«Egészséges Budapest Program keretében a Dél-budai Centrum DBC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása» — 5 részben
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-02-05.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-12-28.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: EBP keretében tervezési feladatok 5 részben — DBC
EKR001059302018
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások📦
Rövid leírás:
“«Egészséges Budapest Program keretében a Dél-budai Centrum DBC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása» — 5 részben”
Rövid leírás
«Egészséges Budapest Program keretében a Dél-budai Centrum DBC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása» — 5 részben
Többet mutasson Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet meglévő «A-B Hall», «B», «J» épület felújításához (nettó 10 117 m, bruttó 11 331 m) és új épület első két moduljának (C1 és C2) (bruttó 16 334 m) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara és Magyar Mérnöki kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Szakemberek létszáma, szakmai tapasztalata
Minőségi kritérium (súlyozás): 50
Minőségi kritérium (név):
“1.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (súlyozás): 12
Minőségi kritérium (név):
“1.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“1.3. Az M.2.3. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név):
“1.4. Az M.2.4. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (név):
“1.5. Az M.2.5. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Ár (súlyozás): 50
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 66
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
“A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés...”
A lehetőségek leírása
A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
A tervezési feladat V. munkarésze/fázisa: V.) BIM modell készítés fázis
Tervező opciós feladatát képezi BIM modell elkészítése a Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott mellékletek szerint.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
Ajánlatkérő a BIM modell elkészítésére vonatkozó opció tekintetében megrendelési jogát szerződéskötéssel egyidejűleg, de legkésőbb a szerződést követő 5. munkanapig jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Országos Onkológiai Intézet
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Országos Onkológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
Az Országos Onkológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Onkológiai Intézet meglévő "19." és "28." épületének felújításához (nettó 1 318 m2, bruttó 1 476 m2) és kapcsolódó bontásokhoz (nettó 1 380 m2, bruttó 1 546 m2), valamint új épület (bruttó 11 382 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
3️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési...”
A beszerzés leírása
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet meglévő "Esplanade", "Lukács" és "A-B" épületének felújításához (nettó 24 895 m2, bruttó 27 882 m2), valamint új épület (bruttó 15 385 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
4️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Cím
Tétel azonosító száma: 4
Leírás
A beszerzés leírása:
“A Tüdőgyógyintézet Törökbálint infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
A Tüdőgyógyintézet Törökbálint infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Tüdőgyógyintézet Törökbálint meglévő Főépület, Rehab épület, Élelmezési épület és Kúracsarnok felújításához (nettó 4 944 m2, bruttó 5 537 m2), valamint új épületrész, Rehabilitációs park és belső úthálózat (bruttó 7 502 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Többet mutasson Információk a lehetőségekről
A lehetőségek leírása:
“A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés...”
A lehetőségek leírása
A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Cím
Tétel azonosító száma: 5
Leírás
A beszerzés leírása:
“A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási és felújítási munkálataihoz szükséges tervezési...”
A beszerzés leírása
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási és felújítási munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház meglévő "D" és "B" épületek felújításához (nettó 9 250 m2, bruttó 10 360 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 1 924 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Kizáró okok igazolási módja:
(Közös) ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot, kivétel azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírja.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell igazolnia, azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében a Kbt. rendelkezési szerint kell a nyilatkozatot megtenni.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) Közös) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata — cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérleg fordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (engedélyes és kiviteli tervezést is magába foglaló tervezési feladatok ellátása) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérleg fordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérleg fordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A P1) alkalmassági követelmények esetében irányadók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3); (6)–(7) és (10) bekezdései is.
Alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt. 67. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, egységes európai dokumentumban nem szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést részletesen feltüntetni. ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentumba IV. «alfa» részének kitöltésével igazolja a jelen felhívás pontjában megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9)–(10) bekezdéseire.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
“P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés...”
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (engedélyes és kiviteli tervezést is magába foglaló tervezési feladatok ellátása) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele összesen nem érte el:
— az 1. rész esetében a 300 000 000 HUF összeget,
— a 2. rész esetében a 100 000 000 HUF összeget
— a 3. rész esetében a 300 000 000 HUF összeget
— a 4. rész esetében a 45 000 000 HUF összeget
— az 5. rész esetében a 100 000 000 HUF összeget.
Amennyiben valamely gazdasági szereplő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő a benyújtani kívánt részek közül a legnagyobb értékű alkalmassági követelménynek való megfelelés.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) - valamennyi rész vonatkozásában
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett - használatbavételi engedéllyel vagy teljesítésigazolással lezárt tervekkel - legjelentősebb generáltervezési szolgáltatásainak ismertetése.
Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap),
— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
— szolgáltatástárgya és mennyisége (az elvégzett munkák felsorolása, olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. és 22. §-ára.
M/2. - valamennyi rész vonatkozásában
a) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) cégszerű nyilatkozatban ismertetni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartása szerinti névjegyzéki/kamarai szám megadásával, ha pedig az ajánlattétel időpontjában nem szerepelnek a kamarai nyilvántartásban, úgy végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával.
b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Alkalmasság igazolása körében a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) és a Kbt. 65. § (6) - (7) és (9) foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt. 67. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az egységes európai dokumentumban nem szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést részletesen feltüntetni. A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. „alfa” részének kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9)-(10) bekezdéseire.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M1)AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett - használatbavételi...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M1)AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett - használatbavételi engedéllyel vagy teljesítésigazolással lezárt tervekkel - generáltervezési feladat ellátására vonatkozó REF munkával, amely olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozott, amely
— az 1.rész esetében legalább bruttó 19 000m2
— a 2.rész esetében legalább bruttó 8 500m2
— a 3.rész esetében legalább bruttó 20 000m2
— a 4.rész esetében legalább bruttó 4 500m2
— az 5.rész esetében legalább bruttó 6 500m2
Alapterületű egészségügyi intézmény tervezési feladatára vonatkozik.
