«Egészséges Budapest Program keretében az Észak-pesti Centrum ÉPC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása» — 8 részben
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-02-13.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-12-28.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: EBP keretében tervezési feladatok 8 részben — ÉPC
EKR001060102018
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások📦
Rövid leírás:
“«Egészséges Budapest Program keretében az Észak-pesti Centrum ÉPC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása» — 8 részben”
Rövid leírás
«Egészséges Budapest Program keretében az Észak-pesti Centrum ÉPC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása» — 8 részben
Többet mutasson Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház meglévő A, B, D és G épületeinek felújításához (nettó 19 596 m, bruttó 21 947 m), valamint új épületek (bruttó 14 263 m) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Szakemberek létszáma, szakmai tapasztalata
Minőségi kritérium (súlyozás): 50
Minőségi kritérium (név):
“1.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (súlyozás): 12
Minőségi kritérium (név):
“1.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“1.3. Az M.2.3. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név):
“1.4. Az M.2.4. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Minőségi kritérium (név):
“1.5. Az M.2.5. alkalmassági követelményben meghatározott szakember egészségügyi intézmény tervezésében szerzett szakmai gyakorlata”
Ár (súlyozás): 50
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 66
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
“A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés...”
A lehetőségek leírása
A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
A tervezési feladat V. munkarésze/fázisa: V.) BIM modell készítés fázis:
Tervező opciós feladatát képezi BIM modell elkészítése a Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott mellékletek szerint.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében megrendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
Ajánlatkérő a BIM modell elkészítésére vonatkozó opció tekintetében megrendelési jogát szerződéskötéssel egyidejűleg, de legkésőbb a szerződést követő 5. munkanapig jogosult gyakorolni.
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Károlyi Sándor Kórház
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
A beszerzés leírása:
“A Károlyi Sándor Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
A Károlyi Sándor Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Károlyi Sándor Kórház meglévő Főépület felújításához (nettó 6 432 m2, bruttó 7 204 m2), új épületszárny létrehozásához (bruttó 8 305 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 1092 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Többet mutasson
Időtartam: 63
Információk a lehetőségekről
A lehetőségek leírása:
“A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés...”
A lehetőségek leírása
A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
A tervezési feladat V. munkarésze/fázisa: V.) BIM modell készítés fázis:
Tervező opciós feladatát képezi BIM modell elkészítése a Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott mellékletek szerint.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
Ajánlatkérő a BIM modell elkészítésére vonatkozó opció tekintetében megrendelési jogát szerződéskötéssel egyidejűleg, de legkésőbb a szerződést követő 5. munkanapig jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz...”
A beszerzés leírása
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet meglévő Főépület és "M" épületszárny felújításához (nettó 3 490 m2, bruttó 3 909 m2), valamint új épületszint és épületszárny létrehozásához (bruttó 4 528 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Többet mutasson Információk a lehetőségekről
A lehetőségek leírása:
“A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés...”
A lehetőségek leírása
A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
A tervezési feladat V. munkarésze/fázisa: V.) BIM modell készítés fázis:
Tervező opciós feladatát képezi BIM modell elkészítése a Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott mellékletek szerint.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
Ajánlatkérő a BIM modell elkészítésére vonatkozó opció tekintetében megrendelési jogát szerződéskötéssel egyidejűleg, de legkésőbb a szerződést követő 5. munkanapig jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
4️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Uzsoki Utcai Kórház
Cím
Tétel azonosító száma: 4
Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Uzsoki Utcai Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési...”
A beszerzés leírása
Az Uzsoki Utcai Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Uzsoki Utcai Kórház meglévő Róna utcai, 3. (Onkológia hotel), 14. és 16. épületeinek felújításához (nettó 6 060 m2, bruttó 6 787 m2), új épületrészek és épületek létrehozásához (bruttó 29 630 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 3 049 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
5️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Jávorszky Ödön Kórház
Cím
Tétel azonosító száma: 5
Leírás
A beszerzés leírása:
“A Jávorszky Ödön Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
A Jávorszky Ödön Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Jávorszky Ödön Kórház meglévő Főépület felújításához (nettó 3 800 m2, bruttó 4 256 m2), valamint új épületek (bruttó 8 305 m2) létrehozásához és kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 5 631 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
6️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
Cím
Tétel azonosító száma: 6
Leírás
A beszerzés leírása:
“A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési...”
A beszerzés leírása
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház meglévő Főépület felújításához (nettó 1 944 m2, bruttó 2 177 m2), valamint új épületek és épületrészek (bruttó 2 132 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
7️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Szent Margit Kórház
Cím
Tétel azonosító száma: 7
Leírás
A beszerzés leírása:
“A Szent Margit Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési...”
A beszerzés leírása
A Szent Margit Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Szent Margit Kórház meglévő A, B, C és Nővérszálló épületeinek felújításához (nettó 28 977 m2, bruttó 32 454 m2), új épületrész és épület létrehozásához (bruttó 12 690 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 720 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
8️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Nyírő Gyula Orsz. Pszich. és Addiktológiai Int.
Cím
Tétel azonosító száma: 8
Leírás
A beszerzés leírása:
“A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület...”
A beszerzés leírása
A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet meglévő 1. sz., "A", "B", "G", "Élelmezés", és "Kazánház" épületek felújításához (nettó 7 494 m2, bruttó 8 393 m2), valamint új Portaépület (bruttó 50 m2) és telekhatáron kerítés létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Többet mutasson Információk a lehetőségekről
A lehetőségek leírása:
“A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés...”
