonai szervezet egészségügyi ellátásának előírások szerinti biztosítása érdekében. Az épület sürgősségi ellátást támogató betegellátó pontként működik,fekvőbeteg ellátás nincs, így akadálymentesítése nem követelmény. A várható egyidejű beteglétszám 20-25 fő.Az 281 m

Elkészítendő dokumentációk a II.1.4) pontban leírtak szerint.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Ár (súlyozás): 5

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-09-06 📅
Név: A STUDIO 90 Kft.
Postacím: Dózsa Gy. u. 5.
Postai város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 42785322 📞
E-mail: tenkely@astudio.hu 📧
Ország: Alföld és Észak 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 27 800 000 HUF 💰
Név: MG Építész kft.
Postacím: Szarvas Gábor út 42/a al.1.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Telefon: +36 302486210 📞
E-mail: markus.gabor@mgepitesz.hu 📧
Ország: Közép-Magyarország 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 16 780 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5
3

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Fodor Péter dandártábornok

Hivatkozás
További információk

"ÉPTI” Építéstervező és Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft.

Cím: 1036 Budapest, Perc u. 6.

Adószám: 12367157-2-41

Ajánlatot nyújtott be az 1-2. részajánlati körben.

A STUDIO 90 Kft.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 5.

Adószám: 10459058-2-15

Ajánlatot nyújtott be az 1. részajánlati körben.

MG Építész Kft.

Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.

Adószám: 13079909-2-43

ABC Group Kft.

Cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Adószám: 13098030-2-13

UVA-BER Kft.

Cím: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.

Adószám: 11958859-2-43

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint
Forrás: OJS 2018/S 182-412513 (2018-09-19)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (18 új beszerzések)

Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások (10)

Építészeti tervezési szolgáltatások (5)