A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján

Nemzeti Sportközpontok

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-05-30. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-04-13.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2018-04-13 Ajánlati felhívás
2018-05-29 További információk
2018-12-14 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2020-09-08 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2018-04-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Stadion építése
Rövid leírás:
A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Stadion építése 📦
További CPV-kód: Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Nemzeti Sportközpontok
Postacím: Hermina út 49.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.mnsk.hu 🌏
E-mail: rkorpas@mnsk.hu 📧
Telefon: +36 14714298 📞
Fax: +36 14714120 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-04-13 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-30 📅
Közzététel dátuma: 2018-04-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 075-166142
HL-S szám: 75
További információk
II.2.5: Ár: 1. Ajánlati ár - nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) (nettó Ft; 2. Építésszervezési terv részei: 2.1 Építés technológiai terv; 2.2 Gépszükségleti terv; 2.3 Munkaerőterv; 2.4 A szerződés teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének terve a kivitelezési munka során; 2.5 Munkamenetterv. A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Az UEFA „Category 4” előírásainak megfelelő Bozsik Stadion kivitelezése, amely többek között az alábbiakat foglalja magában:
Beépítési paraméterek.
Telek területe: 70 111,00 m2.
Beépített alapterület: 8208,00 m2.
Hasznos alapterület: 7119 m2.
Szintterületi mutató: 0,202 m2/m2.
Bruttó szintterület: 14136 m2.
Építménymagasság: 14,60 m.
Kialakított zöldfelület: 23244 m2.
Burkolt terület: 30463 m2.
Ebből:
Térkőburkolat: 23725 m2.
Beton gyeprács: 5827 m2.
Murva: 992 m2.
Játéktér területe: 10032 m2.
Telken biztosított parkolószám: 537-20 %=438db.
Előregyártott vasbeton elemek: 1300 db.
Acélszerkezet: 670 tonna.
Monolit vasbeton szerkezet: 2700 m3.
Beruházás rövid ismertetése:
A létesítmény funkciója.
A stadion min. 8000 fő befogadására képes /UEFA Category 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított/, fedett lelátóból és az alatta tervezett szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy FSZ+3 emelet magas fejépületből áll.
Többet mutasson
A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport - technológiai területek, VIP, VVIP és kiszolgáló helyiségek funkcionálnak; a fejépület legfelső fedett, de oldalról részben nyitott szintjén a főkamera- és közvetítő állások, valamint a gépészeti terasz kerül elhelyezésre. Az épített pályavilágításnak alkalmasnak kell lenni HD minőségű közvetítésekhez.
Többet mutasson
A stadion beléptetési pontjai a szurkolók számára 2100 mm magas forgókapukon keresztül történik.
Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentációt rendelkezésre bocsátja, mely tartalmazza a stadionra vonatkozó részletes feltételeket.
Egyéb kivitelezést befolyásoló körülmények:
A vendégszurkolók bejutását egy, a MÁV személyforgalmat lebonyolító vasúti pálya fölött építendő acélszerkezet biztosítja majd. Ennek az építési területnek az átadását (vágányzár egyeztetése stb), műszaki ellenőrzését, átadás-átvételét úgy kell szervezni, hogy abban a MÁV részéről bevonni szükséges szereplőkkel való kapcsolattartást a Vállalkozó végzi a Megrendelő egyidejű tájékoztatásával és saját körben gondoskodik a MÁV-nak is megfelelő előírások, próbák, tesztek, dokumentációk, engedélyek beszerzéséről.
Többet mutasson
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Időtartam: 480 nap
További információk:
II.2.5: Ár: 1. Ajánlati ár - nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) (nettó Ft; 2. Építésszervezési terv részei: 2.1 Építés technológiai terv; 2.2 Gépszükségleti terv; 2.3 Munkaerőterv; 2.4 A szerződés teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének terve a kivitelezési munka során; 2.5 Munkamenetterv. A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc u. 1–3., hrsz.: 168207.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó,alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Többet mutasson
2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.
Többet mutasson
Az igazolás módja:
1) Előzetes igazolás: Kbt. 69.§ (1) bek., ill. a 321/2015 Kr. 1.§ (1) és (7) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EKD), alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtás.
