Vállalkozási szerződés a Magyar Zene Háza generálkivitelezési munkáinak elvégzésére

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Magyar Zene Háza generálkivitelezési munkáinak elvégzése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017-09-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-08-15.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Magyar Építő Zrt.

Kicsoda?

• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése › Művészeti és kulturális épületek kivitelezése

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2017-08-15	Ajánlati felhívás
2018-09-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-08-07	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-06-04	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-06-23	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2021-06-14	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-05-11	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2017-08-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Rövid leírás: A Magyar Zene Háza generálkivitelezési munkáinak elvégzése.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Versenyképes tárgyalásos eljárást
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Dózsa György út 41.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.ligetbudapest.org 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org 📧
Telefon: +36 709024241 📞
Fax: +36 14801169 📠
Dokumentumok URL-je: http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-08-15 📅
Benyújtási határidő: 2017-09-18 📅
Közzététel dátuma: 2017-08-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 156-323252
HL-S szám: 156
További információk

Hibás teljesítési kötbér: Ha a BREEAM Excellent minősítést a Projekt nem szerzi meg: nettó Vállalkozói Díj 1 %-a.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Magyar Zene Háza generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Műszaki alapadatok kerekítve:

— összes alapterület: 10 637 m2 (bruttó szintterület),

— bruttó pinceszinti alapterület: 3 800 m2,

alaplemez (3 800 m2) felúszás elleni védelme lehorgonyzó cölöpökkel,

— vízzáró vasbeton résfal: 4 500 m2,

— monolit vasbeton tartószerkezetű, összes alapterület: 5 200 m2,

— egyedileg előregyártott acélszerkezetű födém, vagy tetőfelület: 3 300 m2,

— függőleges hő- vagy hangszigetelt üvegezésű keret nélküli üvegszerkezet: 3 200 m2,

— legnagyobb homlokzati hőszigetelt üveg-elem: 1,50 x 6,20m,

— üvegfödém: 20 m2,

— PIR hab szórt hőszigetelésű összetett alakzatú tető: 3 300m2,

— Tető csapadékvíz elleni vízszigetelése bevonat-szigeteléssel: 3 300 m2,

— Terazzo, vagy terazzo hatású padlóburkolat, helyszíni technológiával: 2 200 m2,

— Légtechnikailag nyomott álpadló: 2 000 m2,

— légtechnikailag szabályozott fűtés-, hűtés-rendszer: min. 22 400 lm3,

— mennyezeti felületfűtés-, hűtés-rendszer 1 400 m2,

— sprinkler/vízköddel oltó rendszer: 9 000 m2,

— teremakusztikai követelményekkel rendelkező helyiségek: összetett funkciójú előadóterem (Event Hall),

— 200 adagos üzemi konyha,

— környezet rendezési, tájépítészeti munka: 5 100 m2,

— tervezett energetikai minősítés: „közel nulla energiaigényű épület” (7/2006 TNM rendelet alapján),

— tervezett BREEAM minősítés: „excellent”,

— felvonók: 1 db 4000 kg, 1 db 1150 kg, 2 db 1 000 kg teherbírású személyliftek, 1 db és osztott étellift.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.

Időtartam: 380 nap
További információk:

Hibás teljesítési kötbér: Ha a BREEAM Excellent minősítést a Projekt nem szerzi meg: nettó Vállalkozói Díj 1 %-a.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11. hrsz.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza az eljárás során.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) – (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65 § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

P2) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés generálkivitelezése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évben az adózás előtti eredménye valamelyik évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés generálkivitelezése) származó – árbevétele nem éri el a 6 000 000 000 HUF-ot.

P2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés generálkivitelezése) árbevétele mindösszesen nem éri el a 8 000 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb generálkivitelezési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap) és helyét,

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.

M2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

M3) a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (2) bek. g) pontja alapján a jelentkezőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról.

M4) a 321/2015. (X. 30.) KR 21. § (2) bek. c) pontja alapján a jelentkezőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.