(AK egészségügyi intézmény alatt orvosi rendelőt, járóbeteg-szakellátó központot (rendelőintézetet), mentőállomást, egészségházat, orvos- és egészségtudományi centrumot, rehabilitációs intézetet/központot (beleértve a gyógyfürdőket) és kórházat (klinikát) ért. AK egészségügyi intézmény tervezési feladat alatt ekkora alapterületű új egészségügyi intézményt, vagy egészségügyi intézmény ilyen méretű bővítésének, felújításának tervezési munkáit érti. Generáltervezés alatt AK, olyan összetett tervezési feladatot ért, mely min. építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését is tartalmazza, és amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia.)
Az alk. min.köv. az egyes részek vonatkozásában az alábbiak szerint teljesíthető:
— az1.rész és 3.rész: max.3db szerződéssel teljesíthető, amelyből 1 legalább eléri a bruttó 10 000m2-t,
— a2.rész: max. 2db szerződéssel teljesíthető, amelyből 1 legalább eléri a bruttó 5 000m2-t,
— a4.rész: max. 2db szerződéssel teljesíthető, amelyből 1 legalább eléri a bruttó 3 000m2-t,
— az5.rész: max. 2db szerződéssel teljesíthető, amelyből 1 legalább eléri a bruttó 4 000m2-t.
Amennyiben valamely GSZ több rész vonatkozásában is AA-t kíván benyújtani, úgy elegendő a benyújtani kívánt részek közül a legnagyobb értékű alk. köv-nek való megfelelés.
M2)valamennyi rész esetében: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel
M2.1)Legalább 1fő a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.mell. 2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M2.2)Legalább 1fő a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.mell. 2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3)Legalább 1fő a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.mell. 2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4)Legalább 1fő OT-M-T vagy EG-T kamarai tanúsítással, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező megfelelő szakemberrel.
M2.5)-az 1.rész, 2.rész, és 3.rész tekintetében:
Legalább 1fő a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.mell. 2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.5)-a 4. és 5.rész tekintetében:
Legalább 1fő a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.mell. II.Szakértés 2.Építésügyi műszaki szakértés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű SZÉS6 jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Az egyes részek között az átfedés megengedett.1szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Mellékkötelezettségek: késedelmi/hibás/meghiúsulási kötbér. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Telj.bizt: 5%
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-02-05
12:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-02-05
14:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR 001059302018)
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“Karakterszám korlátozás miatt alkalmazott rövidítések: AK=ajánlatkérő; AT=ajánlattevő; AV=alvállalkozó; KRBSZ=kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet;...”
Karakterszám korlátozás miatt alkalmazott rövidítések: AK=ajánlatkérő; AT=ajánlattevő; AV=alvállalkozó; KRBSZ=kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet; GSZ=gazdasági szereplő; AA=ajánlat; AF=ajánlati felhívás; KD= közbeszerzési dokumentum; ESPD=egységes európai dokumentum; KM=keretmegállapodás; ALK=alkalmassági; KÖV=követelmény; REF=referencia; KSZGYI=képzettség és szakmai gyakorlati idő.
1. AK ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlattételt, melynek összege az 1. és a 3. rész esetében 2 000 000 Ft, a 2. és 4. és 5. rész esetében 1 000 000 Ft. Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt AK 10032000-01490576-00000000 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatban csatolni. További információ a KD-ban található.
2. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.56.§-a szerint, és a KD-ban részletezettek szerint.
3. Helyszíni bejárás a KD-ban foglaltak szerint biztosított.
Helyszín:1. rész időpont: 2019.01.14. 8:00-10:00;
2. rész: 2019.01.11. 13:00-15:00;
3. rész: 2019.01.09. 13:00-15:00;
4. rész: 2019.01.14. 13:00-15:00;
5. rész: 2019.01.09. 8:00-10:00;
4. Ajánlatban AT-nek, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez AT AV-t kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.
6. AT-nek jelen AF-ban és KD-ban foglalt információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
7. Eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a dokumentumban részletezettek szerint.
8. Ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Átszámítás kapcsán lásd a dokumentum szabályozását.
9. AF-ben meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
10. AK AT-k alkalmasságának feltételeit és igazolásit a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11. Hiánypótlás lehetőségét AK biztosítja, összhangban a Kbt.71.§-ban foglaltakkal. AK a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK projekttársaság alapítását önálló és közös nyertes AT-k tekintetében is kizárja [Kbt.35.§ (8) bekezdés].
13. AK a Kbt.75.§(2) bek. e)pontját nem alkalmazza.
14. AT a Kbt.73.§(4)-(5) alapján tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
15. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (Lajstromszám: 00875)
16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
17. AF-ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá magyar jog rendelkezései irányadók. Hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
18. A nyertes ajánlattevő szerzői jogáról az ajánlatadással lemond. Ajánlatkérő további ellenszolgáltatás nélkül korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási jogot szerez, mely magában foglalja a tervek átdolgozására illetve tovább tervezésére vonatkozó jogot is a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A szerzői jog ellenértékét ajánlattevőknek szükséges beárazni a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § -ára figyelemmel.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3.) pontban
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) folytatása:
19) Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján —...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) folytatása:
19) Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján — legkésőbb a szerződéskötés időpontjára — a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, részenként az alábbi minimum összeggel: 1. és 3. rész esetén: minimum 150 000 000 HUF/kár és minimum 300 000 000 HUF/év; 2. és 5. rész esetén: minimum 100 000 000 HUF/kár és minimum 200 000 000 HUF/év; 4. rész esetén minimum 20 000 000 HUF/kár és minimum 40 000 000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
20) Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az 1. értékelési szempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016. napi útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) (a továbbiakban «Útm.»)1. számú melléklet B.1. pontja szerinti abszolút értékelési módszer, a „pontozás” módszere., a 2. értékelési tekintetében az Útm. 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
21) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumok általános ajánlati dokumentáció 19. pontjában felsorolt szakembereknek részt kell venniük a szerződés teljesítésében. Ajánlatkérő előírja, hogy az V. fázis BIM modell elkészítésére vonatkozó opció lehívása esetén az 1–3. részeknél a BIM módszertan alkalmazástechnikai alapelvek dokumentumban felsorolt szakembereknek részt kell venniük a szerződés teljesítésében.
