Vállalkozási keretszerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges előkészítő kivitelezési munkák ellátására

Autóipari Próbapálya Zala Kft.

Vállalkozási keretszerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges előkészítő kivitelezési munkák ellátására.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017-03-17. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-03-01.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• DUNA ASZFALT Kft.

Kicsoda?

• Autóipari Próbapálya Zala Kft.

Mi az?

Hol?

• Budapest
• Nyugat-Dunántúl › Zala

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2017-03-01	Ajánlati felhívás
2017-03-16	További információk
2017-06-01	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2018-01-08	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2017-03-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
Rövid leírás:

Vállalkozási keretszerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges előkészítő kivitelezési munkák ellátására.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása 📦
További CPV-kód: Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Zala 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Postacím: József nádor tér 2–4.
Postai irányítószám: 1051
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.apz.hu 🌏
E-mail: iroda@pozderka.hu 📧
Telefon: +361 7849913 📞
Fax: +361 7840069 📠
Dokumentumok URL-je: http://kozzetetel.provitalzrt.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-03-01 📅
Benyújtási határidő: 2017-03-17 📅
Közzététel dátuma: 2017-03-03 📅
Kezdeti időpont: 2017-05-01 📅
Végdátum: 2017-12-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 044-079875
HL-S szám: 44
További információk

Ajánlatkérő részszámla benyújtásának lehetőségét nem biztosítja, azonban nyertes ajánlattevő az adott megrendelés szerinti várható nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges útépítési, burkolatkészítési, kerítésépítési és földmunkák kivitelezése az ajánlatkérő által leadott közvetlen megrendelések alapján a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási keretszerződés-tervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:

Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által leadott megrendelések alapján az alábbi főbb építési munkák elvégzésére köteles:

— Építési munka megnevezése: Speciális burkolt felületek építése és talajstabilizáció; Alapmennyiség: 95 000 m² (burkolt felület építés), 60 000 m² (talajstabilizáció); 2 031,25 m² (talajcsere); Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 15 000 m² (burkolt felület építés); 18 000 m² (talajstabilizáció); 468,75 m² (talajcsere).

— Építési munka megnevezése: Belső kiszolgáló út építése; Alapmennyiség: 3 000 m (2 sávos); Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 500 m.

— Építési munka megnevezése: Kerítésépítés; Alapmennyiség: 7 500 m; Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 500 m.

— Építési munka megnevezése: Földmunka; Alapmennyiség: összesen 405 000 m³ + 12 ha humuszleszedés; Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: összesen 97 400 m³ + 3 ha humuszleszedés.

Az fentiek szerinti munkanemenként leadott megrendelések tárgyát képező konkrét kivitelezési munkák a kapcsolódó megrendelésekben kerülnek pontosan meghatározásra. Ajánlatkérő valamennyi munkanem vonatkozásában kötelezettséget vállal a fent meghatározott és a költségvetésben részletezett alapmennyiségeknek megfelelő mennyiségű építési munka megrendelésére azzal, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy további, a fent meghatározott opciós mennyiségű munkát is megrendeljen nyertes ajánlattevőtől a keretszerződés időtartama alatt azonos egységárakon és azonos szerződéses feltételek mellett.

Egy megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák az alábbi mennyiségi korlátok között kerülhetnek megrendelésre a szerződés időtartama alatt:

— Építési munka megnevezése: Speciális burkolt felületek építése és talajstabilizáció; Minimum mennyiség: Összesen: 5 000 m²; Maximum mennyiség: Összesen: 50 000 m².

— Építési munka megnevezése: Belső kiszolgáló út építése; Minimum mennyiség: 100 m; Maximum mennyiség: 1 500 m.

— Építési munka megnevezése: Kerítésépítés; Minimum mennyiség: 50 m; Maximum mennyiség:6 000 m.

— Építési munka megnevezése: Földmunka; Minimum mennyiség: Összesen: 5 000 m³+1 ha humuszleszedés; Maximum mennyiség: Összesen: 300 000 m³+ 5 ha humuszleszedés.

Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt egy naptári hónapban munkanemenként legfeljebb háromeseti megrendelés leadására jogosult.