M5) a 321/2015. (X. 30.) KR 21. § (2) bek. f) pontja alapján a jelentkezőnek ismertetnie kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik:

M1) a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 8 évben összesen legalább 1-1 db alábbi referenciával:

A) megvalósult épület, ahol speciális mélyépítés lehorgonyzó cölöppel, legalább 1 900 m

B) megvalósult épület ahol speciális mélyépítés legalább 2 000 m

C) legalább 3700 m

D) megvalósult olyan épület, ahol legalább 10 000 m3 össztérfogatú helyiség, vagy helyiségcsoport van, melyben légtechnikailag szabályozott fűtés-, hűtés-rendszer készült;

E) megvalósult olyan épület, ahol legalább egy összetett funkciójú előadóterem készült, színpadtechnikai rendszerrel;

F) megvalósult olyan épület, ahol legalább egy teremakusztikai követelményekkel rendelkező helyiség készült (koncertterem vagy hangstúdió vagy színházterem);

G) megvalósult olyan épület, ahol legalább 1 000 m

Egy referencia több alkalmassági követelmény teljesülésének igazolásához is felhasználható.

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:

A) 1 fő Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építéséhez jogosultsággal (MV-M) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága legalább 5 éve folyamatos és rendelkezik min. 1 db, min. 1 900 m2 pinceszinti alapterülettel bíró, megépült speciális mélyépítés felelős műszaki vezetésére vonatkozó tapasztalattal;

B) 1 fő Magasépítési munkák építéséhez jogosultsággal (MV-É) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága min. 5 éve folyamatos és rendelkezik min. 3 db, egyenként min. 5 000 m2 összes alapterületű, megépült épület felelős műszaki vezetésére vonatkozó tapasztalattal;

C) 1 fő építész-, vagy építőmérnök vagy szakmérnök végzettségű szakember, aki olyan megvalósult épület kivitelezésében szerzett tapasztalatot, melyben legalább 1 000 m2 függőleges hő- vagy hangszigetelt üvegezésű üvegszerkezet készült és, melyben nagy méretű keret nélküli hőszigetelő üvegelem került beépítésre

D) 1 fő Épületgépészeti szakterület jogosultsággal (MV-ÉG) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága min. 5 éve folyamatos és rendelkezik min. 3 db, egyenként min. 5 000 m2 összes alapterületű, megépült épület felelős műszaki vezetésére vonatkozó tapasztalattal;

E) 1 fő Épületvillamossági szakterület jogosultsággal (MV-ÉV) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága min. 5 éve folyamatos és rendelkezik min. 3 db, egyenként min. 5 000 m2 összes alapterületű, megépült épület felelős műszaki vezetésére vonatkozó tapasztalattal;

F) 1 fő felsőfokú végzettségű, nemzetközi környezetvédelmi épületminősítési rendszerben akkreditált minősítő (Breeam vagy Leed) szakember.

Ugyanazon szakemberrel csak egy alkalmassági követelmény teljesítése igazolható.

M3) az elmúlt három évben évente legalább 50 fő statisztikai létszámmal.

M4) kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.

M5) kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,25 %-a/nap, maximum a Vállalkozói Díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 15 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: hibás munka értékének 10 %-a és a felhívás II.2.14. pontja szerint.

Jótállás: 3 év.

Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 – 5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015.(X.30.) KR 30., 32. és 32/A. § és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A. § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közb. dok. tartalmazza.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
A felhívások elküldésének időpontja: 2017-10-04 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Megvalósítási ütemterv (teljesítési határidő és annak alátámasztottsága
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Kivitelezés térbeli organizációja
A kivitelezés fenntarthatósági, környezetvédelmi és favédelmi tervének minősége
A kivitelezés mintavételi és minőségbiztosítási tervének minősége
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK20331
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Vincze Gabriella
A vevő profiljának címe: http://www.ligetbudapest.org 🌏
Dokumentumok URL címe: http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10 🌏
Ajánlatkérő neve: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postacím: Gömb u. 33.
Postai irányítószám: 1139
Kapcsolattartó pont: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461 📞
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu 📧
Fax: +36 14122469 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://ligetbudapest.org 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.okfon.hu 🌏
Internetcím: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) A jelentkezések felbontásának időpontja: 18.9.2017., 11:00, helye a felhívás I.3. pontja szerint. A jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5) bek. szerint történik.

