Porpác – Csorna vonalszakasz vonal- és erősáramú kábel cseréje valamint tartalék LPE védőcsövek fektetése

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Kivitelezési szerződés vonal- és erősáramú kábel cseréjére valamint tartalék LPE védőcsövek fektetésére irányuló munkák elvégzésére.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017-03-08. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-01-25.

Kicsoda?

• Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Mi az?

Hol?

• Nyugat-Dunántúl › Győr-Moson-Sopron
• Nyugat-Dunántúl › Vas

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2017-01-25	Ajánlati felhívás
2017-03-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2017-01-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kábeles infrastruktúra szerelése
Rövid leírás:

Kivitelezési szerződés vonal- és erősáramú kábel cseréjére valamint tartalék LPE védőcsövek fektetésére irányuló munkák elvégzésére.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kábeles infrastruktúra szerelése 📦
További CPV-kód: Kábeles infrastruktúra szerelése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Postacím: Mátyás király utca 19.
Postai irányítószám: 9400
Postai város: Sopron
Kapcsolat
Internetcím: http://www.gysev.hu 🌏
E-mail: skorenyi@gysev.hu 📧
Telefon: +36 99577523 📞
Fax: +36 99577681 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.gysev.hu/kozbeszerzes 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-01-25 📅
Benyújtási határidő: 2017-03-08 📅
Közzététel dátuma: 2017-01-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 019-032229
HL-S szám: 19
További információk

II.2.7) ponthoz: Az Alapmegrendelésekhez tartozó kivitelezési munkákat a szerződéskötést követő 12 hónapon belül kell teljesíteni. Az egyes szakaszok teljesítési határideje a munkaterület átadásától számítódik.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Ajánlatkérő Szombathely-Porpác-Csorna vonalszakasz vonal-és erősáramú kábel cseréje valamint tartalék LPE védőcsövek fektetése tekintetében építési beruházást tervez. Jelen beszerzés tárgya a Porpác-Csorna vonalszakaszra vonatkozó kivitelezés:

A 16-os számú vasútvonal Porpác – Csorna vonalszakaszán, B7H vonalkábel, SZAMKAM (4x25) erősáramú kábel valamint 4 db LPE40 védőcsövek új kábelek közös nyomvonalában történő fektetése a GYSEV Zrt. által jóváhagyott kiviteli tervek szerint.

Kivitelezési szakaszok:

„Alap” megrendelések.

1. Beled (342+59 hmsz) – Szil-Sopronnémeti (463+46 hmsz).

2. Répcelak (265+04 hmsz) – Beled (342+60 hmsz).

3. Pósfa AS107 (107+15 hmsz) – Hegyfalu (152+09 hmsz).

Opciós tételek:

4. Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz) – Pósfa AS107 (107+15 hmsz).

5. Hegyfalu (152+09 hmsz) – Vámoscsalád AS210 (210+90 hmsz).

6. Porpác (0-40 hmsz) – Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz).

A beszerzés műszaki tartalmát részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Az Alap megrendelésekhez tartozó kivitelezési munkákat a szerződéskötést követő 12 hónapon belül nyertes ajánlattevőnek teljesítenie kell. Ajánlatkérő a kivitelezés során a megrendeléseket ehhez igazítja. A teljesítés megkezdésének az ideje: az Alap megrendelésekre vonatkozó 1.szakasz/Beled-Szil-Sopronnémeti/ munkaterület átadás-átvételének a napja. Az Alap megrendelések 2. és 3. szakaszaira és az egyes opciós kivitelezendő szakaszokra vonatkozó írásos megrendeléseket Kivitelezőnek 6 munkanapon belül írásban kell visszaigazolnia. A megrendelt szakaszra vonatkozó munkaterület átadás-átvételére (azaz az adott szakaszra vonatkozó kivitelezési munka megkezdésére) a Megrendelés visszaigazolását követő 10 munkanapon belül, Megrendelő által meghatározott időpontban kerülhet sor.