22) Ajánlattevők kötelesek beadniuk az ajánlat részeként a nyilatkozatminták közt kiadott 2. sz. mellékletet.
23) Amennyiben az adott rész vonatkozásában nyertes ajánlattevő az adott egészségügyi intézmény tervtanácsadói feladatainak ellátására korábban nyertes ajánlattevőként került kihirdetésre, vagy szerződést kötött, úgy az a tárgyi eljárás adott része vonatkozásában visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ebben az esetben Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 001-000708 (2018-12-28)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-01-14) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: EBP keretében tervezési feladatok 5 részben – DBC
EKR001059302018
Rövid leírás:
“„Egészséges Budapest Program keretében a Dél-budai Centrum DBC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása” – 5 részben”
Rövid leírás
„Egészséges Budapest Program keretében a Dél-budai Centrum DBC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása” – 5 részben
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 2 460 791 045 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅ Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz...”
A beszerzés leírása
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet meglévő "A-B Hall", "B", "J" épület felújításához (nettó 10 117 m, bruttó 11 331 m) és új épület első két moduljának (C1 és C2) (bruttó 16 334 m) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvos technológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki leírás című dokumentációban találhatóak.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“1.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (név):
“1.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (név):
“1.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (név):
“1.4. Az M.2.4) alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (név):
“1.5. Az M.2.5) alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata” Információk a lehetőségekről
A lehetőségek leírása:
“A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés...”
A lehetőségek leírása
A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
A tervezési feladat V. munkarésze/fázisa: V.) BIM modell készítés fázis
Tervező opciós feladatát képezi BIM modell elkészítése a Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott mellékletek szerint.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
Ajánlatkérő a BIM modell elkészítésére vonatkozó opció tekintetében megrendelési jogát szerződéskötéssel egyidejűleg, de legkésőbb a szerződést követő 5. munkanapig jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Országos Onkológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
Az Országos Onkológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Onkológiai Intézet meglévő "19." és "28." épületének felújításához (nettó 1 318 m, bruttó 1 476 m) és kapcsolódó bontásokhoz (nettó 1 380 m, bruttó 1 546 m), valamint új épület (bruttó 11 382 m) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvos technológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki leírás című dokumentációban találhatóak.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési...”
A beszerzés leírása
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet meglévő "Esplanade", "Lukács" és "A-B" épületének felújításához (nettó 24 895 m, bruttó 27 882 m), valamint új épület (bruttó 15 385 m) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvos technológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki leírás című dokumentációban találhatóak.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“A Tüdőgyógyintézet Törökbálint infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
A Tüdőgyógyintézet Törökbálint infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak alapján:
A Tüdőgyógyintézet Törökbálint meglévő Főépület, Rehab épület, Élelmezési épület és Kúracsarnok felújításához (nettó 4 944 m, bruttó 5 537 m), valamint új épületrész, Rehabilitációs park és belső úthálózat (bruttó 7 502 m) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvos technológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki leírás című dokumentációban találhatóak.
Többet mutasson Információk a lehetőségekről
A lehetőségek leírása:
“A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés...”
A lehetőségek leírása
A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson Leírás
A beszerzés leírása:
“A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási és felújítási munkálataihoz szükséges tervezési...”
A beszerzés leírása
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási és felújítási munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak alapján:
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház meglévő "D" és "B" épületek felújításához (nettó 9 250 m, bruttó 10 360 m), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 1 924 m), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvos technológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki leírás című dokumentációban találhatóak.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 001-000708
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: ÁEEK/18801-30/2019
Tétel azonosító száma: 1
Cím: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-14 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 5
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 5
A vállalkozó neve és címe
Név: Krämer, Kiss és Társaik Építészeti és Generáltervező Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_43776634
Postacím: Eszék utca 18.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 309221672📞
E-mail: kkp@t-online.hu📧
Régió: Budapest🏙️
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 812 988 004 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 889 960 000 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: Karakter korlát miatt a VI.3) pontban
2️⃣
Szerződés száma: ÁEEK/18801-32/2019
Tétel azonosító száma: 2
Cím: Országos Onkológiai Intézet
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-23 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 6
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 6
A vállalkozó neve és címe
Név: Artonic Design Építészeti Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_79320030
Postacím: Edömér utca 2. IV/1.
Postai irányítószám: 1113
Telefon: +36 13853097📞
E-mail: artonic@artonic.hu📧
Régió: Budapest🏙️
URL: http://www.artonic.hu🌏 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 479 771 196 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 354 720 005 💰
3️⃣
Szerződés száma: ÁEEK/18801-33/2019
Tétel azonosító száma: 3
Cím: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-20 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 4
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 4
A vállalkozó neve és címe
Név: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56858282
Postacím: Ezerjó út 10.
Postai város: Győr
Postai irányítószám: 9011
Telefon: +36 18009191📞
E-mail: info@tspc.hu📧
Fax: +36 18009192 📠
Régió: Győr-Moson-Sopron🏙️
URL: http://www.tspc.hu/🌏 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 878 885 407 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 834 112 000 💰
4️⃣
Szerződés száma: ÁEEK/18801-36/2019
Tétel azonosító száma: 4
Cím: Tüdőgyógyintézet Törökbálint
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-19 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 3
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 3
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅ A vállalkozó neve és címe
Név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_81287295
Postacím: Perc utca 2.
Postai irányítószám: 1036
Telefon: +36 17766005📞
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu📧
Fax: +36 17766006 📠
URL: http://www.perfektumcsoport.hu🌏
Név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_85137981
Postacím: Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.
