Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465.) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)

Betegápoló Irgalmas Rend

Vállalkozási szerződés keretében a Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465.) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás).

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-05-03. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-03-26.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2018-03-26 Ajánlati felhívás
2018-04-27 További információk
2018-05-07 További információk
2018-05-16 További információk
2018-10-18 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2021-04-08 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-02-16 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-03-31 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-07-09 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-04-30 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-11-10 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-01-05 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2018-03-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Egészségügyi épületek kivitelezése
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés keretében a Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465.) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás).
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Egészségügyi épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Betegápoló Irgalmas Rend
Postacím: Frankel Leó út 54.
Postai irányítószám: 1023
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.irgalmasrend.hu 🌏
E-mail: palotas.eszter@irgalmas.hu 📧
: jmatisz@me.com 📧
Telefon: +36 309967255 📞
Fax: +36 12125378 📠
Dokumentumok URL-je: http://szaszesmarkovics.hu/bir-epites-2018/ 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-03-26 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-03 📅
Közzététel dátuma: 2018-03-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 060-131718
HL-S szám: 60
További információk
II.1.5. és II.2.6. pontban meghatározott érték csak a mező kötelező kitöltésére tekintettel kerül meghatározásra, nem minősül valós becsült értéknek.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:
A kórházfejlesztési projekt az alábbi főbb műszaki elemeket tartalmazza:
— új központi épület felépítése, ami áll mély és magasépítési munkákból, gépészeti rendszerek telepítéséből és beszereléséből, burkolatok kialakításából,
— az új épületben kialakításra kerülő technológia intenzív részlegek (műtők, őrzők, intenzív szoba) speciális építészeti és gépészeti megoldásokat igényelnek (a részletes leírást a műszaki dokumentumok tartalmazzák), különösen az orvos-technológiai berendezések fogadására alkalmas gépészeti kialakítások esetén,
Többet mutasson
— rendszerrel együttműködni képes rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés) a feladat,
— - a teljes komplexum fűtési rendszerét és HMV ellátását kültéri, gázbázisú, abszorpciós, levegő-vizes hőszivattyús moduláris rendszer szolgálja; a meglévő épületben már ilyen rendszer üzemel, a kivitelezés során ehhez a rendszerhez csatlakozó, a meglévő rendszerbe integrálható rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés, valamint teljes körű jótállás vállalása a meglévő rendszerrel együtt) a feladat,
Többet mutasson
— a felújításra kerülő műemlék épületen végrehajtandó főbb építészeti és gépészeti beavatkozások: külső homlokzat felújítása, külső nyílászáról részleges cseréje, jelenleg befalazott „vakablakok” visszaállítása, a tetőfelújítása, az elöregedett tetőszerkezeti elemek cseréje, a teljes épület díszeinek (tető és homlokzat) helyreállítása,
Többet mutasson
— a műemlék épület belső átalakítása, illetve felújítása csak szakaszosan, a folyamatos betegellátási tevékenység fenntartására tekintettel valósítható csak meg,
— a kivitelezés teljes időtartama alatt a kórház folyamatos működését biztosítani kell, mind az ápolási részlegek, mind az intenzív részlegek, mind a műtők és laborok funkcionális működtetését fenn kell tartani, a kivitelezés ütemezését és organizációját erre a követelményre tekintettel kell meghatározni,
Többet mutasson
— a műemlék épület belső átalakítási munkálatai a jelenleg 9-10 ágyas kórtermek zömében 4 ágyassá alakítását célozzák, önálló fürdőszobával,
— a műemlék épület belső felújítása magában foglalja a belső (eredeti vésett fa) nyílászárók rekonstrukcióját, a burkolatok felújítását, a helyenként még meglévő terrazzo burkolatok javítását, valamint a lépcsőházak kő díszeinek helyreállítását illetve csiszolását és tisztítását (részletesen a kiviteli tervben),
Többet mutasson
— ALAPADATOK:
— Műemlék épület hasznos alapterületei:
O pince szint: 2368,15 m
O földszint: 2349,21 m
O félszint: 209,25 m
O 1. emelet: 2440,8 m
O 2. emelet: 2413,23 m
O 3. emelet: 2414,37 m
O összesen: 12 195 m
— Központi épület hasznos alapterületei:
O pince szint: 2238 m
O földszint: 1983 m
O 1. emelet: 1409 m
O 2. emelet: 1420 m
O összesen: 7050 m
— Műemlék épület külső nyílászárói:
— Új nyílászáró: 91 db, összesen 247 m
— Hőtermelők beépítendő teljesítménye.
O Központi épület:
— Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 34 db,
— Hőszivattyúk teljesítménye: 1200 kW,
— Tervezett ROBUR kazánok száma: 8 db,
— Kazánok teljesítménye: 279 kW.
O Műemléki épület:
— Hőigény: 996 kW,
— Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 30 db,
— Hőszivattyúk teljesítménye: 1059 kW,
— Tervezett ROBUR kazánok száma: 6 db,
— Kazánok teljesítménye: 209 kW,
— Műemlék épületen felújítandó homlokzati felület 8045 m
— Műemlék épület belső rekonstrukciója és átalakítása során kiemelt feladat a meglévő kődíszek felújítása, szükség esetén pótlása.
Beépítendő, megújuló energiát hasznosító moduláris rendszer hőteljesítménye: 3 106,2 kW.
Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 36 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.2.1-15-2015-00004
További információk:
II.1.5. és II.2.6. pontban meghatározott érték csak a mező kötelező kitöltésére tekintettel kerül meghatározásra, nem minősül valós becsült értéknek.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 17-19.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdésben foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
I. igazolási mód (ajánlattételkor)
Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 2-7. §-ai szerint szükséges.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67.§ (3) bekezdése szerint be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv részéről is az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) formanyomtatványt.
Többet mutasson
Az ajánlatba be kell nyújtani a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
II. igazolási mód (bírálatkor):
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a potenciálisan nyertes illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajálattevő(k)től, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től megfelelő határidő kitűzésével a Kr. 8-16.§ szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
Többet mutasson
A Kr. 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében, vagyis a Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra tekintettel erre vonatkozóan további igazolások benyújtása nem szükséges.
Többet mutasson
Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt 5 000 000- HUF ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egy összegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - az Ajánlatkérő 10300002-10374407-49020144 számú bankszámlájára történő befizetéssel, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló dokumentumot az ajánlathoz másolatban csatolni kell. A bankgaranciát, illetve a kötelezvényt ajánlattevőnek eredetiben, az ajánlatától elválasztva kell benyújtania.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
P.1.
A Kbt. 65. § (1) a) pont és a Kr. 19. § (1) bek. c) pont alapján a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, továbbá kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltételekkel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Többet mutasson
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésben és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel elegendő az EEKD benyújtása, az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására (árbevételről szóló nyilatkozat) a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz építési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 7 milliárd forintot.
Többet mutasson
Ajánlatkérő az alk. feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Műszaki és szakmai képességek:
M.1.
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 év legjelentősebb ép. beruházásainak ismertetését a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pont (3) bekezdés és 322/2015. (X.30) Korm. r. (Ép.kr.) 34. § (3) a) pontja alapján a Kr. 22. § (3), (5) bek figyelembe vételével. Az igazolásnak tartalmaznia kell: ép. beruházás tárgyát, mennyiségét, teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), helyét, azon adatokat, amelyből az alkalmasság egyértelműen megállapítható; nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Többet mutasson
M.2.
A Kr. 21. § (2) bek b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 34. § (3) bek. és b) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) és vezetők megnevezését képzettségük, végzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetésével az alábbiak szerint:
Többet mutasson
Ajánlatba:
— cégszerűen aláírt nyilatkozatban ismertetni kell az M.2.1. és M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember nevét. Ajánlattevő kizárólag 1-1 szakembert ajánlhat meg,
— az M.2.1. és M.2.3. pontban megajánlott szakember tekintetében az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot (a felolvasólapon megajánlott értékek ellenőrzésére),
— egyebekben elegendő az EEKD benyújtása.
Bírálat során (Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívásra):
— cégszerűen aláírt nyilatkozatban ismertetni kell az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember nevét,
— a megajánlott szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot,
— szakemberek képzettségét, végzettségét igazoló okiratot egyszerű másolati formában,
— az M.2.1. és M.2.3. pontban megajánlott szakember tekintetében az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
— Az M.2.1. szakember tekintetében, amennyiben az ajánlattevő az által bemutatott szakember tekintetében megjelöli, hogy rendelkezik az előírt jogosultsággal, az ajánlatkérő ellenőrzi, hogy a szakember a 244/2006 (XII.5.) Korm. r. szerinti MV-ÉP/AM vagy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti MV-É-M jogosultsággal rendelkezik-e,
Többet mutasson
— Az M.2.2. szakember tekintetében a végzettség igazolása helyett elfogadja, amennyiben a szakember a Miniszterelnökség régészeti és műemléki szakértői névjegyzékében kőszobrász-restaurátor szakiránnyal szerepel (http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/regeszeti-es-muemleki-szakertoi-nevjegyzek/muemlekvedelem),
Többet mutasson
— Az M.2.3. szakember tekintetében igazolni szükséges a középfokú végzettséget és a gázkészülék szerelésre irányuló képzettséget.
M.3. A Kbt. 65. § (1) bek c) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a Kbt. 69. § (4) bek szerinti külön felhívásra a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. A teljesítés során kivitelezési tevékenységet ellátó gazdasági szereplőkről az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
Többet mutasson
Az M.1. és M.2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) szerint felelhetnek meg. A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdései alkalmazandóak.
Az M.1.,M.2 és M.3. alk. követelmények kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában elegendő az EEKD benyújtása, az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Az alk. feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bek-ben foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerül sor.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.1 az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, legalább 1 db
a) műemléki épületen végzett,
b) 1000 m
M.1.2 az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, legalább 1 db
a) kültéri gázbázisú abszorpciós hőszivattyús moduláris rendszer telepítésére és beüzemelésére irányuló (vagy arra is kiterjedő) referenciával, amelynek kivitelezése folyamatosan működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő, intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának biztosításával történt és
Többet mutasson
b) amelyben legalább 1300 kW hőteljesítményű moduláris rendszer került kiépítésre.
Moduláris rendszer alatt ajánlatkérő azt érti, amikor a rendszer teljesítményleadó képessége szakaszos (moduláris), a hő azonos mértékű léptékekben kerül leadásra az egyes modulokon maximális hatékonyság mellett oly módon, hogy a maximális hatásfok mellett tudnak az egyes modulok önállóan is telejesíteni.
Többet mutasson
Az M.1.1 és M.1.2 referencia elvárás teljesíthető egy vagy több referenciával, továbbá ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2.
M2.1. legalább 1 fő szakemberrel,
— aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetői (MV-É-M) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy az annak megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint további, legalább 12 hónap építőipari kivitelezői szakmai gyakorlattal.
Többet mutasson
M2.2 legalább 1 fő műemléki restaurátor szakemberrel, aki kőszobrász-restaurátor vagy szobrász-restaurátor végzettséggel rendelkezik;
M2.3. legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű gázkészülék szerelésre irányuló képzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Mivel a beruházás megvalósítása a Megrendelő folyamatos működése alatt zajlik, ezért Ajánlatkérő előírja, hogy a Vállalkozónak törekedni kell arra, hogy a beruházás keretében megvalósuló munkálatok alatt, a folyamatosan működő egészségügyi intézményben a dolgozók lehetőség szerint zavartalanul tudják a munkájukat végezni, mivel az épület nem kerül kiürítésre. Az olyan feladatok esetén, amelyek Megrendelő tevékenységét zavarhatják, Megrendelővel történő előzetes egyeztetés szükséges.
Többet mutasson
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi- hibás teljesítési kötbér, 36 hónap jótállás a megvalósított létesítményekre és tartozékaira, kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja; 12 hónap jótállás a gázbázisú abszorpciós hőszivattyúra, amely a beüzemeléstől kezdődik; teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték. A mellékkötelezettségre vonatkozó további rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A finansz. módja utófinanszírozás, intenzitása 100 %. (hazai és EU forrás).

