V080.08 Rákos-Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési munkái

NIF Zrt.

V080.08 Rákos-Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési munkái.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017-09-26. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-07-26.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• NIF Zrt.

Mi az?

Hol?

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2017-07-26	Ajánlati felhívás
2017-08-11	További információk
2017-09-15	További információk
2017-10-02	További információk
2018-01-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-04-09	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2021-05-10	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-06-15	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2025-11-27	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2017-07-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Egyéb villamos szerelési munka
Hivatkozási szám: PST:V080.08
Rövid leírás:

V080.08 Rákos-Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési munkái.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Egyéb villamos szerelési munka 📦
További CPV-kód: Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Zrt.
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 17927404 📞
Fax: +36 17927447 📠
Dokumentumok URL-je: http://letoltes.cordict.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-07-26 📅
Benyújtási határidő: 2017-09-26 📅
Közzététel dátuma: 2017-07-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 143-293602
HL-S szám: 143
További információk

Ajánlatkérő a becsült értéket nem kívánja közzétenni, a II.1.5) és a II.2.6) pontban rögzített adat technikai jellegű. Jelen közbeszerzés tárgyához kapcsolódó projekt: a GSM-R 2 Rendszer megvalósításra tervezett beruházás, valamint a Rákos-Gödöllő és a Gödöllő-Hatvan vasúti vonalszakaszok pályaépítési beruházása, melyek kivitelezőjével együttműködési kötelezettsége áll fenn az eljárás nyertesének.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

A Rákos – Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési feladatok, valamint a kapcsolódó munkák megvalósítása az alábbiak figyelembevételével, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.

A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak.

A ~53 km hosszú Rákos Hatvan vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

— ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése Rákos és Hatvan állomás között ~52 km hosszban,

— új elektronikus állomási biztosítóberendezések szállítása, villamos állítású váltók (összesen 75 db) bekötésével:

— önműködő, emelt sebességű térköz biztosítóberendezés telepítése a nyílt vonalakon Rákos – Hatvan állomás között,

— önműködő sorompóberendezések létesítése: 23 db,

— állomási: 7 db,

— nyíltvonali: 16 db,

— Pécel és Aszód állomás felvételi épületének, továbbá Isaszeg állomás biztosítóberendezési üzemi épületének teljeskörű rekonstrukciója, Hatvan állomáson a távközlési vonali kábelek végződtetésére alkalmas épületrész építése, és a végberendezések elhelyezésére Hatvan állomáson,

— új üzemi épület építése Gödöllő állomáson,

— Rákos állomás végponti és Hatvan állomás kezdőpont oldali térközcsatlakozás átalakítása,

— Rákos és Hatvan állomások között vonalkábel és erősáramú kábel fektetése,

— Rákos és Hatvan állomások között központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kialakítása két távvezérlő központtal,

— távközlési berendezések telepítése,

— új monomódusú 96 szálas – technológiai célú – fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése,

— új utastájékoztató rendszer kiépítése,

— tengelyszámlálós foglaltság érzékelő berendezések telepítése,

— távközlési és biztosítóberendezési áramellátó berendezések kiépítése,

— tűz és vagyonvédelmi rendszer telepítése,

— illesztő felületek kialakítása az egyes berendezésekben az ETCS és FOR rendszerekhez,

— térköz és sorompó berendezésekben az ETCS, valamint az állomási biztosítóberendezéshez,

— ETCS körzeti vezérlő létesítése,

— balízok telepítése, programozása,

— az ETCS illesztése a GSM-R rendszerhez,

— RBC-RBC átmenet előkészítése a későbbiekben építendő szomszédos RBC-k irányába,

— a szomszédos ETCS körzeti vezérlők csatlakoztatásának előkészítése,

— 75 Hz-es jelfeladási rendszer kiépítése a szakasz teljes hosszán,

— a pályaépítési tender keretében megvalósuló HETA objektumoknak az elsődleges és másodlagos (tartalék) FET központba történő illesztése,

— az állomások, valamint a fázishatárok objektumainak a FET rendszerbe történő illesztése,

— a telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128 ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is),

— a 2008/57/EK, valamint a 30/2010.(XII.23.) NFM r. irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok megszerzése,

— a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), szükség esetén tervezői művezetés igénybevétele, mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A részajánlattétel nem megengedett: A teljesítés sok szakág és szakma munkájának együttműködését és összehangolását igényli, szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. A határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván, továbbá a kiépítendő elektronikus biztosítóberendezés és ETCS-2 komplex rendszert alkot, a munkák egy kézbe adása jelentősen csökkenti a koordinációs-, pénzügyi- és határidős kockázatokat.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 36 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: CEF – 2015-HU-TM-0158-M.
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Rákos és Hatvan közötti vasúti vonalszakasz.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.

A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel:

SZT1) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 21. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.

SZT2) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5)-re is. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) is irányadók.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZT2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított -, illetve ugyanezen időszak közbeszerzés tárgyából (biztosítóberendezés és/vagy ETCS rendszerekkel kapcsolatos kivitelezés és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek teljes nettó árbevételének, illetve a közbeszerzés tárgya – biztosítóberendezés és/vagy ETCS rendszerekkel kapcsolatos kivitelezés és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák – szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A P/1. alkalmassági követelmény esetében irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6)-(7) és (10) bekezdései is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 15 000 000 000 HUF összeget, vagy a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (biztosítóberendezés és/vagy ETCS rendszerekkel kapcsolatos kivitelezés és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 6 000 000 000 HUF összeget.

A P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadók.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. (a továbbiakban, mint „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdésének és befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel) idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 13 éven belül megkezdődött [Kr. 21. § (2b)].