Postai irányítószám: 1125
Telefon: +36 302486210📞
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu📧
Fax: +36 12003450 📠
Régió: Magyarország🏙️
URL: http://www.mgepitesz.hu🌏
Név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_49364352
Postacím: Bakony utca 1/1.
Postai város: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Telefon: +36 202648561📞
E-mail: topkvalitas@topkvalitas.com📧
Régió: Komárom-Esztergom🏙️
Név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40457660
Postacím: Ady Endre út 32–40.
Postai irányítószám: 1191
Telefon: +36 12971910📞
E-mail: kasib@kasib.hu📧 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 95 323 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 101 999 040 💰
5️⃣
Szerződés száma: ÁEEK/18801-38/2019
Tétel azonosító száma: 5
Cím: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 397 450 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 280 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“Alvállalkozók igénybevétele:
I. rész: PROJEKT STÚDIÓ 2 BT. (Adószám: 28369172-2-43.); HPM Kft. (Adószám: 10699883-2-41.); MFDS
Tervező Iroda Kft. (Adószám:...”
Alvállalkozók igénybevétele:
I. rész: PROJEKT STÚDIÓ 2 BT. (Adószám: 28369172-2-43.); HPM Kft. (Adószám: 10699883-2-41.); MFDS
Tervező Iroda Kft. (Adószám: 24322641-2-41.); MATERV Kft. (Adószám: 10787872-2-43.)
II. rész: Krämer Kiss és Társaik Kft. (Adószám: 12771653-2-43.); RI-ZA-LIT Kft. (Adószám: 10981739-2); PIRATON KOMPLEX Kft. (Adószám: 10946051-2-42.); PLAN-ET Kft. (Adószám: 12641037-2-42.); CG-Med Kft. (Adószám: 24794503-2-13.); MATERV Kft. (Adószám: 10787872-2-43.)
III. rész: GAV-ART STÚDIÓ Kft. (Adószám: 13606266-2-15.); TOP-KVALITÁS Kft. (Adószám: 11474762-2-11.); CG-Med Kft. (Adószám: 24794503-2-13.); MGT Kft. (Adószám: 11461148-2-08.)
IV. rész: "MEDIPROJECT-PLUSZ" Kft. (Adószám: 12024559-2-43.)
V. rész: "MEDIPROJECT-PLUSZ" Kft. (Adószám: 12024559-2-43.); GAV-ART STÚDIÓ Kft. (Adószám: 13606266-2-15.)
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
1. rész vonatkozásában:
— "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 5.) Adószám: 10459058-2-15,
— Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság (1023 Budapest, Lublói utca 2.) Adószám: 10569731-2-41,
— Krämer, Kiss és Társaik Építészeti és Generáltervező Kft (1114 Budapest, Eszék u 18.) Adószám: 12771653-2-43,
— Óbuda Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Hévízi út 3/A.) Adószám: 12771251-2-41,
— Perfektum Építész Kft. – TOP-KVALITÁS Kft. – KASIB Kft. – „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők (melyet alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. – TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Adószám: 11474762-2-11. – Kasib Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32–40.) Adószám: 22799894-2-43. – MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.)
2. rész vonatkozásában:
— "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 5.) Adószám: 10459058-2-15,
— "ARTONIC DESIGN" Építészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (1113 Budapest, Edömér utca 2. IV. em. 1.) Adószám: 10504770-2-43,
— DUNA-TISZA Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Alsó- Kikötő sor 8/C.) Adószám: 12826708-2-06,
— GAV-ART STÚDIÓ Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A 1. em. 10.) Adószám: 13606266-2-15,
— Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1023 Budapest, Lublói utca 2.) Adószám: 10569731-2-41,
— Perfektum Építész Kft. – TOP-KVALITÁS Kft. – KASIB Kft. – „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők (melyet alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. – TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Adószám: 11474762-2-11. – Kasib Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32–40.) Adószám: 22799894-2-43. – MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.)
3. rész vonatkozásában
— "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 5.) Adószám: 10459058-2-15,
— FUSION ARCHITECT Építészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2072 Zsámbék, Csillagerdő utca 33.) Adószám: 14121717-2-13,
— Perfektum Építész Kft. – KASIB Kft. – „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők (melyet alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. – Kasib Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32–40.) Adószám: 22799894-2-43. – MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.)
— TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9011 Győr, Ezerjó út 10.) Adószám: 24084794-2-08.
Folytatása a karakterkorlátra tekintettel a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) További információk folytatása
4. rész vonatkozásában
— GAV-ART STÚDIÓ Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) További információk folytatása
4. rész vonatkozásában
— GAV-ART STÚDIÓ Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A 1. em. 10.) Adószám: 13606266-2-15,
— Perfektum Építész Kft. – TOP-KVALITÁS Kft. – KASIB Kft. – „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők {melyet alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. – TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Adószám: 11474762-2-11. – Kasib Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32–40.) Adószám: 22799894-2-43. – MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.}
— Simonics Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3961 Vajdácska, Fő út 151.) Adószám: 11387217-2-05
5. rész vonatkozásában
— DUNA-TISZA Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Alsó- Kikötő sor 8/C.) Adószám: 12826708-2-06,
— Perfektum Építész Kft. – TOP-KVALITÁS Kft. – KASIB Kft. – „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők {melyet alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. – TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Adószám: 11474762-2-11. – Kasib Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32–40.) Adószám: 22799894-2-43. – MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.)
— SchM Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Platán u. 30. b. ép.), Adószám: 14581111-2-42.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Forrás: OJS 2020/S 011-022340 (2020-01-14)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-02-22) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: EBP keretében tervezési feladatok 5 részben - DBC
EKR001059302018
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2020/S 011-022340
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 834 112 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2020. december 15. napja.
A VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:
2.1.2. A Szerződés VI.5 „A”...”
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2020. december 15. napja.
A VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:
2.1.2. A Szerződés VI.5 „A” pontjának vonatkozó része az alábbiak szerint módosul (módosuló részek félkövérrel és dőlttel szedve). A Szerződés VI.5. „B” opciós feladatok pontja változatlan tartalommal hatályos.
A Tervezőt megillető Díj (Tervezési Díj, Művezetési Díj és BIM modellezési Díj együttesen a továbbiakban: „Díj”) az „A” Tervezési feladatok tekintetében az 1. számú melléklet szerint alakul, a „B” opciós feladatok pontja a Szerződés szerinti, változatlan tartalommal hatályos.
2.1.3. A Szerződés VI.9 „A” pontjának vonatkozó része az alábbiak szerint módosul (módosuló részek félkövérrel és dőlttel szedve), a Szerződés VI.9 „B” opciós feladatok pontja változatlan tartalommal hatályos.
A Tervező által átadott, a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumok (rész)teljesítését a Megrendelő által kijelölt személy igazolja a (rész)teljesítést követő 15 napon belül (továbbiakban: „Teljesítési igazolás”), amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy a (rész)teljesítési igazolás kiadásának feltétele a II. fejezetben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes, határidőre való teljesítése, valamint az alábbi feltételek betartása. A Vállalkozót megillető díj az „A” Tervezési feladatok tekintetében az 1. számú melléklet szerinti ütemezés és feltételek szerint teljesítendő, a „B” Opciós feladatok tekintetében a Szerződés szerinti ütemezés és feltételek szerint teljesítendő.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) További információk folytatása
4. rész vonatkozásában
— GAV-ART STÚDIÓ Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) További információk folytatása
4. rész vonatkozásában
— GAV-ART STÚDIÓ Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A 1. em. 10.) Adószám: 13606266-2-15,
— Perfektum Építész Kft. - TOP-KVALITÁS Kft. - KASIB Kft. - „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők {melyet alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. - TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Adószám: 11474762-2-11. - Kasib Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) Adószám: 22799894-2-43. - MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.}
— Simonics Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3961 Vajdácska Fő Út 151) Adószám: 11387217-2-05
5. rész vonatkozásában
— DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Alsó- Kikötő sor 8/C.) Adószám: 12826708-2-06,
— Perfektum Építész Kft. - TOP-KVALITÁS Kft. - KASIB Kft. - „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők {melyet alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. - TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Adószám: 11474762-2-11. - Kasib Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) Adószám: 22799894-2-43. - MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.}
— SchM Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Platán u. 30. b. ép.), Adószám: 14581111-2-42.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-10-06) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Postacím: Diós Árok 3
Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Országos Onkológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
Az Országos Onkológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Onkológiai Intézet meglévő "19." és "28." épületének felújításához (nettó 1 318 m2, bruttó 1 476 m2) és kapcsolódó bontásokhoz (nettó 1 380 m2, bruttó 1 546 m2), valamint új épület (bruttó 11 382 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A vállalkozó neve és címe
Postacím: Edömér Utca 2. IV/1
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 354 720 005 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. szeptember 13.
Az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, amelyekről az EKR sajátosságai...”
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. szeptember 13.
Az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, amelyekről az EKR sajátosságai miatt a későbbiekben kerülhet feladásra a szerződésmódosításról szóló hirdetmény.
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) További információk folytatása
4. rész vonatkozásában
- GAV-ART STÚDIÓ Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) További információk folytatása
4. rész vonatkozásában
- GAV-ART STÚDIÓ Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A 1. em. 10.) Adószám: 13606266-2-15.
- Perfektum Építész Kft. - TOP-KVALITÁS Kft. - KASIB Kft. - „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők {melyet alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. - TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Adószám: 11474762-2-11. - Kasib Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) Adószám: 22799894-2-43. - MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.}
- Simonics Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3961 Vajdácska Fő Út 151) Adószám: 11387217-2-05
5. rész vonatkozásában
- DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Alsó- Kikötő sor 8/C.) Adószám: 12826708-2-06.
- Perfektum Építész Kft. - TOP-KVALITÁS Kft. - KASIB Kft. - „MG Építész” Kft. közös ajánlattevők {melyet alkotnak: Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41. - TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Adószám: 11474762-2-11. - Kasib Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) Adószám: 22799894-2-43. - MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) Adószám: 13079909-2-43.}
- SchM Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Platán u. 30. b. ép.), Adószám: 14581111-2-42.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 197-514841 (2021-10-06)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-10-14) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési...”
A beszerzés leírása
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet meglévő "Esplanade", "Lukács" és "A-B" épületének felújításához (nettó 24 895 m2, bruttó 27 882 m2), valamint új épület (bruttó 15 385 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A vállalkozó neve és címe
Postacím: Ezerjó Út 10
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 834 112 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. szeptember 14.
Az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, amelyekről az EKR sajátosságai...”
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. szeptember 14.
Az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, amelyekről az EKR sajátosságai miatt a későbbiekben kerülhet feladásra a szerződésmódosításról szóló hirdetmény.
VII.2.1) pont folytatása:
A Tervező a II. Engedélyezési tervfázissal összefüggő munkákat csak a Megrendelő kifejezett erre irányuló utasítása, annak elrendelése esetén kezdheti meg.
III. Kiviteli terv fázis
- Kiviteli terv készítése (árazott és árazatlan költségvetéssel)
Határidő:
- Esplanade épület: Az épületre vonatkozó Megrendelő kifejezett erre irányuló utasítását, annak elrendelését követően 120 napon belül, de legkésőbb 2021. november 15. napjáig
- Új épület és A-B épület bontás: Az adott épületre vonatkozó engedélyezési tervfázis hatósági engedélyeinek megszerzését követően 170 napon belül, de legkésőbb 2021. november 15. napjáig
- Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz szükséges egyéb műszaki dokumentum készítése
Határidő: A kiviteli terv megfelelőségére vonatkozó Megrendelői jóváhagyást követő napon belül.