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2018-07-02 📅
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-05-03 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 10:00
Hely: Szász és Markovics Ügyvédi Iroda, 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. X. emelet 1002-es iroda.
További információk: Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdés szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember többlet tapasztalata (dokumentáció szerint)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember többlet tapasztalata (dokumentáció szerint)
Az ár súlyozása: Ajánlati ár -70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK25899
Más típusú ajánlatkérő: támogatott szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Palotás Gusztávné; Matisz János
Dokumentumok URL címe: http://szaszesmarkovics.hu/bir-epites-2018/ 🌏
Ajánlatkérő neve: Szász és Markovics Ügyvédi Iroda
Postacím: Bartók Béla út 152.
Postai irányítószám: 1115
Kapcsolattartó pont: dr. Markovics Barbara
Telefon: +36 12745751 📞
E-mail: iroda@szaszesmarkovics.hu 📧
Fax: +36 12745751 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.szaszesmarkovics.hu 🌏

Hivatkozás
További információk
1. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek c), Min. és max. pontszám: 0-10. Értékelés módszere: Ajánlati ár: fordított arányosítás; a III.1.3. M.2.1 pontban megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás (Kbt. 77.§ (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, legkedvezőbb: 24 hónap), III.1.3. M.2.3. pontban megjelölt szakember többlet tapasztalata: egyenes arányosítás (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb megajánlás: 0 projekt, legkedvezőbb: 3 projekt).
Többet mutasson
2. Ajánlatkérő részajánlattételre lehetőséget nem biztosít (Indok:a beruházás komplex építési feladat, amelynek megbontása jelentős koordinációs, műszaki és gazdasági nehézséget jelentene.)
3. Ellenszolgáltatás teljesítése: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A. §-a, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. Előleg: 10 %. Résszámlák: 20 db. Tartalékkeret 5 %.
4. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hp-t, ha a hp-sal az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp. elrendelése.
5. Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
6. Az ajánlathoz csatolni kell különösen:
— A közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása,
— felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek),
— eredeti nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek-re vonatkozóan,
— nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bek-re vonatkozóan,
— nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) és (6) bek-re vonatkozóan,
— Ajánlattevő és kapacitást nyújtó tekintetében EEKD a Kbt. 67. § szerint,
— a szakember szakmai tapasztalatának értékelésére tekintettel az ajánlatban meg kell jelölni az adott szakembert, valamint csatolni szükséges a szakember önéletrajzát,
— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás,
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok teljes listáját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
7. Az ajánlatot 1 papíralapú pld-ban, írásban, bontatlan és sértetlen zárt csomagolásban kell benyújtani. Az ajánlatot további 1 pld-ban elektronikusan, CD vagy DVD adathordozón az eredeti papíralapú ajánlatról készített szkennelt formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) is be kell nyújtani. Az árazott költségvetést az elektronikus példányban excel formátumban kell benyújtani.
Többet mutasson
Az ajánlatokat postán vagy személyesen munkanapokon 9:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-től az ajánlatételi határidő lejártáig lehet benyújtani.
8. A szerződéskötés feltétele a közbeszerzési dokumentáció B.3.16 pontjában foglaltaknak megfelelő fel.biztosítás megkötése.
9. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Többet mutasson
10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján a helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít nem konzultációs jelleggel. Helyszíni bejárás időpontja: 2018. április 5. 9 óra 00 perc. Helye: Budai Irgalmasrendi Kórház, 1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19. sz. épület főbejárata.
Többet mutasson
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. Ajánlati biztosíték kapcsán ld. III.1.1.
14. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3. M.2.3. pontjában megjelölt szakember rendelkezzen gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk gyártója által kiállított - a beépítendő berendezésekre vonatkozó - tanúsítvánnyal.
Többet mutasson
15. FAKSZ: dr. Markovics Barbara (lajstromszám: 00142)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2018/S 060-131718 (2018-03-26)
További információk (2018-04-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz. 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Frankel Leó út 54

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-04-27 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-14 📅
Közzététel dátuma: 2018-05-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 084-189314
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 060-131718
HL-S szám: 84
További információk
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírást a 14., 15., 16., 18., 19., 20., 31., 51., 52. számú kiegészítő tájékoztatás kérdésekre adott válaszok alapján módosítja és egységes szerkezetben elektronikusan közvetlenül elérhetővé teszi az ajánlattevők részére a http://szaszesmarkovics.hu/bir-epites-2018/ honlapon. Módosult műszaki tartalom mappáinak nevei: MUEMLEK EPULET-20180319T104132Z-001 KOZPONTI EPULET-20180319T104134Z-001
Többet mutasson
Forrás: OJS 2018/S 084-189314 (2018-04-27)
További információk (2018-05-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17–19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: kozma.imre@irgalmas.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-05-07 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-18 📅
Közzététel dátuma: 2018-05-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 089-199375
HL-S szám: 89
Forrás: OJS 2018/S 089-199375 (2018-05-07)
További információk (2018-05-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés keretében a Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17–19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-05-16 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-24 📅
Közzététel dátuma: 2018-05-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 094-212780
HL-S szám: 94
További információk
A kiegészítő tájékoztatás kapcsán a műszaki leírás költségvetési része módosul. Jelen módosításra a Kbt. 52.§ (4) b) pont szerint kerül sor.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Palotás Gusztávné
Forrás: OJS 2018/S 094-212780 (2018-05-16)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-10-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út17-19., hrsz 13465.) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)
A beszerzés teljes értéke: 17 716 594 354 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Egészségügyi épületek kivitelezése 📦