Ajánlatkérő jelen eljárásban előre vetíti, hogy a későbbiekben a Kbt. 98. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván alkalmazni az építési beruházás tekintetében. Az ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a Kbt. 98. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat:

— Beszerzés tárgya: olyan új építési beruházás, mely azonos vagy hasonló jelen építési beruházás tárgyával, így összhangban van jelen építési beruházással: A 20-as számú vasútvonal Porpác – Szombathely vonalszakaszán, B6H vonalkábel, SZAMKAM (4x25) erősáramú kábel valamint 4 db LPE40 védőcsövek új kábelek közös nyomvonalában történő fektetése, a GYSEV Zrt. által jóváhagyott kiviteli tervek szerint, az alábbi kivitelezési szakaszokon:

Porpác (989+79 hmsz) – Vép (1072+50 hmsz).

Vép (1072+50 hmsz) – Szombathely (1149+50 hmsz).

— Beszerzés feltételei: az adott vonalszakaszok tekintetében ajánlatkérő forrással rendelkezik.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy:

— az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük (321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3) bekezdés).

— Ajánlatkérő a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

II.1.6)ponthoz: Az elvégzendő munkanemekre, és a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel részajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl.organizációs költségek többszöröződése). Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges, vagy pl.a beruházás jelentős részét kitevő kábelmennyiség külön vállalkozók által történő megrendelése jelentős árfelhajtó tényező lehet; továbbá az egyes szakaszok végén található illesztések-szakaszok összeérése is indokolt, hogy azonos vállalkozó kivitelezésével, azonos technika alkalmazásával történjen, hiszen a kábelek pontos illesztése és azonos minősége a későbbi szolgáltatás folyamatos biztosításának feltétele stb.),mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénzfelhasználás elve sérülne részek biztosításával.

Időtartam: 24 hónap
A lehetőségek leírása:

1. Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz) – Pósfa AS107 (107+15 hmsz).

2. Hegyfalu (152+09 hmsz) – Vámoscsalád AS210 (210+90 hmsz).

3. Porpác (0-40 hmsz) – Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz).

A Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint, szakaszonkénti megrendelés lehetőségével.

Az opcionálisan elvégzendő feladatok teljesítési határideje a feladat megrendelését követő munkaterület átadásától számítandó. A teljesítési határidő minden szakasz esetében a munkaterület átadásával kezdődik. Az opciós szakaszokra vonatkozó munkaterület átadás-átvételére (azaz az adott szakaszra vonatkozó kivitelezési munka megkezdésére) a Megrendelés – 6 munkanapos kivitelezői – visszaigazolását követő 10 munkanapon belül, Megrendelő által meghatározott időpontban kerülhet sor.

További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. vasúthálózata, Porpác-Csorna vonalszakaszok a Közbeszerzési Dokumentumok szerint.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

1.Kizáró ok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt.74.§(1) b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

A) Előzetesen:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.67.§(1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 1.§(1)bek. és 4.§-a szerint, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: Formanyomtatvány) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)szerinti kizáró okok hatálya alá. A Formanyomtatványt a Korm. rendelet 1.§(1)bek.4.§,6-7.§-ai alapján kell kitölteni.

Irányadó továbbá:

— Kbt.69.§(11)-adatbázisok tekintetében,

— Korm. rend.15.§(1)-(2),3.§(2)-(3) alvállalkozó vagy más szervezet kizáró ok igazolása.

B) Felhívásra:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – adott esetben további ajánlattevőket – megfelelő határidővel a Kbt.69.§(4)-(6)szerint fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a Korm. rend. III.fejezete szerinti igazolására:

— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Korm. rend.8.§ szerint,

— nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Korm. rend.10.§ szerint.

A benyújtott igazolások,nyilatkozatok keltezése nem lehet későbbi, mint a felhívás feladási napja.

2. Szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági előírás:

A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. szerint, ajánlatkérő a Kbt.65.§(1)c) pontja alapján előírja, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő köteles az építőipari kivitelezői névjegyzékben szerepelni. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Ezek hiánya esetén ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősül.