2) Ajánlatkérő a 321/2015 Kr. 2.§ (3) bek. a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az EKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő csak az EKD-t köteles benyújtani. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Többet mutasson
3) A kizáró okok igazolására felhívott ajánlattevő a kizáró okok hiányát a 321/2015 Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §,14. §, 15. §, 16. § -ának megfelelően köteles igazolni, ugyanakkor a 321/2015 Kr. 8. § ib), továbbá a 10. § gb) pontja kapcsán a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a hatályos pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos fogalma az irányadó, a nyilatkozatot ennek megfelelően kell megtenni.
Többet mutasson
A 321/2015 Kr. 26.§ (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét, valamint az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelmény teljesítésének követelményét. A magyarországi letelepedésű gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell csatolnia, a nem EU tagállamban letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásának megfelelő igazolást kell csatolnia. Előzetes igazolás: Kbt. 67. § (1),(3) bek., 321/2015 Kr. 1.§(1) és (7), 3. §.
Többet mutasson
4) Öntisztázás lehetősége: Kbt. 64. § (1)-(2) bek.
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Előzetes igazolás: Kbt. 69.§ (1) ill. a 321/2015 Kr. 1.§ (1) az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EKD), alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolni szükséges az alábbiakat:
Többet mutasson
P1).
Kbt. 65.§ (1) a), 321/2015 Kr. 19.§ (1) b):csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, adatait az ajánlatkérő maga ellenőrzi.
Többet mutasson
Ha ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.
Többet mutasson
P2).
Kbt. 65.§ (1) a), 321/2015 Kr. 19.§ (1) a): csatolni kell ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napján létező, és a vizsgált időszakban - a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban -megszűnt pénzforgalmi számlájára (vagy alszámlájára) vonatkozó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: vezetett pénzforgalmi számla száma, számlanyitás dátuma, volt-e a felhívás feladását megelőző 24 (huszonnégy) hónapban bármelyik számlán egynél több alkalommal 30 (harminc) napot meghaladó sorba állítás. Külön cégszerű nyilatkozat, amelyben megadja az ajánlati felhívás feladásának napján létező, és az addig már megszűnt valamennyi pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézményt, továbbá a nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a felsorolt pénzforgalmi számlákon túl, más pénzforgalmi számlával nem rendelkezik.
Többet mutasson
Sorbaállítás fogalmán ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában foglaltakat érti. Ajánlattevőnek kizárólag a cégkivonatban szereplő számláiról kell nyilatkoznia.
P3) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő, mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése, továbbá a P1) és P3) minimumkövetelmények esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben:
P1) Az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 3,5 milliárd forintot.
Többet mutasson
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától - vagy ha a számlanyitás később történt a számlanyitás napjától - visszafelé számított 24 (huszonnégy) hónapon belül 30 (harminc) napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Többet mutasson
P3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.
— a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem érte el a nettó 4,5 milliárd forintot,
— a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele a három évben összesen nem érte el a nettó 3,5 milliárd forint összeget.
Műszaki és szakmai képességek:
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. § (2) és 24 § (2) bek. Ajánlatkérő felhívjaazajánlattevők figyelmét,hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság előzetes igazolására.A Korm.rend. 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő előírja,hogy a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolni szükséges:
M1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 8 év (96 hónap) legjelentősebb építési beruházásait cégszerű nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3)-(5) bek.-i szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.A referenciák kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (2a) bek. b) pontjában foglaltakra.
Többet mutasson
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a következő adatokat: az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (a sikeres műszaki átadás-átvétel - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét) és helyét, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Többet mutasson
A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát vagy e-mai címét.
Többet mutasson
Közhasználatú épület alatt az ajánlatkérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában található előírásoknak megfelelő építmények közül az alábbi funkciójúval bírókat fogadja el: múzeum, rendezvényközpont, művelődési központ, színház, hangversenyterem, könyvtár, közigazgatási, igazságszolgáltatási vagy ügyészségi célú épület, üzletközpont, szabadidőközpont, sportlétesítmény.
Többet mutasson
Magasépítési létesítmény alatt az ajánlatkérő olyan építményt ért, amely a terepszint feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre.
Bruttó szintterület alatt Ajánlatkérő az építmény összes beépített szintjének vízszintes vetületen értelmezett területét érti.
Hasznos alapterület alatt Ajánlatkérő az OTÉK 1. számú melléklet 46. pontjában foglalt fogalmat érti.
M2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket iskolai oklevél, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, adott esetben kamarai regisztráció igazolásának benyújtásával.