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-10-18 📅
Közzététel dátuma: 2018-10-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 204-464050
HL-S szám: 204
További információk
Ajánlattevők: Ajánlattevő neve: GRABARICS Kft. Ajánlattevő székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u.5. Középvállalkozás Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft. Ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. Nem minősül kkv-nak.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
— új központi épület felépítése, ami áll mély és magasépítési munkákból, gépészeti rendszerek telepítéséből és beszereléséből, burkolatok kialakításából,- az új épületben kialakításra kerülő technológia intenzív részlegek (műtők, őrzők, intenzív szoba) speciális építészeti és gépészeti megoldásokat igényelnek (a részletes leírást a műszaki dokumentumok tartalmazzák),különösen az orvos-technológiai berendezések fogadására alkalmas gépészeti kialakítások esetén,
Többet mutasson
— - a teljes komplexum fűtési rendszerét és HMV ellátását kültéri, gázbázisú, abszorpciós, levegő-vizes hőszivattyús moduláris rendszer szolgálja; a meglévő épületben már ilyen rendszer üzemel, a kivitelezéssorán ehhez a rendszerhez csatlakozó, a meglévő rendszerbe integrálható rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés, valamint teljes körű jótállás vállalása a meglévő rendszerrel együtt) a feladat,
Többet mutasson
— a felújításra kerülő műemlék épületen végrehajtandó főbb építészeti és gépészeti beavatkozások: külső homlokzat felújítása, külső nyílászáról részleges cseréje, jelenleg befalazott „vakablakok” visszaállítása, a tető felújítása, az elöregedett tetőszerkezeti elemek cseréje, a teljes épület díszeinek (tető és homlokzat)helyreállítása,
Többet mutasson
— a műemlék épület belső felújítása magában foglalja a belső (eredeti vésett fa) nyílászárók rekonstrukcióját,a burkolatok felújítását, a helyenként még meglévő terrazzo burkolatok javítását, valamint a lépcsőházak kődíszeinek helyreállítását illetve csiszolását és tisztítását (részletesen a kiviteli tervben),
Többet mutasson
— Alapadatok:
— Műemlék épületen felújítandó homlokzati felület 8045 m2, amely tartalmaz klinker téglát, vakolatot és kőszobrászati elemeket,
— Műemlék épület belső rekonstrukciója és átalakítása során kiemelt feladat a meglévő kődíszek felújítása,szükség esetén pótlása.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont alkalmassági követelmény körében megjelöltszakember többlet tapasztalata (dokumentáció szerint)
Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelöltszakember többlet tapasztalata (dokumentáció szerint)
Ár (súlyozás): 70

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-10-03 📅
Név: GRABARICS Kft.
Postacím: Reáltanoda u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország 🇭🇺
Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 17 716 594 354 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Más típusú ajánlatkérő: Támogatott szervezet

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: GRABARICS Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u.5.
Középvállalkozás
Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Nem minősül kkv-nak.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint
Forrás: OJS 2018/S 204-464050 (2018-10-18)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-04-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 17 716 594 354 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-08 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 071-180111
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 204-464050
HL-S szám: 71
További információk
Ajánlattevők: Ajánlattevő neve: Grabarics Kft. Ajánlattevő székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u.5. Középvállalkozás Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft. Ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. Nem minősül kkv-nak. A szerződés módosításának időpontja: 2021.2.8.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)
Rövid leírás:
O összesen: 12195 m
— Hőtermelők beépítendő teljesítménye
— Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 34 db
— Hőszivattyúk teljesítménye: 1200 kW
— Tervezett ROBUR kazánok száma: 8 db
— Kazánok teljesítménye: 279 kW
— Hőigény: 996 kW
— Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 30 db
— Hőszivattyúk teljesítménye: 1059 kW
— Tervezett ROBUR kazánok száma: 6 db
— Kazánok teljesítménye: 209 kW
Beépítendő, megújuló energiát hasznosító moduláris rendszer hőteljesítménye: 3 106,2 kW
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 17–19.

A szerződés odaítélése
Név: Grabarics Kft.
A beszerzés teljes értéke: 17 716 594 354 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kozma Imre
A vevő profiljának címe: http://www.irgalmasrend.hu 🌏

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevő neve: Grabarics Kft.
A szerződés módosításának időpontja: 2021.2.8.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148.§ szerint
Forrás: OJS 2021/S 071-180111 (2021-04-08)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-02-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 17 716 594 354 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Frankel Leó út 54
Kapcsolat
E-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu 📧
Telefon: +36 14388400 📞
Fax: +36 14388400 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-16 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 037-107898
HL-S szám: 37
További információk
Ajánlattevők: Ajánlattevő neve: Grabarics Kft. Ajánlattevő székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u.5. Középvállalkozás Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft. Ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. Nem minősül kkv-nak. A szerződés módosításának időpontja: 2022.03.24.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Vállalkozási szerződés keretében a Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház(1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465.) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, ko
Rövid leírás:
- új központi épület felépítése, ami áll mély és magasépítési munkákból, gépészeti rendszerek telepítéséből ésbeszereléséből, burkolatok kialakításából, - az új épületben kialakításra kerülő technológia intenzív részlegek (műtők, őrzők, intenzív szoba) speciálisépítészeti és gépészeti megoldásokat igényelnek (a részletes leírást a műszaki dokumentumok tartalmazzák),különösen az orvos-technológiai berendezések fogadására alkalmas gépészeti kialakítások esetén,
Többet mutasson
- rendszerrel együttműködni képes rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés) a feladat,
- - a teljes komplexum fűtési rendszerét és HMV ellátását kültéri, gázbázisú, abszorpciós, levegő-vizeshőszivattyús moduláris rendszer szolgálja; a meglévő épületben már ilyen rendszer üzemel, a kivitelezéssorán ehhez a rendszerhez csatlakozó, a meglévő rendszerbe integrálható rendszer kiépítése (telepítés ésbeüzemelés, valamint teljes körű jótállás vállalása a meglévő rendszerrel együtt) a feladat,
Többet mutasson
- a felújításra kerülő műemlék épületen végrehajtandó főbb építészeti és gépészeti beavatkozások: külsőhomlokzat felújítása, külső nyílászáról részleges cseréje, jelenleg befalazott „vakablakok” visszaállítása, atetőfelújítása, az elöregedett tetőszerkezeti elemek cseréje, a teljes épület díszeinek (tető és homlokzat)helyreállítása,
Többet mutasson
- a műemlék épület belső átalakítása, illetve felújítása csak szakaszosan, a folyamatos betegellátásitevékenység fenntartására tekintettel valósítható csak meg,
- a kivitelezés teljes időtartama alatt a kórház folyamatos működését biztosítani kell, mind az ápolásirészlegek, mind az intenzív részlegek, mind a műtők és laborok funkcionális működtetését fenn kell tartani, akivitelezés ütemezését és organizációját erre a követelményre tekintettel kell meghatározni,
Többet mutasson
- a műemlék épület belső átalakítási munkálatai a jelenleg 9-10 ágyas kórtermek zömében 4 ágyassáalakítását célozzák, önálló fürdőszobával,
- a műemlék épület belső felújítása magában foglalja a belső (eredeti vésett fa) nyílászárók rekonstrukcióját,a burkolatok felújítását, a helyenként még meglévő terrazzo burkolatok javítását, valamint a lépcsőházak kődíszeinek helyreállítását illetve csiszolását és tisztítását (részletesen a kiviteli tervben),
Többet mutasson
- ALAPADATOK:
- Műemlék épület hasznos alapterületei:
O pince szint: 2368,15 m2.
O földszint: 2349,21 m2.
O félszint: 209,25 m2.
O 1. emelet: 2440,8 m2.
O 2. emelet: 2413,23 m2.
O 3. emelet: 2414,37 m2.
O összesen: 12 195 m2.
- Központi épület hasznos alapterületei:
O pince szint: 2238 m2.
O földszint: 1983 m2.
O 1. emelet: 1409 m2.
O 2. emelet: 1420 m2.
O összesen: 7050 m2.
- Műemlék épület külső nyílászárói:
- Új nyílászáró: 91 db, összesen 247 m2,
- Hőtermelők beépítendő teljesítménye.
- Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 34 db,
- Hőszivattyúk teljesítménye: 1200 kW,
- Tervezett ROBUR kazánok száma: 8 db,
- Kazánok teljesítménye: 279 kW.
- Hőigény: 996 kW,
- Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 30 db,
- Hőszivattyúk teljesítménye: 1059 kW,
- Tervezett ROBUR kazánok száma: 6 db,
- Kazánok teljesítménye: 209 kW,
- Műemlék épületen felújítandó homlokzati felület 8045 m2, amely tartalmaz klinker téglát, vakolatot éskőszobrászati elemeket,
- Műemlék épület belső rekonstrukciója és átalakítása során kiemelt feladat a meglévő kődíszek felújítása,szükség esetén pótlása.