3) A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.

4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a jelentkező köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.

5) Csatolni kell a Kbt. 66. § (4), (5) és (6) bek. szerinti nyilatkozatot. A Kbt.66.§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

6) Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó részszempontok esetén a sorba rendezés és fordított arányosítás. Az értékelés során használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 1-100.

7) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.

8) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

9) Ajánlatkérő a Kbt.57.§(2) bek. szerint a közb. dokumentumokat valamennyi gazdasági szereplőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu ) előzetes regisztrációt követően.

10) Közös jelentkezés esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közb. dokumentumok II. fejezet 4.12. pontja szerint.

11) A 322/2015. KR. 26. § szerint a nyertes ajánlattevőnek min. évi 3 000 000 000 HUF és min. 300 000 000 HUF/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

12) Szerződéskötési feltétel az OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírásával való rendelkezés.

13) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.

14) Az elektronikus és a papíralapú jelentkezés eltérése esetén ajánlatkérő a papír alapon benyújtott jelentkezés az irányadó.

15) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783, Vincze Gabriella 00853

16) Tárgyalásos eljárás indoka: Kbt. 85. § (2) e) pontja, azaz megelőzőleg a nyílt eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján azért lett eredménytelen, mert az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

17) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt.148.§ szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2017/S 156-323252 (2017-08-15)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-09-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: A Magyar Zene Háza generálkivitelezési munkáinak elvégzése
A beszerzés teljes értéke: 17 499 738 958 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Építési munkák 📦

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Budapest.
Kapcsolat
Internetcím: http://www.ligetbudapest.hu 🌏
E-mail: office@ligetbudapest.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-09-03 📅
Közzététel dátuma: 2018-09-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 170-386243
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 156-323252
HL-S szám: 170
További információk

— Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.) Adószám: 10759358-2-44 — ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) Adószám: 10738885-2-20 — Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar krt. 13.) Adószám: 11121426-2-08

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

— összes alapterület: 10637 m

— bruttó pinceszinti alapterület: 3800 m

Alaplemez (3800 m

— vízzáró vasbeton résfal: 4500 m

— monolit vasbeton tartószerkezetű, összes alapterület: 5200 m

— egyedileg előregyártott acélszerkezetű födém, vagy tetőfelület: 3300 m

— függőleges hő- vagy hangszigetelt üvegezésű keret nélküli üvegszerkezet: 3200 m

— legnagyobb homlokzati hőszigetelt üveg-elem: 1,50 x 6,20 m

— üvegfödém: 20 m

— PIR hab szórt hőszigetelésű összetett alakzatú tető: 3300 m

— Tető csapadékvíz elleni vízszigetelése bevonat-szigeteléssel: 3300 m

— Terazzo, vagy terazzo hatású padlóburkolat, helyszíni technológiával: 2200 m

— Légtechnikailag nyomott álpadló: 2000 m

— légtechnikailag szabályozott fűtés-, hűtés-rendszer: min. 22 400 lm

— mennyezeti felületfűtés-, hűtés-rendszer 1400 m

— sprinkler/vízköddel oltó rendszer: 9000 m

— 200 adagos üzemi konyha

— környezet rendezési, tájépítészeti munka: 5100 m

— tervezett energetikai minősítés: „közel nulla energiaigényű épület” (7/2006 TNM rendelet alapján)

— tervezett BREEAM minősítés: „excellent”

— felvonók: 1 db 4000 kg, 1 db 1150 kg, 2 db 1000 kg teherbírású személyliftek, 1 db és osztott étellift.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Megvalósítási ütemterv (teljesítési határidő és annak alátámasztottsága)
Ár (súlyozás): 50

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-08-22 📅
Név: Magyar Építő Zrt.
Postacím: Pillangó utca 28.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország 🇭🇺
Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 17 499 738 958 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
A vevő profiljának címe: http://www.ligetbudapest.hu 🌏