M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, képzettségét, gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M/1. a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi referenciákkal:

A) normál nyomtávú országos vasúti pályahálózaton alkalmazott elektronikus biztosítóberendezésből (továbbiakban: bizt.ber) összesen legalább 40 db villamos állítású váltót vezérlő, üzembe helyezett állomási biztosítóberendezésre vonatkozó referencia;

B) összesen legalább 2 db állomási elektronikus bizt.ber létesítése, és üzembe helyezése, amely országos vasúti pályahálózaton üzemel, és ETCS vonatbefolyásoló berendezéshez szükséges RBC berendezéshez csatlakozik;

C) legalább 15 km vágányhosszon 75 Hz-es jelfeladás létesítése, vagy átalakítása;

D) összesen legalább 2 db, nyíltvonali, elektronikus útátjáró bizt.ber létesítése vagy átalakítása.

Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével – a teljesítés oszthatatlansága miatt – úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó referenciát olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia munka teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő az országos vasúti pályahálózat fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2.16. pontjában meghatározott fogalmat érti;

M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:

A) legalább 1 fő projektvezető, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. (továbbiakban R.) szerinti MV-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és elektronikus vasúti bizt.ber vagy ETCS 2 telepítésében, vagy ezek átalakításában szerzett legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal, és ezen belül legalább 36 hónap elektronikus biztosító berendezés vagy ETCS 2 projekt irányításában szerzett tapasztalattal is rendelkezik;

B) legalább 1 fő a meglévő biztosítóberendezések átalakításának kivitelezéséhez, aki a R. szerinti MV-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és vasúti állomási biztosítóberendezések építésében vagy átalakításában szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik;

C) legalább 1 fő a távközlő hálózat, berendezés átalakításának kivitelezéséhez, aki a R. szerinti MV-TV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és vasúti távközlési hálózat építésében vagy átalakításában szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik;

D) legalább 1 fő szakember a vasúti biztosítóberendezések tervezéséhez, aki R. szerinti KÉ-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap vasúti biztosítóberendezések tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Fenti alkalmassági követelményeknek (M/1.-M/2.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. §(6)).

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) K.r. 30-32/A.§, a Kbt. 135. § (1)-(8) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, valamint a Támogatási Szerződés, a 75/2016 (IV.5.) Korm. r. és a 22/2017. (VI. 29.) NFM r. szerint is történik, figyelemmel a 272/2014.(XI. 5.) Kr. rendelkezéseire, a hatályos jogszabályok szerinti szállítói előleg biztosítása mellett.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, melyek és a finanszírozási-fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2017-11-24 📅
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017-09-26 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 10:00
Hely: CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Kft. (1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7.).
További információk: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. A felhívás III.1.3) M/2. B) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2. A felhívás III.1.3) M/2. C) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap)
3. A felhívás III.1.3) M/2. D) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap)
Az ár súlyozása: 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15388
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Deres Szilárd
A vevő profiljának címe: http://www.nif.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://letoltes.cordict.hu 🌏
Ajánlatkérő neve: CORDICT Kft.
Postacím: Attila út 79. I. em. 7.
Postai irányítószám: 1012
E-mail: deres.szilard@cordict.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.cordict.hu 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§(6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.

2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az „Ár” tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, az 1-3. minőségi értékelési szempont tekintetében az Útm. 1. sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti arányosítás. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.

A Kbt. 77.§(1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje: az 1-3. minőségi szempont tekintetében egyaránt 24 hónap.

3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték mértéke 25 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— az ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással;

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya;

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.

Az igazolást az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlatához zárt borítékban csatolni.

5. A Kbt. 35.§(8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

6. Az „Ár” szempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat (nettó HUF) vizsgálja ajánlatkérő.

7. A 14/2016.(V.25.) MvM r.6.§(7) szerinti adat: dr. Panácz István, lajstromszám: 00037.

8. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontját.

9. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M/2. pontjában szereplő alkalmassági feltételek tekintetében megajánlott szakembereknek a jelen pont szerint, a 266/2013.(VII.11.) Kr-ben meghatározott jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: az A)-B) pont szerinti szakember „MV-VV”, a C) pont szerinti szakember „MV-TV”, a D) pont szerinti szakember „KÉ-VV” jogosultsággal, továbbá a vállalkozó rendelkezzen legalább 1 fő rendszermérnökkel, aki elektronikus vasúti biztosítóberendezés alapszoftverének fejlesztésében és/vagy tesztelésében szerzett 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.

10. A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

11. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be és a Kbt. 53. § (6)-nak megfelelően a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, e körülményt egyben a Kbt. 135. § (12) szerinti, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek is minősíti.

12. A felelősségbiztosítással kapcsolatos rendelkezések a közbeszerzési dokumentumokban.

13. A II.2.7) pont szerinti határidő lejárta nem lehet későbbi, mint 2020/12/31.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2017/S 143-293602 (2017-07-26)

További információk (2017-08-11)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-08-11 📅
Közzététel dátuma: 2017-08-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 154-318821
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 143-293602
HL-S szám: 154
További információk

Ajánlatkérő az alábbi egyéb közbeszerzési dokumentumokat is módosította: I. kötet, II. kötet.

Forrás: OJS 2017/S 154-318821 (2017-08-11)

További információk (2017-09-15)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-09-15 📅
Benyújtási határidő: 2017-10-06 📅
Közzététel dátuma: 2017-09-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 179-365978
HL-S szám: 179
További információk

Ajánlatkérő az alábbi egyéb közbeszerzési dokumentumokat is módosítja: II. kötet, III. kötet és IV. kötet. A közbeszerzési dokumentumok módosítását ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

Forrás: OJS 2017/S 179-365978 (2017-09-15)

További információk (2017-10-02)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-10-02 📅
Benyújtási határidő: 2017-10-19 📅
Közzététel dátuma: 2017-10-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 192-392794
HL-S szám: 192
További információk

Ajánlatkérő az alábbi egyéb közbeszerzési dokumentumokat is módosítja: II. kötet, III. kötet és V. kötet.

Forrás: OJS 2017/S 192-392794 (2017-10-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-01-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

V080.08 Rákos–Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési munkái.

