Adásvételi keretszerződés az MTA ÁTK természettudományi kiállításának megvalósításához szükséges bemutató,kiállítási eszközök, interaktív multimédiás berendezések, és egyéb eszközök beszerzésére

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Adásvételi keretszerződés az MTA ÁTK természettudományi kiállításának megvalósításához szükséges bemutató,kiállítási eszközök, interaktív multimédiás berendezések, és egyéb eszközök beszerzésére.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-05-15. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-04-06.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft

Kicsoda?

• MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest
• Közép-Dunántúl › Fejér

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2018-04-06	Ajánlati felhívás
2018-04-17	További információk
2018-05-10	További információk
2018-07-17	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-08-27	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-12-04	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-07-06	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2018-04-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kiállítási bútor
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Árubeszerzések
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kiállítási bútor 📦
További CPV-kód: Kiállítási állványok 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Postacím: Brunszvik u. 2.
Postai irányítószám: 2462
Postai város: Martonvásár
Kapcsolat
Internetcím: http://www.agrar.mta.hu/ 🌏
E-mail: szekeres.zsolt@agrar.mta.hu 📧
Telefon: +36 209814400 📞
Fax: +36 22460213 📠
Dokumentumok URL-je: http://kozzetetel.mkbt.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-04-06 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-15 📅
Közzététel dátuma: 2018-04-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 068-150563
HL-S szám: 68
További információk

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Adásvételi keretszerződés keretében a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont természettudományi kiállításának megvalósításához szükséges bemutató és kiállítási eszközök, interaktív multimédiás berendezések beszerzése és ahhoz kapcsolódó installáció, valamint a működést szolgáló eszközök beszerzése és telepítése.

Ajánlatkérő a konkrét eszközöket és installációt eseti megrendelés alapján rendeli meg, a konkrét kiállítások megvalósulása szerint, nettó 170 000 000 Ft keretösszeg erejéig, 18 hónapos időtartamban.

Ajánlatkérő a keretösszeg 50 %- áig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlattevő feladatai Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján:

— Az MTA ATK Látogatóközpont valamennyi természettudományos kiállításának, 909 nm és a kültéri tanösvény, 1500 m, teljes körű megvalósítása: az egyes installációs eszközök (23 db információs tabló, 15 db interaktív eszköz, 4 db interaktív, speciális, adott témára fejlesztett szoftver, 4 db élményorientált, oktató-tudásfejlesztő interaktív kiterjesztett valóság alkalmazás fejlesztése, 1 db virtuális valóság alkalmazás fejlesztése, valamint játékok, posztamensek, játékasztalok), multimédiás informatikai eszközök, audiovizuális eszközök, IT-programozás, természettudományos animációk (6 db), természettudományos filmek (5 db), grafikák és fotók, természettudományi foglalkoztató és labor eszközök, berendezési tárgyak, valamint műtárgyak, 20 db makett, 30 db preparátum, 6 db természettudományos rekonstrukció, 1 db LED-es, műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő, szabályozható, többféle fényeloszlású, cserélhető lámpatestekkel felszerelt kiállításvilágítási rendszer beszerzésére és beszerelésére,

— Az MTA ATK Látogatóközpont működését szolgáló eszközök (8 fős irodai bútor, étkező asztal székekkel, foglalkoztató asztalok székekkel, foglalkoztató szekrények, laborasztalok székekkel, laborszekrények,, tájékoztatási eszközök, irodai berendezési tárgyak, étkező használati eszközök, takarítóeszközök, egyéb felszerelés, műszaki és technikai segédeszközök, informatikai eszközök, információs pult berendezési tárgyai) beszerzésére és telepítése.

A részletes műszaki tartalom és az eseti megrendelések szabályai a Közbeszerzési Dokumentumokban kerül meghatározásra (KD).

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

Időtartam: 18 hónap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bek. alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet - az annak részét képező mellékletekkel együtt - és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást is.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő javasolja, hogy a kizáró okok tekintetében az ajánlattevők valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése ne legyen korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen- a Kbt. 69.§ (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja. Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése, anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt alkalmassága igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága (közös ajánlattevő) a következőképpen igazolható:

P/1.

A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.-ének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §…

… (3) bek.-e szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.-ének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

… (7) bek.-e szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28.§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bek.-e alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek.-e alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (8) bek.-e alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.

A III.1.2) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a teljes nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 127 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bek.e alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő két szakaszban végzi: elsőként az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján, majd a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69.§ (4) szerinti bírálat körében kerül sor.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen- a Kbt. 69.§ (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmassági igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága (közös ajánlattevő) a következőképpen igazolható:

M/1.A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, legjelentősebb szállításainak ismertetése a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szállítás tárgya,

— a szállítás mennyisége,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3a) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira!