Ajánlattevőnek – a Kbt.65.§(7)szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – Formanyomtatványba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§(1)c)pontja szerinti alkalmassági minimum követelménynek. Ajánlatkérő a Korm. rend. 2.§(5)bek. alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a Formanyomtatvány IV. Részének α(alfa) szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

— Kbt.69.§(11)bek.-adatbázisok tekintetében,

— Kbt.65.§(6)-(7) kapcsolódóan: Korm. rend.3.§(2)-(3),

— Kbt.65.§(9).

Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt.69.§(4)-(6)-i szerinti bírálata során – az ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatait az ajánlatkérő ellenőrzi az MKIK honlapján elérhető nyilvántartás alapján. Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search), úgy igazolás benyújtása szükséges a névjegyzékben történő szereplésről.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás egyszerű másolatát kell benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A) Előzetes igazolás:

Ajánlattevő az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (Formanyomtatvány) benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmasság igazolására a Korm. rend. 2. § (5) bek. alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α (alfa) szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére, miszerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdések alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdés megfelelő alkalmazására.

Ajánlatkérő az igazolás módja tekintetében elfogadja a 321/2015.Korm. rend. 19. § (6) bekezdése szerinti igazolást is. Ez esetben a Korm. rendelet 19. § (10) bek.-nek megfelelően a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét a gazdasági szereplő már a Formanyomtatványban fel kell, hogy tüntesse.

B) Felhívásra:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4), (6) bek. értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazoló dokumentumok Korm. rendelet IV. fejezete szerinti benyújtására az alábbiak szerint:

P.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőzően, kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (Korm.r. 19.§(3)bek.).

A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Devizáról forintra történő átváltás esetén ajánlattevőnek az adott év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából, azaz (vonalkábel és/vagy erősáramú kábelfektetésre és kábelcserére vonatkozó építési beruházásból) származó legalább nettó 200 000 000 HUF árbevétellel.

Műszaki és szakmai képességek:

A) Előzetes igazolás: valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében:

Ajánlattevő az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmasságát ajánlatában a Korm. rend.1.§(1) és 5.§(1) szerint a Formanyomtatvány benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (Formanyomtatvány IV. rész α /alfa/ szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

Irányadó továbbá:

— Kbt. 65.§(6) bek., Korm. rend. 3.§(3) bek. közös ajánlattevők tekintetében,

— Kbt.65.§(7) bek. más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodás tekintetében, Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (9)§-ára, valamint a Kbt.67.§(3)bek.-re tekintettel a Korm.rend.3. §(2)bek. megfelelő alkalmazására.

B) Felhívásra:

Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (4)-(6) szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően felhívja ajánlattevőt az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet IV. fejezete alapján,az alábbiak szerint:

M.1.) A Korm. rendelet 21.§(2)a) pontja alapján Ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti (vonalkábel és/vagy erősáramú kábelfektetésre és kábelcserére vonatkozó) építési beruházásait, a Korm. rendelet 22.§(3) bekezdés szerinti tartalommal igazolva (szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás, melyben meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, km-ben meghatározott mennyiségét, a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.)

Közös ajánlattevőként teljesített referencia esetén irányadó a Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdése.

M.2.) Ajánlattevő a Korm. rendelet 21.§(2) b) pontja alapján nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember megnevezését, továbbá azt, hogy ajánlattevő mely szakembert mely pozícióra ajánlja meg.

Az ajánlathoz csatolni szükséges a szakember:

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát,

— végzettségét/képzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát,

— saját kézzel aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A szakmai önéletrajzból megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés, így tartalmaznia kell különösen az adott szakember végzettségét/képzettségét, szakmai tapasztalatának ismertetését a Közbeszerzési Dokumentáció szerint.