A szerződés odaítélése
Név: Grabarics Kft

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Fekete Zoltán

Hivatkozás
További információk
A szerződés módosításának időpontja: 2022.03.24.
Forrás: OJS 2023/S 037-107898 (2023-02-16)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-03-31)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 17 716 594 354 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-31 📅
Közzététel dátuma: 2023-04-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 068-204592
HL-S szám: 68
További információk
Ajánlattevők: Ajánlattevő neve: Grabarics Kft. Ajánlattevő székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u.5. Középvállalkozás Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft. Ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. Nem minősül kkv-nak. A szerződés módosításának időpontja: 2023.03.07.
Többet mutasson
A szerződés módosításának időpontja: 2023.03.07.
Forrás: OJS 2023/S 068-204592 (2023-03-31)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-07-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kórház komplex felújítása
Hivatkozási szám: 1
Rövid leírás:
A kórházfejlesztési projekt az alábbi főbb műszaki elemeket tartalmazza: - új központi épület felépítése, ami áll mély és magasépítési munkákból, gépészeti rendszerek telepítéséből és beszereléséből, burkolatok kialakításából. - az új épületben kialakításra kerülő technológia intenzív részlegek (műtők, őrzők, intenzív szoba) speciális építészeti és gépészeti megoldásokat igényelnek (a részletes leírást a műszaki dokumentumok tartalmazzák), különösen az orvos-technológiai berendezések fogadására alkalmas gépészeti kialakítások esetén. - rendszerrel együttműködni képes rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés) a feladat. - - a teljes komplexum fűtési rendszerét és HMV ellátását kültéri, gázbázisú, abszorpciós, levegő-vizes hőszivattyús moduláris rendszer szolgálja; a meglévő épületben már ilyen rendszer üzemel, a kivitelezés során ehhez a rendszerhez csatlakozó, a meglévő rendszerbe integrálható rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés, valamint teljes körű jótállás vállalása a meglévő rendszerrel együtt) a feladat. - a felújításra kerülő műemlék épületen végrehajtandó főbb építészeti és gépészeti beavatkozások: külső homlokzat felújítása, külső nyílászáról részleges cseréje, jelenleg befalazott „vakablakok” visszaállítása, a tetőfelújítása, az elöregedett tetőszerkezeti elemek cseréje, a teljes épület díszeinek (tető és homlokzat) helyreállítása. - a műemlék épület belső átalakítása, illetve felújítása csak szakaszosan, a folyamatos betegellátási tevékenység fenntartására tekintettel valósítható csak meg. - a kivitelezés teljes időtartama alatt a kórház folyamatos működését biztosítani kell, mind az ápolási részlegek, mind az intenzív részlegek, mind a műtők és laborok funkcionális működtetését fenn kell tartani, a kivitelezés ütemezését és organizációját erre a követelményre tekintettel kell meghatározni. - a műemlék épület belső átalakítási munkálatai a jelenleg 9-10 ágyas kórtermek zömében 4 ágyassá alakítását célozzák, önálló fürdőszobával. - a műemlék épület belső felújítása magában foglalja a belső (eredeti vésett fa) nyílászárók rekonstrukcióját, a burkolatok felújítását, a helyenként még meglévő terrazzo burkolatok javítását, valamint a lépcsőházak kő díszeinek helyreállítását illetve csiszolását és tisztítását (részletesen a kiviteli tervben). - ALAPADATOK: - Műemlék épület hasznos alapterületei: o pince szint: 2368,15 m2 o földszint: 2349,21 m2 o félszint: 209,25 m2 o 1. emelet: 2440,8 m2 o 2. emelet: 2413,23 m2 o 3. emelet: 2414,37 m2 o összesen: 12195 m2 - Központi épület hasznos alapterületei: o pince szint: 2238 m2 o földszint: 1983 m2 o 1. emelet: 1409 m2 o 2. emelet: 1420 m2 o összesen: 7050 m2 - Műemlék épület külső nyílászárói: - Új nyílászáró: 91 db, összesen 247 m2 - Hőtermelők beépítendő teljesítménye o Központi épület:  Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 34 db  Hőszivattyúk teljesítménye: 1200 kW  Tervezett ROBUR kazánok száma: 8 db  Kazánok teljesítménye: 279 kW o Műemléki épület:  Hőigény: 996 kW  Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 30 db  Hőszivattyúk teljesítménye: 1059 kW  Tervezett ROBUR kazánok száma: 6 db  Kazánok teljesítménye: 209 kW - Műemlék épületen felújítandó homlokzati felület 8045 m2, amely tartalmaz klinker téglát, vakolatot és kőszobrászati elemeket. - Műemlék épület belső rekonstrukciója és átalakítása során kiemelt feladat a meglévő kődíszek felújítása, szükség esetén pótlása. Beépítendő, megújuló energiát hasznosító moduláris rendszer hőteljesítménye: 3.106,2 kW
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Egészségügyi épületek kivitelezése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 17 716 594 354 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: A Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz nyújtott hozzájárulás (2014/2020)
Uniós alapok további adatai: KEHOP-5.2.1-15-2015-00004
Az uniós alapok azonosítója: KEHOP-5.2.1-15-2015-00004
Leírás
Belső azonosító: 1/1
A beszerzés leírása:
A kórházfejlesztési projekt az alábbi főbb műszaki elemeket tartalmazza: — új központi épület felépítése, ami áll mély és magasépítési munkákból, gépészeti rendszerek telepítéséből és beszereléséből, burkolatok kialakításából, — az új épületben kialakításra kerülő technológia intenzív részlegek (műtők, őrzők, intenzív szoba) speciális építészeti és gépészeti megoldásokat igényelnek (a részletes leírást a műszaki dokumentumok tartalmazzák), különösen az orvos-technológiai berendezések fogadására alkalmas gépészeti kialakítások esetén, — rendszerrel együttműködni képes rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés) a feladat, — - a teljes komplexum fűtési rendszerét és HMV ellátását kültéri, gázbázisú, abszorpciós, levegő-vizes hőszivattyús moduláris rendszer szolgálja; a meglévő épületben már ilyen rendszer üzemel, a kivitelezés során ehhez a rendszerhez csatlakozó, a meglévő rendszerbe integrálható rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés, valamint teljes körű jótállás vállalása a meglévő rendszerrel együtt) a feladat, — a felújításra kerülő műemlék épületen végrehajtandó főbb építészeti és gépészeti beavatkozások: külső homlokzat felújítása, külső nyílászáról részleges cseréje, jelenleg befalazott „vakablakok” visszaállítása, a tetőfelújítása, az elöregedett tetőszerkezeti elemek cseréje, a teljes épület díszeinek (tető és homlokzat) helyreállítása, — a műemlék épület belső átalakítása, illetve felújítása csak szakaszosan, a folyamatos betegellátási tevékenység fenntartására tekintettel valósítható csak meg, — a kivitelezés teljes időtartama alatt a kórház folyamatos működését biztosítani kell, mind az ápolási részlegek, mind az intenzív részlegek, mind a műtők és laborok funkcionális működtetését fenn kell tartani, a kivitelezés ütemezését és organizációját erre a követelményre tekintettel kell meghatározni, — a műemlék épület belső átalakítási munkálatai a jelenleg 9-10 ágyas kórtermek zömében 4 ágyassá alakítását célozzák, önálló fürdőszobával, — a műemlék épület belső felújítása magában foglalja a belső (eredeti vésett fa) nyílászárók rekonstrukcióját, a burkolatok felújítását, a helyenként még meglévő terrazzo burkolatok javítását, valamint a lépcsőházak kő díszeinek helyreállítását illetve csiszolását és tisztítását (részletesen a kiviteli tervben), — Alapadatok: — Műemlék épület hasznos alapterületei: O pince szint: 2368,15 m2 O földszint: 2349,21 m2 O félszint: 209,25 m2 O 1. emelet: 2440,8 m2 O 2. emelet: 2413,23 m2 O 3. emelet: 2414,37 m2 O összesen: 12195 m2 — Központi épület hasznos alapterületei: O pince szint: 2238 m2 O földszint: 1983 m2 O 1. emelet: 1409 m2 O 2. emelet: 1420 m2 O összesen: 7050 m2 — Műemlék épület külső nyílászárói: — Új nyílászáró: 91 db, összesen 247 m2 — Hőtermelők beépítendő teljesítménye O Központi épület: — Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 34 db — Hőszivattyúk teljesítménye: 1200 kW — Tervezett ROBUR kazánok száma: 8 db — Kazánok teljesítménye: 279 kW O Műemléki épület: — Hőigény: 996 kW — Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 30 db — Hőszivattyúk teljesítménye: 1059 kW — Tervezett ROBUR kazánok száma: 6 db — Kazánok teljesítménye: 209 kW — Műemlék épületen felújítandó homlokzati felület 8045 m2, amely tartalmaz klinker téglát, vakolatot és kőszobrászati elemeket, — Műemlék épület belső rekonstrukciója és átalakítása során kiemelt feladat a meglévő kődíszek felújítása, szükség esetén pótlása. Beépítendő, megújuló energiát hasznosító moduláris rendszer hőteljesítménye: 3 106,2 kW
Többet mutasson
Postacím: Frankel Leó
út
17-19
Irányítószám: 1023
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 36 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 17 716 594 354 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001250862024/0001
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: kőművesmunkák, ácsmunkák, szárazépítő munkák, tetőfedő munkák, hidegburkoló munkák, melegburkoló munkák, lakatos munkák, asztalos munkák, bádogos munkák, üveges munkák, felületképzési munkák, szigetelési munkák, belsőépítészeti munkák, orvostechnológai munkák, erősáramú munkák, gyengeáramú munkák, épületgépészeti munkák, konyhatechnológiai munkák, közműépítési munkák, útépítési munkák, kertészti munkák, műemléki épület homlokzatfelújításából, (klinker tégla, vakolatkészítsé, kőszobrászati elemek) származó szakmai tapasztalat felhasználása, kültéri gázbázisú abszorpciós hőszivattyús moduláris rendszer telepítéséből és beüzemeléséből származó szakmai tapasztalat felhasználása, műemléki részszakterületű felelős műszaki vezetés, műemléki kőszobrász-restaurátori szaktudás, gázkészülék szerelési szaktudás
Többet mutasson
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: kőművesmunkák, ácsmunkák, szárazépítő munkák, tetőfedő munkák, hidegburkoló munkák, melegburkoló munkák, lakatos munkák, asztalos munkák, bádogos munkák, üveges munkák, felületképzési munkák, szigetelési munkák, belsőépítészeti munkák, orvostechnológai munkák, erősáramú munkák, gyengeáramú munkák, épületgépészeti munkák, konyhatechnológiai munkák, közműépítési munkák, útépítési munkák, kertészti munkák, műemléki épület homlokzatfelújításából, (klinker tégla, vakolatkészítsé, kőszobrászati elemek) származó szakmai tapasztalat felhasználása, kültéri gázbázisú abszorpciós hőszivattyús moduláris rendszer telepítéséből és beüzemeléséből származó szakmai tapasztalat felhasználása, műemléki részszakterületű felelős műszaki vezetés, műemléki kőszobrász-restaurátori szaktudás, gázkészülék szerelési szaktudás
Többet mutasson
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11106485244
Postacím: Reáltanoda U. 5.
Postai irányítószám: 1053
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@grabarics.hu 📧
Telefon: +36 12660168 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhat létre gazdasági társaságot, illetve jogi személyt.