A beszerzés teljes értéke: 23 559 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-01-19 📅
Közzététel dátuma: 2018-01-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 015-030196
HL-S szám: 15
További információk

1. Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma: I. ajánlattevő: "Thales" közös ajánlattevők: — Thales Austria GmbH (székhely: A-1200 Bécs, Handelskai 92., Ausztria; adószáma: ATU 62629622; 26950163-2-51), — Thales Rail Signalling Solutions Kft. (székhely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 53.; adószáma: 10624555-2-43). II. ajánlattevő: Siemens Rákos-Hatvan Konzorcium: — Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.; adószám: 10495892-2-44), — Siemens AG Österreich (székhely: 1121 Wien, Siemensstraße 90. Ausztria; adószám: ATU 14715405). 2. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthető. Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A ~53 km hosszú Rákos – Hatvan vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

— új elektronikus állomási biztosítóberendezések szállítása, villamos állítású váltók (összesen 73 db) bekötésével:

— önműködő, emelt sebességű térköz biztosítóberendezés telepítése a nyílt vonalakon Rákos - Hatvanállomás között,

— Pécel és Aszód állomás felvételi épületének, továbbá Isaszeg állomás biztosítóberendezési üzemi épületének teljes körű rekonstrukciója, Hatvan állomáson a távközlési vonali kábelek végződtetésére alkalmas épületrész építése, és a végberendezések elhelyezésére Hatvan állomáson,

— Rákos és Hatvan állomások között központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kialakítása két távvezérlőközponttal,

— a telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128 és EN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is),

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: CEF - 2015-HU-TM-0158-M.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-01-05 📅

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:

I. ajánlattevő:

"Thales" közös ajánlattevők:

— Thales Austria GmbH (székhely: A-1200 Bécs, Handelskai 92., Ausztria; adószáma: ATU 62629622; 26950163-2-51),

— Thales Rail Signalling Solutions Kft. (székhely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 53.; adószáma: 10624555-2-43).

II. ajánlattevő:

Siemens Rákos-Hatvan Konzorcium:

— Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.; adószám: 10495892-2-44),

— Siemens AG Österreich (székhely: 1121 Wien, Siemensstraße 90. Ausztria; adószám: ATU 14715405).

2. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthető. Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását.

Forrás: OJS 2018/S 015-030196 (2018-01-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-04-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 23 559 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Telefon: +36 18025769 📞
Fax: +36 14368560 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-04-09 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 072-169631
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 015-030196
HL-S szám: 72
További információk

Szerződésmódosítás oka: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján határidőmódosítás, valamint Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján Megrendelő kapcsolattartójának módosítása A szerződésmódosítás aláírásának napja: 14.3.2019.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Szerződés keretében a Vállalkozó által elvégzendő tervezési és kivitelezési feladatok az alábbiak:

A Rákos–Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési feladatok, valamint a kapcsolódó munkák megvalósítása az alábbiak figyelembevételével, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.

A ~53 km hosszú Rákos–Hatvan vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

— új monomódusú 96 szálas — technológiai célú — fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése,

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: PST:V080.08

A szerződés odaítélése
Név: Thales Austria GmbH (a nyertes «Thales» közös ajánlattevők vezető tagja)
Postacím: Handelskai 92.
Postai város: Bécs
Postai irányítószám: A-1200
Ország: Ausztria 🇦🇹
Wien 🏙️
Név: Thales Rail Signalling Solutions Kft. (a nyertes «Thales» közös ajánlattevők tagja)
Postacím: Alkotás u. 53.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország 🇭🇺
Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 23 559 000 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Beszerzési Titkárság

Hivatkozás
További információk

Szerződésmódosítás oka:

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján határidőmódosítás, valamint

Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján Megrendelő kapcsolattartójának módosítása

A szerződésmódosítás aláírásának napja: 14.3.2019.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

Forrás: OJS 2019/S 072-169631 (2019-04-09)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-05-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 23 559 000 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-10 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 093-240934
HL-S szám: 93
További információk
A 2. sz. szerződésmódosítás aláírásának napja: 2021.05.04

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: V080.08. Rákos–Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési munkái Hivatkozási szám: PST:V080.08
Rövid leírás:

— önműködő, emelt sebességű térköz biztosítóberendezés telepítése a nyílt vonalakon Rákos–Hatvan állomás között,

A szerződés odaítélése
Név: Thales Austria GmbH
Thales Rail Signalling Solutions Kft.
A beszerzés teljes értéke: 23 559 000 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Változáskezelési Osztály

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó utca 5.
Postai irányítószám: 1141
Forrás: OJS 2021/S 093-240934 (2021-05-10)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-06-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 23 559 000 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Váci út 45

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-06-15 📅
Közzététel dátuma: 2022-06-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 117-329321
HL-S szám: 117
További információk
3. sz. módosítás aláírásának napja: 2022.06.03.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „V080.08 Rákos-Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési munkái”
Rövid leírás:

A ~53 km hosszú Rákos - Hatvan vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési,valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

- ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése Rákos és Hatvan állomás között ~52 km hosszban,

- új elektronikus állomási biztosítóberendezések szállítása, villamos állítású váltók (összesen 73 db)bekötésével:

- önműködő, emelt sebességű térköz biztosítóberendezés telepítése a nyílt vonalakon Rákos - Hatvanállomásközött,

- önműködő sorompóberendezések létesítése: 23 db,

- állomási: 7 db,

- nyíltvonali: 16 db,

- Pécel és Aszód állomás felvételi épületének, továbbá Isaszeg állomás biztosítóberendezési üzemiépületének teljes körű rekonstrukciója, Hatvan állomáson a távközlési vonali kábelek végződtetésére alkalmasépületrész építése, és a végberendezések elhelyezésére Hatvan állomáson,

- új üzemi épület építése Gödöllő állomáson,

- Rákos állomás végponti és Hatvan állomás kezdőpont oldali térközcsatlakozás átalakítása,

- Rákos és Hatvan állomások között vonalkábel és erősáramú kábel fektetése,

- Rákos és Hatvan állomások között központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kialakítása kéttávvezérlőközponttal,

