Vállalkozási szerződések az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen projekt út járda parkoló tér kivitelezési munkáinak elvégzésére és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

„Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017-07-10. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2017-05-26.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2017-05-26 Ajánlati felhívás
2017-07-07 További információk
2017-07-13 További információk
2017-11-06 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2018-06-28 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2018-07-02 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2018-07-26 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-01-15 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-01-30 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-04-15 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-07-15 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-08-07 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-10-15 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-10-18 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-10-28 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-01-02 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2017-05-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Közúton folyó munkák
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közúton folyó munkák 📦
További CPV-kód: Közúton folyó munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Zala 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Kossuth utca 17–19.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Kapcsolat
Internetcím: http://www.zalaegerszeg.hu 🌏
E-mail: cseket@ph.zalaegerszeg.hu 📧
Telefon: +36 92502109 📞
Fax: +36 92311474 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.tenderinnovacio.hu/aktualis-kozbeszerzesek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-05-26 📅
Benyújtási határidő: 2017-07-10 📅
Közzététel dátuma: 2017-05-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 101-200322
HL-S szám: 101
További információk
1) Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint: Ajánlatkérő rögzíti, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területi koncentrációja miatt a keretmegállapodás első részében a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható. 2) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 2 000 000 000 HUF 💰
Rövid leírás:
Keretösszeg:2 000 000 000 HUF, azaz kettőmilliárd forint.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Zalaegerszeg MJV Önkormányzat kezelésében lévő utak, parkolók, kerékpárutak, járdák építése és felújítása, közterek kialakítása, rekonstrukciója, továbbá útfelújítással kapcsolatos előre nem tervezhető kivitelezési munkák ellátása, út- parkoló és járdaépítés valamint vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) építése, felújítása
Többet mutasson
(9 100 m2 térburkolat építés, 2 500 m² útburkolat építés, 29 000 m² útburkolat felújítás, 7 000 m² parkoló, 1 200 m² járdaburkolat felújítás, 4 200 fm szegély építés.)
— Útépítés, útfelújítási és mélyépítési munkák.
— Tervezés, amely engedélyezési és kiviteli szintű tervek elkészítését foglalja magában.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás 2. részében sor kerülhet tervezési tevékenység beszerzésére is, amely alapján Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint az építőipari kivitelezővel egy eljárásban választja ki a tervezőt.
Többet mutasson
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás érdekében határozta meg. A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra. A közbeszerzési eljárás nem eredményez a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést. A keretmegállapodás alapján ajánlatkérő elsősorban mélyépítési munkálatokat kíván beszerezni, elsődlegesen útburkolat építés és felújítás tárgyában.
Többet mutasson
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetésben szereplő tételek alkalmazásával fogja a konzultációk tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Többet mutasson
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Becsült érték héa nélkül: 2 000 000 000 HUF 💰
Időtartam: 48 hónap
További információk:
1) Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint: Ajánlatkérő rögzíti, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területi koncentrációja miatt a keretmegállapodás első részében a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható.
Többet mutasson
2) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Zalaegerszeg.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) – b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Többet mutasson
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön EEKD benyújtására.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8., 10. és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell.
Többet mutasson
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Többet mutasson
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Többet mutasson
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A benyújtandó nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Alkalmasság:
a) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.;
Többet mutasson
b) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Többet mutasson
Az előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát.
a) Az a) pont szerinti követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. alapján, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 1.§ (2)-(5) bek-re is.
Többet mutasson
b) A b) pont szerinti követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30)Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek-re is.
Többet mutasson
Ezen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, az ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.
Többet mutasson
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (mélyépítési munkák) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya (mélyépítési munkák) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább a nettó 885 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
Amennyiben az ajánlattevő működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Műszaki és szakmai képességek:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.
Többet mutasson
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.1-M/1.2 Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Többet mutasson
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra és adott esetben jogosultsága;
— a szakember szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, vagy a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.;
— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
M/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Többet mutasson
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra, és adott esetben tervezői jogosultsága;
Többet mutasson
— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
— a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, különösen a szakember szakmai gyakorlati ideje;
Többet mutasson
— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok – egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt tervezői jogosultsággal.
M/3. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján nyilatkozatot a rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltségről. A csatolandó nyilatkozatban szükséges megadni a bemutatott gépek darabszámát, pontos funkcionális megjelölésüket, azon teljesítményi és/vagy méretadatukat, amelyekből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésük egyértelműen megállapítható.
Többet mutasson
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/1.1 legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint legalább 60 hónapos közútépítési területen szerzett építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik;
Többet mutasson
M/1.2. legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint vízgazdálkodási építmények építése területen szerzett legalább 60 hónapos építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.
Többet mutasson
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő útépítési tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Többet mutasson
Építésvezetői tevékenység alatt ajánlatkérő az adott területen építőipari kivitelezési tevékenység irányításában való részvételt érti.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
— legalább 1 db legalább 80 t/h kapacitású aszfaltkeverő géppel;
— legalább 2 db legalább 3,5 m terítési szélességű aszfalt finisher géppel;
— legalább 1 db legalább 9 to össztömegű acélpalástú hengerrel;
— legalább 1 db legalább 1 m munkaszélességű marógéppel;
— legalább 1 db legalább 7 to össztömegű oszcillációs hengerrel.
Az alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő:
— a keretmegállapodás tekintetében meghiúsulási kötbért,
— az egyedi vállalkozási szerződések tekintetében késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz, továbbá adott esetben teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátását írja elő. A biztosítékról a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkoznia kell.
Többet mutasson
Fő finanszírozási feltételek:
A pénzügyi finanszírozás forrása hazai támogatás igénybevételével kerül biztosításra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(8) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezésére. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ra.
Többet mutasson
A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017-07-10 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Tender Innováció Zrt., Magyarország, 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet tárgyaló.
További információk: Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdései szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Ajánlattevő vagy az ajánlatában nevesített alvállalkozója által munkaviszonyban foglalkoztatott hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő min 5 – max. 40)
Minőségi kritérium (súlyozás): 25
Minőségi kritérium (név): Ajánlattevő vagy az ajánlatában nevesített alvállalkozója által a felhívás III.1.3) M/3. pontjában meghatározott gépek munkaviszonyban foglalkoztatott kezelői száma (fő min 1 – max. 10)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Ajánlattevő saját tulajdonában levő 3 500 kg össztömeget meghaladó, Euro 6 környezetvédelmi besorolású szállítójárművek száma (db min 1 – max. 5)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK16074
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Cseke Tibor
A vevő profiljának címe: http://www.zalaegerszeg.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://www.tenderinnovacio.hu/aktualis-kozbeszerzesek 🌏
Ajánlatkérő neve: Tender Innováció Zrt
Postacím: Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet
Postai város: Szeged
Postai irányítószám: 6724
Kapcsolattartó pont: dr. Hegyes Péter (FAKSZ: 00064)
Telefon: +36 305359708 📞
E-mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu 📧
Fax: +36 62998330 📠
Ország: Csongrád 🏙️
Internetcím: http://www.tenderinnovacio.hu 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.tenderinnovacio.hu 🌏
Ajánlatkérő neve: Tender Innováció Zrt.
Kapcsolattartó pont: dr. Hegyes Péter

Hivatkozás
További információk
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A közbeszerzési dokumentumok letöltése során kitöltendő adminisztrációs nyilatkozattal ajánlatkérő automatikus visszaigazolást kap a letöltésről.
Többet mutasson
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2-(4) és (5)-(6) bekezdésében foglalt valamennyi előírásra vonatkozó nyilatkozatot, dokumentumot. [A (6) bekezdés vonatkozásában nemleges tartalommal is.]
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.
4) Az ajánlattevő(k)nek és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatban csatolniuk kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot.
5) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő, és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők esetében.
6) Az ajánlati biztosíték teljesítendő az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett (IBAN: HU 46 1174 9008 1543 2704 0000 0000, SWIFT: OTP VHUHB) számú fizetési számlájára történő befizetésével. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok I. kötetében határozta meg.
Többet mutasson
7) A keretmegállapodás második szakaszában Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább az egyedi Vállalkozási szerződés(ek) teljes nettó értékének 2 %-át kitevő mértékű teljes körű érvényes szakmai felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítás megkötését, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a fenti feltételek szerint kiegészíti. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási fedezetigazolás másolata szolgál, melyet legkésőbb a 2. körös szerződéskötés időpontjában át kell adni Megrendelő részére. Ajánlatkérő a felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezést a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések tárgyának és értékének megfelelően a konzultációs felhívásban határozza meg.
Többet mutasson
8) Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel folytatja le.
9) A legjobb ár-érték arány:
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
A pontszámítás módszere: 1. értékelési részszempont (ár) esetén a fordított arányosítás, míg a 2, 3. és 4. részszempont (minőségi kritérium esetén az egyenes arányosítás. Kiosztható pontszámok: 1-10.
1. részszempont tekintetében a tételpontok összege képezi az értékelés alapját az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a költségvetés tételeire adott nettó megajánlások összegét értékeli azzal, hogy a sorokhoz rendelt tételek fontosságával összhangban fontossági szorzók is megadásra kerültek, melyekkel be kell szorozni az adott tételsoron található megajánlott nettó összegeket.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a konzultáció során a felhívás II.2.5) pontjában meghatározott szempontokat értékeli ajánlatkérő.
10) A IV.2.6) pont vonatkozásban rögzítjük, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
11) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke a Kbt. 54. § (3) bekezdésére tekintettel nettó 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok I. Kötete tartalmazza.
Többet mutasson
12) FAKSZ: dr. Hegyes Péter (00064).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2017/S 101-200322 (2017-05-26)
További információk (2017-07-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére.
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: cseke@ph.zalaegerszeg.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-07-07 📅
Benyújtási határidő: 2017-07-25 📅
Közzététel dátuma: 2017-07-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 130-265303
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 101-200322
HL-S szám: 130
További információk
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat nem módosítja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér
kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére.
Forrás: OJS 2017/S 130-265303 (2017-07-07)
További információk (2017-07-13)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-07-13 📅
Benyújtási határidő: 2017-07-31 📅
Közzététel dátuma: 2017-07-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 133-271573
HL-S szám: 133
További információk
1) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 2) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fentiekre tekintettel a Közbeszerzési dokumentumokat módosítja. A módosított Közbeszerzési dokumentumok közzétételére a jelen módosító hirdetmény megjelenését követően kerülhet sor.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2017/S 133-271573 (2017-07-13)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-11-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és térkivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére.
A beszerzés teljes értéke: 2 000 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-11-06 📅
Közzététel dátuma: 2017-11-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 213-441920
HL-S szám: 213
További információk
1) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: — Tervezési munkák — Egyes burkolat készítési munkák — Egyes alépítményi munkák — Egyes építőmesteri munkák — Egyes közmű-és vízépítési munkák — Egyes geodéziai munkák — Egyes elektromos munkák — Egyes kert és parképítési munkák — Egyes szakipari munkák — Egyes közlekedés építési munkák — Egyes minősítő vizsgálatok — Egyes forgalomtechnikai munkák 2) Ajánlattevők — Colas Út Zrt. (1113 Budapest Bocskai út 73.) Adószám: 14904134-2-44 — HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) Adószám: 10683833-2-41 — Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) Adószám: 10496934-2-20 — Reaszfalt Kft. és ERRA TRANSZ Kft. közös ajánlattevők (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em.) Reaszfalt Kft. adószáma: 23721250-2-43 — Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) Adószám: 13748429-2-20.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Zalaegerszeg MJV Önkormányzat kezelésében lévő utak, parkolók, kerékpárutak, járdák építése és felújítása,közterek kialakítása, rekonstrukciója, továbbá útfelújítással kapcsolatos előre nem tervezhető kivitelezési munkák ellátása, út- parkoló és járdaépítés valamint vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) építése,felújítása.
Többet mutasson
(9 100 m2 térburkolat építés, 2 500 m
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás 2. részében sor kerülhet tervezési tevékenység beszerzésére is,amely alapján Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint az építőipari kivitelezővel egy eljárásban választja ki a tervezőt.
Többet mutasson
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatásérdekében határozta meg. A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra. A közbeszerzési eljárás nem eredményez a fenti(illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést. A keretmegállapodás alapján ajánlatkérő elsősorban mélyépítési munkálatokat kíván beszerezni,elsődlegesen útburkolat építés és felújítás tárgyában.
Többet mutasson
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve- a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetésben szereplő tételek alkalmazásával fogja a konzultációk tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Többet mutasson