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Mivel a beruházás megvalósítása a Megrendelő folyamatos működése alatt zajlik, ezért Ajánlatkérő előírja,hogy a Vállalkozónak törekedni kell arra, hogy a beruházás keretében megvalósuló munkálatok alatt, afolyamatosan működő egészségügyi intézményben a dolgozók lehetőség szerint zavartalanul tudják amunkájukat végezni, mivel az épület nem kerül kiürítésre. Az olyan feladatok esetén, amelyek Megrendelőtevékenységét zavarhatják, Megrendelővel történő előzetes egyeztetés szükséges. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi- hibás teljesítési kötbér, 36 hónap jótállás amegvalósított létesítményekre és tartozékaira, kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja; 12hónap jótállás a gázbázisú abszorpciós hőszivattyúra, amely a beüzemeléstől kezdődik; teljesítési biztosíték,jólteljesítési biztosíték. A mellékkötelezettségre vonatkozó további rendelkezéseket a szerződéstervezettartalmazza. A finansz. módja utófinanszírozás, intenzitása 100 %. (hazai és EU forrás).
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Mivel a beruházás megvalósítása a Megrendelő folyamatos működése alatt zajlik, ezért Ajánlatkérő előírja,hogy a Vállalkozónak törekedni kell arra, hogy a beruházás keretében megvalósuló munkálatok alatt, afolyamatosan működő egészségügyi intézményben a dolgozók lehetőség szerint zavartalanul tudják amunkájukat végezni, mivel az épület nem kerül kiürítésre. Az olyan feladatok esetén, amelyek Megrendelőtevékenységét zavarhatják, Megrendelővel történő előzetes egyeztetés szükséges. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi- hibás teljesítési kötbér, 36 hónap jótállás amegvalósított létesítményekre és tartozékaira, kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja; 12hónap jótállás a gázbázisú abszorpciós hőszivattyúra, amely a beüzemeléstől kezdődik; teljesítési biztosíték,jólteljesítési biztosíték. A mellékkötelezettségre vonatkozó további rendelkezéseket a szerződéstervezettartalmazza. A finansz. módja utófinanszírozás, intenzitása 100 %. (hazai és EU forrás).
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Betegápoló Irgalmas Rend
Nemzeti nyilvántartási szám: 19026301241
Postacím: Frankel Leó Út 54
Postai irányítószám: 1023
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Matisz János
E-mail: jmatisz@me.com 📧
Telefon: +36 12125378 📞
URL: https://www.irgalmasrend.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Régió: Budapest 🏙️
Telefon: +36 18828592 📞
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148.§ szerint
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Röviden: A támogató a Kormány Határozatban meghatározott időponthoz képest késve, illetve nem nyújtotta a támogatói döntésben rögzített támogatási összeget. Részletes indokolás: A szerződéshez tartozó műszaki és pénzügyi ütemterv a 1074/2022 (II). Kormányhatározat ismeretében került aláírásra, elfogadásra. Amennyiben a támogató Belügyminisztérium a Kormányhatározat szerinti finanszírozási ütemet tudta volna biztosítani, akkor a kivitelezés ütemezését nem lenne szükséges módosítani. Azonban 2022-ben a Támogató a 2022-re tervezett 4 milliárd forint helyett 2022. december 21-én, csak 2 milliárd forint támogatást biztosított. A fennmaradó 2 milliárd Ft még jelenleg sem került a Betegápoló Irgalmas Rend, mint megrendelő számára biztosításra. 2022. márciusában a Kivitelező prognosztizációs költségeinek megtérítését követően a Betegápoló Irgalmas Rend a további kivitelezői számláját már nem tudta kiegyenlíteni, ezért a műszaki előrehaladást a Megrendelő kénytelen volt lassítani. 2023-ban a 1074/2022-es Kormányhatározat szerinti támogatási keret szeptemberben érkezett meg, melyből a kivitelező további 2 részszámlája volt kifizethető. Az ezt követő, 18-as részszámlájának kiállítására még nem került sor, mert a Megrendelői lassítás miatt a műszaki előrehaladás elmaradt az ütemtervtől.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
A szerződés módosítás kelte: 2024.06.25. A felek a teljesítési határidőt módosították 2024.06.30. napjáról 2025.04.30. napjára. A módosítás nem érinti a vállalkozási díjat. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. A támogató által kormány határozattal elrendelt kifizetések elmaradása a Megrendelő számára előre nem volt látható. A határidő hosszabbítás indokoltságát és mértékének megállapítását a műszaki ellenőr külön nyilatkozatban igazolta.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 133-410874 (2024-07-09)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-04-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A kórházfejlesztési projekt az alábbi főbb műszaki elemeket tartalmazza: - új központi épület felépítése, ami áll mély és magasépítési munkákból, gépészeti rendszerek telepítéséből és beszereléséből, burkolatok kialakításából. - az új épületben kialakításra kerülő technológia intenzív részlegek (műtők, őrzők, intenzív szoba) speciális építészeti és gépészeti megoldásokat igényelnek (a részletes leírást a műszaki dokumentumok tartalmazzák), különösen az orvos-technológiai berendezések fogadására alkalmas gépészeti kialakítások esetén. - rendszerrel együttműködni képes rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés) a feladat. - - a teljes komplexum fűtési rendszerét és HMV ellátását kültéri, gázbázisú, abszorpciós, levegő-vizes hőszivattyús moduláris rendszer szolgálja; a meglévő épületben már ilyen rendszer üzemel, a kivitelezés során ehhez a rendszerhez csatlakozó, a meglévő rendszerbe integrálható rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés, valamint teljes körű jótállás vállalása a meglévő rendszerrel együtt) a feladat. - a felújításra kerülő műemlék épületen végrehajtandó főbb építészeti és gépészeti beavatkozások: külső homlokzat felújítása, külső nyílászáról részleges cseréje, jelenleg befalazott „vakablakok” visszaállítása, a tetőfelújítása, az elöregedett tetőszerkezeti elemek cseréje, a teljes épület díszeinek (tető és homlokzat) helyreállítása. - a műemlék épület belső átalakítása, illetve felújítása csak szakaszosan, a folyamatos betegellátási tevékenység fenntartására tekintettel valósítható csak meg. - a kivitelezés teljes időtartama alatt a kórház folyamatos működését biztosítani kell, mind az ápolási részlegek, mind az intenzív részlegek, mind a műtők és laborok funkcionális működtetését fenn kell tartani, a kivitelezés ütemezését és organizációját erre a követelményre tekintettel kell meghatározni. - a műemlék épület belső átalakítási munkálatai a jelenleg 9-10 ágyas kórtermek zömében 4 ágyassá alakítását célozzák, önálló fürdőszobával. - a műemlék épület belső felújítása magában foglalja a belső (eredeti vésett fa) nyílászárók rekonstrukcióját, a burkolatok felújítását, a helyenként még meglévő terrazzo burkolatok javítását, valamint a lépcsőházak kő díszeinek helyreállítását illetve csiszolását és tisztítását (részletesen a kiviteli tervben). - ALAPADATOK: - Műemlék épület hasznos alapterületei: o pince szint: 2368,15 m2 o földszint: 2349,21 m2 o félszint: 209,25 m2 o 1. emelet: 2440,8 m2 o 2. emelet: 2413,23 m2 o 3. emelet: 2414,37 m2 o összesen: 12195 m2 - Központi épület hasznos alapterületei: o pince szint: 2238 m2 o földszint: 1983 m2 o 1. emelet: 1409 m2 o 2. emelet: 1420 m2 o összesen: 7050 m2 - Műemlék épület külső nyílászárói: - Új nyílászáró: 91 db, összesen 247 m2 - Hőtermelők beépítendő teljesítménye o Központi épület:  Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 34 db  Hőszivattyúk teljesítménye: 1200 kW  Tervezett ROBUR kazánok száma: 8 db  Kazánok teljesítménye: 279 kW o Műemléki épület:  Hőigény: 996 kW  Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 30 db  Hőszivattyúk teljesítménye: 1059 kW  Tervezett ROBUR kazánok száma: 6 db  Kazánok teljesítménye: 209 kW - Műemlék épületen felújítandó homlokzati felület 8045 m2, amely tartalmaz klinker téglát, vakolatot és kőszobrászati elemeket. - Műemlék épület belső rekonstrukciója és átalakítása során kiemelt feladat a meglévő kődíszek felújítása, szükség esetén pótlása. Beépítendő, megújuló energiát hasznosító moduláris rendszer hőteljesítménye: 3.106,2 kW
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 17 716 594 354 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
A kórházfejlesztési projekt az alábbi főbb műszaki elemeket tartalmazza: — új központi épület felépítése, ami áll mély és magasépítési munkákból, gépészeti rendszerek telepítéséből és beszereléséből, burkolatok kialakításából, — az új épületben kialakításra kerülő technológia intenzív részlegek (műtők, őrzők, intenzív szoba) speciális építészeti és gépészeti megoldásokat igényelnek (a részletes leírást a műszaki dokumentumok tartalmazzák), különösen az orvos-technológiai berendezések fogadására alkalmas gépészeti kialakítások esetén, — rendszerrel együttműködni képes rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés) a feladat, — - a teljes komplexum fűtési rendszerét és HMV ellátását kültéri, gázbázisú, abszorpciós, levegő-vizes hőszivattyús moduláris rendszer szolgálja; a meglévő épületben már ilyen rendszer üzemel, a kivitelezés során ehhez a rendszerhez csatlakozó, a meglévő rendszerbe integrálható rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés, valamint teljes körű jótállás vállalása a meglévő rendszerrel együtt) a feladat, — a felújításra kerülő műemlék épületen végrehajtandó főbb építészeti és gépészeti beavatkozások: külső homlokzat felújítása, külső nyílászáról részleges cseréje, jelenleg befalazott „vakablakok” visszaállítása, a tetőfelújítása, az elöregedett tetőszerkezeti elemek cseréje, a teljes épület díszeinek (tető és homlokzat) helyreállítása, — a műemlék épület belső átalakítása, illetve felújítása csak szakaszosan, a folyamatos betegellátási tevékenység fenntartására tekintettel valósítható csak meg, — a kivitelezés teljes időtartama alatt a kórház folyamatos működését biztosítani kell, mind az ápolási részlegek, mind az intenzív részlegek, mind a műtők és laborok funkcionális működtetését fenn kell tartani, a kivitelezés ütemezését és organizációját erre a követelményre tekintettel kell meghatározni, — a műemlék épület belső átalakítási munkálatai a jelenleg 9-10 ágyas kórtermek zömében 4 ágyassá alakítását célozzák, önálló fürdőszobával, — a műemlék épület belső felújítása magában foglalja a belső (eredeti vésett fa) nyílászárók rekonstrukcióját, a burkolatok felújítását, a helyenként még meglévő terrazzo burkolatok javítását, valamint a lépcsőházak kő díszeinek helyreállítását illetve csiszolását és tisztítását (részletesen a kiviteli tervben), — Alapadatok: — Műemlék épület hasznos alapterületei: O pince szint: 2368,15 m2 O földszint: 2349,21 m2 O félszint: 209,25 m2 O 1. emelet: 2440,8 m2 O 2. emelet: 2413,23 m2 O 3. emelet: 2414,37 m2 O összesen: 12195 m2 — Központi épület hasznos alapterületei: O pince szint: 2238 m2 O földszint: 1983 m2 O 1. emelet: 1409 m2 O 2. emelet: 1420 m2 O összesen: 7050 m2 — Műemlék épület külső nyílászárói: — Új nyílászáró: 91 db, összesen 247 m2 — Hőtermelők beépítendő teljesítménye O Központi épület: — Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 34 db — Hőszivattyúk teljesítménye: 1200 kW — Tervezett ROBUR kazánok száma: 8 db — Kazánok teljesítménye: 279 kW O Műemléki épület: — Hőigény: 996 kW — Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 30 db — Hőszivattyúk teljesítménye: 1059 kW — Tervezett ROBUR kazánok száma: 6 db — Kazánok teljesítménye: 209 kW — Műemlék épületen felújítandó homlokzati felület 8045 m2, amely tartalmaz klinker téglát, vakolatot és kőszobrászati elemeket, — Műemlék épület belső rekonstrukciója és átalakítása során kiemelt feladat a meglévő kődíszek felújítása, szükség esetén pótlása. Beépítendő, megújuló energiát hasznosító moduláris rendszer hőteljesítménye: 3 106,2 kW
Többet mutasson
Időtartam
Kezdeti időpont: 2018-10-03 📅
Végdátum: 2025-10-31 📅