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A III.1.3) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak valamennyi alkalmassági feltétel esetén.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) alábbiakban ismertetett legalább 3 db interaktív természettudományos témájú múzeumi és/vagy látogatóközponti kiállítás berendezésére (műtárgyak beépítésében és interaktív eszközök beszerzésében tapasztalat), illetve megvalósítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciákkal, mely referenciák közül:

— M/1. 1.a) legalább 1 db min. 600 m

— M/1. b) legalább 1 db olyan kiállítás megvalósításra vonatkozó munka, amelyben komplex berendezés (beszerzés és telepítés) található (installációk,; preparátumok; természettudományos rekonstrukciók; interaktív egységek beszerzése, beépítése; speciális szoftverek fejlesztése; természettudományos filmek, fotók, grafikák elkészíttetése),

— M/1.1. c) legalább 1 db múzeumi gyakorlatban használatos LED-es világítási berendezés szállítását (kiépítését), amely műtárgyvédelmi szempontból is megfelelő (szabályozható működtető egységgel, többféle fényeloszlással rendelkezik).

M/1.2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) olyan élményorientált, oktatási jellegű, interaktív, tudásfejlesztő informatikai fejlesztésekre és/vagy szoftverlicenc-eladásra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciákkal, mely referenciák közül:

— M/1.2.a) legalább 2 db múzeumi és/vagy látogatóközponti kiállítás részeként működő interaktív kiterjesztett valóság alkalmazás,

— M/1.2.b) legalább 2 db saját fejlesztésű múzeumi/kiállítási tartalomkezelő és vezérlő keretrendszerre épülő alkalmazás telepítése és testreszabása múzeum és/vagy látogatóközpont részére.

Bemutatott referencia vagy referenciák az M/1.1.a, M/1.1.b. és M/1.1.c pontban meghatározott minimumkövetelmények közül többre, vagy valamennyire bemutatható.

Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjában, illetve a 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy 3 év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Nyertes ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér a KD-ban részletezettek szerint kerül alkalmazásra (a szerződéstervezet tartalmazza).

Nyertes ajánlattevő eseti megrendelésenként jogosult teljesítés igazolást követően számlát benyújtani a KD-ban részletezettek szerint.

Ajánlatkérő előleg igénybevételét nem biztosítja.

A kifizetés során a Kbt. 135.§(1), (5)-(6); Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.; Ptk.6:155.§ irányadók.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-05-15 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. II. em. 10.).
További információk: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1.Szállítási határidő (eseti megrendelést követően, megrendelt adott eszköz jellegéhez igazodóan, installálás nélkül naptári napban megadva (min. 7 – max. 120))
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.2. Installálási idő (leszállítást követően összesített beépítési idő naptári napban megadva (min. 5 – max. 20)
3. Jótállás (hónapban megadva min. 12 – max 36)
Az ár súlyozása: 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK16737
Más típusú ajánlatkérő: köztestületi költségvetési szerv
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szekeres Zsolt projektbiztos
A vevő profiljának címe: http://www.agrar.mta.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://kozzetetel.mkbt.hu 🌏
Ajánlatkérő neve: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postacím: Andrássy út 17. II. em. 10.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Kapcsolattartó pont: dr. Balog Tímea, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszáma: 00035
Telefon: +36 17961020 📞
E-mail: drbalog@mkbt.eu 📧
Fax: +36 17961001 📠
Ország: Budapest 🏙️
A vevő profiljának címe: http://www.agrar.mta.hu/ 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Az ajánlat formai követelményeire vonatkozóan a KD előírásait kell alkalmazni.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő (továbbiakban: AT)

— a Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatát eredeti példányban,

— a Kbt.66.§(4)bek. szerinti nyilatkozatát,

— a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap a 68.§ (4) bek. szerinti információkkal,

— a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatát - a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell,

— a Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatát,

— a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatát,

— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is - a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

3) Ajánlattevő ajánlatával együtt nyújtsa be a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy vagy személyek által aláírt, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt módon kitöltött ESPD-t. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (3) bek. előírja, hogy az AT az ESPD-ben tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4) Hiánypótlásra a Kbt. 71. § szak.-ban foglaltak alapján kerülhet sor, azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

5) A KD az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://kozzetetel.mkbt.eu fül alatt. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

6) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

7)Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb (legjobb érték-arány) ajánlat értékelési szempontot alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint. Alsó és felső határa: 1-10 pont; 1-2. ért.: fordított arányosítás, 3. ért: egyenes arányosítás KD I. 13. szerint.