- távközlési berendezések telepítése,- új monomódusú 96 szálas - technológiai célú - fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése,

- új utastájékoztató rendszer kiépítése,

- tengelyszámlálós foglaltság érzékelő berendezések telepítése,

- távközlési és biztosítóberendezési áramellátó berendezések kiépítése,

- tűz és vagyonvédelmi rendszer telepítése,

- illesztő felületek kialakítása az egyes berendezésekben az ETCS és FOR rendszerekhez,

- térköz és sorompó berendezésekben az ETCS, valamint az állomási biztosítóberendezéshez,

- ETCS körzeti vezérlő létesítése,

- balízok telepítése, programozása,

- az ETCS illesztése a GSM-R rendszerhez,

- RBC-RBC átmenet előkészítése a későbbiekben építendő szomszédos RBC-k irányába,

- a szomszédos ETCS körzeti vezérlők csatlakoztatásának előkészítése,

- 75 Hz-es jelfeladási rendszer kiépítése a szakasz teljes hosszán,

- a pályaépítési tender keretében megvalósuló HETA objektumoknak az elsődleges és másodlagos (tartalék)FET központba történő illesztése,

- az állomások, valamint a fázishatárok objektumainak a FET rendszerbe történő illesztése,

- a telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128 ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is),

- a 2008/57/EK, valamint a 30/2010.(XII.23.) NFM r. irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok ésnyilatkozatok megszerzése,

- a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, a szükségesengedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), szükség esetén tervezői művezetés igénybevétele,mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.

A részajánlattétel nem megengedett: A teljesítés sok szakág és szakma munkájának együttműködésétés összehangolását igényli, szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzena területen. A határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágakgaranciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintéstés a teljes munkára való egységes rálátást kíván, továbbá a kiépítendő elektronikus biztosítóberendezés ésETCS-2 komplex rendszert alkot, a munkák egy kézbe adása jelentősen csökkenti a koordinációs-, pénzügyi-éshatáridős kockázatokat.

A szerződés odaítélése
Postacím: Handelskai 92

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Riadó utca 5.
Forrás: OJS 2022/S 117-329321 (2022-06-15)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-11-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Rákos-Hatvan vonalszakasz ETCS 2 kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000979292025
Rövid leírás:

A Rákos-Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési feladatok, valamint a kapcsolódó munkák megvalósítása az alábbiak figyelembevételével, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint. A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A kb. 53 km hosszú Rákos-Hatvan vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni: • ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése Rákos és Hatvan állomás között kb. 52 km hosszban, • új elektronikus állomási biztosítóberendezések szállítása, villamos állítású váltók (összesen 75 db) bekötésével • önműködő, emelt sebességű térköz biztosítóberendezés telepítése a nyílt vonalakon Rákos - Hatvan állomás között, • önműködő sorompóberendezések létesítése: 23 db - állomási: 7 db - nyíltvonali: 16 db, • Pécel és Aszód állomás felvételi épületének, továbbá Isaszeg állomás biztosítóberendezési üzemi épületének teljeskörű rekonstrukciója, Hatvan állomáson a távközlési vonali kábelek végződtetésére alkalmas épületrész építése, és a végberendezések elhelyezésére Hatvan állomáson, • új üzemi épület építése Gödöllő állomáson, • Rákos állomás végponti és Hatvan állomás kezdőpont oldali térközcsatlakozás átalakítása • Rákos és Hatvan állomások között vonalkábel és erősáramú kábel fektetése • Rákos és Hatvan állomások között központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kialakítása két távvezérlő központtal • távközlési berendezések telepítése, • új monomódusú 96 szálas - technológiai célú - fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése, • új utastájékoztató rendszer kiépítése, • tengelyszámlálós foglaltság érzékelő berendezések telepítése, • távközlési és biztosítóberendezési áramellátó berendezések kiépítése • tűz és vagyonvédelmi rendszer telepítése, • illesztő felületek kialakítása az egyes berendezésekben az ETCS és FOR rendszerekhez, • térköz és sorompó berendezésekben az ETCS, valamint az állomási biztosítóberendezéshez, • ETCS körzeti vezérlő létesítése, • balízok telepítése, programozása, • az ETCS illesztése a GSM-R rendszerhez, • RBC-RBC átmenet előkészítése a későbbiekben építendő szomszédos RBC-k irányába, • a szomszédos ETCS körzeti vezérlők csatlakoztatásának előkészítése, • 75 Hz-es jelfeladási rendszer kiépítése a szakasz teljes hosszán, • a pályaépítési tender keretében megvalósuló HETA objektumoknak az elsődleges és másodlagos (tartalék) FET központba történő illesztése, • az állomások, valamint a fázishatárok objektumainak a FET rendszerbe történő illesztése, • a telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128 ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is), • a 2008/57/EK, valamint a 30/2010.(XII.23.) NFM r. irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok megszerzése, • a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), szükség esetén tervezői művezetés igénybevétele, mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A részajánlattétel nem megengedett: A teljesítés sok szakág és szakma munkájának együttműködését és összehangolását igényli, szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. A határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván, továbbá a kiépítendő elektronikus biztosítóberendezés és ETCS-2 komplex rendszert alkot, a munkák egy kézbe adása jelentősen csökkenti a koordinációs-, pénzügyi- és határidős kockázatokat.