Az eseti megrendelések tárgyát képező építési munkák műszaki leírását részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

A lehetőségek leírása: A jelen hirdetmény II.2.4) pontjában foglaltak szerint.
További információk:

A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Zalaegerszegi 0828/5, 0781/2, 0779 helyrajzi számokon nyilvántartott területek.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi, mint a jelen felhívás feladásának napja.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt akinek részéről az előírt bármely kizáró ok az eljárás során következett be.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

SZ.1/ A Kbt.65.§ (1) c) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a Kbt.69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az…

… egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

… Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (mélyépítés körébe tartozó építmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkák) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1/Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (mélyépítés körébe tartozó építmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkák) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a 2 600 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az…

… egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

M.1/A felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, címe, teljesítés ideje (év/hónap/nap), a teljesítés helye, az építési beruházás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2/A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozatával, az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával.

M.3/A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozatával valamint az eszköznyilvántartó lap, illetve a használati jogviszony fennállását igazoló okirattal.

M.4/A jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás cégszerűen aláírt nyilatkozattal.

M.5/A minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása adott esetben bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány egyszerű másolatának csatolásával figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdésére.

M.6/Azon környezetvédelmi intézkedések leírása, melyeket az ajánlattevő a szerződés teljesítése során alkalmazni tud bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány egyszerű másolatának csatolásával figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (4) bekezdésére.

Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző öt évben (60 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

M.1.1/ összesen legalább 70 000 m² aszfaltburkolatos út kivitelezésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal;

M.1.2/ összesen legalább 300 000 m³ mennyiségű földmunkát tartalmazó építési kivitelezési munkára vonatkozó,referenciával vagy referenciákkal.

Egy azon M.1/ pont szerinti referenciakövetelmény legfeljebb 3 db referencia bemutatásával teljesíthető.

Egy referencia bemutatásával a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés is igazolható amennyiben a bemutatott referencia önmagában kielégíti valamennyi M.1.1 és M.1.2. pont szerinti feltételt.

M.2/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M.2.1/legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M.2.2/legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M.2.3/legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki műszaki felsőfokú szakirányú vegyészmérnöki és/vagy építőmérnöki és/vagy üzemmérnöki és/vagy közlekedésmérnöki vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és aszfaltkeverék bedolgozási technológiák minőségbiztosításában és/vagy minőségirányításában a szakirányú végzettsége megszerzésétől számítva legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik

Egy azon szakember több M.2/ pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható

M.3/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, teljesítéshez rendelkezésre álló üzemképes eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:

— – legalább 1 db, legalább 150 t/h aszfalt beépítésére alkalmas géplánccal (azaz 1 db finisher és 2 db legalább 6 tonna súlyú tömörítő eszköz),

— – legalább 1 db 60 m³/h NZ vagy FZKA zúzottkő alapréteg pályaszerkezeti alapréteg finisheres beépítésére alkalmas géplánccal (azaz 1 db finisher és 2 db legalább 6 tonna súlyú tömörítő eszköz),

— legalább 1 db legalább 100 kW teljesítményű gréderrel és

— legalább 1 db legalább 100 kW teljesítményű homlokrakodóval.

M.4/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

M.4.1/ az éves átlagos statisztikai állományának létszáma a felhívás feladását megelőző utolsó 3 évátlagában nem éri el legalább az 50 főt, valamint

M.4.2/ nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 év mindegyikében legalább 1 fő vezető tisztségviselővel.

M.5/Alkalmatlan az ajánlattevő,amennyiben nem rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamából származó tanúsítvánnyal vagy a fentiekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.

M.6/ Alkalmatlan az ajánlattevő,amennyiben nem rendelkezik mélyépítési munkákra is kiterjedő MSZ EN ISO 14001 környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamából származó tanúsítvánnyal vagy a fentiekkel egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékával.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 50 000 000 HUF/kár és legalább 500 000 000 HUF/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési)felelősségbiztosítási szerződést vagy szerződéseket kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosításait kiterjeszteni úgy, hogy az elérje a fenti mértéket és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással vagy felelősségbiztosításokkal, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításoknak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.

Eljárás
Gyorsított eljárás:

A 1319/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 2. pontja rendelkezik a tesztpálya 31.12.2017-ig történő megépítéséről, amelyhez nélkülözhetetlen minden releváns eljárás kiemelt gyorsaságú átfutása. A projekt mielőbbi megvalósításának versenyképességi okai is vannak; a 19.5.2016-i miniszterelnöki bejelentést követően számos ország és vállalat hozott azonnali döntést, tesztpálya megépítéséről, illetve fejlesztéséről.

Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2017-05-16 📅
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017-03-17 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet).
További információk: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Az adott közvetlen megrendelés teljesítésének megkezdésére nyitva álló határidő (egész számban kifejezett naptári napban megadva az adott közvetlen megrendelés leadásától számítottan)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2. A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalatának mértéke
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Minőségi kritérium (név): 2.1 A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
2.2 A felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
2.3 A felhívás III.1.3) M.2.3 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
3. Megvalósítási terv szakmai színvonala
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK24307
Más típusú ajánlatkérő: a Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság.
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Pozderka Gábor
A vevő profiljának címe: http://www.apz.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://kozzetetel.provitalzrt.hu 🌏
Ajánlatkérő neve: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postacím: Alkotás u. 53. E. épület, III. emelet
Postai irányítószám: 1123
Kapcsolattartó pont: dr. Miski György
Telefon: +36 17961000 📞
E-mail: miski.gyorgy@provitalzrt.hu 📧
Fax: +36 17961001 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.provitalzrt.hu 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.provitalzrt.hu 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bekezdései vonatkozásában.

2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.

3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4)Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton bármely gazdasági szereplő számára hozzáférhetővé teszi a felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi elérhetőségen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu A közbesz. dokumentumok átvétele (letöltése) esetében a gazdasági szereplő köteles a közbesz. dokumentumok részeként kiadott átvételi igazolást megfelelően kitöltve és aláírva e-mail vagy fax útján megküldeni a jelen felhívás A mellékletének I. és II. pontjában meghatározott fax, illetve e-mail címre. A fenti kötelezettség elmulasztásából fakadó esetleges kockázatokat a gazdasági szereplő viseli, azért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.

5) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100. Az 1. (ár) és 2. (kezdési határidő) értékelési részszempontok tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató VI. 1. sz. melléklet A1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással, a 3-4. értékelési részszempont esetében a fenti útmutató szerinti pontozással kerülnek elbírálásra az ajánlattételi információkban foglaltak szerint.

6) Ajánlattevő szakmai ajánlat benyújtására köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

8) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020).

9) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező beruházás olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek – bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű tekintettel arra, hogy a megvalósítás során megépítésre kerülő egyes elemek egymással szorosan összefüggő elemek. Ezeknek a vagy funkcionális, vagy fizikai jellegű; horizontális vagy vertikális összefüggése nem teszi lehetővé a szétválaszthatóságot, különös tekintettel a IV.1.1. pontban kifejtett időbeni megvalósítási korlátra.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. értékelési részszempont vonatkozásában előírja, hogy az 5 napnak megfelelő vagy annál alacsonyabb mértékű megajánlást a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli, míg a 10 napot meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

11) A keretszerződés annak hatálybalépésétől (mindkét fél általi aláírásától) 31.12.2017. napjáig terjedő határozott időtartamra kerül megkötésre a nyertes ajánlattevővel, melyre tekintettel a jelen felhívás II.2.7) pontjában megjelölt kezdési időpont tervezett dátumként került feltüntetésre.

12) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdésének e) pontját alkalmazza.

13) A tárgyi eljárásban előírt szerződést biztosító mellékkötelezettségek-biztosítékok: késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás és jótállási biztosíték a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

14) Ajánlattevőnek, az ajánlatban megnevezett alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ában meghatározottak szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2017/S 044-079875 (2017-03-01)

További információk (2017-03-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási keretszerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges előkészítő kivitelezési munkák ellátására.

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-03-16 📅
Benyújtási határidő: 2017-03-24 📅
Közzététel dátuma: 2017-03-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 055-101179
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 044-079875
HL-S szám: 55
További információk
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási keretszerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés

megvalósításához szükséges előkészítő kivitelezési munkák ellátására.

Forrás: OJS 2017/S 055-101179 (2017-03-16)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-06-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 318 570 313 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Talajstabilizálási munka 📦

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Telefon: +36 17849913 📞
Fax: +36 17840069 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-06-01 📅
Közzététel dátuma: 2017-06-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 106-211691
HL-S szám: 106
További információk

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: 1.) Duna Aszfalt Kft. (címe: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; adószáma: 11426628-4-03). 2.) Colas Út Zrt. (címe: 1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 14904134-2-44). 3.) SWIETELSKY Építő Kft. (cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em; adószám: 10572795-2-43.), Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. (cím: 4020 Linz, Edlbacherstrasse 10.; adószám: ATU 23240400) és SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Podruznica Zagreb (cím: Nova cesta 192, 10 000 Zagreb; adószám:10669537483) közös ajánlattevők.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges útépítési, burkolatkészítési, kerítésépítési és földmunkák kivitelezése az ajánlatkérő által leadott közvetlen megrendelések alapján a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási keretszerződés tervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:

Építési munka megnevezése: Speciális burkolt felületek építése és talajstabilizáció; Alapmennyiség: 95 000 m² (burkolt felület építés), 60 000 m² (talajstabilizáció); 2 031,25 m² (talajcsere); Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 15 000 m² (burkolt felület építés); 18 000 m² (talajstabilizáció); 468,75 m² (talajcsere).