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Ajánlattevő vagy az ajánlatában nevesített alvállalkozója által munkaviszonyban foglalkoztatott hátrányos helyzetű munkavállalók száma a kivitelezés tárgyú egyedi szerződések teljesítésére vonatkozóan (...
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): Név: Ajánlattevő vagy az ajánlatában nevesített alvállalkozója által a felhívás III.1.3)M/3.pontjában meghatározott gépek munkaviszonyban foglalkoztatott kezelői száma (fő min 1 – max. 10)
Ajánlattevő vagy az ajánlatában nevesített alvállalkozója rendelkezésében álló 3 500 kg össztömeget meghaladó, Euro 6 környezetvédelmi besorolású szállítójárművek száma (- max. 5)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-10-16 📅

Hivatkozás
További információk
1) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
— Tervezési munkák
— Egyes burkolat készítési munkák
— Egyes alépítményi munkák
— Egyes építőmesteri munkák
— Egyes közmű-és vízépítési munkák
— Egyes geodéziai munkák
— Egyes elektromos munkák
— Egyes kert és parképítési munkák
— Egyes szakipari munkák
— Egyes közlekedés építési munkák
— Egyes minősítő vizsgálatok
— Egyes forgalomtechnikai munkák
2) Ajánlattevők
— Colas Út Zrt. (1113 Budapest Bocskai út 73.)
Adószám: 14904134-2-44
— HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
Adószám: 10683833-2-41
— Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.)
Adószám: 10496934-2-20
— Reaszfalt Kft. és ERRA TRANSZ Kft. közös ajánlattevők (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em.)
Reaszfalt Kft. adószáma: 23721250-2-43
— Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)
Adószám: 13748429-2-20.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148.§ szerint.
Forrás: OJS 2017/S 213-441920 (2017-11-06)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-06-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 1. és 2. konzultációs eljárás
A beszerzés teljes értéke: 433 936 378 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-06-28 📅
Közzététel dátuma: 2018-06-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 124-281345
HL-S szám: 124
További információk
I. Ajánlattevők neve, címe és adószáma (valamennyi rész esetében) 1. Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) - Adószám: 10496934-2-20 II.) Alvállalkozásra vonatkozó információk 1. konzultáció: Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók tekintetében a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek. 2. konzultáció: 1-7. részek esetében: — Egyes út- és közműépítési munkák – egyes tervezési munkák – Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) - 13099581 8. rész esetében: -
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 1. konzultációs eljárás – 1. rész
A rész száma: 1
Rövid leírás:
1. rész: Zalaegerszeg, Berzsenyi út kerékpárút építése
Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u. (Báthory u. – Sport u. közötti szakaszán) északi oldalán új kerékpárút és gyalogjárda építése. A tervezett kerékpárút 281 fm hosszúságban és 2.75 m szélességben kerülne kiépítésre aszfaltburkolattal.
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 1. konzultációs eljárás – 2. rész
A rész száma: 2
Rövid leírás:
2. rész: Zalaegerszeg, Arany J. utca – Mártírok útja közötti új átkötő út építése
Arany János u. – Mártírok útja között cca. 200 méter hosszon, 6,5 m szélességgel összekötő út építése. Az út déli oldalán új gyalogjárda létesül, a Vizslaparki út irányába pedig 90 méter hosszon, 3,3 m szélességgel gyalogos sétány kialakítása a feladat. A beruházás keretében új közvilágítási hálózat kiépítésére, növénytelepítésekre is sor kerül.
Többet mutasson
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 1. konzultációs eljárás - 3. rész
A rész száma: 3
Rövid leírás:
3. rész: Zalaegerszeg, Vorhota járdaépítés (Újhegyi úton)
Zalaegerszeg, Vorhota városrészben 500 m hosszúságban 1.5 m szélességű új járdaburkolat építése. A teljes hosszon a meglévő nyílt vízelvezető árok helyén 60-as átmérőjű betoncsövekből új zárt csapadékvíz-csatorna épül.
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 1. konzultációs eljárás – 4. rész
A rész száma: 4
Rövid leírás:
4. rész: Zalaegerszeg, Gyimes utca parkoló III. ütem
A kivitelezés III. ütemeként a 0+000 – 0+128 km szelvényben 26 db parkoló és annak kiszolgáló útjának felújítása.
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 1. konzultációs eljárás – 5. rész
A rész száma: 5
Rövid leírás:
5. rész: Zalaegerszeg, Gyimesi utca burkolat felújítása Köztársaság u. – Átalszegett u. között
Zalaegerszeg, Gyimesi utca burkolat felújítási munkái a Köztársaság u. – Átalszegett u. közötti szakaszon 0+000 – 0+370,12 km sz. között az átlag 4 m szélességű aszfaltburkolatú útburkolatra kiegyenlítő réteg építését követően, új kopóréteg húzása.
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 1. konzultációs eljárás – 6. rész
A rész száma: 6
Rövid leírás:
6. rész: Zalaegerszeg, Csilla utca felújítás
Zalaegerszeg, Csilla utcának Balatoni út – Hétvezér utca közötti szakaszon 0+000 – 0+465,03 km sz. között az átlag 4 m szélességű aszfaltburkolatú útburkolatra kiegyenlítő réteg építését követően, új kopóréteg húzása.
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 2. konzultációs eljárás – 1. rész
A rész száma: 7
Rövid leírás:
1. rész: Zalaegerszeg, Sport utca aszfaltburkolat-felújítás (III/1.)
A burkolat felújítási munka a Tesco áruház teher bejárójától a Z+D Áruház becsatlakozó útja közötti szakaszon mintegy 360,5 fm hosszúságú útszakaszon érinti a 6 -7 m változó szélességű burkolatot. A felújítás részét képezi a kétoldali kiemelt szegély, illetve „K” szegély átépítése, parkoló állások, járdaburkolat felújítása. A felújítási munka keretében megoldani szükséges a 2172/21 hrsz.-ú ingatlan szennyvízbekötését mintegy 10 m hosszúságú 150-es bekötővezeték építésével a meglévő aknából.
Többet mutasson
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 2. konzultációs eljárás – 2. rész
A rész száma: 8
Rövid leírás:
2. rész: Zalaegerszeg, Andráshida u. – Gazdaság u. átkötő útszakasz építés (III/5.)
A meglévő földút mintegy 135 fm hosszúságú meredek szakaszán 4 m szélességű szilárd burkolatú út kiépítése a feladat. A munka részét képezi továbbá a meglévő nyílt árok továbbvezetése a Zala folyó irányában az Andráshida út alatt új NA 600 beton áteresz építésével. Az útcsatlakozásban lévő rácsos átereszt átépíteni és a járdaburkolatot hozzáigazítani szükséges. Az aszfaltszőnyegezési munkák elvégzését követően kétoldali padka építendő 1 m szélességben szemcsés anyagból
Többet mutasson
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 2. konzultációs eljárás – 3. rész
A rész száma: 9
Rövid leírás:
3. rész: Zalaegerszeg – Pózva, Vasút u. keleti szakasz felújítás (III/11.)
A burkolat felújítási munka a Vasút u. 23. sz. alatti ingatlan bejáratától a Vasút u. 40. számú ingatlan déli telekhatáráig, mintegy 418,5 fm hosszúságban érinti a 4 m széles burkolatot.
A burkolaton mintegy 620 m
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 2. konzultációs eljárás – 4. rész
A rész száma: 10
Rövid leírás:
4. rész: Zalaegerszeg- Ságod, Telekalja u. burkolatépítés (III/12.)
A burkolat felújítási munka a Telekalja utca teljes szakasza, valamint a Csapási út Ságodi úttól a Telekalja utcai csatlakozásig, összesen mintegy 480 fm hosszúságú, 3-4 m változó szélességű burkolatot érint. A vízelvezetés biztosítása érdekében a Telekalja utca két oldalán „K“ szegély épül, a Csapási utcában egyoldali folyóka kerül kialakításra. A Csapási utca érintett járdaszakasza teljes hosszon felújításra kerül. Az útburkolaton mintegy 1000 m
Többet mutasson
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 2. konzultációs eljárás – 5. rész
A rész száma: 11
Rövid leírás:
5. rész: Zalaegerszeg, Kossuth út tömbbelső parkoló burkolat felújítás (III/13.)
A Kossuth L. u. - Kosztolányi D. u. által határolt 2231/6 hrsz.-ú területen a meglévő párhuzamos beállású parkolók bővítése és a burkolatok felújítási munkáinak elvégzése a feladat. A munkák során mintegy 18 db parkoló (ebből 2 db mozgássérült parkoló) kerül kialakításra a meglévő párhuzamos beállású parkoló területén. A beavatkozási szakasz kezdete a korábban felújított szakasz illeszkedési slussza, vége az ív utáni illeszkedési beton hossz-hézaga. A parkoló állások tervezett mérete: 2,5x5 m, kiszolgáló út szélessége 6,0 m.
Többet mutasson
Az átalakítás során 5 db víznyelőakna átépítése szükséges tisztítóaknává, továbbá 4 db új víznyelőakna építése és annak bekötése szükséges a meglévő rendszerbe.
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 2. konzultációs eljárás – 6. rész
A rész száma: 12
Rövid leírás:
6. rész: Zalaegerszeg, Csörge u. felújítás (III/15.)
A burkolat felújítási munkái a Besenyő u. – Esze T. u. – Kutilapi u. közötti szakaszokon, mintegy 258 fm hosszúságban érinti az átlagosan 4,0-4,5 m szélessége útburkolatot. A pályaszerkezet teherbírási problémái végett az útburkolat felújítása remix technológia alkalmazásával valósul meg. A csapadékvizek jobb elvezetésének biztosítása érdekében a felső részen 100 m hosszúságú K szegély építése szükséges, mely a nyílt árokba kerül bekötésre. További szakaszokon a meglévő nyílt árok, profilozása, tisztítása szükséges.
Többet mutasson
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 2. konzultációs eljárás – 7. rész
A rész száma: 13
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt – Keretmegállapodás – 2. konzultációs eljárás – 8. rész
A rész száma: 14
Rövid leírás:
8. rész: Zalaegerszeg, Csácsi út burkolat felújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (III/25.)
A burkolat felújítási munkái a Balatoni u. csomóponttól a Domb utcai kereszteződésig, mintegy 400 fm hosszúságban, átlagosan 6 m szélességű útburkolatot érint.
A tervezési területen a meglévő geometriai kötöttségekhez (meglévő burkolatszélesség, kapubejárók) szükséges igazodni. A burkolaton mintegy 400 m
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Zalaegerszeg belterület, 277/10, 2746/3, 2732/14, 2746/4, 2746/2 hrsz.
Zalaegerszeg belterület, 3492, 3491/4, 3521 hrsz
Zalaegerszeg, 0487/1, 6607/1 hrsz
Zalaegerszeg belterület, 232/45, 543 hrsz.
Zalaegerszeg belterület, 543 hrsz.
Zalaegerszeg belterület, 5230 hrsz.
Zalaegerszeg belterület, 2725 hrsz
Zalaegerszeg belterület, 7271 hrsz
Zalaegerszeg, 6022, 0856, 0855, 6000/1 hrsz
Zalaegerszeg belterület, 15327, 15373/1, 15237/8, 15237/7, 15237/9, 15111 hrsz
Zalaegerszeg belterület, 2231/6 hrsz
Zalaegerszeg belterület, 1509, 1758/4, 1758/3 hrsz.
Zalaegerszeg belterület, 745/47, 745/31 hrsz.
Zalaegerszeg belterület, 5417/1 hrsz.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap)
Többletjótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap)
Az ár súlyozása: 25
Minőségi kritérium (név): Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-02-09 📅
2018-05-11 📅