Többet mutasson
Ajánlattevő nyertessége esetén az (A), (B), (C) pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rend. 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Többet mutasson
A műszaki,illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6),(7) és (11) bek. is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik:
M1) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 8 évben (96 hónapban) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven (132 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciákkal:
(A) legalább 5000 (ötezer) m2 hasznos alapterületű közhasználatú épület kivitelezésére vonatkozó referenciával,
(B) legalább 1 db olyan magasépítési létesítmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amely magasépítési létesítmény legalább 3500 fő befogadására alkalmas;
(C) legalább 1 db, olyan magasépítési létesítmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amely magasépítési létesítmény legalább 350 tonna acélszerkezet beépítést tartalmazott.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható, illetve az egyes referenciakövetelményeket [(A)-(C)] eltérő referenciamunkával is lehet igazolni.
Többet mutasson
Ajánlatkérő elfogadja az olyan referenciát is, amely esetében a műszaki átadás-átvétel teljes körűen megtörtént, azonban a jótállási időszak még tart, valamint elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, amennyiben az alkalmassági minimumkövetelményként előírt követelményeket az ajánlattevő, illetve a kapacitást nyújtó szervezet teljesítette.
Többet mutasson
M2) az alábbi szakemberekkel:
(A) 1 fő MV-É szakember, aki részt vett legalább egy db, min. 1500 m2, küzdőtér nélkül számított hasznos szintterületű, fűtött épületrészt tartalmazó, sikeres átadás-átvétellel lezárt sportlétesítmény beruházás megvalósításában;
(B) 1 fő MV- ÉG szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik;
(C) 1 fő MV- ÉV szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 24 hónap gyakorlattal rendelkezik;
(D) 1 fő, minőségmenedzsment vagy minőségügyi szakmérnök vagy minőségbiztosítási szakmérnök végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések minőségirányításának vezetésében legalább 24 hónap gyakorlattal rendelkezik.
Az (A)-(D) szakember esetében elvárás a felsőfokú végzettség, továbbá az (A)-(C) szakember esetén a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerinti jogosultság, vagy azzal egyenértékű regisztráció (névjegyzékbe vétel). Építőipari kivitelezések minőségirányítása alatt Ajánlatkérő a szakember azon tevékenységet érti, amely arra irányul, hogy a kivitelezés kapcsán irányadó minőségirányítási rendszerek kiépítése, működtetése, irányítása a jogszabályoknak és a szerződésben meghatározottaknak megfelelően történjen.
Többet mutasson
Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető, a szakemberek között az átfedés nem megengedett.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
A nyertes ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának a szerződés teljesítése során rendelkezni kell:ISO9001, MSZ28001 (OHSAS18001),és ISO14001 szerint tanúsítvánnyal,vagy ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal,intézkedéssel.
Szerződést megerősítő biztosítékok:
— előleg-visszafizetési,
— teljesítési,
— jótállási.
Részletek a szerződés tervezetben.
Jótállás 36 hónap.
Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási és szerződésszegési.
Fizetési felt:
— 5 % előleg igényelhető,
— vállalkozási díj fizetése havi százalékos felmérés alapján,
— végszámla 10 %.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a)2017. évi CL. törvény
b)2007. évi CXXVII. törvény
c)2011. évi CXCV. törvény
d)2013. évi V. törvény
e)2015. évi CXLIII. törvény
f)322/2015 (X. 30.) Korm.rend.
Az ajánlattétel,az elszámolás,valamint a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF),továbbá külön is felhívjuk a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm.rend. 32/B.§-ban foglalt rendelkezésekre.A részletes feltételeket a közbesz.dok. tartalmazzák.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-05-30 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló
További információk:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
Többet mutasson
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. részszempont: Építésszervezési terv
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Az ár súlyozása: 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15494
Más típusú ajánlatkérő: költségvetési szerv
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Korpás Rudolf
A vevő profiljának címe: http://www.mnsk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ 🌏
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1046
Kapcsolattartó pont: Dudás Györgyné
Telefon: +36 14714291 📞
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu 📧
Fax: +36 14714290 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
Postacím: Istvánmezei út 1–3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emelet 116. iroda

Hivatkozás
További információk
1) 322/2015.(X.30.) Korm. rend. 26. § alapján all risk építési-szerelési biztosítás megkötése követelmény 500 M Ft/év és 100 M Ft/kár összeg értékig.
2) Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján: projekt finanszírozásáról való döntés folyamatban van. Ha a fedezet nem, vagy nem a szükséges mértékben fog rendelkezésre állni, akkor az AK ezt egy olyan ellenőrzési körükön kívül eső, jövőbeli bizonytalan eseménynek tekinti, amely miatt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Többet mutasson
3) A Közbeszerzési Dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap az I/3)pontban található címen érhető el.
4.) A Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti esetben a hiánypótlás egy alkalommal biztosított.
5.) AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csatolja a hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezzel egyenértékű dokumentum másolatát, továbbá AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.
Többet mutasson
6) Helyszíni bejárás időpontja: 2018. május 4. 10:00 óra. Találkozás helye: Budapest, XIX. Puskás Ferenc u. 1-3. Hrsz. 1-3.
7.) AT csatolja a Kbt. 66. § (4)-(6) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
8.) Az árazott költségvetés és az Építésszervezési terv a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősül. AK az öt alszemponton belül vizsgálati elemeket határozott meg, melynek részletes feltételei a KD-ban találhatóak.
9.) Részajánlattétel kizárt. Az AT által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, azok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A bontás területe és a bontási munkák szervesen illeszkednek az építéshez, illetőleg a hozzáférések, munkaterületek, építési útvonalak folyamatos biztosítása elengedhetetlen (organizáció). Nem lehetséges, hogy a megvalósítás több egymástól független résztvevő kivitelezésében valósuljon meg. A munkák környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásai miatt elvárás, hogy a kárfelelősség egyértelműen tisztázott és biztosított legyen. Pénzügyileg releváns, hogy egy kivitelező esetében biztosítható a költségminimumra törekvés a megbízható minőségbiztosítás mellett, ami további esetleges műszaki kockázatokat is redukál, adott esetben pedig ki is zár.
Többet mutasson
10.) Ajánlati biztosíték nincs.
11.) A III.1.2 és III.1.3 pontban előírt alkalmassági igazolásokat csak a Kbt. 69. § szerinti AK felhívásra kell csatolni. AK dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
12.) FAKSZ: dr. Kiss László (00172), e-mail: kiss.laszlo@bmsk.hu
13.) A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (7) és 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített AT elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja AK.
Többet mutasson
14.) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
15.) Csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti példányát. Iratjegyzék a KD V. fejezetében van.
16) Pontszámtartomány: 0-10 pont. Módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont és alszempontjai: pontkiosztás és egyenes arányosítás.
17) AK. ajánlatkérő, AT: ajánlattevő, KD: közbeszerzési dokumentumok
18) AK szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2018/S 075-166142 (2018-04-13)
További információk (2018-05-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-05-29 📅
Benyújtási határidő: 2018-06-11 📅
Közzététel dátuma: 2018-06-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 103-234743
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 075-166142
HL-S szám: 103
További információk
Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (3) bekezdésre tekintettel módosítja az ajánlattételi határidőt.
Forrás: OJS 2018/S 103-234743 (2018-05-29)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-12-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 799 254 181 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Telefon: +36 14714129 📞
Fax: +36 14714103 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-12-14 📅
Közzététel dátuma: 2018-12-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 243-554146
HL-S szám: 243
További információk
Ajánlattevők: 1. ajánlat: Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11. Adószáma: 10578863-2-19 2. ajánlat: Közös ajánlattevő neve: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. Székhelye: 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. Adószáma: 12073601-2-13 Közös ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft. Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. Adószáma: 11469830-2-44 A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontás; organizáció; zsaluzás és állványozás; irtás, föld- és sziklamunka; síkalapozás; mélyalapozás; helyszíni beton és vasbeton munka; előregyártott elemek elhelyezése; falazás és egyéb kőművesmunka; fém- és könnyű épületszerkezet szerelése; vakolás és rabicolás; szárazépítés; aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat; bádogos munkák; nyílászáró és épületlakatos-szerkezetek; felületképzés; szigetelés; árnyékolók beépítése; beépített berendezési tárgyak elhelyezése; beépített szállító- és emelőberendezések; víz és csatornahálózat; tüzivíz hálózat; csapadékvíz elvezető hálózat; wavin esővíz elvezetés; szellőzés; kazán gázellátás; fűtés-hűtés kazánház; fűtés-hűtés; fan-coilok légtechnikai elemei; építéshelyi berendezések; tartószerkezetek; elektromos kábelek, vezetékek; erősáramú szerelvények; lámpatestek; elektromos elosztó szekrények; földelés, villámvédelem, eph - hálózat; pályavilágítás; tűzjelző rendszer; behatolásjelző rendszer; mlsz beléptető; beléptető rendszer; mlsz cctv; cctv stadion térfigyelés; it rendszer; kábelek, szerelés; automatika kapcsolószekrények; ddc alállomások, adatpontok; gépészeti automatika elemek; szolgáltatások; av rendszerek; csapadékvíz; vízellátás; közlekedés telken belül; közlekedés telken kívül; tájépítészet bontás; tájépítészet építési munkák; sporttechnológia; kút; konyhatechnológia; orvostechnológia; mobíliák; gyalogos felüljáró építési munkái; gyalogos felüljáró elektromos munkái; járulékos bontási, útépítési munkák; biztosító berendezés kábel kiváltás; fakivágás; gyalogátkelő világítása; elmű oszlop áthelyezés; közvilágítás.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Beépítési paraméterek
Telek területe: 70 111,00 m
Beépített alapterület: 8208,00 m
Hasznos alapterület: 7119 m
Szintterületi mutató: 0,202 m
Bruttó szintterület: 14 136 m
Építménymagasság: 14,60 m
Kialakított zöldfelület: 23 244 m
Burkolt terület: 30 463 m
Térkőburkolat: 23 725 m
Beton gyeprács: 5827 m
Murva: 992 m
Játéktér területe: 10 032 m
Telken biztosított parkolószám: 537-20%=438 db
Előregyártott vasbeton elemek: 1300 db
Acélszerkezet: 670 tonna
Monolit vasbeton szerkezet: 2700 m
A létesítmény funkciója
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc u. 1–3., HRSZ.: 168207

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Építésszervezési terv
Ár (súlyozás): 70

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-12-06 📅
Név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Postacím: 510-es Fő út 26.
Postai város: Dunavarsány
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország 🇭🇺
Pest 🏙️
Név: West Hungária Bau Kft.
Postacím: Vendel Park, Huber u. 1.
Postai város: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
A beszerzés teljes értéke: 11 799 254 181 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők:
1. ajánlat:
Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Adószáma: 10578863-2-19
2. ajánlat:
Közös ajánlattevő neve: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Székhelye: 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26.
Adószáma: 12073601-2-13
Közös ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Adószáma: 11469830-2-44
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Bontás; organizáció; zsaluzás és állványozás; irtás, föld- és sziklamunka; síkalapozás; mélyalapozás; helyszíni beton és vasbeton munka; előregyártott elemek elhelyezése; falazás és egyéb kőművesmunka; fém- és könnyű épületszerkezet szerelése; vakolás és rabicolás; szárazépítés; aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat; bádogos munkák; nyílászáró és épületlakatos-szerkezetek; felületképzés; szigetelés; árnyékolók beépítése; beépített berendezési tárgyak elhelyezése; beépített szállító- és emelőberendezések; víz és csatornahálózat; tüzivíz hálózat; csapadékvíz elvezető hálózat; wavin esővíz elvezetés; szellőzés; kazán gázellátás; fűtés-hűtés kazánház; fűtés-hűtés; fan-coilok légtechnikai elemei; építéshelyi berendezések; tartószerkezetek; elektromos kábelek, vezetékek; erősáramú szerelvények; lámpatestek; elektromos elosztó szekrények; földelés, villámvédelem, eph - hálózat; pályavilágítás; tűzjelző rendszer; behatolásjelző rendszer; mlsz beléptető; beléptető rendszer; mlsz cctv; cctv stadion térfigyelés; it rendszer; kábelek, szerelés; automatika kapcsolószekrények; ddc alállomások, adatpontok; gépészeti automatika elemek; szolgáltatások; av rendszerek; csapadékvíz; vízellátás; közlekedés telken belül; közlekedés telken kívül; tájépítészet bontás; tájépítészet építési munkák; sporttechnológia; kút; konyhatechnológia; orvostechnológia; mobíliák; gyalogos felüljáró építési munkái; gyalogos felüljáró elektromos munkái; járulékos bontási, útépítési munkák; biztosító berendezés kábel kiváltás; fakivágás; gyalogátkelő világítása; elmű oszlop áthelyezés; közvilágítás.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2018/S 243-554146 (2018-12-14)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-09-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 799 254 181 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-08 📅
Közzététel dátuma: 2020-09-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 177-424844
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 243-554146
HL-S szám: 177
További információk