Építési munka megnevezése: Belső kiszolgáló út építése; Alapmennyiség: 3 000 m (2 sávos); Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 500 m.

Építési munka megnevezése: Kerítésépítés; Alapmennyiség: 7 500 m; Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 500 m.

Építési munka megnevezése: Földmunka; Alapmennyiség: összesen 405 000 m³ + 12 ha humuszleszedés; Opciós mennyiség, az

Alapmennyiségen felül: összesen 97 400 m³ + 3 ha humuszleszedés.

A fentiek szerinti munkanemenként leadott megrendelések tárgyát képező konkrét kivitelezési munkák a kapcsolódó megrendelésekben kerülnek pontosan meghatározásra. Ajánlatkérő valamennyi munkanem vonatkozásában kötelezettséget vállal a fent meghatározott és a költségvetésben részletezett alapmennyiségeknek megfelelő mennyiségű építési munka megrendelésére azzal, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy további, a fent meghatározott opciós mennyiségű munkát is megrendeljen nyertes ajánlattevőtől a keretszerződés időtartama alatt azonos egységárakon és azonos szerződéses feltételek mellett.

1 megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák az alábbi mennyiségi korlátok között kerülhetnek megrendelésre a szerződés időtartama alatt:

Építési munka megnevezése: Speciális burkolt felületek építése és talajstabilizáció; Minimum mennyiség: Összesen: 5 000 m²; Maximum mennyiség: Összesen: 50 000 m².

Építési munka megnevezése: Belső kiszolgáló út építése; Minimum mennyiség: 100 m; Maximum mennyiség: 1 500 m.

Építési munka megnevezése: Kerítésépítés; Minimum mennyiség: 50 m; Maximum mennyiség:6 000 m.

Építési munka megnevezése: Földmunka; Minimum mennyiség: Összesen: 5 000 m³+1 ha humuszleszedés; Maximum mennyiség: Összesen: 300 000 m³+ 5 ha humuszleszedés.

A lehetőségek leírása: Az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-05-19 📅

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Más típusú ajánlatkérő: a Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság

Hivatkozás
További információk

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1.) Duna Aszfalt Kft. (címe: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; adószáma: 11426628-4-03).

2.) Colas Út Zrt. (címe: 1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 14904134-2-44).

3.) SWIETELSKY Építő Kft. (cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em; adószám: 10572795-2-43.), Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. (cím: 4020 Linz, Edlbacherstrasse 10.; adószám: ATU 23240400) és SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Podruznica Zagreb (cím: Nova cesta 192, 10 000 Zagreb; adószám:10669537483) közös ajánlattevők.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
Forrás: OJS 2017/S 106-211691 (2017-06-01)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-01-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 318 570 313 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-01-08 📅
Közzététel dátuma: 2018-01-10 📅
Kezdeti időpont: 2017-05-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 006-008674
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 106-211691
HL-S szám: 6
További információk

A jelen hirdetmény VII.2.2) A módosítás okai pontjának kiegészítéseként: Ajánlatkérő megvizsgálta a jelen módosítást a Kbt. 141. § szakasza szerint, mely alapján Ajánlatkérő álláspontja szerint a módosítás jogszerűnek minősül a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy: — a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése (opció nélkül: 456 460 000 forint; opcióval: nettó 583 100 000 forint) nem éri el: — sem az építési beruházásokra irányadó uniós értékhatárt (nettó 1 603 395 750 forint), — sem az eredeti szerződéses érték 15 %-át (mely opció nélkül: nettó 497 785 547 forint; opcióval: nettó 583 870 770 forint); valamint, — a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez [tekintettel arra, a módosító szerződés 3.1. pontja szerinti módosítás kizárólag az eredeti szerződésben is szereplő munka mennyiségét érinti, a módosítás 3.2. pontja szerinti új tételekkel azonos (cement-meszes talajstabilizáció), illetve azonos jellegű (töltésépítések) tételek már az eredeti szerződés tárgyát is képezték]; továbbá, — a jelen módosítás valamennyi eleme (többlet műszaki tartalom és az azzal kapcsolatos egyes szerződéses rendelkezések, a szerződés időtartamának hosszabbítása) az érték változásával van összefüggésben. (A jelen hirdetmény VII.2.3) Áremelkedés pontjában feltüntetett értékek opció nélkül értendők. A jelen módosítás opciós értékkel növelt nettó összértéke: 4 475 571 800 forint.). A módosító szerződés aláírására 2017. december 19. napján került sor.