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat

Hivatkozás
További információk
I. Ajánlattevők neve, címe és adószáma (valamennyi rész esetében)
1. Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) - Adószám: 10496934-2-20
II.) Alvállalkozásra vonatkozó információk
1. konzultáció:
Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók tekintetében a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
2. konzultáció:
1-7. részek esetében:
— Egyes út- és közműépítési munkák – egyes tervezési munkák – Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) - 13099581
8. rész esetében: -

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2018/S 124-281345 (2018-06-28)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-07-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 234 503 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-07-02 📅
Közzététel dátuma: 2018-07-04 📅
Kezdeti időpont: 2018-02-09 📅
Végdátum: 2018-06-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 126-287288
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 124-281345
HL-S szám: 126
További információk
VII.2.2) A módosítás oka – pont szöveg folytatása: „, ezért azok megépítése pótmunkaként történhet, melynek költsége Vállalkozó árajánlata (1. sz. melléklet) alapján 1 432 582 Ft+áfa, azaz bruttó 1 819 379 Ft. Tekintettel arra, hogy a Szerződésben nem áll tartalékkeret rendelkezésre, a burkolatépítési munkák előtt elvégzendő víznyelők és bekötőcsatornák létesítéséhez a vállalkozási szerződés módosítása szükséges a Kbt. 141 § szerint. Műszaki ellenőr Szerződés 10.7. pontja szerinti, pótmunka indokoltságát alátámasztó nyilatkozata a szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képezi." A szerződés módosítás eredményeként a vállalkozói díj 15 %-ot nem meghaladóan változik, továbbá a víznyelők beépítése nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk – 1. konzultációs eljárás
Rövid leírás:
CPV:
Fő tárgy: 45233140
A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza, valamennyi rész esetében.

Hivatkozás
További információk
VII.2.2) A módosítás oka – pont szöveg folytatása:
„, ezért azok megépítése pótmunkaként történhet, melynek költsége Vállalkozó árajánlata (1. sz. melléklet) alapján 1 432 582 Ft+áfa, azaz bruttó 1 819 379 Ft. Tekintettel arra, hogy a Szerződésben nem áll tartalékkeret rendelkezésre, a burkolatépítési munkák előtt elvégzendő víznyelők és bekötőcsatornák létesítéséhez a vállalkozási szerződés módosítása szükséges a Kbt. 141 § szerint. Műszaki ellenőr Szerződés 10.7. pontja szerinti, pótmunka indokoltságát alátámasztó nyilatkozata a szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képezi."
Többet mutasson
A szerződés módosítás eredményeként a vállalkozói díj 15 %-ot nem meghaladóan változik, továbbá a víznyelők beépítése nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148.§ szerint
Forrás: OJS 2018/S 126-287288 (2018-07-02)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-07-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 52 723 268 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Kossuth utca 17-19.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-07-26 📅
Közzététel dátuma: 2018-07-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 145-331135
HL-S szám: 145
További információk
1). A szerződés módosításának időpontja: 21.06.2018. 2). VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása (karakterkorlát miatt): "Tekintettel arra. hogy a Szerződésben nem áll tartalék-keret rendelkezésre, az építési munkák végzése előtt a vállalkozási szerződés módosítása szükséges a Kbt. 141 § szerint. Műszaki ellenőr Szerződés 10.7. pontja szerinti, pótmunka indokoltságát alátámasztó nyilatkozata a szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képezi. Szerződő felek rögzítik hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak maradéktalanul megfelel.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk - 1. konzultációs eljárás
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Zalaegerszeg, Vorhota járdaépítés (Újhegyi úton)