A lehetőségek leírása
A tervezési feladat IV. munkarésze/fázisa:
IV.) Művezetési fázis
Kivitelezési rész
Művezetési fázis opció alatt elsősorban Tervező köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében.
Ajánlatkérő a Művezetési fázisra vonatkozó opció tekintetében rendelési jogát a tervezési szerződés III. fázisának (Kiviteli tervei fázis) teljesítését követő 48 hónapon belül jogosult gyakorolni.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Kizáró okok igazolási módja:
(Közös) ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot, kivétel azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírja.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell igazolnia, azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében a Kbt. rendelkezési szerint kell a nyilatkozatot megtenni.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) Közös) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata - cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérleg fordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (engedélyes és kiviteli tervezést is magába foglaló tervezési feladatok ellátása) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérleg fordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérleg fordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A P1) alkalmassági követelmények esetében irányadók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3); (6)–(7) és (10) bekezdései is.
Alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt. 67. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, egységes európai dokumentumban nem szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést részletesen feltüntetni. ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentumba IV. «alfa» részének kitöltésével igazolja a jelen felhívás pontjában megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9)–(10) bekezdéseire.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
“P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés...”
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (engedélyes és kiviteli tervezést is magába foglaló tervezési feladatok ellátása) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele összesen nem érte el:
— az 1. rész esetében a 300 000 000 HUF összeget,
— a 2. rész esetében a 100 000 000 HUF összeget
— a 3. rész esetében a 100 000 000 HUF összeget
— a 4. rész esetében a 300 000 000 HUF összeget
— az 5. rész esetében a 100 000 000 HUF összeget
— a 6. rész esetében a 100 000 000 HUF összeget
— a 7. rész esetében a 300 000 000 HUF összeget
— a 8. rész esetében a 100 000 000 HUF összeget.
Amennyiben valamely gazdasági szereplő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő a benyújtani kívánt részek közül a legnagyobb értékű alkalmassági követelménynek való megfelelés.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) valamennyi rész esetében
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett - használatbavételi engedéllyel vagy teljesítésigazolással lezárt tervekkel - legjelentősebb generáltervezési szolgáltatásainak ismertetése.
Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap),
— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
— szolgáltatástárgya és mennyisége (az elvégzett munkák felsorolása, olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. és 22. §-ára.
M/2. valamennyi rész esetében
a) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) cégszerű nyilatkozatban ismertetni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartása szerinti névjegyzéki/kamarai szám megadásával, ha pedig az ajánlattétel időpontjában nem szerepelnek a kamarai nyilvántartásban, úgy végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával.
b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Alkalmasság igazolása körében a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) és a Kbt. 65. § (6) - (7) és (9) foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt. 67. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az egységes európai dokumentumban nem szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést részletesen feltüntetni. A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. „alfa” részének kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9)-(10) bekezdéseire.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett -...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett - használatbavételi engedéllyel vagy teljesítésigazolással lezárt tervekkel - generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozott, amely
— az 1.rész és 4.rész és 7. rész esetében legalább bruttó 20 000 m2
— a 2.rész és 5. rész esetében legalább bruttó 8 500 m2
— a 3.rész esetében legalább bruttó 6 000 m2
— a 6.rész esetében legalább bruttó 3 000 m2
— a 8.rész esetében legalább bruttó 5 000 m2
Alapterületű egészségügyi intézmény tervezési feladatára vonatkozik.
(AK egészségügyi intézmény alatt orvosi rendelőt, járóbeteg-szakellátó központot (rendelőintézetet), mentőállomást, egészségházat, orvos- és egészségtudományi centrumot, rehabilitációs intézetet/központot (beleértve a gyógyfürdőket) és kórházat (klinikát) ért. AK egészségügyi intézmény tervezési feladat alatt ekkora alapterületű új egészségügyi intézményt, vagy egészségügyi intézmény ilyen méretű bővítésének, felújításának tervezési munkáit érti. Generáltervezés alatt AK, olyan összetett tervezési feladatot ért, mely min. építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését is tartalmazza, és amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia.)
Az alkalmassági minimumkövetelmények az egyes részek vonatkozásában az alábbiak szerint teljesíthetőek:
— az 1. rész és 4. rész és 7. rész esetében max. 3 db szerződéssel teljesíthető, amelyből egy legalább eléri a bruttó 10 000 m2-t,
— a 2. rész és 5. rész esetében max. 2 db szerződéssel teljesíthető, amelyből egy legalább eléri a bruttó 5 000 m2-t,
— a 3. rész esetében max. 2 db szerződéssel teljesíthető, amelyből egy legalább eléri a bruttó 3 000 m2-t,
— a 6. rész esetében 1 db szerződéssel teljesíthető
— a 8. rész esetében max. 2 db szerződéssel teljesíthető, amelyből egy legalább eléri a bruttó 3 000 m2-t.
Amennyiben valamely gazdasági szereplő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő a benyújtani kívánt részek közül a legnagyobb értékű alkalmassági követelménynek való megfelelés.
M2) valamennyi rész esetében
Alkalmatlan az AT (közös AT-k), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1.mell.2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1.mell.2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1.mell.2.rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4) Legalább 1 fő OT-M-T vagy EG-T kamarai tanúsítással, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező megfelelő szakemberrel.