8) A dokumentációban (KD) Ajánlatkérő további tájékoztatást nyújt.

9) Ajánlatkérő sem az önálló, sem a közös ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.

10) A jótállás kezdete az Ajánlatkérő által eseti megrendelésenként igazolt sikeres átadás-átvétel lezárulta.

11) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Ha a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni, úgy azt eredeti pld.-t kell becsatolni az ajánlatban.

12) A IV.2.6) pont: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári napban értendő.

13) A kifizetések esetén az átlátható szervezeti minőség vonatkozásában az alábbi szabályok is megfelelően alkalmazandók: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41.§ (6) bek., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. alpont.

14) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezéseket.

15) Kbt. 61.§ (4) bek. indok: A megrendelni kívánt termékek, és feladatok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, tekintve, hogy a kiállítás-berendezés egy olyan speciális feladat, melynek eszközei és az ahhoz kapcsolódó beüzemelési, beépítési feladatok egységes egészet képeznek. A megrendelni kívánt eszközök egyazon épületen belül valósulnak meg, így munkaszervezési szempontból, nagyon fontos, hogy egy vállalkozó koordinálja az egyes munkafázisokat. Jelen közbeszerzés tárgyának részegységekre bontása aránytalan többletköltséget eredményezhet, illetve a kivitelezés időbeli elhúzódásához vezethet, tekintve, hogy a kiállítási tárgyak beüzemelése, beépítése fontos sorrendiséget igényel. A több vállalkozó egyszerre egy helyen történő munkavégzése a vállalkozók munkavégzésbeli akadályozásához vezetne, tehát a munkaszervezés és a tárgyi kiállítás határidőben történő megvalósítása egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5.
Forrás: OJS 2018/S 068-150563 (2018-04-06)

További információk (2018-04-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Adásvételi keretszerződés az MTA ÁTK természettudományi kiállításának megvalósításához szükséges bemutató, kiállítási eszközök, interaktív multimédiás berendezések, és egyéb eszközök beszerzésére.

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Audiovizuális berendezések 📦

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Internetcím: http://www.agrar.mta.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-04-17 📅
Közzététel dátuma: 2018-04-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 077-171690
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 068-150563
HL-S szám: 77
Forrás: OJS 2018/S 077-171690 (2018-04-17)

További információk (2018-05-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Adásvételi keretszerződés az MTA ATK természettudományi kiállításának megvalósításához szükséges bemutató, kiállítási eszközök, interaktív multimédiás berendezések, és egyéb eszközök beszerzésére

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Telefon: +36 22569598 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-05-10 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-23 📅
Közzététel dátuma: 2018-05-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 091-206687
HL-S szám: 91
További információk

Ajánlatkérő módosítja továbbá a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. A módosító hirdetmény megjelenésével egyidejűleg Ajánlatkérő a módosított Közbeszerzési Dokumentumokat megküldi valamennyi a gazdasági szereplő részére, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, valamint az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Forrás: OJS 2018/S 091-206687 (2018-05-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-07-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Adásvételi keretszerződés az MTA ÁTK természettudományi kiállításának megvalósításához szükséges bemutató, kiállítási eszközök, interaktív multimédiás berendezések, és egyéb eszközök beszerzésére

A beszerzés teljes értéke: 176 040 123 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-07-17 📅
Közzététel dátuma: 2018-07-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 138-314909
HL-S szám: 138
További információk

1. Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. Székhely:8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. Adószám: 13063203-2-07 2.InnoTeq Kft. Székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 3. Adószám:13882804-2-02

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Ajánlatkérő a konkrét eszközöket és installációt estei megrendelés alapján rendeli meg, a konkrét kiállítások megvalósulása szerint, nettó 170 000 000,- HUF keretösszeg erejéig, 18 hónapos időtartamban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Szállítási határidő (eseti megrendelést követően, megrendelt adott eszköz jellegéhez igazodóan, installálás nélkül naptári napban megadva (min. 7- max. 120)
Installálási idő (leszállítást követően összesített beépítési idő naptári napban megadva (min. 5 - max. 20)
Jótállás (hónapban megadva min. 12 - max 36)
Ár (súlyozás): 70

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-07-06 📅
Név: InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Postacím: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 3.
Postai város: Pécs
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 72769102 📞
E-mail: info@innoteq.hu 📧
Ország: Baranya 🏙️
Internetcím: http://www.innoteq.hu/ 🌏
A beszerzés teljes értéke: 176 040 123 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

1. Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.