Rövid leírás

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 25 700 000 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000979292025/1
A beszerzés leírása:

Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Heves 🏙️
Időtartam: 36 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: EKR000503972025/SZ0144854
A szerződés megkötésének időpontja: 2018-01-05 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 23 559 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000979292025/0001
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Hitachi Rail GTS Austria GmbH
Nemzeti nyilvántartási szám: 26950163251
Postacím: Handelskai 92
Postai irányítószám: 1200
Postai város: Bécs
Régió: Wien 🏙️
Ország: Ausztria 🇦🇹
E-mail: balint.boros@urbanandmainlines.com 📧
Telefon: +36 304888360 📞

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14354833 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
További információk

Felek kijelentik, hogy kellő gondossággal eljárva nem láthatták előre, hogy a Szerz 3. módban rögzített hatidőben (2022.jún 3.) nem fog rendelkezésre állni a GSM-R2 rendszer, mellyel a 3. fázisú (helyszíni) vizsgálatok sem váltak megkezdhetővé. Ezen helyszíni vizsgálatok hiánya pedig ellehetetlenítette a Szerz 9.2 pontjában rögzített FM-E8 (Használatba vétel előkészítése) kötbérterhes fizetési mérföldkő, egyben Bef Hatidő teljesítését. Felek ezen túlmenően rögzítik, hogy a mód nem változtatja meg a Szerz ált jellegét, a Szerz tárgya és típusa változatlan marad. Jogutódlás és adatvált kezelése a Kbt. 141. § (6) bekben foglaltak alapján Felek rögzítik, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdi társok által ellátott feladatok kponti ktségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsos eljsi kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX.19.) Korm. rend 1. § (1) bek foglaltakra tekintettel 2023.jan 1. napjával a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megszűnt, feladatait jogutódként az ÉKM vette át. Ezen túlmenően a Felek kijelentik, hogy megváltozott a Vállt alkotó konzorciumi partnerek elnevezése is. Ennek okán a Felek módosítani kívánják a Szerzt a jelen mód III. részében foglaltak szerint a Kbt. 141. § (6) bekben foglaltakra hivatkozással. A Kbt. 141. § (6) bek szerint a (2) és (4) bekben szabályozott eseteken kívül, a szerz új közbesz elj lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a mód nem lényeges. A szerz mód lényeges, ha ............. Felek rögzítik, hogy a jogutódlás okán a tárgyi mód nem hat meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerzkötést megelőző közbesz eljban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Megállapítható továbbá, h a móddal a szerz gazdi egyensúlya nem vált meg a nyertes ajánlattevő javára és a szerz tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerzben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. Váll díj összegének megemelése A GSM-R2 rendszer rendelkezésre állásának 36 hós, ill az ezt követő üzemeltetői vizsgálatok megkezdésének késedelme következményeként Váll nem tudott az ütemtervének megfelelően teljesíteni. A Szerz 9. pontja alapján az FM-E8 (Használatbavétel előkészítése) kötbérterhes hatidő a 3. szerzmód eredményeként 2022.okt 3. ra módosult. A 2022. okt 3.ig, ill azt követően is fennálló akadályokból eredő késedelmek kezelése érdekében Váll a változtatásra okot adó körülmények felmerülésekor, jogvesztő hatidőn belül kezdeményezte a Szerz módosítását Megrendnél, tekintettel arra, hogy az előfeltételek rendelkezésre állása, illetve késedelme – közvetlen akadályozottsága – miatt nem tudta elvégezni az FM-E7, vmint a kötbérterhes FM-E8 mérföldkövekhez kapcsolódó feladatait. A Váll ellenőrzési körén kívül felmerült késedelmek, az előfeltételek hiánya miatt előterjesztette kstg- és díjigényét amelyekben figyelembe vette, h a 3. szerzmód keretében 2022.okt 3. napját megelőző időszakra vonatkozóan kltség- és díjigény érvényesítéséről lemondott. A vonatkozó matematikai módszer (Vállalkozói Projekt Kézikönyv 9.24 pont) alapján meghatározott költségtöbblet Biztosíték (Teljesítési) 32.050.600 Ft Biztosítások 45 484 883 Ft (Biztosíték és Biztosítások) 77.535.483 Ft kezdete vége hónap Eredeti Meghosszabbítás (valósítási idő (hónap) 2018.01.05 2020.12.31 36 Megvalósítási idő hosszabbítás hónap 2020.12.31 2023.12.20 36 A 3. Szerzmód miatt nem érvényesített időszak (hónap) 2021.07.01 2022.10.03 15 Érvényesíthető meghosszabbítási időtartam (hónap) 36 - 15 = 21 21 A Szerz szerint nem érvényesíthető 6 hónapos időszak 2021.01.01 2021.06.30 6 6 hónapos időszakkal csökkentett érvényesíthető meghosszabbítási időtartam (hónap) 2022.10.03 2023.12.20 15 Érvényesíthető időszakra számolt díjigény a matematikai képlet alapján 32.306.451 Ft. A mód következtében a Váll Díj nettó 32.306.451,- forint összeggel növekszik. Az FM-E7, FM-E8, ill a Bef Hatidő meghosszabbításából eredően megállapított Váll Díj módosítás Felek ellenőrzési körén kívül felmerült, előre nem látható okokból bekövetkező késedelmek, az előfeltételek rendelkezésre állásának egyre elhúzódó hiánya, vmint ezen időszakban az egyre növekvő ktségek és kedvezőtlen változások, jelentős ktségeket okozott Váll oldalán. A