A szerződés odaítélése
A szerződés megkötésének időpontja: 2018-10-03 📅
Cím: Vállalkozási szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 17 716 594 354 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: kőművesmunkák, ácsmunkák, szárazépítő munkák, tetőfedő munkák, hidegburkoló munkák, melegburkoló munkák, lakatos munkák, asztalos munkák, bádogos munkák, üveges munkák, felületképzési munkák, szigetelési munkák, belsőépítészeti munkák, orvostechnológai munkák, erősáramú munkák, gyengeáramú munkák, épületgépészeti munkák, konyhatechnológiai munkák, közműépítési munkák, útépítési munkák, kertészti munkák, műemléki épület homlokzatfelújításából, (klinker tégla, vakolatkészítsé, kőszobrászati elemek) származó szakmai tapasztalat felhasználása, kültéri gázbázisú abszorpciós hőszivattyús moduláris rendszer telepítéséből és beüzemeléséből származó szakmai tapasztalat felhasználása, műemléki részszakterületű felelős műszaki vezetés, műemléki kőszobrász-restaurátori szaktudás, gázkészülék szerelési szaktudás
Többet mutasson
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 1 771 659 435 HUF 💰
Arány (%): 10
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: kőművesmunkák, ácsmunkák, szárazépítő munkák, tetőfedő munkák, hidegburkoló munkák, melegburkoló munkák, lakatos munkák, asztalos munkák, bádogos munkák, üveges munkák, felületképzési munkák, szigetelési munkák, belsőépítészeti munkák, orvostechnológai munkák, erősáramú munkák, gyengeáramú munkák, épületgépészeti munkák, konyhatechnológiai munkák, közműépítési munkák, útépítési munkák, kertészti munkák, műemléki épület homlokzatfelújításából, (klinker tégla, vakolatkészítsé, kőszobrászati elemek) származó szakmai tapasztalat felhasználása, kültéri gázbázisú abszorpciós hőszivattyús moduláris rendszer telepítéséből és beüzemeléséből származó szakmai tapasztalat felhasználása, műemléki részszakterületű felelős műszaki vezetés, műemléki kőszobrász-restaurátori szaktudás, gázkészülék szerelési szaktudás
Többet mutasson