Hivatkozás
További információk

— Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.) Adószám: 10759358-2-44

— ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) Adószám: 10738885-2-20

— Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar krt. 13.) Adószám: 11121426-2-08

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint
Forrás: OJS 2018/S 170-386243 (2018-09-03)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-08-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 17 499 738 958 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-08-07 📅
Közzététel dátuma: 2019-08-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 154-379169
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 170-386243
HL-S szám: 154
További információk
Szerződés módosítás dátuma: 10.7.2019.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Vállalkozási szerződés a Magyar Zene Háza generálkivitelezési munkáinak elvégzésére
Rövid leírás:

— összes alapterület: 10 637 m

— légtechnikailag szabályozott fűtés-, hűtés-rendszer: min. 22400 lm

— sprinkler/vízköddel oltó rendszer: 9 000 m

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a

Megadott paraméterektől eltérhet.

A szerződés odaítélése
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 17 499 738 958 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Bognár Nóra

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: KBT 148§
Forrás: OJS 2019/S 154-379169 (2019-08-07)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-06-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 17 499 738 958 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-06-04 📅
Közzététel dátuma: 2020-06-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 109-263837
HL-S szám: 109
További információk
Szerződés módosítás dátuma: 2020.5.27.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Magyar Zene Háza generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Műszaki alapadatok kerekítve: – összes alapterület: 10 637 m

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Urbán Mariann

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §
Forrás: OJS 2020/S 109-263837 (2020-06-04)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-06-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 17 499 738 958 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-06-23 📅
Közzététel dátuma: 2020-06-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 121-294299
HL-S szám: 121
További információk
Szerződés módosítás dátuma: 2020.4.17.
Forrás: OJS 2020/S 121-294299 (2020-06-23)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-06-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 17 499 738 958 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-14 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 117-304493
HL-S szám: 117
További információk

Szerződés módosítás dátuma:2021.04.23. A VII.2.1) folytatása: 5. A Szerződés 4.2.13.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Előleg kifizetését Előleg Visszafizetési Biztosíték nyújtásától teszi függővé, amelynek mértéke az Előleg és a 75 000 000 HUF, azaz hetvenötmillió forint különbözete. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték garancia formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a Megrendelő, és azt egy MAGYARORSZÁGON üzleti tevékenységet engedéllyel folytató kereskedelmi bank/biztosító bocsáthatja ki. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték készfizető kezességvállalás, vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a Megrendelő, és azt egy MAGYARORSZÁGON üzleti tevékenységet engedéllyel folytató biztosítónak/banknak kell kibocsátania. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárata a jelen Szerződés 4.2.12.1. pontja szerinti Előleg részlet tekintetében: 2019. november 30. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárata a jelen Szerződés 4.2.12.2. pontja szerinti Előleg részlet tekintetében: 2020. november 30. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárata a jelen Szerződés 4.2.12.3. pontja szerinti Előleg részlet tekintetében: 2020. december 31. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárata a jelen Szerződés 4.2.12.4. pontja szerinti Előleg részlet 2021. április 30. napjáig elszámolásra nem került része tekintetében: 2021. szeptember 30. A 2021. április 30. napjáig el nem számolt előlegnek megfelelő – csökkentett – összegű Előleg Visszafizetési Biztosítékot Vállalkozó 2021. május 15. napjáig köteles átadni Megrendelőnek. Amennyiben a jelen Szerződés 4.2.12.1. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában előírt feltételek alapján 2019. október 31. napja előtt, míg a jelen Szerződés 4.2.12.2. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában előírt feltételek alapján 2020. október 31. napja előtt, valamint a jelen Szerződés 4.2.12.3. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában előírt feltételek alapján 2020. november 30. napja előtt, míg a jelen Szerződés 4.2.12.4. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában és a jelen pontban előírt feltételek alapján 2021. augusztus 31. napja előtt beszámítás folytán elszámolásra kerül, a Megrendelő vállalja, hogy az Előleg Visszafizetési Biztosíték eredeti példányát – az adott Előleg részlet tekintetében – az elszámolást követő nyolc napon belül Vállalkozó részére átadja.” 6. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 13. számú melléklete (Műszaki és Pénzügyi Ütemterv) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező Műszaki és Pénzügyi Ütemterv lép. 7. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2. számú melléklete (Árazott Költségvetés) a jelen Szerződésmódosítás 3. számú mellékletével egészül ki.