M2.5) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Az egyes részek között az átfedés megengedett.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Mellékkötelezettségek: késedelmi/hibás/meghiúsulási kötbér. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Telj.bizt: 5 %
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-02-13
12:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-02-13
14:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR 001060102018)
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“Karakterszám korlátozás miatt alkalmazott rövidítések: AK=ajánlatkérő; AT=ajánlattevő; AV=alvállalkozó; KRBSZ=kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet;...”
Karakterszám korlátozás miatt alkalmazott rövidítések: AK=ajánlatkérő; AT=ajánlattevő; AV=alvállalkozó; KRBSZ=kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet; GSZ=gazdasági szereplő; AA=ajánlat; AF=ajánlati felhívás; KD= közbeszerzési dokumentum; ESPD=egységes európai dokumentum; KM=keretmegállapodás; ALK=alkalmassági; KÖV=követelmény; REF=referencia; KSZGYI=képzettség és szakmai gyakorlati idő.
1. AK ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlattételt, melynek összege az 1. és 4. és 7. rész esetében 2 000 000 Ft, a 2. és 3. és 5. és 6. és 8 rész esetében 1 000 000 Ft. Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt AK 10032000-01490576-00000000 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatban csatolni. További információ a KD-ban található.
2. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.56.§-a szerint, és a KD-ban részletezettek szerint.
3. Helyszíni bejárás a KD-ban foglaltak szerint biztosított.
Helyszín:1. rész időpont: 2019.01.17. 8:00-10:00
2. rész: 2019.01.08. 8:00-10:00
3. rész: 2019.01.07. 8:00-10:00
4. rész: 2019.01.15. 8:00-10:00
5. rész: 2019.01.08. 13:00-15:00
6. rész: 2019.01.10. 13:00-15:00
7. rész: 2019.01.10. 8:00-10:00
8. rész: 2019.01.07. 13:00-15:00
4. Ajánlatban AT-nek, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez AT AV-t kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.
6. AT-nek jelen AF-ban és KD-ban foglalt információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
7. Eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a dokumentumban részletezettek szerint.
8. Ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Átszámítás kapcsán lásd a dokumentum szabályozását.
9. AF-ben meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
10. AK AT-k alkalmasságának feltételeit és igazolásit a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11. Hiánypótlás lehetőségét AK biztosítja, összhangban a Kbt.71.§-ban foglaltakkal. AK a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK projekttársaság alapítását önálló és közös nyertes AT-k tekintetében is kizárja [Kbt.35.§ (8) bekezdés].
13. AK a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
14. AT a Kbt.73.§(4)-(5) alapján tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
15. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (Lajstromszám: 00875)
16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
17. AF-ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá magyar jog rendelkezései irányadók. Hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3. pontban
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) folytatása karakterkorlátozás miatt:
18) A nyertes ajánlattevő szerzői jogáról az ajánlatadással lemond. Ajánlatkérő...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) folytatása karakterkorlátozás miatt:
18) A nyertes ajánlattevő szerzői jogáról az ajánlatadással lemond. Ajánlatkérő további ellenszolgáltatás nélkül korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási jogot szerez, mely magában foglalja a tervek átdolgozására illetve tovább tervezésére vonatkozó jogot is a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A szerzői jog ellenértékét ajánlattevőknek szükséges beárazni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § -ára figyelemmel.
19) Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján — legkésőbb a szerződéskötés időpontjára — a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, részenként az alábbi minimum összeggel: 1. és 4. és 7. rész esetén: minimum 150 000 000 HUF/kár és minimum 300 000 000 HUF/év; 2. és 3. és 5. és 6. és 8. rész esetén: minimum 100 000 000 HUF/kár és minimum 200 000 000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
20) Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az 1. értékelési szempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016. napi útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) (a továbbiakban «Útm.») 1. számú melléklet B.1. pontja szerinti abszolút értékelési módszer, a „pontozás” módszere, a 2. értékelési tekintetében az Útm. 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
21) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumok általános ajánlati dokumentáció 19. pontjában felsorolt szakembereknek részt kell venniük a szerződés teljesítésében. Ajánlatkérő előírja, hogy az V. fázis BIM modell elkészítésére vonatkozó opció lehívása esetén az 1–7. részeknél a BIM módszertan alkalmazástechnikai alapelvek dokumentumban felsorolt szakembereknek részt kell venniük a szerződés teljesítésében.
22) Ajánlattevők kötelesek beadniuk az ajánlat részeként a nyilatkozatminták közt kiadott 2. sz. mellékletet.
23) Amennyiben az adott rész vonatkozásában nyertes ajánlattevő az adott egészségügyi intézmény tervtanácsadói feladatainak ellátására korábban nyertes ajánlattevőként került kihirdetésre, vagy szerződést kötött, úgy az a tárgyi eljárás adott része vonatkozásában visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ebben az esetben Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 001-000710 (2018-12-28)
További információk (2019-02-08) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: EBP keretében tervezési feladatok 8 részben - ÉPC
EKR001060102018
Rövid leírás:
“„Egészséges Budapest Program keretében az Észak-pesti Centrum ÉPC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása” - 8 részben”
Rövid leírás
„Egészséges Budapest Program keretében az Észak-pesti Centrum ÉPC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása” - 8 részben
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2019/S 001-000710
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: I.1
A módosítandó szöveg helye: Lebonyolító szerv nemzeti azonosítószám
Régi érték üres
Új érték
Szöveg: EKRSZ_52809372
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-02-13 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-02-19 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-02-13 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2019-02-19 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
AD-ÁEEK-ÉPC Tervezés MÓD III. dokumentumok feltöltésre kerültek.