A szerződés odaítélése
Név: Horváth-Ép Kft.
Postacím: Sömögyei út 1.
Postai város: Keszthely
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302371140 📞
E-mail: horep12@t-online.hu 📧
Ország: Zala 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 52 723 268 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
1). A szerződés módosításának időpontja: 21.06.2018.
2).
VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása (karakterkorlát miatt):
"Tekintettel arra. hogy a Szerződésben nem áll tartalék-keret rendelkezésre, az építési munkák végzése előtt a vállalkozási szerződés módosítása szükséges a Kbt. 141 § szerint. Műszaki ellenőr Szerződés 10.7. pontja szerinti, pótmunka indokoltságát alátámasztó nyilatkozata a szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képezi.
Többet mutasson
Szerződő felek rögzítik hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak maradéktalanul megfelel.
Forrás: OJS 2018/S 145-331135 (2018-07-26)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-01-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 93 062 865 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-01-15 📅
Közzététel dátuma: 2019-01-18 📅
Végdátum: 2018-12-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 013-025697
HL-S szám: 13
További információk
1) Jelen hirdetményhez kapcsolódó szerződés módosítás aláírásának dátuma: 10.12.2018. 2) VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása: A vállalkozó 25.10.2018 napjától kivitelezést nem tudott végezni, amelyet a műszaki ellenőr igazolása is alátámaszt.. így a tervezett befejezési határidőig, azaz 10.12.2018 napjáig 46 naptári nap időtartamra a vállalkozó akadályoztatva volt. A fentiek miatt az átkötő út kivitelezési munkái, kizárólag a Vizslaárok fel bővítési munkálatainak befejezését, annak sikeres műszaki átadás-átvételét követően folytathatók, azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a Vállalkozó téli üzem alatt (november 15–március 15) munkát nem végezhet, ezért ezen időszak a teljesítési határidőbe nem számítható bele, valamint az aszfaltozási munka elvégzése az aszfaltkeverő telepek üzemelésének kezdeti időpontjától is függ. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a munkaterületet a Vizslaréti árok felbővítésének munkáit követően kapja vissza, amelynek várható időpontja 1.4.2019 A Vizslaréti árok munkáinak kivitelezését követően a Megrendelő legalább 5 munkanapos határidővel köteles a Vállalkozót értesíteni a munkaterület visszaadására és a kivitelezési munkák folytatásra vonatkozóan. Szerződő Felek a III. pontban meghatározott módosítás kapcsán rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. §-ában meghatározottak szerint módosítják az alábbi indokokkal: A befejezési határidő módosítására vonatkozóan a Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában előírtaknak, mivel a Vizslaréti árok közbeszerzési eljárásának elhúzódását, ezáltal a munkaterület akadálytalan biztosítását a Felek olyan körülménynek tekintik, amelyet sem a Megrendelő sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinakelvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk - 1. konzultációs eljárás
Rövid leírás:
2. rész: Zalaegerszeg, Arany J. utca - Mártírok útja közötti új átkötő út építése
Arany János u. - Mártírok útja között cca 200 méter hosszon, 6,5 m szélességgel összekötő út építése. Az út déli oldalán új gyalogjárda létesül, a Vizslaparki út irányába pedig 90 méter hosszon, 3,3 m szélességgel gyalogos sétány kialakítása a feladat. A beruházás keretében új közvilágítási hálózat kiépítésére, növénytelepítésekre is sor kerül.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 93 062 865 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
1) Jelen hirdetményhez kapcsolódó szerződés módosítás aláírásának dátuma: 10.12.2018.
2) VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
A vállalkozó 25.10.2018 napjától kivitelezést nem tudott végezni, amelyet a műszaki ellenőr igazolása is alátámaszt.. így a tervezett befejezési határidőig, azaz 10.12.2018 napjáig 46 naptári nap időtartamra a vállalkozó akadályoztatva volt.
A fentiek miatt az átkötő út kivitelezési munkái, kizárólag a Vizslaárok fel bővítési munkálatainak befejezését, annak sikeres műszaki átadás-átvételét követően folytathatók, azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a Vállalkozó téli üzem alatt (november 15–március 15) munkát nem végezhet, ezért ezen időszak a teljesítési határidőbe nem számítható bele, valamint az aszfaltozási munka elvégzése az aszfaltkeverő telepek üzemelésének kezdeti időpontjától is függ.
Többet mutasson
A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a munkaterületet a Vizslaréti árok felbővítésének munkáit követően kapja vissza, amelynek várható időpontja 1.4.2019 A Vizslaréti árok munkáinak kivitelezését követően a Megrendelő legalább 5 munkanapos határidővel köteles a Vállalkozót értesíteni a munkaterület visszaadására és a kivitelezési munkák folytatásra vonatkozóan.
Többet mutasson
Szerződő Felek a III. pontban meghatározott módosítás kapcsán rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. §-ában meghatározottak szerint módosítják az alábbi indokokkal:
A befejezési határidő módosítására vonatkozóan a Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában előírtaknak, mivel a Vizslaréti árok közbeszerzési eljárásának elhúzódását, ezáltal a munkaterület akadálytalan biztosítását a Felek olyan körülménynek tekintik, amelyet sem a Megrendelő sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2019/S 013-025697 (2019-01-15)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-01-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére - III. Konzultációs eljárás” (2018. IV. negyedév)
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 150 025 027 HUF 💰
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: buzulaszlo@ph.zalaegerszeg.hu 📧
Telefon: +36 92502131 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-01-30 📅
Közzététel dátuma: 2019-02-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 024-051892
HL-S szám: 24
További információk
I) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. rész - egyes tervezési munkák 2. rész - nem vesz igénybe 3. rész - nem vesz igénybe 4. rész - nem vesz igénybe 5. rész - egyes tervezési munkák 6. rész - egyes tervezési munkák 7. rész - nem vesz igénybe 8. rész - nem vesz igénybe 9. rész - egyes tervezési munkák II) Ajánlattevők neve, címe és adószáma (valamennyi rész esetében) 1. Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) - Adószám: 10496934-2-20
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Zalaegerszeg, Zrínyi u. parkoló korszerűsítés vállalkozási szerződés keretében”
Rövid leírás:
1. rész: Zalaegerszeg, Zrínyi u. parkoló korszerűsítés (III/1.)
4,5 m szélességű 6 fm hosszúságú szilárd burkolatú átkötő út tervezése és építése a feladat az aszfaltburkolattal kiépített és murvás parkoló között. A munka részét képezi két fa kivágása és helyükre két új fa ültetése, meglévő járdafelület lesüllyesztése 3-3 m hosszon és az átkötés burkolatának megtámasztása kiemelt szegélysorral.
Többet mutasson
A rész elnevezése: „Zalaegerszeg, Bíbor utca 4540/4 hrsz korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében.”
Rövid leírás:
Zalaegerszeg, Bíbor utcáról nyíló 4540/4 hrsz-ú aszfaltburkolatú út felújítása a feladat a megrongálódott 36 fm hosszú szakaszon. A közúti terület átlagosan 5-7 m széles, az útburkolat szélessége átlagosan 3 m. A zsákutca burkolata helyenként megsüllyedt, teherbírási problémák keletkeztek, valamint a kiemelt szegély elvált a burkolattól.
Többet mutasson
A rész elnevezése: Zalaegerszeg - Egervári u. 0831/205 hrsz-ú ingatlan környezetében buszforduló létesítése (III/7.)
Rövid leírás:
A 0831/205 hrsz-ú feltáró úthoz kapcsolódva, annak északi oldalán buszforduló építése. A forduló szélessége 7 m, hossza 56,63 m. A burkolat belső oldalán és a meglévő feltáró úthoz kapcsolódva kiemelt szegély, a külső oldalán 1,5 m szélességben zúzottkő padka, a forduló belső részén zöldterület kerül kialakításra. A feltáró út északi oldalán lévő árok meghosszabbításaként a buszforduló észak-nyugati oldalán vízelvezető árok kerül kiépítése.
Többet mutasson
A rész elnevezése: Zalaegerszeg, Kinizsi u. 80. parkolóépítés (III/17.)
Rövid leírás:
Zalaegerszeg, Kinizsi u. 80. hsz. előtti járda - közút közötti zöldterületen merőleges parkolók kialakítása 300 m2-en a feladat. A tervezett parkoló 2,50 X 5,00 m (3,50 X 5,00 m mozgáskorlátozott) paraméterrel, a térkőburkolat pályaszerkezettel kerül megépítésre, front vonala mentén kiemelt szegély melletti futósor, a közúti csatlakozó vonalában vízelvezető „K” szegély kerül kialakításra. A vízelvezetés kialakítása zárt csapadékcsatornával, a felszínen víznyelőkkel a futósor vonalába épített 2 db 50x50 b víznyelőkön keresztül, meglévő két víznyelő átalakítása, A parkolóba tervezett víznyelők bekötése a meglévő, közút melletti víznyelőaknákon keresztül a zárt csapadékcsatorna hálózatba. Parkoló magassági viszonya miatt a meglévő járda átépítése.
Többet mutasson
A rész elnevezése: Zalaegerszeg, Toposházi út felújítás (III/18.)
Rövid leírás:
Zalaegerszeg, Toposházi út burkolat tervezése és felújítása a feladata az utca déli, jelenleg stabilizált földút, makadámburkolat aszfaltozásával a Gellénházi úti csatlakozásig 650 fm hosszúságban. A közúti terület 6-10 m szélességű, az útburkolat 3,00- 5,00 m változó szélességű, a burkolat felújítás a meglévő geometriai kötöttségekhez igazodik. Az utca 2/3-nál áteresz kialakítása, a Gellénháza út csomópontjában lévő rácsos áteresz felújítása. Az út két oldalán 0,5-0,5 m stabilizált padka kialakítása. A burkolatba eső közműszerelvények, aknafedlapok szintre emelése. A kapubejárók eredeti pályaszerkezettel történő helyreállítása 1 m szélességben.
Többet mutasson
A rész elnevezése: Zalaegerszeg, Hegyalja utca 54-60 tömbbelső lakóút és burkolat felújítás (III/22)
Rövid leírás:
Hegyalja u. 54-60 sz. társasházak déli oldalán a meglévő merőleges beállású parkolók és kiszolgáló út tervezése és felújításai munkáinak elvégzése a feladat. A kiszolgáló/feltáró út állapota egyenetle
A rész elnevezése: Andráshida u. - Gazdaság u. átkötő útszakasz építése II. ütem. (III/5)
Rövid leírás:
7. rész: Andráshida u. - Gazdaság u. átkötő útszakasz építése II. ütem. (III/5)
Zalaegerszeg, Andráshida u. - Gazdaság u. átkötő szakasz építés I. ütemében megvalósult útszakasz folytatásában útépítés és a körzet vízelvezetésének biztosítása. Az útépítés második ütemében az út két oldalán terméskőből kirakott vápa épül. A nyugati oldalon található befogadó nyílt árokba történő átkötést is meg kell valósítani. A II. ütemben további 51 m hosszú, 4 m szélességű útszakasz épül az előzővel megegyező műszaki tartalommal.
Többet mutasson
A rész elnevezése: Zalaegerszeg- Kaszaházi u. járda felújítás (III/8.)
Rövid leírás:
Kaszaházi út északnyugati oldalán vezető töredezett, megsüllyedt, átlag 1,5 m széles gyalogjárda felújítása a Benzínkúttal szemközti buszmegállótól a város irányába mintegy 290 m hosszon, a két éve elkészült szakaszig bezárólag, a meglévő járda elbontásával, a meglévő alépítmény kiegyenlítésével és 4 cm vastagságú AC-8 sétányaszfalt kiépítésével. A domb felöli oldalon bevágás készítése egyoldali kerti szegély helyén, a kerti szegély kiemeléssel történő megépítése. A járda külső, út rézsűje felöli megtámasztása monolit vasalt betongerendával, az oszlopok alatt 0,8 m mély fúrt betoncölöpökkel. A meglévő sérült korlát elbontása 260 fm hosszban, helyén új, hasonló kivitelezésű korlát építése.
Többet mutasson
A rész elnevezése: Zalaegerszeg, Kinizsi utca felújítása (III/16.)
Rövid leírás:
A Kinizsi utca tervezése és felújítása a Kinizsi u. - Radnóti u. kereszteződésétől 352,8 fm hosszúságban. A közúti terület 15 m változó szélességű, átlagos 6-7 m széles útburkolattal, melyet kétoldalt szegélysor határol. 5 helyszínen szükséges a meglévő víznyelőaknát átépíteni, víznyelőrácsot cserélni, szennyfogó kosarat beépíteni, 1 helyen pedig a burkolatszélben új víznyelő építése indokolt. Az útszakaszon a takart fedlapokat fel kell tárni és helyettük új fedlapokat kell kialakítani. Kinizsi u. - Szegfű utca csatlakozásában lévő rossz állapotú csatornaszakasz átépítése szükséges. A beavatkozás érinti a Kinizsi u. 76. sz. előtti parkoló területét is, ahol a víznyelő körüli szétcsúszás javítása indokolt.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Zalaegerszeg 1510/2 hrsz.
Zalaegerszeg, 4540 hrsz
Zalaegerszeg, 0831/30, 0831/205 hrsz
Zalaegerszeg, 1948/54 hrsz.
Zalaegerszeg, 0209/11, 0209/15, 0213, 0226 hrsz.
Zalaegerszeg, 745/93 hrsz.
Zalaegerszeg, 7271 hrsz
Zalaegerszeg, 6167/1, 6167/4 hrsz
Zalaegerszeg, 2112, 1948/54 hrsz

Eljárás
Díjazási kritériumok
Ár (súlyozás): 50
Minőségi kritérium (név): 2 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap
3. Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap)
2 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-11-08 📅
Telefon: +36 302376881 📞
A beszerzés teljes értéke: 2 160 169 HUF 💰
1 174 942 HUF 💰
16 455 408 HUF 💰
39 498 418 HUF 💰
15 251 917 HUF 💰
16 489 746 HUF 💰
10 888 640 HUF 💰
33 640 851 HUF 💰
14 464 936 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Buzu László