Váll által előterjesztett igények pontosítását követően Felek megállapítják, hogy a projekt megvalósítása érdekében az aránytalan mértékben elhúzódó időszakban is biztosított erőforrások ktségeinek megtérítése indokolt. Szakemberek Napok száma Mérnöki napidíj (Ft) Ráfordítás (Ft) Szerzkezelés menedzser 29,38 200 000,- 5 876 000,- Projektmenedzser, operatív projektmenedzser 203,25 252 000,- 51 219 000,- Projekt támogató mérnök 55,19 101 000,- 5 574 190,- ETCS Külsőtér építés WP menedzser 346,99 252 000,- 87 441 480,- Terv WP menedzser 12,23 200 000,- 2 446 000,- Oktatás, ÜH WP menedzser 41,25 200 000,- 8 250 000,- Projektálás támogatás és tesztelés WP menedzser 97,63 151 000,- 14 742 130,- RBC DAKO WP menedzser 33,50 200 000,- 6 700 000,- Safety, Dokumentum menedzser 120,56 200 000,- 24 112 000,- Össz: 939,98 206 360 800,- A mód következtében a Váll Díj nettó 206.360.800,- ft összeggel növekszik. Szerz Felek a jelen mód a bemutatott okokra és körülményekre figyelemmel megállapodnak abban, h a Szerz 4. pont szerinti Váll Díjat mindössz nettó 238.667.251‬,- Ft összeggel kívánják megemelni a jelen mód III. pontja szerint, a Kbt. 141. § (2)-(3) bekben foglaltakra hivatkozással. A Kbt. 141. § (2)-(3) bek szerint a szerz – a (4) vagy (6) bekben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbesz el lefolytatása nélkül módható, ha a mód eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több mód esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem .................... A jelen Szerzmóddal a Szerz ellenértékének növekedés (nettó 238.667.251,- Ft) nem éri el az uniós érékhatárt (1.883.592.360,- Ft), ill az eredeti szerzes érték a 15 %-át (nettó 3.533.850.000,- Ft). A jelen módban bemutatott okokra és körülményekre figyelemmel a mód nem változtatja meg a Szerz ált jellegét és illeszkedik az eredeti Szerz jellegéhez, mivel a Szerz tárgya és típusa változatlan marad. Szakágakhoz kapcsolódó jótállási időszak összefoglaló megállapítások A Projekt teljesítése keretében Rész Műszaki Átadás-átvételi eljok lezárására került sor az alábbi szakágak vonatkozásában, amelyeknek tényét a szerződött felek Megrend, ill Váll, valamint a Mérnök és Üzemeltető képviselői külön-külön jkvba foglaltak. Felek az egyes Rész Műszaki Átadás-átvételi eljok lezárását az alábbiak szerint foglalják össze, tekintettel arra, hogy a Projektben végső Műszaki Átadás-átvételi elj lebonyolítására nem került sor, de a Szerz teljeskörűen teljesítésre került. A jkvban rögzítésre került valamennyi szakágra vonatkozó jótállási időszak kezdete, ill vége: • Magasépítés – Isaszeg, üzemi épület vonatkozásában a Rész Műszaki Átadás-átvételi eljt a résztvevők 2020.ápr 8. nappal sikeresen lezárták, az átvétel megtörtént. Az Építményt Üzemeltető üzemeltetésre átvette. A Jótállási időszak vége: 2023.ápr 11. (16:00 óra). • Magasépítés – Hatvan, Majtényi utca távközlési üzemi épület, Gödöllő állomás biztosítóberendezési üzemi épület, Pécel állomás felvételi épület vonatkozásában a Rész Műszaki Átadás-átvételi eljt a résztvevők 2020.aug 25. nappal sikeresen lezárták, az átvétel megtörtént. Az Építményeket Üzemeltető használatra alkalmasnak találta üzemeltetésre átvette. A Jótállási időszak vége: 2023.aug 24. • Magasépítés – Aszód állomás felvételi épület vonatkozásában a Rész Műszaki Átadás-átvételi eljt a résztvevők 2021.jan 15. nappal sikeresen lezárták, az átvétel megtörtént. Az Építményt Üzemeltető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak találta, üzemeltetésre átvette. A Jótállási időszak vége: 2024.jan 14. • Biztosítóberendezés és KÖFI vonatkozásában a Rész Műszaki Átadás-átvételi elj lezárását résztvevők 2021.jún 28. nappal sikeresnek tekintették, az átvétel megtörtént. Az Építményt Üzemeltető használatra alkalmasnak találta üzemeltetésre átvette, nyilatkozott, hogy az átadásra felkínált berendezések biztonságos, rendeltetésszerű használatát akadályozó hiba nem ismert. A Jótállási időszak vége: 2025.jan 2. • FET és Váltófűtés felülvezérlés vonatkozásában a Rész Műszaki Átadás-átvételi elj lezárását résztvevők 2021.jún 29. nappal sikeresnek tekintették, az átvétel megtörtént. Az Építményt Üzemeltető használatra alkalmasnak találta üzemeltetésre átvette, nyilatkozott, hogy az átadásra felkínált berendezések biztonságos, rendeltetésszerű használatát akadályozó jelentős hiba nem ismert. A Jótállási időszak vége: 2025.jan 2. • Távközlő és KÖFI távközlő berendezései vonatkozásában a Rész Műszaki Átadás-átvételi elj lezárását résztvevők 2021.jún 30. nappal sikeresnek tekintették az átvétel megtörtént. Az Építményt Üzemeltető használatra alkalmasnak találta üzemeltetésre átvette, nyilatkozott, hogy az átadásra felkínált berendezések biztonságos, rendeltetésszerű használatát akadályozó hiba nem ismert. A Jótállási időszak vége: 2025.jan 2. • ETCS L2 munkák vonatkozásában a Rész Műszaki Átadás-átvételi eljárás lezárását résztvevők 2023.dec 20. nappal sikeresnek tekintették, az átvétel megtörtént. Az Építményt Üzemeltető használatra alkalmasnak találta üzemeltetésre átvette. A 36 hónap jótállás a szakág vonatkozásában 2023.dec 20. napján kezdődött meg és 2026.dec 21. napján jár le. A Jótáll időszak vége: 2026.dec 21. (16:00 óra).