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Mivel a beruházás megvalósítása a Megrendelő folyamatos működése alatt zajlik, ezért Ajánlatkérő előírja,hogy a Vállalkozónak törekedni kell arra, hogy a beruházás keretében megvalósuló munkálatok alatt, afolyamatosan működő egészségügyi intézményben a dolgozók lehetőség szerint zavartalanul tudják amunkájukat végezni, mivel az épület nem kerül kiürítésre. Az olyan feladatok esetén, amelyek Megrendelőtevékenységét zavarhatják, Megrendelővel történő előzetes egyeztetés szükséges. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi- hibás teljesítési kötbér, 36 hónap jótállás amegvalósított létesítményekre és tartozékaira, kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja; 12hónap jótállás a gázbázisú abszorpciós hőszivattyúra, amely a beüzemeléstől kezdődik; teljesítési biztosíték,jólteljesítési biztosíték. A mellékkötelezettségre vonatkozó további rendelkezéseket a szerződéstervezettartalmazza. A finansz. módja utófinanszírozás, intenzitása 100 %. (hazai és EU forrás).
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Mivel a beruházás megvalósítása a Megrendelő folyamatos működése alatt zajlik, ezért Ajánlatkérő előírja,hogy a Vállalkozónak törekedni kell arra, hogy a beruházás keretében megvalósuló munkálatok alatt, afolyamatosan működő egészségügyi intézményben a dolgozók lehetőség szerint zavartalanul tudják amunkájukat végezni, mivel az épület nem kerül kiürítésre. Az olyan feladatok esetén, amelyek Megrendelőtevékenységét zavarhatják, Megrendelővel történő előzetes egyeztetés szükséges. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi- hibás teljesítési kötbér, 36 hónap jótállás amegvalósított létesítményekre és tartozékaira, kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja; 12hónap jótállás a gázbázisú abszorpciós hőszivattyúra, amely a beüzemeléstől kezdődik; teljesítési biztosíték,jólteljesítési biztosíték. A mellékkötelezettségre vonatkozó további rendelkezéseket a szerződéstervezettartalmazza. A finansz. módja utófinanszírozás, intenzitása 100 %. (hazai és EU forrás).
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
Kbt. 148.§ szerint. BT-201 (VII.2.2.) folytatás: 2.6. Dolgozói étkező az eredeti tervektől eltérő helyszínen történő kialakítása. A III. emeleti dolgozói étkező az eredeti tervektől eltérő helyszínen történő kialakítása vált szükségessé. A III. szint Vidra szárny Duna felöli fejrészben tervezett üzemi étkezde és tálaló konyha területén a meglévő szerkezet kibontása után egy olyan előre nem látható vasbeton tartószerkezet vált láthatóvá, melynek kiváltása szükségszerű lett volna a megfelelő űrszelvényű megközelítési útvonal kialakításához. A kiváltás az épület tartószerkezetének olyan mértékű megbontásával járt volna, mely az állékonyságot veszélyeztette volna. Az épületgépészeti- és elektromos rendszerek módosított nyomvonalon kerültek kialakításra, az ezekhez szükséges fal- és födémátvezetések további építőmesteri- szakipari és átalakításokat okoztak, a módosított helyiség kialakítások miatt módosításra került a konyhatechnológia, változott a beépített berendezések mérete, elhelyezése, kialakításra került egy új mosdó-vizesblokk helyiség, az eltérő helyszíni kialakítás következtében módosításra került a gépházi helyiség. Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény nettó 57.773.094,- Ft.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
1. Határidő módosítás rövid indoka: A támogató a Kormány Határozatban meghatározott időponthoz képest késve, illetve nem nyújtotta a támogatói döntésben rögzített támogatási összeget. A felek 2025.04.30-ai teljesítési határidőt 2025.10.31. napjára. Módosítás kelte:2025.03.24 Részletes indokolás: Megrendelő legkésőbb 2024. szeptember 30-ig vállalta, hogy érdemben nyilatkozik a hiányzó pénzügyi forrásról, azonban a támogató döntése a többletforrások biztosításáról csak 2024. december 23. napján született meg (1424/2024. (XII. 23.) Korm. határozat). A Kormányhatározatban szereplő többletforrás első ütemének (2024. évi forrás) folyósítását a Támogató nem tudta biztosítani 2024.12.31-ig. A BM/1717-1/2025. iktatószámú értesítő levél alapján is csak részlegesen, 450 millió Ft értékben történt meg a folyósítás 2025.01.29-én. A fennmaradó forrás mai napig nem érkezett meg. A Megrendelő a Kormány határozatban 2024. évre ütemezett, valamint a 2025. évre ütemezett forrásból tudja finanszírozni a vállalkozási szerződést, amely várhatóan csak 2025. október 31. napjáig kerül folyósításra. 2. Vállalkozói díj 960.435.900,- Ft + ÁFA-val történő emelés rövid indoka: ukrán-orosz háború miatti áremelkedések kompenzálása, a kivitelezés elhúzódása miatti organizációs költségek, felmerült pótmunkák. Részletes indokolás (2.1-2.6 pontokban: 2.1. Orosz-Ukrán háború által generált extrainflációs helyzet. A 13/2023. (I. 24.) Korm. rendeletben és 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendeletben foglalt feltételeknek a módosítás megfelel. Az Építési és Közlekedési Minisztérium Közigazgatási Államtitkára által kiállított EPAT/7754-2/2024/ÉPGHÁT számon kiadott, KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által készített szakvélemény nettó 441.976.998. Ft összeget hagyott jóvá. A felek a fenti összegből a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekményt nettó 295.172.441,- Ft-ban határozták meg. 2.2. Vállalkozó organizációs többletköltsége. A felek a teljesítési határidőt 2025. október 31. napjára módosították. A felek a 4. számú szerződés módosításban rögzítették, hogy a Vállalkozónak 2024. június 30. napjától merültek fel további organizációs költségei, amely nem került elszámolásra. Fentiek alapján összesen 16 hónapos időszakra vonatkoztatva organizációs többletköltsége jelentkezik az általános organizáció-, projekt menedzsment-, közüzemi díjak, banki költségek tekintetében. A megnövekedett kivitelezési időszak általános organizációs költségei időarányosan növekedtek oly módon, hogy 2025. június 30. napjáig (12 hónap) havi 31 600 000.- Ft, ezt követő időszakra (4 hónap) havi 18 392 466.- Ft többlet költség merül fel. A többletköltségek az építési folyamatok átszervezése miatt ennek megfelelően az ajánlati költségvetési egységárakon a 16 hónap átfutási idő hosszabbodással növekednek. A felvonulási és munkaterületen hosszabb ideig keletkezik szemét, amit rendszeresen el kell szállítani, az ideiglenes úttest rendszeres tisztítását hosszabb ideig kell végezni. Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény nettó 452.769.863.- Ft. 2.3. Kardiológia egység szükségszerű kialakítása. Az Irgalmasrendi Kórház a kivitelezés időtartama alatt vált normál helyett kiemelt kardiológiai központtá, így egy jelentősebb kardiológia egység kialakítására volt szükség illeszkedve az országos gyógyászati programhoz. A megváltozott követelményeknek megfelelően és az előre nem látható feladatoknak való megfelelőség miatt a következő kiegészítéseket kellet tenni. A kardiológiai őrző kiemelt sterilitását biztosítani, a területen elkülönített referálót és telemetriát kell kialakítani, az elektrofiziológia és hemodinamikai műtő folyamatos üzemét biztosítani szünetmentes tápegységekkel, riasztási funkciókat kell kiépíteni. Ezek miatt a programnak való megfelelőség biztosítására, átalakításra került az erősáramú- és épületgépészeti rendszer, a kapcsolódó építészeti-, szakipari- és belsőépítészeti átalakításokkal; módosításra kerültek az ágysávok, kiépítésre kerültek mobil dialízis csatlakozások és a bútorozás is kiemelt higiénés kialakítása vált szükségessé a kiemelt sterilitás biztosítása érdekében. A Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény nettó 66.938.366,- Ft 2.4. Örökségvédelmi előírások által előírt további restaurálások. Az Örökségvédelmi Hivatal, az örökségvédelmi előírás alapján a műemlék épület lépcsőház további mennyezet restaurálását, ugyanezen tér fali műemlék csempék rekonstruálását, valamint lépcsőházi kovácsoltvas korlátok restaurálását írta elő az örökségvédelmi helyszíni szemlék alapján készült – szilikát, kő és fém, valamint festő – szakrestaurátori tervdokumentációkban foglaltakra megadott Örökségvédelmi engedélyek alapján: BP/ETDR-2601/628-2/2023. sz. határozat főlépcsőház díszítőfestés (2023.01.20.) BP/ETDR-2601/1804-2/2023. sz. határozat kovácsoltvas korlátok (2023.02.28.) Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény nettó 50.103.603,- Ft. 2.5. A patika ellátó háttérhelyiségeinek szükségszerű átalakítása. A patikához tartozó öltözők eredetileg a pince szinten kerültek volna elhelyezésre, aminek mélyítését azonban nem lehetett a tervezett mértékben végrehajtani, mert az építés folyamán - előre nem láthatóan – a megtervezett alapozási struktúra és rétegrend statikailag nem volt kialakítható, ezért az idetervezett és a patikához előírt kiszolgáló helyiségek nem kerülhettek kialakításra. Így a patika háttér helyiségeit és a hozzá tartozó öltözőket át kellett tervezni. Ezeket a helységeket a félemeleten kellett megépíteni. Az épületgépészeti- és elektromos rendszerek módosított nyomvonalon kerültek kialakításra, az ezekhez szükséges fal- és födémátvezetések további építőmesteri- szakipari és átalakításokat okoztak a pincei- földszinti és félemeleti területeken egyaránt, a módosított helyiség kialakítások miatt változott a beépített berendezések mérete, elhelyezése. Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény nettó 37.678.533,- Ft. Folytatás: BT-99 (VI.4.3.)
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
A szerződés módosítás kelte: 2025.03.24. A felek a teljesítési határidőt módosították 2025.04.30. napjáról 2025.10.31.napjára. A módosításra a teljesítési határidő előtt került sor. A felek a vállalkozói díjat 21.399.318.328.- Ft+ÁFA összegről 22.359.754.228.- Ft+ÁFA összegre emelték (emelés mértéke: 960 438 900.- Ft+ÁFA). Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. A támogató által kormány határozattal elrendelt kifizetések elmaradása a Megrendelő számára előre nem volt látható, a hosszabbítás mértéke a szerződéses tartalomhoz képest ténylegesen indokolt mértékhez igazodik és azzal arányos. Az orosz-ukrán háború szintén előre nem volt látható, valamint a felmerült műszaki feladatok szükségszerűek, indokoltak és előre nem láthatóak voltak. A határidő hosszabbítás és a vállalkozói díj indokoltságát és mértékének megállapítását a műszaki ellenőr igazolta. A vállalkozói díj emelkedés a korábbi módosítások figyelembe vételével sem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel arra, hogy az eredeti vállalkozási díj: 17.716.594.354.- Ft, az emeléssel a jelenlegi vállalkozási díj: 22.359.754.228.- Ft, vagyis a teljes emelés kb. 26%-os.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 086-285802 (2025-04-30)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-11-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 17 716 594 354 HUF 💰
Időtartam
Végdátum: 2025-12-22 📅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 17 716 594 354 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 1 771 659 435 HUF 💰