Hivatkozás
További információk
I)
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
1. rész - egyes tervezési munkák
2. rész - nem vesz igénybe
3. rész - nem vesz igénybe
4. rész - nem vesz igénybe
5. rész - egyes tervezési munkák
6. rész - egyes tervezési munkák
7. rész - nem vesz igénybe
8. rész - nem vesz igénybe
9. rész - egyes tervezési munkák
II) Ajánlattevők neve, címe és adószáma (valamennyi rész esetében)
Forrás: OJS 2019/S 024-051892 (2019-01-30)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-04-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, Parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére - IV. Konzultációs eljárás” (2019. I. negyedév)
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 77 608 323 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: jogasz@ph.zalaegerszeg.hu 📧
Fax: +36 92502131 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-04-15 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 078-184938
HL-S szám: 78
További információk
I) Ajánlattevők neve, címe és adószáma (valamennyi rész esetében) 1. Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) - Adószám: 1049 6934-2-20 II) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. rész - egyes geodéziai munkák 2. rész - egyes geodéziai munkák; egyes forgalomtechnikai munkák 3. rész - egyes geodéziai munkák; egyes forgalomtechnikai munkák; egyes burkolatfelújítási és ideiglenes forgalom korlátozási terv készítési munkák
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda,
Parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére - IV. Konzultációs eljárás” (2019. I. negyedév)
A rész elnevezése: 1. rész: Zalaegerszeg, Mókus utca-Köztársaság út burkolat és parkoló felújítás (III/19.)
Rövid leírás:
Az útpálya teljes pályaszerkezete cserére kerül 157,73 fm hosszúságban. A burkolat szélessége 6,00m, az ívekben 4,50-5,00m-re szűkül. Kiemelt szegély építése a meglévő szegélyek elbontásával 280 fm hosszon. Parkolók átépítése egyik oldalon 4 db, másik oldalon 9 db 2,5m széles, 5,0m hosszú parkolóhely kialakításával 8 cm vtg. beton térkő burkolattal, valamint 2,0m*7,0m nagyságú szelektív hulladékgyűjtő tárolójának kialakítása beton burkolattal. Csapadékcsatorna munkarész tekintetében a meglévő víznyelőrácsok cseréje, 2 db új víznyelő akna és 1 db tisztítóakna építése.
Többet mutasson
A rész elnevezése: 2. rész: Zalaegerszeg, Takarék köz átépítés III. ütem (III/14.)
Rövid leírás:
Csapadékcsatorna építési feladat:
— Cs2 szakasz 6-7. aknaköz (5 méter) csapadékcsatorna kiváltása NA 200 KG PVC csőre
— Cs2 szakasz 1. aknája és a Cs1 szakasz 1. akna között (12 méter) csapadékcsatorna újjáépítése NA 300 KG PVC cső alkalmazásával
— Petőfi u. - Takarékköz csomópontban a Cs1 csatorna becsatlakozásához NA100/B tisztító akna építése (400 kN terhelésű öntöttvas fedlap beépítésével)
Burkolatépítés:
— T1 tengely: 0+003 - 1+068 km szelvények között 5,5 méter szélességben
— T2 tengely: 0+000 - 0+054 km szelvények között 5,5 méter szélességben
— T3 tengely: 0+000 - 0+
A rész elnevezése: 3. rész: Zalaegerszeg, Kinizsi utca felújítása II. ütem (III/16.)
Rövid leírás:
Zalaegerszeg, Kinizsi u. felújításának I. üteme a 76. sz. alatti ingatlan parkolójának déli végéig kivitelezés alatt van. Jelen feladat, az I. ütem végszelvényétől (0+352.80 km szelvénytől) számított 153 fm hosszon a Holub utcáig a meglévő útpálya felújításának tervezése és kivitelezése. Ajánlattevő feladata burkolat felújítási kiviteli terv készítése, melyet Ajánlatkérőnek és a helyi közút kezelőjének jóvá kell hagyni. Az akcióterületen található rossz állapotú buszöböl átépítése, valamint a 78. sz. alatti társasház környezetében lévő aszfaltos burkolatú parkoló felújítása. Az útburkolatot határoló kétoldali szegélysor cseréje, továbbá a buszöböl és a kiszolgáló egységek közötti rossz állapotú gyalogjárda felújítása. Csapadékvíz-elvezetés tekintetében a meglévő víznyelőrácsok cseréje, új akna kialakítása és 1 db rácsos folyóka beépítése.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Zalaegerszeg, 596/66 hrsz.
Zalaegerszeg, 3080/2, 3091 hrsz
Zalaegerszeg, 1948/54 hrsz

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-03-14 📅
Postacím: Sömögyei ú t 1.
Ország: Luxemburg 🇱🇺
A beszerzés teljes értéke: 39 966 737 HUF 💰
18 477 801 HUF 💰
19 163 785 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
I) Ajánlattevők neve, címe és adószáma (valamennyi rész esetében)
1. Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) - Adószám: 1049 6934-2-20
II)
1. rész - egyes geodéziai munkák
2. rész - egyes geodéziai munkák; egyes forgalomtechnikai munkák
3. rész - egyes geodéziai munkák; egyes forgalomtechnikai munkák; egyes burkolatfelújítási és ideiglenes forgalom korlátozási terv készítési munkák
Forrás: OJS 2019/S 078-184938 (2019-04-15)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-07-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, Parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére - V. Konzultációs eljárás” (2019. II. negyedév)
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 204 551 193 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-07-15 📅
Közzététel dátuma: 2019-07-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 137-336564
HL-S szám: 137
További információk
I) Ajánlattevők neve, címe és adószáma (valamennyi rész esetében) 1. Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) - Adószám: 104 9 6934-2-20 II) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. rész — egyes geodéziai munkák — forgalomtechnikai terv készítési munkák — egyes forgalomtechnikai munkák — hírközlő kábel kiváltása 2. rész — egyes geodéziai munkák — egyes forgalomtechnikai munkák — forgalomtechnikai terv készítési munkák
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére - V. Konzultációs eljárás” (2019. II. negyedév)
A rész elnevezése: V. konzultáció - „Zalaegerszeg, Mátyás király utca átépítése (III/2.)”
Rövid leírás:
A felújítással érintett szakasz hossza 348 méter.
A Mátyás király utca burkolatszélessége a Tomori utcáig a meglévő 4,60 - 6,00 m-ről 8,35 m-re szélesítésre kerül. A beépítettség miatt, csak egy oldalra lehet bővíteni, a Május 1. liget felé. Így nyílik lehetőség az Olajmunkás utca felőli oldalon, a 0+000 - 0+183,01 km szelvényig, a szelvényezés szerinti jobb oldalon ferde állású parkolók elhelyezésére, a szelvényezés szerinti baloldalon pedig 2 m széles járda és mellé az 1 m széles zöld sáv kialakítására. A Május 1. utca felőli oldalon, a 0+183,01 - 0+348,31 km szelvényig, a szelvényezés szerinti baloldalon párhuzamos állású parkolók kerülnek felfestésre. Az útburkolat tetőszelvénnyel építendő, minkét oldalra 2,00 % eséssel. Az utcában a gyalogjárda az orvosi rendelő előtti rövid szakaszt kivéve mindenhol felújításra kerül.
Többet mutasson
A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály ZA/ÚO/NS/A/10/120/2018 számú jogerős útépítési engedélye alapján.
Csapadékcsatorna építés:
A CS-1 j. csatorna a Mátyás király út tervezett burkolatának szelvényezés szerinti jobb szélében halad a 0+000 - 0+259,14 km szelvények között 259 m hosszúságban. A csatornát NA 400 KG PVC típusú csatornacsőből kell megépíteni. A tervezett gerinccsatorna mellett a tisztítóaknák vonalában párhuzamosan a tervezett burkolat szelvényezés szerinti bal szélében víznyelőaknákat kell elhelyezni, melyeket a tisztítóaknákkal NA 200 KG PVC minőségű keresztcsatornával kell összekötni. A projektben új víznyelő és tisztító aknák épülnek.
Többet mutasson
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/3584-7/2018.ált. számú jogerős vízjogi létesítési engedélye alapján.
Hírközlési szakág:
A meglévő légkábeles hálózat (3 db. 6,5 m-es fa betongyámos oszlop) a tervezett ferde állású parkolóba kerülne. Ezért szükséges a hálózatot kiváltani és 7 m-es dupla betongyámos oszlopokat a rézsűbe elhelyezni.
Főbb mennyiségek:
— Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 540 m
— Szegélyek bontása 922 m
— Kiemelt szegély készítése 745 m
— Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése 162,5 m
— Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 123,5 m
— Csapadékvíz-csatornacső kiépítése 246 m
— Tisztítóakna építése 13 db
— Víznyelő akna építése 13 db
— Útburkolati jelek készítése 74 m2
A rész elnevezése: V. konzultáció - Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti tér átépítése (I/1.)
Rövid leírás:
2.1. Tér átépítése munkarész
Az alkalmazott pályaszerkezet az épület előtti gyalogos felületeken, a téren:
— 8 cm vtg. nagyelemes beton térkő, 60/90/8 cm, 15/60/8 cm, többféle felületi struktúrával vagy színben,
— 3 cm NZ 2/4 bazalt zúzalék fektető réteg,
— 15 cm Ckt.-4 hidraulikus kötőanyagú útalap,
— 20 cm homokos kavics védőréteg (E2>65MN/m
— tömörített földmű (E2>40MN/m
Az alkalmazott pályaszerkezet a parkolóhelyek melletti járdán:
— 4 cm AC-8 aszfalt kopóréteg,
A tér átépítéséhez kapcsolódó közműrekonstrukciók:
Csapadékcsatorna rekonstrukció
A tervezési területen a csapadékvíz-elvezetés jelenleg zárt rendszerben történik, 50x50/b víznyelőaknákon és beton folyókákon keresztül. A meglévő, üzemelő csatorna Ø30 méretű, beton cső.
A tervezett csapadékvíz-elvezetés a meglévő rendszer felhasználásával került kialakításra.
A tervezési terület déli oldalán a Művelődési Központ és a Kollégium épülete közé előregyártott beton
Elemekből álló folyóka épül, 23.0fm hosszan TB/30/50/40 típusból. A folyóka tervezett 50x50/b víznyelőaknában végződik, amely DN300/KG-PVC csővel bekötésre kerül a Kollégium keleti sarkánál induló meglévő csatornába, a meglévő víznyelőakna helyére építendő, tervezett Ø80/b tisztítóaknával. A terep közel három méteres szintkülönbsége miatt, a bekötés hosszának felénél, D315/KG tisztítónyílás beépítése vált szükségessé.A tervezett burkolatokról és lépcsőkről a csapadékvíz ACO V150, horganyzott acél réskerettel ellátott, rácsos folyóka beépítésével kerül összegyűjtésre. A folyókák DN160/KG-PVC csővel kerültek bekötésre a meglévő gerinccsatornára. A bekötések helyén új Ø80/b tisztítóaknák épülnek, kivéve a ’6’ jelű meglévő aknát. A tervezett támfal melletti, illetve a tér közepén végig húzódó folyókával párhuzamosan D100 dréncsövet kell beépíteni, amelyet szűrőfátyollal kell körül venni. A dréncsövek a folyókák bekötéseihez csatlakoznak DN160/110 KGEA 90
Többet mutasson
DN300/KG-PVC gyűjtőcsatorna: 39.3 fm
DN160/KG-PVC bekötő csatorna:100.5 fm, amelyből 13.0 fm a folyókák függőleges bekötése.
ACO V150 folyóka, réskerettel: 125.5 fm
D100 dréncső: 103.8 fm
Ivóvízvezeték rekonstrukció
A meglévő akna és bekötő vezeték szerelvényekkel együtt, a kapcsolódó tűzcsap, továbbá az épületet megkerülő 2”-os vízvezeték, burkolatépítéssel és tereprendezéssel érintett szakasza elbontásra kerül. A fennmaradó vezetékrész kiinjektálással felhagyásra kerül.
Többet mutasson
Az ivó- és belső oltóvíz vezetékek közös munkaárokban épülnek, helyszínrajzi nyomvonalon. A tervezett D110/KPE vezetékről leágazva, kettő darab vízvételi hely kerül kialakításra A vízvételi helyek 540/440mm HYDRANT csapszekrényekben (DIN 4055) kerülnek kialakításra.
Többet mutasson
Ivóvízvezeték
D32/ PE100 SDR11 csőből: 35.8 fm
Tűzivíz- és locsolóvíz vezeték
D110 PE100 SDR11 csőből: 35.6 fm
D25/ PE100 SDR11 csőből: 12.0 fm
— Szennyvízbekötés
E projekt keretén belül 8.7 fm hosszú szennyvíz bekötés épül, DN200/KG-PVC csőből, helyszínrajzi elhelyezkedéssel,meglévő Ø80/b tisztítóaknához csatlakozva, a parkolósáv széléig. A cső mindkét vége az új gerinccsatorna kiépítéséig ledugózásra kerül.
2.2. Parkoló építése munkarész
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály ZA/ÚO/NS/A/434/17/2018. számú jogerős útépítési engedélye alapján.
Az alkalmazott pályaszerkezet a várakozóhelyek burkolatánál:
— 8cm beton térkő burkolat (pl.: Semmelrock City Top),
— 3cm NZ 2/4 bazalt zúzalék fektető réteg,
— 15cm Ckt.-4 hidraulikus kötőanyagú útalap,
— 20cm homokos kavics védőréteg (E2>65MN/m2),
— tömörített földmű (E2>40MN/m2).
Karakterkorlátra való tekintettel a részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza, valamennyi rész esetében.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Zalaegerszeg, 29, 30/10 hrsz.
Zalaegerszeg, 4983/46, 4983/60, 4983/61 hrsz