Forrás: OJS 2019/S 030-068112 (2019-02-08)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-01-13) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“„Egészséges Budapest Program keretében az Észak-pesti Centrum ÉPC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása” – 8...”
Rövid leírás
„Egészséges Budapest Program keretében az Észak-pesti Centrum ÉPC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása” – 8 részben
1. rész: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2. rész: Károlyi Sándor Kórház
3. rész: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
4. rész: Uzsoki Utcai Kórház
5. rész: Jávorszky Ödön Kórház
6. rész: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
7. rész: Szent Margit Kórház
8. rész: Nyírő Gyula Orsz. Pszich. és Addiktológiai Int.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 3 704 698 080 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅ Leírás
A beszerzés leírása:
“A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház meglévő A, B, D és G épületeinek felújításához (nettó 19 596 m2, bruttó 21 947 m2), valamint új épületek (bruttó 14 263 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
— az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
— megközelítést,
— a térkapcsolatokat,
— belső közlekedési rendszert,
— közös használatú tereket,
— parkolási rendszert,
— és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 001-000710
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Tétel azonosító száma: 1
Cím: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-16 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 6
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 6
A vállalkozó neve és címe
Név: Terraszer Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_47578483
Postacím: Szőnyi István utca 80.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302176071📞
E-mail: terraszer@citromail.hu📧
Régió: Budapest🏙️
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 680 000 000 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: Karakterkorlátozás miatt a VI.3.) További információk pontban található.
2️⃣
Tétel azonosító száma: 2
Cím: Károlyi Sándor Kórház
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 10
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 10
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 10
A vállalkozó neve és címe
Név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_13414737
Postacím: Szent László Tér 20.
Postai irányítószám: 1102
Telefon: +36 14317155📞
E-mail: revivo@revivokft.hu📧
Fax: +36 14317155 📠 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 410 000 000 💰
3️⃣
Tétel azonosító száma: 3
Cím: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-19 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 4
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 4
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅ A vállalkozó neve és címe
Név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_81287295
Postacím: Perc Utca 2.
Postai irányítószám: 1036
Telefon: +36 17766005📞
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu📧
Fax: +36 17766006 📠
URL: http://www.perfektumcsoport.hu🌏
Név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_49364352
Postacím: Bakony Utca 1/1.
Postai város: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Telefon: +36 202648561📞
E-mail: topkvalitas@topkvalitas.com📧
Régió: Komárom-Esztergom🏙️
Név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40457660
Postacím: Ady Endre Út 32-40.
Postai irányítószám: 1191
Telefon: +36 12971910📞
E-mail: kasib@kasib.hu📧
Név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_85137981
Postacím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Postai irányítószám: 1125
Telefon: +36 302486210📞
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu📧
Fax: +36 12003450 📠
Régió: Magyarország🏙️
URL: http://www.mgepitesz.hu🌏 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 256 999 040 💰
4️⃣
Tétel azonosító száma: 4
Cím: Uzsoki Utcai Kórház
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-18 📅
A vállalkozó neve és címe
Név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_20603126
Postacím: Lublói Utca 2.
Postai irányítószám: 1023
Telefon: +36 209718189📞
E-mail: blasko.monika@kozti.hu📧
Fax: +36 14872609 📠
URL: http://www.kozti.hu🌏 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 761 600 000 💰
5️⃣
Tétel azonosító száma: 5
Cím: Jávorszky Ödön Kórház
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 7
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 7
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 405 000 000 💰
6️⃣
Tétel azonosító száma: 6
Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 5
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 5
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 123 699 040 💰
7️⃣
Tétel azonosító száma: 7
Cím: Szent Margit Kórház
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Szőnyi István Utca 80.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 840 000 000 💰
8️⃣
Tétel azonosító száma: 8
Cím: Nyírő Gyula Orsz. Pszich. és Addiktológiai Int.
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-20 📅
A vállalkozó neve és címe
Név: DAW Építész Stúdió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_50962291
Postacím: Vas Gereben Utca 25
Postai irányítószám: 1124
Telefon: +36 706245523📞
E-mail: info@dawstudio.hu📧
Név: PANNON PROJECT Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_68385763
Postacím: Ördögszikla Út 5.
Postai irányítószám: 1121
Telefon: +36 309243843📞
E-mail: info@pannonproject.hu📧 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 227 400 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek
Az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 1. rész: Szakmai...”