1) A II.2.7) és VII.1.5) pontokban megadott időtartamok naptári napokban értendők. 2) A szerződésmódosítás dátuma: 2020.9.1. 3) A VII.2.2) pont folytatása: (iii) Vállalkozó a munkaterület átvételét követően jelezte, hogy a Szerződés hatályba lépését követően rendelkezésére bocsájtott építési engedély hatályát meghosszabbító határozat, elsősorban az OTSZ változása miatt, a Szerződés mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció alapján elvégzendő gyártmánytervezés során jelentős többlet feladatai keletkeznek, mely a kivitelezés során is jelentős többletmunkákat eredményez; (iv) Megrendelő, a Vállalkozó élőfüves sportpályák építésének és karbantartásának területén szerzett kiemelkedő tapasztalata szerinti, a sporttechnológia tervfejezetet érintő, üzemeltetési és karbantartási szempontból is kedvezőbb, költséghatékonyabb javaslatai alapján felmerült igényeinek megfelelően, a kiviteli tervdokumentáció vonatkozó munkarészeinek felülvizsgálata vált szükségessé. A felülvizsgálat eredménye nincs hatással a vállalkozói díjra, ugyanakkor a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Megrendelői Ütemterv ’Játéktér pályaszerkezet, füvesítéssel együtt’ részhatáridőt érinti; (v) Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletére a veszélyhelyzet kihirdetéséről, Felek rögzítik, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges egyes anyagok, termékek beszerzésének időigénye megnövekedett, a tervezett munkaerő-szükségletnek megfelelő létszám mérséklése elkerülhetetlenné vált. Felek a fentiek alapján megállapodnak a Szerződés az alábbiak szerinti módosításában. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosítás alapján az ellenérték növekedése nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti értékhatárt, valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés eredeti jellegéhez, továbbá a Szerződés műszaki tartamának változására tekintettel történő ellenérték módosítása összefügg a szerződéses határidő módosításával (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2)-(3) bekezdései alapján).
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján
Rövid leírás:
Telek területe: 70111,00 m
Monolit vasbeton szerkezet: 2700 m3
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest, XIX. Ker. Puskás Ferenc u. 1-3., hrsz.: 168207

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 11 799 254 181 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
1) A II.2.7) és VII.1.5) pontokban megadott időtartamok naptári napokban értendők.
2) A szerződésmódosítás dátuma: 2020.9.1.
3) A VII.2.2) pont folytatása:
(iii) Vállalkozó a munkaterület átvételét követően jelezte, hogy a Szerződés hatályba lépését követően rendelkezésére bocsájtott építési engedély hatályát meghosszabbító határozat, elsősorban az OTSZ változása miatt, a Szerződés mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció alapján elvégzendő gyártmánytervezés során jelentős többlet feladatai keletkeznek, mely a kivitelezés során is jelentős többletmunkákat eredményez;
Többet mutasson
(iv) Megrendelő, a Vállalkozó élőfüves sportpályák építésének és karbantartásának területén szerzett kiemelkedő tapasztalata szerinti, a sporttechnológia tervfejezetet érintő, üzemeltetési és karbantartási szempontból is kedvezőbb, költséghatékonyabb javaslatai alapján felmerült igényeinek megfelelően, a kiviteli tervdokumentáció vonatkozó munkarészeinek felülvizsgálata vált szükségessé. A felülvizsgálat eredménye nincs hatással a vállalkozói díjra, ugyanakkor a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Megrendelői Ütemterv ’Játéktér pályaszerkezet, füvesítéssel együtt’ részhatáridőt érinti;
Többet mutasson
(v) Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletére a veszélyhelyzet kihirdetéséről, Felek rögzítik, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges egyes anyagok, termékek beszerzésének időigénye megnövekedett, a tervezett munkaerő-szükségletnek megfelelő létszám mérséklése elkerülhetetlenné vált.
Többet mutasson
Felek a fentiek alapján megállapodnak a Szerződés az alábbiak szerinti módosításában.
Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosítás alapján az ellenérték növekedése nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti értékhatárt, valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés eredeti jellegéhez, továbbá a Szerződés műszaki tartamának változására tekintettel történő ellenérték módosítása összefügg a szerződéses határidő módosításával (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2)-(3) bekezdései alapján).
Többet mutasson
Forrás: OJS 2020/S 177-424844 (2020-09-08)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest
Szállítók:
Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. West Hungária Bau Kft.
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Szabadidő, sport, kultúra, szállás és... Sportlétesítmények kivitelezése Többcélú sportlétesítmények építése Stadion építése