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-05-20 📅
A beszerzés teljes értéke: 87 540 361 HUF 💰
117 010 832 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
1. Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) - Adószám: 104 9 6934-2-20
1. rész
— egyes geodéziai munkák
— forgalomtechnikai terv készítési munkák
— egyes forgalomtechnikai munkák
— hírközlő kábel kiváltása
2. rész
Forrás: OJS 2019/S 137-336564 (2019-07-15)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-08-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 93 062 865 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-08-07 📅
Közzététel dátuma: 2019-08-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 154-379170
HL-S szám: 154
További információk
I) 6. A Szerződés VI. 6.2. pont: „Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a nettó 50 millió forint összeget, úgy résszámla benyújtására nincs lehetőség, a szerződésszerű teljesítést követően egy végszámla nyújtható be. Amennyiben a vállalkozói díj meghaladja a nettó 50 millió forint összeget, úgy Vállalkozó kettő résszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a következő ütemezésben. — I. részszámla az V.5.1.1. pont szerinti vállalkozói díj 50 %-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli az V.5.1.1. pont szerinti érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén: -2. részszámla az az V.5.1.1. pont szerinti vállalkozói díj 50 %-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli az V./5.1.1. pont szerinti érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. – végszámla az V.5.1.2. pont szerinti vállalkozói díj 100 %-a mértékében az V.5.1.2. pont szerinti érték 100 %-os teljesítése esetén: Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF." 7. A Szerződés VI.6.3. pont: „Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti. hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete alapján a „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen " soron rendelkezésre áll, mely hazai forrásból. a Miniszterelnökséggel GF/SZKF/30/8/2017. számon megkötött. valamint GF/SZKF/926/7/2018. számon módosított támogatási szerződés alapján kerül finanszírozásra." II) VII.2.2) A módosítás okai folyt. Vállalkozó 2019. április 24. napjától akadályoztatva volt a munkavégzésben, amelyet a műszaki ellenőr igazolása is alátámaszt. Így a tervezett módosított befejezési határidőig, azaz 25.5.2019 napjáig 54 naptári nap időtartamra a Vállalkozó akadályoztatva volt. Megrendelő kijelenti. hogy az alábbi pótmunkák elvégzését rendelte meg Vállalkozótól. melyek szükségességét a műszaki ellenőr nyilatkozata is alátámaszt (2. melléklet): 1.) A sétány közvilágításának kiépítése a "daday és D" Betéti Társaság 7.5.2019 napján kelt. 51/2019. számú kiviteli terve. valamint Vállalkozó 4 097 575 Ft--Afa ajánlati ára alapján. 2.) A sétány és a felújításra kerülő gyalogjárda közötti biztonságos gyalogos átvezetés érdekében. a Vizslaparki úton forgalomcsillapító küszöb elhelyezése Vállalkozó 4 211 999 Ft-t-Afa ajánlati ára alapján. Fenti munkák nem szerepeltek az eredeti szerződésben, azonban gazdaságossági és műszaki indokok miatt nem lenne célszerű Vállalkozó személyének változása. A műszaki tartalmat és a Vállalkozó ajánlatát a 53. melléklet tartalmazza. Fenti pótmunkák a módosított teljesítési határidőig (28.5.2019) nem megvalósíthatók, ezért szükséges a teljesítési határidőt 2019. július 31. napjára módosítani. A szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontjának rendelkezéseivel, tekintve hogy a pótmunka a munkaterülethez és a kivitelezéshez kapcsolódik, így a szerződő fél személyének változása nem lenne célszerű sem gazdasági, sem műszaki okból (141.§ (4) bekezdés b)ba)), továbbá az ellenérték növekedés nem haladja meg a szerződéses ellenérték 50 %-át (141.§ (4) bekezdés b)bb)). 2) Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 28.5.2019.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezési tervdokumentációk - 1. konzultációs elj. - 2.rész - 2. sz.mód
Rövid leírás:
2. rész: Zalaegerszeg, Arany J. utca - Mártírok útja
Közötti új átkötő út építése
Arany János u. - Mártírok ú tja között cca 200 méter hosszon, 6,5 m szélességgel összekötő út építése. Az út déli oldalán új
Gyalogjárda létesül, a Vizslaparki út irányába pedig 90 méter hosszon, 3,3 m szélességgel gyalogos sétány kialakítása a feladat.
A beruházás keretében új közvilágítási hálózat kiépítésére, növénytelepítésekre is sor kerül.