Székhely:8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.

Adószám: 13063203-2-07

2.InnoTeq Kft.

Székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 3.

Adószám:13882804-2-02

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § alapján
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó utca 5.
Forrás: OJS 2018/S 138-314909 (2018-07-17)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-08-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 176 040 123 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-08-27 📅
Közzététel dátuma: 2019-08-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 166-406652
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 138-314909
HL-S szám: 166
További információk

2.InnoTeq Kft. Székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 3. Adószám:13882804-2-02 Szerződésmódosítás időpontja: 17.6.2019

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Adásvételi keretszerződés az MTA ÁTK természettudományi kiállításának megvalósításához szükségesbemutató,kiállítási eszközök, interaktív multimédiás berendezések, és egyéb eszközök beszerzésére
Rövid leírás:

Ajánlatkérő a konkrét eszközöket és installációt estei megrendelés alapján rendeli meg, a konkrét kiállítások megvalósulása szerint, nettó 170 000 000 Ft keretösszeg erejéig, 18 hónapos időtartamban.

A szerződés odaítélése
Postacím: Felsőmalom u. 3.
A beszerzés teljes értéke: 176 040 123 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
Szerződésmódosítás időpontja: 17.6.2019

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján

Forrás: OJS 2019/S 166-406652 (2019-08-27)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-12-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 176 040 123 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Agrártudományi Kutatóközpont

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-12-04 📅
Közzététel dátuma: 2019-12-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 236-578838
HL-S szám: 236
További információk

InnoTeq Kft. Székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 3. Adószám:13882804-2-02 A szerződésmódosítás időpontja: 25.11.2019. VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása: 4. A szerződésmódosítás jogalapja (...)Az Eladó alapszerződésben való részvételének köszönhetően olyan ismeretekkel rendelkezik a szerződés tárgya és ahhoz kapcsolódó eszközök vonatkozásában, amely egyedül őt teszik képessé a feladatok megvalósítására, az eszközök közötti egységesség megfelelő biztosítására [Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja ba) alpont] és az eredeti szerződő fél személyének változása az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, tekintettel a 4.2. pontban kifejtettekre. Az alapszerződés módosítása következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50 %-át [Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja bb) alpont].

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Adásvételi keretszerződés az MTA ÁTK természettudományi kiállításának megvalósításához szükséges bemutató, kiállítási eszközök, interaktív multimédiás berendezések, és egyéb eszközök beszerzésére
Rövid leírás:

Ajánlatkérő a konkrét eszközöket és installációt estei megrendelés alapján rendeli meg, a konkrét kiállítások megvalósulása szerint, nettó 170 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, 18 hónapos időtartamban.

Ajánlatkérő a keretösszeg 50 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

Hivatkozás
További információk

InnoTeq Kft.

A szerződésmódosítás időpontja: 25.11.2019.

VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:

4. A szerződésmódosítás jogalapja

(...)Az Eladó alapszerződésben való részvételének köszönhetően olyan ismeretekkel rendelkezik a szerződés tárgya és ahhoz kapcsolódó eszközök vonatkozásában, amely egyedül őt teszik képessé a feladatok megvalósítására, az eszközök közötti egységesség megfelelő biztosítására [Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja ba) alpont] és az eredeti szerződő fél személyének változása az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, tekintettel a 4.2. pontban kifejtettekre. Az alapszerződés módosítása következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50 %-át [Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja bb) alpont].

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának

Határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján

Forrás: OJS 2019/S 236-578838 (2019-12-04)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-07-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 176 040 123 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-07-06 📅
Közzététel dátuma: 2020-07-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 130-319178
HL-S szám: 130
További információk
A szerződésmódosítás időpontja: 2020. június 26

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Adásvételi keretszerződés keretében a Magyar Tudományos Akadémia Agrátudományi Kutatóközpont természettudományi kiállításának megvalósításához szükséges bemutató és kiállítási eszközök, interaktív

Multimédiás berendezések beszerzése és ahhoz kapcsolódó installáció, valamint a működést szolgáló eszközök beszerzése és telepítése.

20 db makett, 30 db preparátum, 6 db természettudományos rekonstrukció, 1 db LED-es, műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő, szabályozható, többféle fényeloszlású, cserélhető lámpatestekkel felszerelt kiállításvilágítási rendszer beszerzésére és beszerelésére.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148.§ alapján
Forrás: OJS 2020/S 130-319178 (2020-07-06)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek (11 új beszerzések)

Bútorok (9)

Különféle bútorok és felszerelések (1)

Kiállítási bútor

Kiállítási állványok