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148.§ szerint.

Változások
Egyéb kiegészítő információk
1. Határidő módosítás rövid indoka: 2025. áprilisában bekövetkezett káresemény. A felek 2025.10.31-ai teljesítési határidőt 2025.12.22. napjára módosítják. Módosítás kelte:2025.10.28 Részletes indokolás: 2025. áprilisában a „B” épület pinceszintjén lévő steril területen dohos, penészes szagra és a falak festékleválására, elszíneződésére lett figyelmes a Vállalkozó. 2025. április 10.-én megtalálták az okát, a PS 614-es számú helységben az egyik mosogató nyomóvezetékén lévő falikorong meghibásodása jelentős mértékű elázást okozott. A vízrendszert azonnal elzárták és április 17.-én megtették a bejelentést a káreseményről a Megrendelő és a biztosító társaság felé. 2025. május elején a Vállalkozó megkezdte a felgyülemlett víz szivattyúzását és feltárta a padló és falak nagy mértékű rongálódását. Naponta kb. 700l víz távozott a rendszerből ezért több mint 700m2-es területen (a steril helységek, az elektrofiziológiai és a pacemaker műtők) tapasztaltak számottevő károsulást. 2025. május 16.-án a biztosító igazságügyi szakértője bejárta a helyszínt és megkapta a kárszakértői jelentéséhez szükséges tervdokumentációt, adatokat stb. Tájékoztatása szerint a falikorong külön gyártói vizsgálatáig csak kárenyhítés - szivattyúzás végezhető. 2025. július 25.-ig a Vállalkozó felmérte az egész szintet és kidolgozta a teljes káresemény szárítási, bontási és újjáépítési tervét, valamint költségvetését, amiket eljuttatott a Megrendelőhöz és a biztosítóhoz. 2025. augusztus 18.-án történt meg az érintett szerelvény levétele és megkezdődött a lehetséges anyaghiba vizsgálata egy külön igazságügyi szakértővel. Ezután lehetett megkezdeni a további szivattyúzás mellett a 2025. szeptember 13-áig tartó aljzat rétegrendjének kármentesítő vákumtechnológiával történő szárítását. A szárítás befejeződésével indult meg a padló, a falak és szükség esetén a mennyezet bontását, majd a teljes újjáépítés, amelynek várható befejezési időpontja 2025. november 21. A teljesítési határidő meghatározásánál figyelembe kell venni az egyes rétegek száradási idejét és a technológiai előírásokat. A helyreállítás egyes részfeladataira meghatározott határidők a műszaki szakértő által is megerősített szükséges mértékben kerültek megállapításra. A fentiek alapján a műszaki átadás-átvétel 2025. november 21. napján kezdhető meg, amelynek értelmében a teljesítési határidő 2025. december 22. napjára tolódik (műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama 30 nap) A csőtörést a felek nem láthatták előre, a kárenyhítés és a kár helyreállítása érdekében a felek minden szükséges intézkedést határidőben, késedelem nélkül megtettek.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
A szerződés módosítás kelte: 2025.10.28. A felek a teljesítési határidőt módosították 2025.10.31. napjáról 2025.12.22.napjára. A módosításra a teljesítési határidő előtt került sor. A felek a vállalkozói díjat nem módosították. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. A bekövetkezett káresemény a felek számára előre nem volt látható, a hosszabbítás mértéke a szerződéses tartalomhoz képest ténylegesen indokolt mértékhez igazodik és azzal arányos. A határidő hosszabbítás indokoltságát és mértékének megállapítását a műszaki ellenőr igazolta.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 218-749971 (2025-11-10)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-01-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 17 716 594 354 HUF 💰
Időtartam
Végdátum: 2026-02-27 📅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 17 716 594 354 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 1 771 659 435 HUF 💰

Változások
Egyéb kiegészítő információk
1. Határidő módosítás rövid indoka: A vízügyi hatóság a vízközműcsatlakozási engedélyezési eljárásával késedelembe esett. A felek 2025.12.22-ai teljesítési határidőt 2026.02.27. napjára módosítják. Módosítás kelte:2025.12.19. Részletes indokolás: A kivitelezési munkálatok során az „A” épület vízbekötési koncepciójához kapcsolódóan határidőben megkezdték a vízközműcsatlakozási engedélyezési tervdokumentációjának előkészítését az illetékes közműszolgáltatóval egyeztetve. A közműszolgáltatóval az engedélyezési tervdokumentáció koncepciójának elvi jóváhagyásával kapcsolatos egyeztetés 2025. június 18. napján kezdődött meg. A vízjogi engedélykérelem az illetékes hatósághoz 2025. augusztus 28. napján került beadásra. A Betegápoló Irgalmas Rend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerint a jelen kivitelezési projekttel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben a hatóság ügyintézési határideje 15 nap. Mindezek alapján az illetékes hatóságnak a vízjogi létesítési (csatlakozási) engedélyt 2025. október 29. napjáig meg kellett volna küldenie. Erre azonban a jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig nem került sor, vagyis jelen módosítás napjáig számolva a késedelem mértéke 51 nap, amelynek teljes időtartama a szerződésmódosítás aláírásának időpontjában még nem előre látható. Tekintettel arra, hogy az illetékes hatóság – a Felek szabályszerű eljárása ellenére – a vízjogi létesítési (csatlakozási) engedélyt a jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig nem adta ki, az „A” épület vízbekötése jogszerűen nem alakítható ki. Ezért a Felek a teljesítési határidőt – figyelemmel a téli ünnepi időszaki leállásra is – 67 nappal meghosszabbítják 2026. február 27. napjáig. Ennek értelmében a készre jelentés és a műszaki átadás-átvételi eljárás – az illetékes hatósággal történt folyamatos egyeztetést is figyelembe vevő – álláspontjuk szerint 2026. január 28. napján kezdhető meg ismét. A fenti körülményeket (az illetékes hatóság késedelme) a Felek nem láthatták előre, annak hatékony megoldása érdekében a Felek minden szükséges intézkedést határidőben, késedelem nélkül megtettek.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
A szerződés módosítás kelte: 2025.12.19. A felek a teljesítési határidőt módosították 2025.12.22. napjáról 2026.02.27.napjára. A módosításra a teljesítési határidő előtt került sor. A felek a vállalkozói díjat nem módosították. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. A bekövetkezett káresemény a felek számára előre nem volt látható, a hosszabbítás mértéke a szerződéses tartalomhoz képest ténylegesen indokolt mértékhez igazodik és azzal arányos. A határidő hosszabbítás indokoltságát és mértékének megállapítását a műszaki ellenőr igazolta.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2026/S 003-004024 (2026-01-05)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest
Szállítók:
Grabarics Építőipari Korlátolt... GRABARICS Kft. Grabarics Kft
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Egészségügyi és szociális... Egészségügyi épületek kivitelezése