További információk

Szerződés módosítás dátuma:2021.04.23.

A VII.2.1) folytatása:

5. A Szerződés 4.2.13.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Előleg kifizetését Előleg Visszafizetési Biztosíték nyújtásától teszi függővé, amelynek mértéke az Előleg és a 75 000 000 HUF, azaz hetvenötmillió forint különbözete. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték garancia formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a Megrendelő, és azt egy MAGYARORSZÁGON üzleti tevékenységet engedéllyel folytató kereskedelmi bank/biztosító bocsáthatja ki. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték készfizető kezességvállalás, vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a Megrendelő, és azt egy MAGYARORSZÁGON üzleti tevékenységet engedéllyel folytató biztosítónak/banknak kell kibocsátania.

Az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárata a jelen Szerződés 4.2.12.1. pontja szerinti Előleg részlet tekintetében: 2019. november 30.

Az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárata a jelen Szerződés 4.2.12.2. pontja szerinti Előleg részlet tekintetében: 2020. november 30.

Az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárata a jelen Szerződés 4.2.12.3. pontja szerinti Előleg részlet tekintetében: 2020. december 31.

Az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárata a jelen Szerződés 4.2.12.4. pontja szerinti Előleg részlet 2021. április 30. napjáig elszámolásra nem került része tekintetében: 2021. szeptember 30. A 2021. április 30. napjáig el nem számolt előlegnek megfelelő – csökkentett – összegű Előleg Visszafizetési Biztosítékot Vállalkozó 2021. május 15. napjáig köteles átadni Megrendelőnek.

Amennyiben a jelen Szerződés 4.2.12.1. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában előírt feltételek alapján 2019. október 31. napja előtt, míg a jelen Szerződés 4.2.12.2. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában előírt feltételek alapján 2020. október 31. napja előtt, valamint a jelen Szerződés 4.2.12.3. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában előírt feltételek alapján 2020. november 30. napja előtt, míg a jelen Szerződés 4.2.12.4. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában és a jelen pontban előírt feltételek alapján 2021. augusztus 31. napja előtt beszámítás folytán elszámolásra kerül, a Megrendelő vállalja, hogy az Előleg Visszafizetési Biztosíték eredeti példányát – az adott Előleg részlet tekintetében – az elszámolást követő nyolc napon belül Vállalkozó részére átadja.”

6. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 13. számú melléklete (Műszaki és Pénzügyi Ütemterv) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező Műszaki és Pénzügyi Ütemterv lép.

7. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2. számú melléklete (Árazott Költségvetés) a jelen Szerződésmódosítás 3. számú mellékletével egészül ki.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Magyar Zene Háza generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Műszaki alapadatok kerekítve:

— legnagyobb homlokzati hőszigetelt üveg-elem: 1,50 x 6,20m

— felvonók: 1 db 4000 kg, 1 db 1150 kg, 2 db 1000 kg teherbírású személyliftek, 1 db és osztott étellift. A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.

Hivatkozás
További információk

Szerződés módosítás dátuma:2021.04.23.

A VII.2.1) folytatása:

5. A Szerződés 4.2.13.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Előleg kifizetését Előleg Visszafizetési Biztosíték nyújtásától teszi függővé, amelynek mértéke az Előleg és a 75 000 000 HUF, azaz hetvenötmillió forint különbözete. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték garancia formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a Megrendelő, és azt egy MAGYARORSZÁGON üzleti tevékenységet engedéllyel folytató kereskedelmi bank/biztosító bocsáthatja ki. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték készfizető kezességvállalás, vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a Megrendelő, és azt egy MAGYARORSZÁGON üzleti tevékenységet engedéllyel folytató biztosítónak/banknak kell kibocsátania.