A Tervező a III Kiviteli terv fázissal összefüggő munkákat csak a jogerős hatósági engedélyek és jóváhagyások birtokában kezdheti meg. Ettől Megrendelő speciális esetben eltérhet.
B. Opciós feladatok
IV. Művezetési fázis:
IV.1) Művezetési feladatok rész:
- A heti kivitelezési kooperációkon nyilatkozattételre jogosult képviselő jelenléte.
- Tervezői művezetés biztosítása. Tervezőnek maximum 72 órán belül rendelkezésre kell állnia. (Rendkívüli esetben maximum 12 órán belüli rendelkezésre állás is szükséges lehet.)
- Szükséges fedvénytervek készítési határideje a közösen egyeztetettek szerinti határidőben. A feladat méretétől függően, maximálisan 14 napon belül, a kivitelezői tevékenységgel kapcsolatban mérnök jogosult meghatározni a pontos határidőt.
- Kivitelező átadási dokumentációjának Tervezői ellenőrzése.
Határidő: Kivitelező részéről való átadást követő 7 napon belül (kötbérköteles határidő).
V. BIM modell készítés fázis
V.1) BIM modell feladatok rész
- Tervezőnek az opció lehívásában meghatározott tervezési fázisokra vonatkozó Megrendelői követelményekre tekintettel kell elkészítenie a BIM modellt.
- Tervezőnek az alábbi tervezési fázisok esetében válhat feladatává (az opció lehívásától függően) a BIM modell elkészítése: I. Előkészítési fázis; II. Engedélyezési tervi fázis; III. Kiviteli tervi fázis.
- Tervező köteles az opció lehívását követő 15 naptári napon belül Végrehajtási tervet készíteni a Megrendelői követelmények és a BIM végrehajtási terv tartalomjegyzék követelményei szerint.
Határidő: az egyes tervezési fázisokra vonatkozó BIM modellek elkészítési határideje megegyezik az egyes tervezési fázisok jelen Szerződés II.4. pontjában foglalt határidőivel
II.2. A Felek megállapodnak, hogy közös megegyezésük alapján a Szerződés VI.15. pontja törlésre kerül.
II.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés XI.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
„XI.3. A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:
Döntést igénylő feladatok:
Név: Orosz János
Telefon: +36 30 655 6939
E-mail: orosz.janos@ebp.gov.hu
Döntést igénylő kérdésekben:
Név: Somogyi Zoltán
Telefon:
E-mail: somogyi.zoltan@ebp.gov.hu
Operatív feladatok:
Név: Tomasovszki Tamás
Telefon: +36 30 754 0115
E-mail: tomasovszki.tamas@ebp.gov.hu
II.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
„IX.2 A Tervező kötelezettsége, hogy a szolgáltatás teljesítése során betartsa a Kbt. 138. § - 139. §-ban az alvállalkozókra és a szakemberekre meghatározott előírásokat. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével). A Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.”
A Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek a jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-10-26) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz...”
A beszerzés leírása
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet meglévő "A-B Hall", "B", "J" épület felújításához (nettó 10 117 m2, bruttó 11 331 m2) és új épület első két moduljának (C1 és C2) (bruttó 16 334 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara és Magyar Mérnöki kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A vállalkozó neve és címe
Név: Krämer, Kiss és Társaik Építészeti és Generáltervező Kft
Postacím: Eszék Utca 18
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 889 960 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. szeptember 20.
Az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, amelyekről az EKR sajátosságai...”
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. szeptember 20.
Az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, amelyekről az EKR sajátosságai miatt a későbbiekben kerülhet feladásra a szerződésmódosításról szóló hirdetmény.
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
Forrás: OJS 2021/S 211-556429 (2021-10-26)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-11-16) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“A Tüdőgyógyintézet Törökbálint infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
A Tüdőgyógyintézet Törökbálint infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Tüdőgyógyintézet Törökbálint meglévő Főépület, Rehab épület, Élelmezési épület és Kúracsarnok felújításához (nettó 4 944 m2, bruttó 5 537 m2), valamint új épületrész, Rehabilitációs park és belső úthálózat (bruttó 7 502 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A vállalkozó neve és címe
Postacím: Perc Utca 2.
Postacím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Postacím: Bakony Utca 1/1.
Postacím: Ady Endre Út 32-40.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 101 999 040 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. október 4.
Az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, amelyekről az EKR sajátosságai miatt a...”
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. október 4.
Az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, amelyekről az EKR sajátosságai miatt a későbbiekben kerülhet feladásra a szerződésmódosításról szóló hirdetmény.
VII.2.2) pont folytatása:
II.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
„VI.9. A Tervező által átadott, a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumok (rész)teljesítését a Megrendelő által kijelölt személy igazolja a (rész)teljesítést követő 15 napon belül (továbbiakban: „Teljesítési igazolás"), amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy a (rész)teljesítési igazolás kiadásának feltétele a II. fejezetben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes, határidőre való teljesítése, valamint az alábbi feltételek betartása. A Tervezőt megillető díj az egyes feladatok tekintetében az alábbi ütemezés és feltételek szerint teljesítendő:
Feladatok: Teljesítési feltétel:
A. Tervezési feladatok
I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: - Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.
I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: - I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalánydíj 80%-a valamennyi tanulmány és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.
I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész: - I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány
díj 80%-a valamennyi vázlatterv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.
II. Engedélyezési terv fázis: - II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi az építési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való elkészülte, és azok Megrendelői elfogadása esetén; - - II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 20%-a jogerős építési engedély rendelkezésre állása esetén.
III. Kiviteli terv fázis: - III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi kiviteli terv és dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén; - III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 15%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, a Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok megadása, esetleges további tájékoztatások megadása, a kivitelezői közbeszerzési dokumentumok kiegészítése és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindítására alkalmas teljeskörű elkészülte, azok Megrendelői elfogadása estén.
- fix átalány díj 5%-a a kivitelezői
közbeszerzési eljárás lezárulása esetén.