További információk

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Régió: Budapest 🏙️
Telefon: +36 18828592 📞
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

FM-E8 Teljesítési és a Befejezési Határidő meghosszabbítása a Kbt. 141. § (4) bek c) pontjában foglaltakra hivatkozással Az AD III. kötet 1.2.2. pontja szerint a Megrendelő, mint ajánlatkérő a megvalósítást három kivitelezési tender keretében bonyolítja le: 1. Rákos (kiz.) – Gödöllő (kiz.) közötti szakaszon a vasúti pálya-, út-, alépítményi-, műtárgy-, vízelvezetési-, erősáramú-, hírközlési-, magasépítési, zajvédelmi munkák és ideiglenes létesítmények kiépítése, továbbiakban „A” Váll, 2. Gödöllő (bez.) – Hatvan (kiz.) közötti szakaszon a vasúti pálya-, út-, alépítményi-, műtárgy-, vízelvezetési-, erősáramú-, hírközlési-, magasépítési, zajvédelmi munkák és ideiglenes létesítmények kiépítése, továbbiakban „B” Váll 3. Rákos (bez.) – Hatvan (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés, ETCS-2, létesítési, biztonságtechnikai és távközlési munkák, továbbiakban „C” Váll. A GSMR II. ütem keretében telepítésre kerülő rendszer (a továbbiakban: GSM-R rendszer) kivitelezése más, önálló elszámolású projekt, de mind térben, mind időben érinti jelen projektet. Ennek a projektnek a kivitelezője „D” Vállalkozó. A Szerz 3. sz módosításában rögzítésre került, hogy az AD III. kötet 1.11.4.4 pontja [Megrendelő által történő átvétel vizsgálatai (az Üzemeltető által végzett üzempróbák/funkcionális és biztonságtechnikai ellenőrzés)] szerint az ETCS rendszer vizsgálati technológia az elvégzendő vizsgálatokat 3 fázisra tagolja: 1. fázis: adatbázis és projektálás laboratóriumi (irodai) vizsgálata, 2. fázis: laboratóriumi funkcionális vizsgálatok a Váll által rendelkezésre bocsátott tesztkörnyezetben, 3. fázis: helyszíni vizsgálatok, amelyek magukban foglalják a teljes vonalszakasz balíztelepítésének és - programozásának, vonali sorompók LEU-illesztésének és –programozásának, a biztosítóberendezési illesztések és az RBC-vizsgálatokat, valamint az ETCS 2 járműfedélzeti berendezéssel felszerelt járművel – futópróba keretében – elvégzendő vizsgálatokat. A fenti sorrend egyben technológiai sorrendet is jelent, azaz valamely vizsgálati fázis csak az annak megkezdéséhez szükséges vállalkozói készrejelentést követően, a megelőző vizsgálati fázisról összeállított vizsgálati jelentésben a fázis lezárhatóságára tett javaslat esetén kezdhető meg. Az egyes vizsgálati fázisok megkezdésének további alapfeltétele, hogy az adott vizsgálati fázis technológia szerinti lebonyolíthatóságához valamennyi dokumentum magyar nyelven és vizsgáló eszköz Üzemeltető részére hivatalosan átadásra kerüljön. A Szerz 3. sz módban kifejtésre került, hogy a GSM-R rendszer rendelkezésre állása nélkül nem kezdhetőek meg a 3. fázisú (helyszíni) vizsgálatok. Ezen helyszíni vizsgálatok hiánya ellehetetleníti a Szerz 9.2 pontjában rögzített FM-E7 (Tesztelés lezárása es sikeres műszaki próbaüzem) mérföldkő, valamint az ezt követő FM-E8 (Használatba vétel előkészítése) kötbérterhes fizetési mérföldkő, egyben Bef Hatidő teljesítését. A Szerz 3. sz mód szerint a GSM-R II. ütem keretében telepítésre kerülő rendszer kivitelezése más, önálló elszámolású projekt, de mind térben, mind időben érinti jelen projektet. Ennek a projektnek a kivitelezője „D” Váll. A Megrendelő és a „D” Váll által 2018. júl 2. napján aláírt „D” Szerz tárgya - többek között - a „C” Szerz teljesítését érintő Bp-Hatvan szakaszon (M080a) a GSM-R rendszer tervezési és kivitelezési munkái. A Szerz 3. sz módosításának IV.4. pontjában a Felek külön rögzítették, hogy az AD III. kötet 1.11.4.4 pontja szerinti, az ETCS rendszer körében elvégzendő vizsgálatokat Üzemeltető végzi. Üzemeltető tájékoztatta Megrendelőt, hogy a GSM-R rendszer jelenlegi kiépítése 2023. szept 1. napjától nem akadályozza az ETCS L2 üzembehelyezéseket. Felek kijelentik, hogy a Szerz 3. sz módban is rögzítésre került, hogy a Szerz eredeti rendelkezései szerint az üzembehelyezett GSM-R2 rendszer irányadó dátuma 2020. aug 31. napja, illetve az FM-E8, egyben Bef Határidő irányadó dátuma 2020. dec 31. napja volt. Erre a 122 naptári napos különbségre figyelemmel került meghatározásra az FM-E8 kötbérterhes mérföldkő, illetve a Bef Hatidő kapcsolódó dátuma. Jelen 4. sz mód tekintetében Felek rögzítik, hogy 2023. szept 1. napjától számított 122 nap 2024. jan 1. napjában határozható meg, azonban a projekt pügyi zárására tekintettel a Felek a határidőt a Váll előteljesítésére tekintettel rövidebb időtartamban határozták meg. Szerződő Felek a jelen 4. sz módban bemutatott okokra és körülményekre figyelemmel megállapodnak abban, hogy a Szerz 9. pontja szerinti FM-E8 kötbérterhes részhatidőt 2023. dec 31. napjára és a kötbérterhes Bef Hat 2023. dec 31. napjára kívánják módosítani a jelen mód III. pontja szerint, a Kbt. 141. § (4) bek c) pontjában foglaltakra hivatkozással. A Kbt. 141. § (1) bek szerint ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerz felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerzben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerzmódosítás). A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja értelmében a (2) bekben szabályozott esetek mellett a szerz - a (6) bekben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbesz elj lefolytatása nélkül módosítható, ill módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: köv feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módot olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a mód nem vált meg a szerz ált jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerz értékének 50%-át... Folytatás a BT-300 (VI.3.) További információk mezőben...