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 93 062 865 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
I) 6. A Szerződés VI. 6.2. pont:
„Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a nettó 50 millió forint összeget, úgy résszámla benyújtására nincs lehetőség, a szerződésszerű teljesítést követően egy végszámla nyújtható be.
Amennyiben a vállalkozói díj meghaladja a nettó 50 millió forint összeget, úgy Vállalkozó kettő résszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a következő ütemezésben.
— I. részszámla az V.5.1.1. pont szerinti vállalkozói díj 50 %-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli az V.5.1.1. pont szerinti érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén: -2. részszámla az az V.5.1.1. pont szerinti vállalkozói díj 50 %-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli az V./5.1.1. pont szerinti érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. – végszámla az V.5.1.2. pont szerinti vállalkozói díj 100 %-a mértékében az V.5.1.2. pont szerinti érték 100 %-os teljesítése esetén: Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF."
Többet mutasson
7. A Szerződés VI.6.3. pont:
„Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti. hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete alapján a „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen " soron rendelkezésre áll, mely hazai forrásból. a Miniszterelnökséggel GF/SZKF/30/8/2017. számon megkötött. valamint GF/SZKF/926/7/2018. számon módosított támogatási szerződés alapján kerül finanszírozásra."
Többet mutasson
II) VII.2.2) A módosítás okai folyt.
Vállalkozó 2019. április 24. napjától akadályoztatva volt a munkavégzésben, amelyet a műszaki ellenőr igazolása is alátámaszt. Így a tervezett módosított befejezési határidőig, azaz 25.5.2019 napjáig 54 naptári nap időtartamra a Vállalkozó akadályoztatva volt. Megrendelő kijelenti. hogy az alábbi pótmunkák elvégzését rendelte meg Vállalkozótól. melyek szükségességét a műszaki ellenőr nyilatkozata is alátámaszt (2. melléklet): 1.) A sétány közvilágításának kiépítése a "daday és D" Betéti Társaság 7.5.2019 napján kelt. 51/2019. számú kiviteli terve. valamint Vállalkozó 4 097 575 Ft--Afa ajánlati ára alapján. 2.) A sétány és a felújításra kerülő gyalogjárda közötti biztonságos gyalogos átvezetés érdekében. a Vizslaparki úton forgalomcsillapító küszöb elhelyezése Vállalkozó 4 211 999 Ft-t-Afa ajánlati ára alapján. Fenti munkák nem szerepeltek az eredeti szerződésben, azonban gazdaságossági és műszaki indokok miatt nem lenne célszerű Vállalkozó személyének változása. A műszaki tartalmat és a Vállalkozó ajánlatát a 53. melléklet tartalmazza. Fenti pótmunkák a módosított teljesítési határidőig (28.5.2019) nem megvalósíthatók, ezért szükséges a teljesítési határidőt 2019. július 31. napjára módosítani.
Többet mutasson
A szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontjának rendelkezéseivel, tekintve hogy a pótmunka a munkaterülethez és a kivitelezéshez kapcsolódik, így a szerződő fél személyének változása nem lenne célszerű sem gazdasági, sem műszaki okból (141.§ (4) bekezdés b)ba)), továbbá az ellenérték növekedés nem haladja meg a szerződéses ellenérték 50 %-át (141.§ (4) bekezdés b)bb)).
Többet mutasson
2) Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 28.5.2019.
Forrás: OJS 2019/S 154-379170 (2019-08-07)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-10-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére - VI. konzultációs eljárás” (2019. III. negyedév)
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 160 706 172 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-15 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 202-490217
HL-S szám: 202
További információk
I) Ajánlattevők neve, címe és adószáma (valamennyi rész esetében) 1. Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) - Adószám: 104 9 6934-2-20 II) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. rész — egyes forgalomtechnikai munkák — egyes kertépítési munkák 2. rész — egyes forgalomtechnikai munkák — egyes kertépítési munkák
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: 6. konz. 1. rész - „A Városi Sportcsarnok előtti tér felújítása vállalkozási szerződés keretében”
Rövid leírás:
1. rész: A Városi Sportcsarnok előtti tér felújítása (I./2.)
A Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok főbejárata előtt a meglévő burkolólapok elbontásra kerülnek. Az épület főbejárata előtti teresedés 8cm vastagságú térkő burkolattal átépül, változó 3.5-14.80m szélességben. A tér és a bejárat burkolatát 12cm-re kiemelt szegély választja el.
Többet mutasson
A központi tér meglévő burkolatának felső ~3cm vastagságú aszfalt rétege felmarásra, a mészkőlapok elbontásra kerülnek a beton alaprétegig. A burkolat aszfalt szőnyegezéssel felújításra kerül.
A nyugati oldalon a meglévő járda burkolata aszfalt szőnyegezéssel felújításra kerül. A felújítás vonalában új 15cm-re kiemelt szegélysor épül. A déli oldalon a meglévő, felújítandó Stadion utcai járdát és a tér burkolatát összekötő térkő burkolatú, 2.50m szélességű járda épül, kétoldalt kerti szegéllyel lezárva.
Többet mutasson
A főbejárat előtti térkő burkolat 3.50-14.80m hosszúságban és 55.0m szélességben épül, 1.0-2.0 %-os
Oldaleséssel, nyugati irányba. A burkolatszéleket kerti-, illetve 12cm-re kiemelt szegély zárja le.
A központi tér változó vastagságban terített aszfaltszőnyegezéssel kerül felújításra. A tervezett felület kelet- nyugati irányban, 1.0-2.5 %-os, tetőszelvényes kialakítású, a helyszínrajzon jelölt módon. A mélyvonalakban rácsos folyóka épül. A tér kelet-nyugati irányban 57.40m, észak-déli irányban 59.50m.
Többet mutasson
Az északi oldali járdaburkolat változó 2.0-3.0m szélességben átépül aszfalt burkolattal, 2.5 %-os oldaleséssel az útburkolat felé lejt. Az északi oldali gépjármű kapcsolatok 6.0m szélességben és 7.0m hosszban aszfalt burkolattal épülnek. Az oldalesést a tervezett térburkolat valamint az átépített járdaburkolat csatlakozási szintjei határozzák meg, jellemzően 2.5-5.0 % között változik.
Többet mutasson
A nyugati oldalon a meglévő járda burkolata 3.2-7.4m szélességben felújításra kerül. Oldalesése a meglévőével azonos, a Stadion utca útburkolata felé lejt. A meglévő kiemelt szegély a járdaburkolat felújítás vonalában átépítésre kerül, 15cm-re kiemelve. A déli oldali gyalogos kapcsolat kerül kialakításra, térkő burkolattal, 2.5m szélességben.
Többet mutasson
A rész elnevezése: VI. konz. 2. rész - „Zalaegerszeg, Hegyalja utca 54-60 tömbbelső lakóút és burkolat felújítás II. ütem vállalkozási szerződés keretében”
Rövid leírás:
2. rész: Zalaegerszeg, Hegyalja utca 54-60 tömbbelső lakóút és burkolat felújítás II. ütem (VI/2)
Hegyalja u. 54-60 sz. társasházak déli oldalán, a Köztársaság utcával párhuzamos szakaszon, a meglévő
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Zalaegerszeg, 2897/13 hrsz.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-07-31 📅
A beszerzés teljes értéke: 143 178 383 HUF 💰
17 527 789 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
— egyes kertépítési munkák
Forrás: OJS 2019/S 202-490217 (2019-10-15)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-10-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 117 010 832 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-18 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-23 📅
Kezdeti időpont: 2019-05-20 📅
Végdátum: 2019-08-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 205-498523
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 137-336564
HL-S szám: 205
További információk
I) "VII.2.2) A módosítás okai" szakasz folytatása Megrendelő a terv szerinti létesítmény megvalósítását leállította, kérte a vállalkozót a további teljes gyökérzet feltárására, valamint a tervezőt, a feltárásokat követően a tervmódosításra. A tervmódosítás érinti azon külön megkötött vállalkozási szerződést, mely a VMK előtti tér előregyártott látszóbeton elmeinek gyártására és beépítésére kötöttek a felek. A kiviteli tervek módosításra kerültek az Önkormányzat megrendelésében, melyet vállalkozó 2019. augusztus 13-án kapott meg. A módosított kiviteli tervek elkészültéig ismeretlen voltak mind a parkoló, mind a tér kapcsolódó magassági szintjei, ezért vállalkozó a módosított kiviteli tervek hiányában a tér építését a tervezett ütemezésnek megfelelően folytatni nem tudta. A platánfasor megóvására tett változtatások, tervmódosítás hátráltatta a kivitelezés előrehaladását, akadályozta annak határidőben történő befejezését. A műszaki ellenőr igazolás alapján az akadályoztatással érintett időtartam 60 nap. 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. 141. § (4) bekezdésében c) pontjában előírtaknak megfelel, azaz, hogy az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: — a ca) pont szerint a módosítást a fentiek alapján olyan körülmény tette szükségessé, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, — a cb) pont alapján a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, — a cc) pontban előírt feltétel teljesül, mivel jelen módosítás a vállalkozói díj változását nem eredményezi. II) A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 30.8.2019
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezési tervdokumentációk - 5. konzultációs elj. - 2.rész - 1. sz.mód
Rövid leírás:
2. rész: Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti tér átépítése (I/1.)
A tervezési terület a Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ (VMK) homlokzatától indul, két oldal körbeöleli azt, a déli oldalon a főiskola homlokzata határolja, keleten és északon a Landorhegyi út és a Madách Imre utca szegélyezi.
4
— 8cm vtg. nagyelemes beton térkő, 60/90/8 cm, 15/60/8 cm, többféle felületi struktúrával vagy színben,
— 4cm AC-8 aszfalt kopóréteg,
— Csapadékcsatorna rekonstrukció
— Ivóvízvezeték rekonstrukció
Fő tárgy: 45233140; 71220000
A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza, valamennyi rész esetében, továbbá a karakterkorlátra való tekintettel a megküldött Ajánlattételi felhívásban részletezettek szerint.

Hivatkozás
További információk
I) "VII.2.2) A módosítás okai" szakasz folytatása
Megrendelő a terv szerinti létesítmény megvalósítását leállította, kérte a vállalkozót a további teljes gyökérzet feltárására, valamint a tervezőt, a feltárásokat követően a tervmódosításra. A tervmódosítás érinti azon külön megkötött vállalkozási szerződést, mely a VMK előtti tér előregyártott látszóbeton elmeinek gyártására és beépítésére kötöttek a felek. A kiviteli tervek módosításra kerültek az Önkormányzat megrendelésében, melyet vállalkozó 2019. augusztus 13-án kapott meg. A módosított kiviteli tervek elkészültéig ismeretlen voltak mind a parkoló, mind a tér kapcsolódó magassági szintjei, ezért vállalkozó a módosított kiviteli tervek hiányában a tér építését a tervezett ütemezésnek megfelelően folytatni nem tudta. A platánfasor megóvására tett változtatások, tervmódosítás hátráltatta a kivitelezés előrehaladását, akadályozta annak határidőben történő befejezését. A műszaki ellenőr igazolás alapján az akadályoztatással érintett időtartam 60 nap.
Többet mutasson
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. 141. § (4) bekezdésében c) pontjában előírtaknak megfelel, azaz, hogy az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
— a ca) pont szerint a módosítást a fentiek alapján olyan körülmény tette szükségessé, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
— a cb) pont alapján a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
— a cc) pontban előírt feltétel teljesül, mivel jelen módosítás a vállalkozói díj változását nem eredményezi.
II) A szerződésmódosítás aláírásának dátuma:
30.8.2019
Forrás: OJS 2019/S 205-498523 (2019-10-18)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-10-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 143 178 383 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-28 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-31 📅
Kezdeti időpont: 2019-07-31 📅
Végdátum: 2019-09-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 211-515150
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 202-490217
HL-S szám: 211
További információk
I) A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 30.9.2019 II) VII.2.2) pont folytatása: ....A szintezés után megállapításra került, hogy a meglévő – és terv szerint maradó betonburkolat az 5. és 12. számú keresztszelvények által határolt területen (mely a tér dél-nyugati harmada) – figyelembe véve a beépítendő aszfaltrétegek vastagságát – magas. A tér ezen a részén a kivitelezési munkákat folytatni Vállalkozó nem tudja, kérte a Megrendelőt, hogy a Tervező határozza meg a műszaki megoldást. A tárgyban Megrendelő helyszíni egyeztetést hívott össze 28.8.2019 napján. Megrendelő a tér délnyugati részének bontási- és építési munkálatainak terv szerinti megvalósítását leállította, kérte a tervezőt a tér teljes területének ismételt felszintezésére, amennyiben szükséges a tervmódosításra. a feltárásokat követően a tervmódosításra. A műszaki ellenőr 28.8.2019-i nyilatkozatában a Vállalkozó akadályoztatását megállapította. 4.9.2019-én újabb helyszíni bejárásra került sor, ahol megállapításra került a szintfelmérési adatokból, hogy a kiviteli terv módosítása szükséges, melynek tartalmaznia kell az energiaellátási és közvilágítási terv módosítását is, mivel a Megrendelő igényeinek megfelelően a rendezvényszekrény a tér déli oldalára kerül áthelyezésre. továbbá a tér délnyugati harmadának magassági adatai miatt a pályaszerkezetet módosítani szükséges, valamint Megrendelő a sátorrögzítő elemek elhagyása mellett döntött. Módosítás jogcíme: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. 141. § (2) bekezdésében b) pontjában előírtaknak megfelel, azaz az értéknövekedés nem éri el a 15 %-os mértéket, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A határidő módosítás vonatkozásában a Felek figyelembe vették a Közbeszerzési Döntőbizottság D.427/15/2018. sz. határozatában rögzítetteket, azaz a határidő módosítást a Kbt. 141. $ (3) bekezdésben előírtak szerint az érték változással összefüggő elemnek tekintik.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: 6. konzultáció - 1. rész - A Városi Sportcsarnok előtti tér felújítása vállalkozási szerződés keretében