B. Opciós feladatok
IV. Művezetési fázis: 1. Művezetési feladatok rész: A havi rendszerességű elszámolás és beszámoló szerződésszerű teljesítést alátámasztó tartalommal, azok határidőben való benyújtása és Megrendelő általi elfogadása esetén, maximálisan (384) mérnöknap vonatkozásában.
II.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
„IX.2. A Tervező kötelezettsége, hogy a szolgáltatás teljesítése során betartsa a Kbt. 138. § - 139. §-ban az alvállalkozókra és a szakemberekre meghatározott előírásokat. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés melléklete szerinti formában köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével). A Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.”
II.7. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.15. pontja törlésre kerül, illetőleg a Felek a Szerződés XI.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
„XI.3. A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:
Döntést igénylő kérdésekben:
Név: Somogyi Zoltán
Telefon: +36 307542814
E-mail: somogyi.zoltan@ebp.gov.hu
Operatív feladatok:
Név: Horváth Szulimán Tibor
Telefon: +36 30 499 6014
E-mail: horvath.szuliman.tibor@ebp.gov.hu
II.17. A Szerződésnek jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-11-29) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási és felújítási munkálataihoz szükséges tervezési...”
A beszerzés leírása
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási és felújítási munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház meglévő "D" és "B" épületek felújításához (nettó 9 250 m2, bruttó 10 360 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 1 924 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 280 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. november 17.
Tekintettel arra, hogy az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, az EKR...”
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. november 17.
Tekintettel arra, hogy az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, az EKR sajátosságai miatt később kerülhetett feladásra a szerződésmódosításról szóló hirdetmény.
VII.2.1) pont folytatása
II.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
„VI.5. A Tervezőt megillető Díj (Tervezési Díj, Művezetési Díj és az Előzetes tenderterv díja együttesen a továbbiakban: „Díj”) az egyes feladatok tekintetében az alábbiak szerint alakul:
A. Tervezési feladatok
I. Előkészítési fázis: Tervezési Díj 15%-a
I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: Fix átalány díj: 18 750 000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)
I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: Fix átalány díj: 6 250 000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)
I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész Fix átalány díj: 12 500 000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 300 000 Ft + ÁFA)
II. Engedélyezési terv fázis: Tervezési Díj 30 %-a Fix átalány díj: 75 000 000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 300 000 Ft + ÁFA)
III. Kiviteli terv fázis: Tervezési Díj 55 %-a Fix átalány díj: 137 500 000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 300 000 Ft + ÁFA)
B. Opciós feladatok
IV. Művezetési fázis 1. Művezetési feladatok rész: Egy mérnöknap ellenértéke: 78 125 Ft + ÁFA
384 mérnöknap alapján maximálisan: 30 000 000 Ft + ÁFA
C. Előzetes tenderterv
Előzetes tenderterv készítése 16 863 000 Ft + ÁFA
(ebből a felhasználási jog ellenértéke: 1 011 780- Ft + ÁFA
II.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
„VI.9. A Tervező által átadott, a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumok (rész)teljesítését a Megrendelő által kijelölt személy igazolja a (rész)teljesítést követő 15 napon belül (továbbiakban: „Teljesítési igazolás”), amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy a (rész)teljesítési igazolás kiadásának feltétele a II. fejezetben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes, határidőre való teljesítése, valamint az alábbi feltételek betartása. A Tervezőt megillető díj az egyes feladatok tekintetében az alábbi ütemezés és feltételek szerint teljesítendő:
Feladatok: Teljesítési feltétel:
A. Tervezési feladatok
I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: - Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.
I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: - Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi tanulmány és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.
I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész - I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi vázlatterv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.
II. Engedélyezési terv fázis: - II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi az építési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való elkészülte, és azok Megrendelői elfogadása, engedélyezési eljárásra benyújtás megtörténtének igazolása esetén;
- II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 20%-a véglegessé vált építési engedély rendelkezésre állása esetén.
III. Kiviteli terv fázis: - III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi kiviteli terv és dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 15%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, a Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok megadása, esetleges további tájékoztatások megadása, a kivitelezői közbeszerzési dokumentumok kiegészítése és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindítására alkalmas teljeskörű elkészülte, azok Megrendelői elfogadása estén.
- fix átalány díj 5%-a a kivitelezői közbeszerzési eljárás lezárulása esetén.
B. Opciós feladatok
IV. Művezetési fázis: 1. Művezetési feladatok rész: A havi rendszerességű elszámolás és beszámoló szerződésszerű teljesítést alátámasztó tartalommal, azok határidőben való benyújtása és Megrendelő általi elfogadása esetén, maximálisan 384 mérnöknap vonatkozásában.
C. Előzetes tenderterv
Kivitelezési közbeszerzés előkészítéséhez szükséges előzetes tenderterv készítése Az előzetes tenderterv elkészítése részre vonatkozó fix átalány díj 100%-a a szerződésszerű tartalommal, megrendeléstől számított 30 napon belül történő benyújtása, és annak Megrendelői elfogadása esetén.
II.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
„IX.2. A Tervező kötelezettsége, hogy a szolgáltatás teljesítése során betartsa a Kbt. 138. § - 139. §-ban az alvállalkozókra és a szakemberekre meghatározott előírásokat. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés melléklete szerinti formában köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével). A Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.”
Folytatás: VII.2.2) pontban
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-06-27) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_22462134
Postacím: Diós árok 3
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 889 960 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződésmódosítás 2022. június 2. napján került aláírásra.
A VII.2.2) pont folytatása:
A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni,...”
A szerződésmódosítás 2022. június 2. napján került aláírásra.
A VII.2.2) pont folytatása:
A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
Jelen szerződésmódosítás 2.1. pontjában felsorolt pótmunkák elvégzése vált szükségessé. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és nem eredményez a Kbt. 141. § (2) bekezdés a)-b) pontjában szereplő mértéket meghaladó ellenérték növekedést.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-11-07) A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 834 112 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződésmódosítás 2022. október 21. napján került aláírásra.