További információk

A jelen hirdetmény VII.2.2) A módosítás okai pontjának kiegészítéseként:

Ajánlatkérő megvizsgálta a jelen módosítást a Kbt. 141. § szakasza szerint, mely alapján Ajánlatkérő álláspontja szerint a módosítás jogszerűnek minősül a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy:

— a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése (opció nélkül: 456 460 000 forint; opcióval: nettó 583 100 000 forint) nem éri el:

— sem az építési beruházásokra irányadó uniós értékhatárt (nettó 1 603 395 750 forint),

— sem az eredeti szerződéses érték 15 %-át (mely opció nélkül: nettó 497 785 547 forint; opcióval: nettó 583 870 770 forint); valamint,

— a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez [tekintettel arra, a módosító szerződés 3.1. pontja szerinti módosítás kizárólag az eredeti szerződésben is szereplő munka mennyiségét érinti, a módosítás 3.2. pontja szerinti új tételekkel azonos (cement-meszes talajstabilizáció), illetve azonos jellegű (töltésépítések) tételek már az eredeti szerződés tárgyát is képezték]; továbbá,

— a jelen módosítás valamennyi eleme (többlet műszaki tartalom és az azzal kapcsolatos egyes szerződéses rendelkezések, a szerződés időtartamának hosszabbítása) az érték változásával van összefüggésben.

(A jelen hirdetmény VII.2.3) Áremelkedés pontjában feltüntetett értékek opció nélkül értendők. A jelen módosítás opciós értékkel növelt nettó összértéke: 4 475 571 800 forint.).

A módosító szerződés aláírására 2017. december 19. napján került sor.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Vállalkozási keretszerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges előkészítő kivitelezési munkák ellátására
Rövid leírás:

Építési munka megnevezése: Speciális burkolt felületek építése és talajstabilizáció; Alapmennyiség: 95 000 m

Építési munka megnevezése: Földmunka; Alapmennyiség: összesen 405 000 m

Építési munka megnevezése: Speciális burkolt felületek építése és talajstabilizáció; Minimum mennyiség: Összesen: 5 000 m

Építési munka megnevezése: Kerítésépítés; Minimum mennyiség: 50 m; Maximum mennyiség: 6 000 m.

Építési munka megnevezése: Földmunka; Minimum mennyiség: Összesen: 5 000 m

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-05-08 📅

Hivatkozás
További információk

A jelen hirdetmény VII.2.2) A módosítás okai pontjának kiegészítéseként:

Ajánlatkérő megvizsgálta a jelen módosítást a Kbt. 141. § szakasza szerint, mely alapján Ajánlatkérő álláspontja szerint a módosítás jogszerűnek minősül a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy:

— a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése (opció nélkül: 456 460 000 forint; opcióval: nettó 583 100 000 forint) nem éri el:

— sem az építési beruházásokra irányadó uniós értékhatárt (nettó 1 603 395 750 forint),

— sem az eredeti szerződéses érték 15 %-át (mely opció nélkül: nettó 497 785 547 forint; opcióval: nettó 583 870 770 forint); valamint,

— a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez [tekintettel arra, a módosító szerződés 3.1. pontja szerinti módosítás kizárólag az eredeti szerződésben is szereplő munka mennyiségét érinti, a módosítás 3.2. pontja szerinti új tételekkel azonos (cement-meszes talajstabilizáció), illetve azonos jellegű (töltésépítések) tételek már az eredeti szerződés tárgyát is képezték]; továbbá,

— a jelen módosítás valamennyi eleme (többlet műszaki tartalom és az azzal kapcsolatos egyes szerződéses rendelkezések, a szerződés időtartamának hosszabbítása) az érték változásával van összefüggésben.

(A jelen hirdetmény VII.2.3) Áremelkedés pontjában feltüntetett értékek opció nélkül értendők. A jelen módosítás opciós értékkel növelt nettó összértéke: 4 475 571 800 forint.).

A módosító szerződés aláírására 2017. december 19. napján került sor.

Forrás: OJS 2018/S 006-008674 (2018-01-08)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (16 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (12)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (9)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (7)