Hivatkozás
További információk
I) A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 30.9.2019
VII.2.2) pont folytatása:
....A szintezés után megállapításra került, hogy a meglévő – és terv szerint maradó betonburkolat az 5. és 12. számú keresztszelvények által határolt területen (mely a tér dél-nyugati harmada) – figyelembe véve a beépítendő aszfaltrétegek vastagságát – magas. A tér ezen a részén a kivitelezési munkákat folytatni Vállalkozó nem tudja, kérte a Megrendelőt, hogy a Tervező határozza meg a műszaki megoldást.
Többet mutasson
A tárgyban Megrendelő helyszíni egyeztetést hívott össze 28.8.2019 napján.
Megrendelő a tér délnyugati részének bontási- és építési munkálatainak terv szerinti megvalósítását leállította, kérte a tervezőt a tér teljes területének ismételt felszintezésére, amennyiben szükséges a tervmódosításra. a feltárásokat követően a tervmódosításra.
Többet mutasson
A műszaki ellenőr 28.8.2019-i nyilatkozatában a Vállalkozó akadályoztatását megállapította.
4.9.2019-én újabb helyszíni bejárásra került sor, ahol megállapításra került a szintfelmérési adatokból, hogy a kiviteli terv módosítása szükséges, melynek tartalmaznia kell az energiaellátási és közvilágítási terv módosítását is, mivel a Megrendelő igényeinek megfelelően a rendezvényszekrény a tér déli oldalára kerül áthelyezésre. továbbá a tér délnyugati harmadának magassági adatai miatt a pályaszerkezetet módosítani szükséges, valamint Megrendelő a sátorrögzítő elemek elhagyása mellett döntött.
Többet mutasson
Módosítás jogcíme: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. 141. § (2) bekezdésében b) pontjában előírtaknak megfelel, azaz az értéknövekedés nem éri el a 15 %-os mértéket, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A határidő módosítás vonatkozásában a Felek figyelembe vették a Közbeszerzési Döntőbizottság D.427/15/2018. sz. határozatában rögzítetteket, azaz a határidő módosítást a Kbt. 141. $ (3) bekezdésben előírtak szerint az érték változással összefüggő elemnek tekintik.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. szerint.
Forrás: OJS 2019/S 211-515150 (2019-10-28)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-01-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 117 010 832 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-01-02 📅
Közzététel dátuma: 2020-01-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 002-001114
HL-S szám: 2
További információk
I) A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 15.10.2019. II) VII.2.2) A módosítás okai pont folyt. Művelődési Központ előtti tér átépítése tárgyú szerződésben az előregyártott látszóbeton elemeknél tervmódosítás vált szükségessé az alábbi betonelemek esetében: Fi. F2. F3. F4. FS. F6. Pl. P2. P3. VI. V2. V5. Ú20. ÚU21. U22. U23. Ú24. UÚ25. L18. jelü elemeknél, A megjelölt tervmódosítás a Felek között létrejött szerződés teljesítését 15 akadályozza azáltal, hogy Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti tér átépítése tárgyú munka – a betonelemek alépítményeinek építését tartalmazó – jelen vállalkozási szerződés keretében megvalósuló munkálatokra épül. azzal műszakilag szorosan összefügg. A kiviteli tervek módosításra kerültek az Önkormányzat megrendelésében. melyet Vállalkozó 19.7.2019-én kapott meg.A tervmódosítással vált megkezdhetővé az elemek gyártmánytervének elkészítése. majd azt követően a betonelemek gyártása.A Vállalkozó az elemek legyártatását és a beépítését az első szerződésmódosítás alapján 30.10.2019 napjáig vállalta. Az elemek speciális gyártására tekintettel a Megrendelő más szerződéséhez kapcsolódóan az abban érintett Vállalkozó a korábban megkötött beszállítói szerződést módosította,azonban a gyártó a módosított elemek elkészítését és szállítását 15.12.2019-éig terjedő határidővel vállalta azzal,hogy kapacitásai függvényében előteljesítését biztosít.Az előteljesítés elmaradása miatt a Megrendelő a jelen beruházással párhuzamosan folyó fejlesztés vállalkozási szerződését módosította úgy. hogy a kivitelezési munkákat 15.10.2019 napján felfüggesztette és a kivitelezésre alkalmas munkaterületet legkorábban 31.3.2020 napján biztosítja ismételten az adott Vállalkozó részére. A szerződésmódosítás szerint a Vállakozó 15 naptári napos határidővel vállalta a látszóbeton elemek beépítését és a kivitelezés készre jelentését. Tekintettel arra,hogy a párhuzamosan folyó fejlesztés előrehaladása és befejezése a fent bemutatott módon érinti a Felek között létrejött szerződés teljesítését, így a Felek a jelen szerződés a párhuzamosan folyó beruházás módosításával egyező módon kívánják módosítani. A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy 15.4.2019 napjáig a kivitelezési munkákat befejezi és az átadás-átvételi eljárást megkezdi. A Felek megállapodtak továbbá abban, hogy a téli időjárási viszonyok figyelembe vételével a munkavégzés teljesítését leghamarabb 31.3.2020 napját követően folytatják. Felek megállapodnak, hogy a munkaterület őrzése, valamint vagyon- és felelősségbiztosítása Vállalkozó feladata. Megrendelő a munkaterületért semminemű felelősséget nem vállal. Módosítás jogcíme: Kbt.141.§ (4) bek.c) — ca) pont szerint a módosítást a fentiek alapján olyan körülmény tette szükségessé. amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzésében a Megrendelő által más beruházásra kötött Vállalkozási Szerződés miatt került akadályoztatásra, azáltal, hogy az abban a szerződésben tervmódosítás és a speciális látszóbeton elemek gyártási folyamatának újra ütemezése vált szükségessé.Vállalkozó így a párhuzamosan folyó beruházással összhangban tudja csak a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, — cb) pont alapján a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. tekintettel arra, hogy a műszaki tartalomban módosítás nem történik. A módosított teljesítési határidő meghatározásakor a Felek figyelembe vették a látszóbeton elemek gyártási határidejét,valamint a kivitelezésre alkalmas időjárási viszonyokat. A módosítás során a teljesítési határidőt úgy állapították meg. hogy az 1. sz. módosításban figyelembe vett időtartam ne változzon. csupán a gyártási és kivitelezésre nem alkalmas időszak alatt a munkavégzés felfüggesztését nem vették figyelembe a teljesítési idő számításánál.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezési tervdokumentációk - 5. konzultációs elj. - 2.rész - 2. sz.mód
Rövid leírás:
2. rész: Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi
Művelődési Központ előtti tér átépítése (I/1.)
A tervezési terület a Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ (VMK) homlokzatától indul, két oldal körbeöleli
Azt, a déli oldalon a főiskola homlokzata határolja, keleten és északon a Landorhegyi út és a Madách Imre utca szegélyezi.
— 8 cm vtg. nagyelemes beton térkő, 60/90/8 cm, 15/60/8 cm, többféle felületi struktúrával vagy színben,
— 3 cm NZ 2/4 bazalt zúzalék fektető réteg,
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és
Útügyi Osztály ZA/ÚO/NS/A/434/17/2018. számú jogerős útépítési engedélye alapján.
— 8 cm beton térkő burkolat (pl.: Semmelrock City Top),
A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza, valamennyi rész
Esetében, továbbá a karakterkorlátra való tekintettel a megküldött Ajánlattételi felhívásban részletezettek szerint.

Hivatkozás
További információk
I) A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 15.10.2019.
II) VII.2.2) A módosítás okai pont folyt.
Művelődési Központ előtti tér átépítése tárgyú szerződésben az előregyártott látszóbeton elemeknél tervmódosítás vált szükségessé az alábbi betonelemek esetében: Fi. F2. F3. F4. FS. F6. Pl. P2. P3. VI. V2. V5. Ú20. ÚU21. U22. U23. Ú24. UÚ25. L18. jelü elemeknél, A megjelölt tervmódosítás a Felek között létrejött szerződés teljesítését 15 akadályozza azáltal, hogy Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti tér átépítése tárgyú munka – a betonelemek alépítményeinek építését tartalmazó – jelen vállalkozási szerződés keretében megvalósuló munkálatokra épül. azzal műszakilag szorosan összefügg. A kiviteli tervek módosításra kerültek az Önkormányzat megrendelésében. melyet Vállalkozó 19.7.2019-én kapott meg.A tervmódosítással vált megkezdhetővé az elemek gyártmánytervének elkészítése. majd azt követően a betonelemek gyártása.A Vállalkozó az elemek legyártatását és a beépítését az első szerződésmódosítás alapján 30.10.2019 napjáig vállalta.
Többet mutasson
Az elemek speciális gyártására tekintettel a Megrendelő más szerződéséhez kapcsolódóan az abban érintett Vállalkozó a korábban megkötött beszállítói szerződést módosította,azonban a gyártó a módosított elemek elkészítését és szállítását 15.12.2019-éig terjedő határidővel vállalta azzal,hogy kapacitásai függvényében előteljesítését biztosít.Az előteljesítés elmaradása miatt a Megrendelő a jelen beruházással párhuzamosan folyó fejlesztés vállalkozási szerződését módosította úgy. hogy a kivitelezési munkákat 15.10.2019 napján felfüggesztette és a kivitelezésre alkalmas munkaterületet legkorábban 31.3.2020 napján biztosítja ismételten az adott Vállalkozó részére. A szerződésmódosítás szerint a Vállakozó 15 naptári napos határidővel vállalta a látszóbeton elemek beépítését és a kivitelezés készre jelentését. Tekintettel arra,hogy a párhuzamosan folyó fejlesztés előrehaladása és befejezése a fent bemutatott módon érinti a Felek között létrejött szerződés teljesítését, így a Felek a jelen szerződés a párhuzamosan folyó beruházás módosításával egyező módon kívánják módosítani. A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy 15.4.2019 napjáig a kivitelezési munkákat befejezi és az átadás-átvételi eljárást megkezdi. A Felek megállapodtak továbbá abban, hogy a téli időjárási viszonyok figyelembe vételével a munkavégzés teljesítését leghamarabb 31.3.2020 napját követően folytatják. Felek megállapodnak, hogy a munkaterület őrzése, valamint vagyon- és felelősségbiztosítása Vállalkozó feladata. Megrendelő a munkaterületért semminemű felelősséget nem vállal.
Többet mutasson
Módosítás jogcíme: Kbt.141.§ (4) bek.c)
— ca) pont szerint a módosítást a fentiek alapján olyan körülmény tette szükségessé. amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzésében a Megrendelő által más beruházásra kötött Vállalkozási Szerződés miatt került akadályoztatásra, azáltal, hogy az abban a szerződésben tervmódosítás és a speciális látszóbeton elemek gyártási folyamatának újra ütemezése vált szükségessé.Vállalkozó így a párhuzamosan folyó beruházással összhangban tudja csak a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni,
Többet mutasson
— cb) pont alapján a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. tekintettel arra, hogy a műszaki tartalomban módosítás nem történik. A módosított teljesítési határidő meghatározásakor a Felek figyelembe vették a látszóbeton elemek gyártási határidejét,valamint a kivitelezésre alkalmas időjárási viszonyokat.
Többet mutasson
A módosítás során a teljesítési határidőt úgy állapították meg. hogy az 1. sz. módosításban figyelembe vett időtartam ne változzon. csupán a gyártási és kivitelezésre nem alkalmas időszak alatt a munkavégzés felfüggesztését nem vették figyelembe a teljesítési idő számításánál.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2020/S 002-001114 (2020-01-02)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Dunántúl Nyugat-Dunántúl Zala
Termékek/szolgáltatások:
Építkezési szerkezetek és anyagok;... Építőanyagok és kapcsolódó termékek Építkezési anyagok Útépítési anyagok Bitumen és aszfalt Aszfalt Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Mérnöki és építési munkák Hidak, alagutak, aknák és aluljárók...