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek
Az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 1. rész: Szakmai iránymutatás,építészet, épületgépészet,épületvillamosság,orvostechnológia,tartószerkezeti tervezés,energetikai tervező, közmű tervező, úttervező, forgalomtechnikai tervező, biztonságtecnikai és vezérlés, automatizálás tervező, tűzvédelem tervező, tájépítész, kertészmérnök tervező,talajmechanikus tervező mérnöki feladatok,konyhatechnológus, orvosi gázhálózat tervezési feladatok, ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő készülékek tervezési feladatai. 2. rész: Szakmai iránymutatás,építészet,épületgépészet,épületvillamosság, orvostechnológia, statikus 3. rész: orvostechnológiai műszaki tervezési feladatok ellátása 4. rész: Építészet, épületgépészet, épület elektromos (gyenge- és erősáram), tartószerkezet, belsőépítészet, energetika, biztonságtechnika és vezérlés, automatika, restaurátor, táj- és kertépítész, épületfizikai tervezés, alapozás, geodézia, talajmechanika, szigetelés, orvostechnológia, sugárvédelem, Akusztika, környezetvédelem, akadálymentesítés, konyhatechnológia, felvonó tervezés, út- és forgalomtechnika, közlekedéstervezés,
Közműtervezés, épületfelügyelet, oltórendszer, tervezés, tűzvédelem 5. rész: Szakmai iránymutatás,építészet,épületgépészet,
Épületvillamosság,orvostechnológia, statikus 6. rész: orvostechnológiai műszaki tervezési feladatok ellátása 7. rész: Szakmai
Iránymutatás,építészet,épületgépészet,épületvillamosság,orvostechnológia,tartószerkezeti tervezés,energetikai tervező mérnöki
Feladatok, belsőépítészeti tervező mérnöki feladatok, közmű tervező, úttervező,forgalomtechnikai tervező, biztonságtecnikai és
Vezérlés, automatizálás tervező, tűzvédelem tervező, tájépítész, kertészmérnök tervező,talajmechanikus tervező mérnöki feladatok, konyhatechnológus, orvosi gázhálózat tervezési feladatok, ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő készülékek tervezési feladatai. 8. rész: épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet
Ajánlattevők részenként:
1. rész: 6 db. érvényes: 3:Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80. (nyertes), "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u 5, CÉH Tervező Zrt., 1112 Bp, Dió u 3-5., érvénytelen: 0, figyelmen kívül hagyott:3 REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2.,Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2.,
2. rész: 10 db. érvényes: 4: REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. (nyertes), Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80., Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2., MEDMIX CENTER Kft 4032 Debrecen, Cívis u 12. II./23, érvénytelen: 2:"A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u 5, DUNA-TISZA Kft, 6726 Szeged, Alsó-Kikötő Sor 8/C., figyelmen kívül hagyott:4: Gav-Art Stúdió Kft, 4400 Nyíregyháza, Szabadság Tér 12/A., Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2., Paulinyi-Reith & Partners Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), Simonics Kft. (3961 Vajdácska, Fő út 151.)
3. rész: 4 db. érvényes: 3: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. (nyertes), DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25, Aquincum Építész Stúdió Kft, 2085 Pilisvörösvár, Fő u 33, érvénytelen: 1: DUNA-TISZA Kft, 6726 Szeged, Alsó-Kikötő Sor 8/C., 4. rész: 4 db.érvényes: 2:Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2. (nyertes), Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80., érvénytelen: 0: figyelmen kívül hagyott:2: REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20., Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2.
5. rész: 7 db.érvényes: 4: REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20.(nyertes),Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2., CÉH Tervező Zrt., 1112 Bp, Dió u 3-5., MEDMIX CENTER Kft 4032 Debrecen, Cívis u 12. II./23 érvénytelen:2: Plan Drive Kft, 1139 Bp, Röppentyű u. 73/d.,Gav-Art Stúdió Kft, 4400 Nyíregyháza, Szabadság Tér 12/A. figyelmen kívül hagyott:1: DUNA-TISZA Kft, 6726 Szeged, Alsó-Kikötő Sor 8/C.
Karakter korlát miatt folytatás az VI.4.3) pontban
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) folytatása karakterkorlátozás...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) folytatása karakterkorlátozás miatt:
6. rész: 5 db.érvényes:3: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2.(nyertes), DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25, Kreatív Kft, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen:2: RI-ZA-LIT KFT, 1221 Bp, Lomnici u 28/A, Plan Drive Kft, 1139 Bp, Röppentyű u. 73/d. 7. rész: 7 db.érvényes:3: Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.(nyertes), Aquincum Építész Stúdió Kft, 2085 Pilisvörösvár, Fő u 33, REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. érvénytelen: 2: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u 5, Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. figyelmen kívül hagyott:2: Paulinyi-Reith & Partners Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2. 8. rész: 6 db. érvényes: 3: DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25. (nyertes), Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.,Kreatív Kft, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen: 2: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. Revivo Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. figyelmen kívül hagyott:1: Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Forrás: OJS 2020/S 010-019905 (2020-01-13)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-09-22) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Postacím: Diós Árok 3
Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Uzsoki Utcai Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési...”
A beszerzés leírása
Az Uzsoki Utcai Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Uzsoki Utcai Kórház meglévő Róna utcai, 3. (Onkológia hotel), 14. és 16. épületeinek felújításához (nettó 6 060 m2, bruttó 6 787 m2), új épületrészek és épületek létrehozásához (bruttó 29 630 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 3 049 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2020/S 010-019905
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 761 600 000 💰
Kiegészítő információk További információk
A szerződésmódosítás időpontja: 2021.09.07.
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) folytatása karakterkorlátozás...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3) folytatása karakterkorlátozás miatt:
6. rész: 5 db.érvényes:3: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2.(nyertes), DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25, KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen:2: RI-ZA-LIT KFT, 1221 Bp, Lomnici u 28/A, Plan Drive Kft, 1139 Bp, Röppentyű u. 73/d. 7. rész: 7 db.érvényes:3: Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.(nyertes), Aquincum Építész Stúdió Kft, 2085 Pilisvörösvár, Fő u 33, REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. érvénytelen: 2: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u 5, Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. figyelmen kívül hagyott:2: Paulinyi-Reith & Partners Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2. 8. rész: 6 db. érvényes: 3: DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25. (nyertes), Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.,KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen: 2: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. figyelmen kívül hagyott:1: Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 187-487474 (2021-09-22)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-09-30) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“A Jávorszky Ödön Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
A Jávorszky Ödön Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Jávorszky Ödön Kórház meglévő Főépület felújításához (nettó 3 800 m2, bruttó 4 256 m2), valamint új épületek (bruttó 8 305 m2) létrehozásához és kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 5 631 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 405 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
A szerződés módosítás dátuma: 2021.09.10.