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

Szerződő Felek jelen 4. számú szerzmóddal közös megegyezéssel rögzítik, hogy a Váll FM-E7 és FM-E8 mérföldkövekkel, egyúttal a Bef Határidővel kapcsolatos késedelmét kimentettnek tekintik a fentiekben részletesen ismertetett és a szerzmódot megalapozó dokumentumokra figyelemmel és módosítani kívánják a Szerzt annak teljesítéséhez fűződő jogos érdekeik, ill a Szerz tárgyának megvalósítása céljából. Szerződő Felek rögzítik, hogy Váll a Szerzhez kapcsolódó valamennyi teljesítési mérföldkövet dokumentáltan teljesítette, Megrend a kapcsolódó Váll Díj(részeket) részére megfizette. Szerződő Felek az előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Váll Szerz Megáll 4.1. pontja szerinti Váll Díjat közös megegyezéssel módosítják. Ennek megfelelően a Váll Szerz Megáll 4.1. pontjában rögzített nettó Váll Díjat mindössz nettó 238.667.251,- Ft összeggel növelik, amelynek alapján a Váll Szerz Megáll 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.1. A Váll a hiánytalan, a jelen Szerz, vmint a vonatkozó jszok és szabványok által előírt minőségi követelményeknek megfelelő teljesítésért az alábbi váll Díjra (átalánydíj) jogosult. Váll Díj, mint átalánydíj összege: nettó 24.034.060.914, - Ft, azaz nettó huszonnégymilliárd-harmincnégymillió-hatvanezer-kilencszáztizennégy forint.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Váll Szerz Megáll 8.2.1 pontja szerinti a Jótállási Bizt összegét közös megegyezéssel módosítják. Erre tekintettel a Váll Szerz Megáll 8.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „8.2.1. A Jótállási Bizt mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított Váll Díj 5 (öt) %-a, 1.201.703.046, - Ft, azaz egymilliárd-kettőszázegymillió-hétszázháromezer-negyvenhat forint, illetve amennyiben a Szerz szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Bizt alapja mindig a Megrend általi átvett munkarészre eső nettó Váll Díj 5 %-a. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Váll Szerz Megáll 9. pontja szerinti Teljesítési Határidőket közös megegyezéssel módosítják. Ennek megfelelően a Váll Szerz Megáll 9.1. és 9.2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: „9. Teljesítési határidők 9.1. A szerz időtartama: a szerz hatálybalépésétől számítva 2023.dec 31. napja, amely határidő kötbérterhes hatidőnek minősül, és amely Befejezési Hatidő. 9.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Váll által készítendő tervekre és kivitelezésre vonatkozó mérföldköveket és kötbérterhes részteljesítési hatidőket kizárólag a 4. szerzmóddal összefüggésben az alábbi táblázat tartalmazza: Az ETCS2 tesztek lefolytatására alkalmas (tanúsított, üzembe helyezett) GSM-R rendszer rendelkezésre állását követő mérföldkövek Teljesítési és fizetési mérföldkövek Magyarázat Kifizetés összesen FM-E7 Tesztelés lezárása es sikeres műszaki próbaüzem Az Üzemeltető elfogadta az ETCS2-re vonatkozó dokumentált labortesztek, funkcionális eredményeit. A Berendezések a Műszaki Próbaüzem során a kikötött specifikációnak megfelelően biztonságosan és megbízhatóan működnek. Erről a Váll, az Üzemeltető Szakmai Szervezete és az Üzemeltető közös jegyzőkönyvet vesz fel. 15% 743.100.000, -Ft + 1.195.446,- Ft (3. sz. szerződésmódosítás III.1. szerint) FM-E8 Használatba vétel előkészítése Kötbérterhes részhatáridő: 2023.12.31. Mérnök igazolta, hogy a használatbavételi engedély Megrend általi megkéréséhez a jsz szerint tartandó Forgalomszabályzó Próbaüzem lezárása és kiértékelése nélkül is teljesíthető feltételeket (pl.: Megvalósulási Dokumentáció átadása) a Váll teljesítette. A Korlátozott szolgáltatási szintű forgalom lezárását és kiértékelését ill az ehhez kapcsolódó egyéb feltételeket a Jótállási Időszak alatt kell teljesítenie a Vállnak. 10% 495.400.000, - Ft 4. szerzmódhoz kapcsolódó költségigény elszámolása A hatidő hosszabbításával összefüggésben az SZF 22.5. és 22.6. pontja alapján, beleértve az SZF 1. sz. mellnek 9.24 pontja szerinti képlet szerint a biztosíték és biztosítás hosszabbítás költségét. nettó 238.667.251,- Ft. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerz azon része, amely a Megrend adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul: „Építési és Közlekedési Minisztérium Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. számlavezető intézménye: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00003582-09050035 számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. adószáma: 15847397-2-41 statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01 törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395 Képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter”. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerz azon része, amely a Váll adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul: „Hitachi Rail GTS Austria GmbH székhelye: A-1200 Bécs, Handelskai 92., Ausztria számlavezető pügyi intézménye: UNICREDIT Bank Hungary Zrt. szlaszáma (IBAN): 10900011-00000005-04070103 számlázási cím: A-1200 Bécs, Handelskai 92., Ausztria adószáma: ATU 62629622; 26950163-2-51 statisztikai jelzőszám: 26950163-4120-229-21 cégbíróság és cégjegyzék száma: Bécsi Kereskedelmi Bíróság, FN 278233 t képviseli: PhDr. Hana Dellemann PhD. ügyvezető igazgató és a Hitachi Rail GTS Hungary Kft. székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 53. számlavezető pügyi intézménye: UNICREDIT Bank Hungary Zrt. szlaszáma (IBAN): 10900011-00000002-04020125 számlázási cím: H-1123 Budapest, Alkotás u. 53. adószáma: 10624555-2-43 statisztikai jelzőszám: 10624555-7112-113-01 cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-079941 képviseli: Mikics György ügyvezető”. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Váll Szerz Megáll kapcsolattartókra vonatkozó adatait közös megegyezéssel módosítják. Ennek megfelelően a Váll Szerz Megáll 12. pont a) és b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: a) Megrend által képviselőként megjelölt személy: Név: ..... Beosztás: projektmenedzser E-mail: ...........@ekm.gov.hu b) Váll által képviselőként megjelölt személy: Név: ..... Telefon: + 36 .... E-mail: .....@urbanandmainlines.com

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 231-794978 (2025-11-27)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Épületszerelési munka (4)

Villamos szerelési munka (3)

Egyéb villamos szerelési munka (1)