VII.2.1) pont folytatása:
III. Felek rögzítik, hogy a veszélyhelyzet fennállása okán - a...”
A szerződésmódosítás 2022. október 21. napján került aláírásra.
VII.2.1) pont folytatása:
III. Felek rögzítik, hogy a veszélyhelyzet fennállása okán - a jelentős időmúlásra is tekintettel - a tervezésben olyan mértékű módosítások váltak szükségessé és a tervezési programra biztosított forrás mértékéhez képest a beruházási érték olyan mértékben emelkedett, hogy ennek okán mindkét Fél érdekkörében olyan körülmények merültek fel, amelyek miatt a Szerződést teljesítése az eredeti feltételek mellett nem lehetséges, így a Felek többszöri egyeztetést követően a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése mellett kényszerültek dönteni.
IV. Fentiekre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a korábban már teljesített és leszállított munkarészekkel a jelen 3. számú módosítás aláírását követő 15 napon belül elszámolnak egymással, ezen időpontig Megrendelő teljesítésigazolást állít ki az átadott tervdokumentációkhoz kapcsolódó részteljesítésekről, Megrendelő a jelen 3. számú módosítás 1. mellékletében részletezett 8., 11., 12., 13. és 16. részszámlákat (összesen 132 378 905- Ft. + áfa értékben) a Szerződésben foglaltak szerint egyenlíti ki.
V. Felek rögzítik, hogy az 1. számú Szerződésmódosítás 1. számú melléklete helyébe jelen 3. számú Szerződésmódosítás és megszüntetés 1. számú melléklete lép, amely alapján a tervezési díj összege - a nem teljeskörűen megvalósítható munkarészekre figyelemmel - 798 459 155- Ft + Áfa, azaz Hétszázkilencvennyolcmillió-négyszázötvenkilencezer-százötvenöt forint + Áfa.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
VI.1. Tekintettel arra, hogy a 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti forráselvonás miatt kivitelezési közbeszerzési eljárás nem kerül kiírásra, továbbá a tervezési szerződésben meghatározott opcionális tételek nem kerülnek megrendelésre, jelen szerződés az utolsó részteljesítés, a II. IV. pont szerinti, a Lukács épület homlokzat és tető felújítás végleges építési engedély hatóság általi kiadásával teljesítettnek minősül, és a VI.2. pont szerint megszűnik.
VI.2. A Szerződés megszűnésének napja a jelen 3. számú Szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti 7. azaz utolsó részszámla összegének (6 455 250,- Ft + Áfa) a Tervező bankszámlájára való Megrendelői utalás napja.
VI.3. A VI. I. pontban rögzített körülményekre és feltételekre figyelemmel Felek a Szerződés megszűnésére tekintettel a Tervező legkésőbb 2022. december 31. napjáig megszerzi a Lukács épület homlokzat és tető felújítás végleges építési engedélyét, az építési engedélyt átadja a Megrendelő részére, mely esetben a 7., 8., 11., 12., 13. és 16. számú részszámlák tekintetében a Szerződés VI.9 pontja szerint kerül sor a teljesítés igazolására.
VI.4. Felek rögzítik, hogy Szerződés megszűnésére tekintettel a Szerződés VII.9 pontjában foglalt előírások helyett a teljesítési biztosíték a végszámla kiállításáig felmerülő követelések biztosítására szolgál, így a végszámla kiállítását követő 20 napon belül Megrendelő intézkedik a teljesítési biztosíték felszabadítása iránt.
VI.5. Felek rögzítik, hogy a tárgyi Szerződés kapcsán a jelen módosítás szerint elszámolnak egymással, illetve a Szerződésből származóan - a jelen 3. számú módosításban foglaltakon kívül - a jövőben semmilyen igényt vagy követelést nem támasztanak egymással szemben.
VI.6. Felek együttműködési és titoktartási kötelezettségei a jogszabályi kereteken belül a Szerződés megszűnésével kapcsolatban is fennállnak.
A VII.2.2) pont folytatása:
A teljesítés során a Lukács épület homlokzat és tető felújításra vonatkozó építési engedélyezési eljárás a szerződésben rögzített határidőn belül megindításra került, azonban az eljárás során a Megrendelő feletti tulajdonosi joggyakorló személyében, illetve a Megrendelő elnevezésében bekövetkezett változások az eljárás lefolytatását jelentősen befolyásolták. Az engedélyezéshez szükséges Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal eljárása során a tulajdonos nevében történő eljárás igazolása a Feleken kívül álló okból bekövetkezett változások miatt az eljárás elhúzódását eredményezte.
Az építési beruházásra (kivitelezésre) vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezetet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben biztosította. A teljesítés során a 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat ezt a fedezetet elvonta, így az építési beruházás (kivitelezés) kapcsán közbeszerzési eljárás nem indul, melyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A Lukács épület homlokzat és tető felújításra vonatkozó szakmapolitikai döntések értelmében ezen épületrészek esetében a kivitelezéshez szükséges források biztosítása érdekében további kormányzati egyeztetések szükségesek, amelyek időigényére figyelemmel - a hatékony közpénzfelhasználás biztosítása érdekében - a döntés meghozataláig szükségessé vált az építési engedélyezési eljárás szüneteltetése. A szüneteltetés eredményeként biztosítható, hogy az eljárás folytatása esetén a hatóság által kiadásra kerülő engedély az addigra megfelelő fedezettel biztosított kivitelezés megkezdésekor még érvényes legyen, így a forrás biztosításához szükséges kormányzati pénzügyi döntések esetén az engedély rendelkezésre álljon a kivitelezéshez. A szüneteltetés maximális időtartamára figyelemmel az engedélyezési eljárás folytatása esetén az engedély kiadásának, majd véglegessé válásának várható időpontja legkésőbb 2022. december 31., ezen időpontig köteles Tervező a végleges építési engedély átadására a megrendelő részére.