Forrás: OJS 2021/S 193-503617 (2021-09-30)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-10-11) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“A Károlyi Sándor Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
A Károlyi Sándor Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Károlyi Sándor Kórház meglévő Főépület felújításához (nettó 6 432 m2, bruttó 7 204 m2), új épületszárny létrehozásához (bruttó 8 305 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 1092 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 410 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
Szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2021.09.22.
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.”
Forrás: OJS 2021/S 201-525535 (2021-10-11)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-11-08) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési...”
A beszerzés leírása
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház meglévő Főépület felújításához (nettó 1 944 m2, bruttó 2 177 m2), valamint új épületek és épületrészek (bruttó 2 132 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 123 699 040 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2021.10.13.
A VII.2.1) pont folytatása:
V. BIM modell készítés fázis
V.1) BIM modell feladatok rész
-...”
A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2021.10.13.
A VII.2.1) pont folytatása:
V. BIM modell készítés fázis
V.1) BIM modell feladatok rész
- Tervezőnek az opció lehívásában meghatározott tervezési fázisokra vonatkozó Megrendelői követelményekre tekintettel kell elkészítenie a BIM modellt.
- Tervezőnek az alábbi tervezési fázisok esetében válhat feladatává (az opció lehívásától függően) a BIM modell elkészítése: I. Előkészítési fázis; II. Engedélyezési tervi fázis; III. Kiviteli tervi fázis.
- Tervező köteles az opció lehívását követő 15 naptári napon belül Végrehajtási tervet készíteni a Megrendelői követelmények és a BIM végrehajtási terv tartalomjegyzék követelményei szerint.
Határidő: az egyes tervezési fázisokra vonatkozó BIM modellek elkészítési határideje megegyezik az egyes tervezési fázisok jelen Szerződés II.4. pontjában foglalt határidőivel”
C. Előzetes tenderterv készítése
- Megrendelő jogosult a kivitelezési közbeszerzés előkészítéséhez szükséges előzetes tenderterv elkészítését megrendelni Tervezőtől, amennyiben a rendelkezésére álló információk alapján a kivitelezési közbeszerzés kiírásához szükségesnek tartja.
Határidő: Megrendelő erre irányuló megrendelésétől számított 30 napon belül
II.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
„VI.5. A Tervezőt megillető Díj (Tervezési Díj, Művezetési Díj , BIM modellezési Díj és az Előzetes tenderterv díja együttesen a továbbiakban: „Díj”) az egyes feladatok tekintetében az alábbiak szerint alakul:
A. Tervezési feladatok
I. Előkészítési fázis: Tervezési Díj 15%-a
I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: Fix átalány díj: 6 3750 000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)
I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: Fix átalány díj: 2 125 000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)
I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész Fix átalány díj: 4 250 000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 300 000 Ft + ÁFA)
II. Engedélyezési terv fázis: Tervezési Díj 30 %-a Fix átalány díj: 25 500 000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 300 000 Ft + ÁFA)
III. Kiviteli terv fázis: Tervezési Díj 55 %-a Fix átalány díj: 46 750 000 Ft + ÁFA
(ebből felhasználási jog ellenértéke: 300 000 Ft + ÁFA)
B. Opciós feladatok
IV. Művezetési fázis 1. Művezetési feladatok rész: Egy mérnöknap ellenértéke: 85 935 Ft + ÁFA
384 mérnöknap alapján maximálisan: 32 999 040 Ft + ÁFA
V. 1. BIM modell feladatok - I. Előkészítési fázis: BIM modellezési Díj 15 %-a Fix átalány díj: 855 000Ft + ÁFA
V. 1. BIM modell feladatok - II. Engedélyezési terv fázis: BIM modellezési Díj 30 %-a Fix átalány díj: 1 710 000Ft + ÁFA
V. 1. BIM modell feladatok - III. Kiviteli terv fázis BIM modellezési Díj 55%-a Fix átalány díj: 3 135 000Ft + ÁFA
C. Előzetes tenderterv
Előzetes tenderterv készítése 8 000 000 Ft + ÁFA
(ebből a felhasználási jog ellenértéke:184 000- Ft + ÁFA
II.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
„VI.9. A Tervező által átadott, a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumok (rész)teljesítését a Megrendelő által kijelölt személy igazolja a (rész)teljesítést követő 15 napon belül (továbbiakban: „Teljesítési igazolás”), amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy a (rész)teljesítési igazolás kiadásának feltétele a II. fejezetben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes, határidőre való teljesítése, valamint az alábbi feltételek betartása. A Tervezőt megillető díj az egyes feladatok tekintetében az alábbi ütemezés és feltételek szerint teljesítendő:
Feladatok: Teljesítési feltétel:
A. Tervezési feladatok
I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: - Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.
I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: - Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi tanulmány és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.
I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész - I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi vázlatterv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.
II. Engedélyezési terv fázis: - II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi az építési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való elkészülte, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 20%-a jogerős építési engedély rendelkezésre állása esetén.