Az M.2.1-M.2.2) alpontban megjelölt szakember tekintetében amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, Ajánlattevő megadhatja a névjegyzéki/kamarai számot, vagy a nyilvántartáshoz való elérési útvonalat. Ennek megfelelően ismertetheti a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokra vonatkozó kamarai nyilvántartási számát. Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére, miszerint ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M.2.1.-M.2.2) alkalmassági minimumkövetelmények előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

M.2.3) alpontban megjelölt szakember végzettségét/képzettségét igazoló okirat alátámasztására a pályakapacitás korlátozás levezetéséhez szükséges 19/2011. (V.10.)NFM rendelet szerinti általános vagy egyszerűsített forgalmi vizsga másolatát szükséges benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) nem rendelkezik összesen min. 20 km vasúti vonalszakaszon szerződésszerűen teljesített vonalkábel és/vagy erősáramú kábel fektetésére és cseréjére vonatkozó referenciával.

M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. részében meghatározott, MV-VV felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles villamosmérnöki vagy villamosmérnöki, illetve okleveles közlekedésmérnöki vagy közlekedésmérnöki végzettséggel és legalább 3 év (36 hó) vasúti vonalszakaszon erősáramú kábelfektetés területén szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.2.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. részében meghatározott, MV-TV felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles villamosmérnöki vagy villamosmérnöki végzettséggel és legalább 3 év (36 hó) vasúti távközlési hálózat építése és/vagy átépítése területén szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.3.) legalább 1 fő, pályakapacitás korlátozás levezetéséhez szükséges általános forgalmi vagy egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkezik, a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint.

Ugyanazon szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz a szakemberek között az átfedés megengedett.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték, jótállás, késedelmi kötbér, hibást teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, vágányzári kötbér, a Kbt. 134. § vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával. Teljesítési biztosíték és jóteljesítési biztosíték tekintetében ajánlatkérőnek a Kbt. 134. §(5) szerint nyilatkoznia szükséges az ajánlatban, a biztosíték formája tekintetében a Kbt. 134. § (6) a) pont irányadó. A teljesítési és jóteljesítési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban kell nyilatkoznia a Közbeszerzési Dokumentumok és annak mellékletét képező szerződéstervezet szerint. A Ptk.6:186. § (1) szerint a kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A kötbérekkel, biztosítékokkal kapcsolatos részletes szabályozást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Megrendelő a Kbt.135.§(7)szerint a -tartalékkeret,opciók és áfa nélkül számított – vállalkozási díj 5 %-nak megfelelő, de max.75 000 000 HUF összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A 322/2015.Korm.rend. 30.§(1) szerint az előleg legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Irányadó a 322/2015.Korm.r.30.§-a.

Ajánlatkérő az opciók nélküli teljes ellenszolgáltatás 10 %-áig tartalékkeretet biztosít.

Ellenszolgáltatás kifizetése: Kivitelező az elvégzett munkáról vonalszakaszonként, az adott szakasz sikeres műszaki átadás-átvételi eljárását és a Kbt.135.§(2) szerint kiállított teljesítésigazolást követően számlát állít ki a 322/2015.Kr.31-32.§i és a szerződéstervezet szerint.

A vállalkozási díjat Megrendelő a Kbt.135.§(1),(3),(5)-(6)bek., és a 322/2015.Kr.32/A.§-a alapján a Ptk.6:130.§ (1)-(2)-től eltérően fizeti meg. A kifizetésre irányadó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a.

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

A szerződés teljesítésének feltételei:

Jogszabályi különleges feltételek:

— az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;

— a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V.10.) NFM rendelet;

— az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;

— az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2017-05-06 📅
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017-03-08 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 10:00
Hely: GYSEV Zrt. Közbeszerzés, 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. I. em. 132. iroda.
További információk:

Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint. A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak részt venni az ajánlatok bontásán.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. részszempont: Teljesítési határidő: Egyes szakaszok kivitelezésére vállalt határidők a munkaterület átadás-átvételétől számítva készre jelentés kezdő napjáig az alábbi alszempontokkal:
Minőségi kritérium (súlyozás): 12
Minőségi kritérium (név): 1.1. alszempont: Beled (342+59 hmsz) – Szil-Sopronnémeti (463+46 hmsz) kivitelezése (min.21- max.90 nap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 2
Minőségi kritérium (név): 1.2. alszempont: Répcelak (265+04 hmsz) – Beled (342+60 hmsz) kivitelezése: (min. 14 – max.75 nap)
1.3. alszempont: Pósfa AS107 (107+15 hmsz) – Hegyfalu (152+09 hmsz) kivitelezése (min.14- max.75 nap)
1.4. alszempont: Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz) – Pósfa AS107 (107+15 hmsz) kivitelezése (min.14-max.90 nap)
1.5. alszempont: Hegyfalu (152+09 hmsz) – Vámoscsalád AS210 (210+90 hmsz) kivitelezése (min.14-max.90 nap)
1.6. alszempont: Porpác (0-40 hmsz) – Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz) kivitelezése (min.14-max.90 nap)
2. részszempont: Jótállási Időszak vállalt időtartama:valamennyi szakasz tekintetében, hónapban meghatározva:(min.24 -max. 60 hónap). Kezdete: az adott kivitelezési szakasz sikeres műszaki átadás-átvétele
Minőségi kritérium (súlyozás): 6
Minőségi kritérium (név): 3.RÉSZSZEMPONT: Kivitelezési szakaszokhoz kapcsolódó GYSEV Zrt. által biztosított szakfelügyeleti óraszámok meghatározása az alábbi alszempontokkal:
3.1 alszempont: Beled (342+59 hmsz) – Szil-Sopronnémeti (463+46 hmsz) kivitelezése (min.252- max.1080 szakfelügyeleti óra)
3.2. alszempont: Répcelak (265+04 hmsz) – Beled (342+60 hmsz) kivitelezése: (min. 168 – max.900 szakfelügyeleti óra)
3.3. alszempont: Pósfa AS107 (107+15 hmsz) – Hegyfalu (152+09 hmsz) kivitelezése (min.168- max.900 szakfelügyeleti óra)
3.4. alszempont: Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz) – Pósfa AS107 (107+15 hmsz) kivitelezése (min.168-max.1080 szakfelügyeleti óra)
3.5. alszempont: Hegyfalu (152+09 hmsz) – Vámoscsalád AS210 (210+90 hmsz) kivitelezése (min.168-max.1080 szakfelügyeleti óra)
3.6. alszempont: Porpác (0-40 hmsz) – Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz) kivitelezése (min.168-max.1080 szakfelügyeleti óra)
Az ár súlyozása: 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK02796
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Korényi Sarolta
A vevő profiljának címe: http://www.gysev.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://www.gysev.hu/kozbeszerzes 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt.39.§(1)szerint az ajánlatok elkészítésére és elbírálási módszerre vonatkozó Közbeszerzési Dokumentumokat (továbbiakban: KD) regisztrációt követően elektronikus úton, korlátlanul, és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi.

2. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ és a KD szerint biztosít.

3. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:

— a Kbt.65.§(7)szerint(nemleges tartalommal is);

— a Kbt.66.§(2)szerint,a Kbt.47.§(2)bek.alapján eredeti aláírt példányban benyújtva;

— a Kbt.66.§(4)szerint;

— a Kbt.66.§ (6) a) és b) pont szerint alvállalkozók bevonásáról (nemleges tartalommal is);

— a Kbt.67.§(1) szerint: Formanyomtatvány tekintetében a kizáró okok fenn nem állásáról és az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről;

— a Kbt.67.§(4) szerint arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti alvállalkozót.