Az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárata a jelen Szerződés…

… 4.2.12.1. pontja szerinti Előleg részlet tekintetében: 2019. november 30.

… 4.2.12.2. pontja szerinti Előleg részlet tekintetében: 2020. november 30.

… 4.2.12.3. pontja szerinti Előleg részlet tekintetében: 2020. december 31.

… 4.2.12.4. pontja szerinti Előleg részlet 2021. április 30. napjáig elszámolásra nem került része tekintetében: 2021. szeptember 30. A 2021. április 30. napjáig el nem számolt előlegnek megfelelő – csökkentett – összegű Előleg Visszafizetési Biztosítékot Vállalkozó 2021. május 15. napjáig köteles átadni Megrendelőnek.

Amennyiben a jelen Szerződés 4.2.12.1. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában előírt feltételek alapján 2019. október 31. napja előtt, míg a jelen Szerződés 4.2.12.2. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában előírt feltételek alapján 2020. október 31. napja előtt, valamint a jelen Szerződés 4.2.12.3. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában előírt feltételek alapján 2020. november 30. napja előtt, míg a jelen Szerződés 4.2.12.4. pontja szerinti Előleg részlet a jelen Szerződés 4.2.14. pontjában és a jelen pontban előírt feltételek alapján 2021. augusztus 31. napja előtt beszámítás folytán elszámolásra kerül, a Megrendelő vállalja, hogy az Előleg Visszafizetési Biztosíték eredeti példányát – az adott Előleg részlet tekintetében – az elszámolást követő nyolc napon belül Vállalkozó részére átadja.”

6. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 13. számú melléklete (Műszaki és Pénzügyi Ütemterv) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező Műszaki és Pénzügyi Ütemterv lép.

7. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2. számú melléklete (Árazott Költségvetés) a jelen Szerződésmódosítás 3. számú mellékletével egészül ki.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2021/S 117-304493 (2021-06-14)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-05-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 17 499 738 958 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Dózsa György út 41

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-11 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 094-258631
HL-S szám: 94
További információk
Szerződés módosítás dátuma: 2021.10.12.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Magyar Zene Háza generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Műszaki alapadatok kerekítve: - összes alapterület: 10637 m2 (bruttó szintterület) - bruttó pinceszinti alapterület: 3800 m2 alaplemez (3800 m2) felúszás elleni védelme lehorgonyzó cölöpökkel - vízzáró vasbeton résfal: 4500 m2 - monolit vasbeton tartószerkezetű, összes alapterület: 5200 m2 - egyedileg előregyártott acélszerkezetű födém, vagy tetőfelület: 3300 m2 - függőleges hő- vagy hangszigetelt üvegezésű keret nélküli üvegszerkezet: 3200 m2 - legnagyobb homlokzati hőszigetelt üveg-elem: 1,50 x 6,20m - üvegfödém: 20 m2 - PIR hab szórt hőszigetelésű összetett alakzatú tető: 3300m2 - Tető csapadékvíz elleni vízszigetelése bevonat-szigeteléssel: 3300 m2 - Terazzo, vagy terazzo hatású padlóburkolat, helyszíni technológiával: 2200 m2 - Légtechnikailag nyomott álpadló: 2000 m2 - légtechnikailag szabályozott fűtés-, hűtés-rendszer: min. 22400 lm3 - mennyezeti felületfűtés-, hűtés-rendszer 1400 m2 - sprinkler/vízköddel oltó rendszer: 9 000 m2 - teremakusztikai követelményekkel rendelkező helyiségek: összetett funkciójú előadóterem (Event Hall), - 200 adagos üzemi konyha - környezet rendezési, tájépítészeti munka: 5100 m2 - tervezett energetikai minősítés: „közel nulla energiaigényű épület” (7/2006 TNM rendelet alapján) - tervezett BREEAM minősítés: „excellent” - felvonók: 1 db 4000 kg, 1 db 1150 kg, 2 db 1000 kg teherbírású személyliftek, 1 db és osztott étellift. A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.

Forrás: OJS 2022/S 094-258631 (2022-05-11)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (18 új beszerzések)