III. Kiviteli terv fázis: - III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi kiviteli terv és dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;
- III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 15%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, a Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok megadása, esetleges további tájékoztatások megadása, a kivitelezői közbeszerzési dokumentumok kiegészítése és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindítására alkalmas teljeskörű elkészülte, azok Megrendelői elfogadása estén.
- fix átalány díj 5%-a a kivitelezői közbeszerzési eljárás lezárulása esetén.
B. Opciós feladatok
IV. Művezetési fázis: 1. Művezetési feladatok rész: A havi rendszerességű elszámolás és beszámoló szerződésszerű teljesítést alátámasztó tartalommal, azok határidőben való benyújtása és Megrendelő általi elfogadása esetén, maximálisan 384 mérnöknap vonatkozásában.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-11-18) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges...”
A beszerzés leírása
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház meglévő A, B, D és G épületeinek felújításához (nettó 19 596 m2, bruttó 21 947 m2), valamint új épületek (bruttó 14 263 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 680 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2021.11.09.
VII.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy az Előkészítő fázis / Koncepció terv készítési rész...”
A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2021.11.09.
VII.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy az Előkészítő fázis / Koncepció terv készítési rész Szerződés szerinti leszállítását követően az Előkészítő fázis / Vázlatterv készítési rész csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint az EBP program jogutódja által elfogadott koncepciótervezési változatra készíthető el. A Megrendelő az IV/155/2021/EÜFEJL ikt. számú támogató döntéséről a Tervezőt 2021. január 14-én értesítette, a Vázlattervi szakaszt pedig 2021. január 19-én rendelte el. A Tervezőt a Szerződésben az Előkészítő fázis / Vázlatterv készítési tervre meghatározott kötbérterhes határidők ezen időpontig nem terhelik.
Megrendelő a felek között létrejött tervezési szerződés alapján az alábbi pótmunkák, és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható többletmunkák elvégzésére kérte fel a Tervezőt:
1. A pályázati kiíráshoz képest nagyobb méretű terület tervezése
A Flór Ferenc kórház tervezési munkáira vonatkozó, az EBP keretében kiírt pályázati felhívás tervezési műszaki tartalma 14 263 m2 bruttó alapterület új építést, illetve 19 596 nm nettó alapterület felújítását jelölte meg tervezési feladatként. Tervező ezen területek figyelembevételével adta meg ajánlati árát.
A további tervezésben, így a kórház elfogadott, és építési hatóság által jóváhagyott engedélyezési terveiben végül már 15 819 m2 új építés és 27 734 m2 felújítás szerepel. A megnövekedett területek a következő főbb tételek miatt váltak szükségessé:
Új építésű részek
A tervezési műszaki leírás alulméretezett, nem orvos-szakmai elemeinek tervezése (pihenők, lépcsőház, lift, vizesblokk, nyilvános közlekedők, étkező, társalgó, recepció, füstmentes lépcsőház, gépészeti terek, liftek).
A C jelű épület építésével és a kórházi közlekedő rendszerbe való bekötésének megoldásával a D jelű épület csatlakozó része, illetve ennek érdekében új sürgősségi betegellátó osztály tervezése.
Az új sürgősségi betegellátó osztály kiegészítő elemeinek tervezése, valamint a DSA vizsgálóegység területe.
Épület felújítások
A D jelű épület földszintjén a sürgősségi betegellátó osztály belső átépítése.
Pincei folyosók szakipari felújítása, az új ételkiszállító tiszta és a visszaszállító szennyes liftek megfelelő pincei környezetének kialakítása annak érdekében, hogy a kórházi fő anyagforgalmakat a pinceszintre lehessen korlátozni.
Pincei és tetőgépházi közlekedő terek, raktári és gépházi területek felújítása.
Beteg felvételi osztály kialakítása az üressé váló földszinti területen.
A bejárat átalakítása a kápolnával, módosuló előcsarnokkal, ügyfélszolgálati irodával, megmaradó büfé egységgel. A patológiai egység északi részénél hozzátartozó fogadó, halott megtekintő terület tervezése. Új elhelyezés biztosítása a műszaki igazgatóságnak, a gépészeti irányító központnak, tűzvédelmi beavatkozási pontnak.
Összeköttetés tervezése az épület I. emeletéről a B épület felé a jelenlegi folyosó szélesítésével, a déli oldali helyiségsor áttelepítésével, passzázs kialakításával, annak északi oldalán a főigazgatói helyiségsor és a tanácstermi egység megújításával.
A B és a C épületek emeleti folyosóval történő összekötésének tervezése a forgalmi rend biztosítása érdekében.
A D épületben a II. emeleti műtőközpont bővítésének tervezése, az ott lévő intenzív osztály A épületbe telepítése.
A fenti feladatrész a tervező által átadott költségszámítás szerint 146 947 515 Ft összegű többletköltséget jelentett.
2. Kivitelezési terv I. ütemének sürgőssége (többletszemélyzet díja)
Megrendelő a 2021. május 6.-án megtartott egyeztetésen arra kérte a Tervezőt, hogy a kiviteli terveket a Szerződés II.4.A.III. pontjában előírt határidőnél hamarabb szállítsa le. Tervező a határidőt teljesíteni tudja, de annak rövidített időtartama az ajánlat adásakor nem volt ismert, a Tervezőnek a rövidített határidő miatt többletmunkája keletkezett.
A fenti feladatrész a tervező által átadott költségszámítás szerint 18 893 865 Ft összegű többletköltséget jelentett.