4. Ajánlattevőnek csatolnia szükséges továbbá:

— a Kbt.66.§(5)szerint felolvasólapot a Kbt.68.§(4)szerinti tartalommal;

— az árazatlan költségvetést kitöltve(beárazva),

— előleg igénylésre vonatkozó nyilatkozatát,

— teljesítési és jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozatát,

— az ajánlatban aláíró képviselők aláírási mintáit a KD szerint,

— meghatalmazás esetén: meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó meghatalmazást,

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén: a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.Korm.rendelet 13.§-a szerint (nemleges tartalommal is),

— közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodását,

— kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet bevonása esetén: szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot a Kbt.65.§(7)szerint,

— műszaki vonalas ütemtervet,

— kivitelezési szakaszokhoz kapcsolódó GYSEV szakterületenkénti szakfelügyeleti óraszámok, meghatározását,

— nyilatkozatát a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, legalább 100 000 000 HUF/év 50 000 000 HUF/káresemény szerinti felelősségbiztosítási szerződés rendelkezésre állásáról a KD szerint.

5. Valamennyi alkalmassági követelmény és az igazolási mód a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra.

6. Az M.2.1.-M.2.2. pontnál a szakembereknek legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjában rendelkezni kell a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű), az adott szakember tekintetében feltüntetett felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és a jogosultságot a szerződés teljesítése során mindvégig fent kell tartani. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt.131.§(4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

7. Ajánlatkérő nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart. A bejárással kapcsolatos részletes információkat a KD tartalmazzák.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(6) bekezdések alkalmazásának lehetőségével élhet.

9.Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét a Kbt.98. § (3) bek. alkalmazásának.

10.Ajánlati kötöttség:60nap

11.Bírálati részszempontokra adható pontszám alsó-felső határa:1-100 pont. A Kbt. 77.§(1)szerint a rész-és alszempontokban /teljesítési határidő,jótállás, szakfelügyeleti óraszámok/ megjelölt megajánlások legkedvezőtlenebb szintjénél kedvezőtlenebb vállalás az ajánlatok érvénytelenségét vonja maga után. Módszerek: fordított arányosítás:ár, szakfelügyeleti óraszám, teljesítési határidő; egyenes arányosítás: jótállás. Részletek: KD.

Irányadó: magyar jog, Bp.-i idő.

Nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,végrehajtási rendeletei (különösen:321/2015.(X.30.),322/2015.(X.30.),307/2015.(X.27.)Korm. rendeletek.)szerint kell eljárni.

Nem alkalmazandó:Kbt.75.§(2)e)pont

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Korényi Sarolta (lajstromszám:00193).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt.148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó utca 5.
Forrás: OJS 2017/S 019-032229 (2017-01-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-03-06)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-03-06 📅
Közzététel dátuma: 2017-03-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 047-086749
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 019-032229
HL-S szám: 47
További információk

Ajánlatkérő a közbeszerzéstől a Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdése alapján visszalép, melyre tekintettel az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően visszavonja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

2.Kivitelezési szakaszok:

„Alap” megrendelések:

1. Beled (342+59 hmsz) – Szil-Sopronnémeti (463+46 hmsz);

2. Répcelak (265+04 hmsz) – Beled (342+60 hmsz);

4. Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz) – Pósfa AS107 (107+15 hmsz);

5. Hegyfalu (152+09 hmsz) – Vámoscsalád AS210 (210+90 hmsz);

További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

GYSEV Zrt. vasúthálózata, Porpác-Csorna vonalszakaszok a Közbeszerzési Dokumentumok szerint.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Részszempont: Teljesítési határidő: Egyes szakaszok kivitelezésére vállalt határidők a munkaterület átadás-átvételétől számítva készre jelentés kezdő napjáig az alábbi alszempontokkal:
2. Részszempont: Jótállási Időszak vállalt időtartama: valamennyi szakasz tekintetében, hónapban meghatározva:(min.24 -max. 60hónap).Kezdete: az adott kivitelezési szakasz sikeres műszaki átadás-átvétele
Ár (súlyozás): 70

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2017/S 047-086749 (2017-03-06)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Épületszerelési munka (4)

Villamos szerelési munka (3)

Távközlési berendezések szerelése (2)

Kábeles infrastruktúra szerelése