3. Előkészítő tervek átdolgozása az Orvosszakmai Program utólagos változtatása miatt
Tervezőnek a Megrendelő utasításának következtében alapvetően kellett újraterveznie a kórház koncepcióterveit, amelyek költségeivel az ajánlati ár meghatározásakor nem számolhatott.
A fenti feladatrész a tervező által átadott költségszámítás szerint 12 932 730 Ft összegű többletköltséget jelentett.
4. Ütemezett változatok kidolgozása a koncepció tervezési fázistól kezdve
Az ajánlati dokumentációhoz képest a kidolgozandó tervdokumentációk mennyisége a többszörösére nőtt, tekintettel arra, hogy minden egyes dokumentációt külön kellett elkészíteni az egyes ütemekhez. Ez a követelmény, amely alapvetően befolyásolta az elvégzendő munka jellegét az árajánlattételkor a Tervező előtt nem volt ismert.
A fenti feladatrész a tervező által átadott költségszámítás szerint 10 034 663 Ft összegű többletköltséget jelentett.
5. Épületgépészeti többlet tervezési igény (más forrásból készülő radiátorok tervezése)
A Flór Ferenc kórház tervezési munkáira vonatkozó, az EBP keretében kiírt pályázati felhívás tervezési műszaki tartalma az A, B, D, G jelű épületek fűtési rendszeréből a szekunder csővezetékek cseréjét jelölte meg a Tervező feladataként. Tervező az ajánlati árat ezen előírás ismeretében határozta meg. Megrendelő 2021. április 20-án kérte a Tervezőt, hogy a fenti épületek teljes fűtési rendszerének felújítását és a radiátorok cseréjét tervezze meg, és azok kiviteli terveit mielőbb szállítsa le a Megrendelő részére. A fenti munka nem szerepelt a Szerződés előírásai között, az pótmunka keretében volt megoldható.
A fenti feladatrész a tervelő által átadott költségszámítás szerint 5 010 000 Ft összegű többletköltséget jelentett.
6. Tervezéssel nem érintett kórházi területek és épületek részletes felmérése
A Flór Ferenc kórház tervezési munkáira vonatkozó, az EBP keretében kiírt pályázati felhívás tervezési műszaki tartalma 19 596 m2 nettó alapterület felújítását jelölte meg tervezési feladatként. Tervező ezen területek figyelembevételével adta meg ajánlati árát.
A tervezési munka Felmérési szakaszában kiderült, hogy a műszaki tartalom előírásai számos, tervezéssel érintett helyiséget és egyéb területet (pl. közlekedők) figyelmen kívül hagytak, amelyek felmérése és figyelembevétele vétele nélkül a tervezési, és későbbi kivitelezési munka nem volt elvégezhető.
A felmérési fázisban az A, B, D, G és K épületek teljes felmérése elkészült összesen nettó 40 606 m2 területen, beleértve a tervezéssel nem érintett mintegy 20 000 m2-nyi területet is.
A fenti feladatrész a tervező által átadott költségszámítás szerint 6 043 638 Ft összegű többletköltséget jelentett.
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VII.2.2) pont folytatása_2:
7. A szakmai...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VII.2.2) pont folytatása_2:
7. A szakmai előírásoknál sokkal részletesebb költségbecslések készítése az előkészítő tervezési fázisban
Az Előkészítő fázis Koncepció készítési rész és Vázlatterv készítési rész szakaszaiban a Tervezőnek a költségbecslések készítésénél a szokásosan bevett ÉTK Építőipari Költségbecslési Segédlet 2020-2021 alkalmazása helyett a fajlagos árakat az új építésnél 15 jellemző helységkategória szerint kellett számolnia.
A Szerződés szerint a fenti költségvetést a Tervezőnek a Kiviteli terv készítési fázisban kell csak elkészítenie.
A fenti feladatrész a tervező által átadott költségszámítás szerint 2 948 865 Ft összegű többletköltséget jelentett.
8. A tervezési területben nem szereplő gépészeti folyosók és tetőterek tervezése
A Flór Ferenc kórház tervezési munkáira vonatkozó, az EBP keretében kiírt pályázati felhívás tervezési műszaki tartalma számos gépészeti vagy gépészetet is érintő elemre nem tartalmazott tételhelyet (az épület összevont, kb. 100-120 fős nővéröltözőjére, a pinceszinti összekötő-folyosóra, a pincei gépészeti terekre, a szerelő csőfolyosók kiépítésére), illetve az előírások a szükséges legkevesebb csőfolyosóhosszal számoltak, amelyekkel az üzemeltetés biztonsága nem volt megoldható. Ezen tételek tervezése a Tervező többletfeladataként jelentek meg.
A fenti feladatrész a tervező által átadott költségszámítás szerint 8 930 798 Ft összegű többletköltséget jelentett.
9. Vezetői összefoglalók készítése
A pályázati kiírásban ilyen jellegű feladat nem szerepelt, az ajánlati ár ennek költségét nem tartalmazta.
A fenti feladatrész a tervező által átadott költségszámítás szerint 2 191 706 Ft összegű többletköltséget jelentett.
Pótmunkák, és előre nem látható többletmunkák értéke összesen: nettó 213 933 780 Ft
Megrendelő a kórház tervezett II. ütem kivitelezésének bizonytalan időpontja miatt nem kívánja megrendelni a II. ütem szerződés szerinti kiviteli terveinek leszállítását, tekintettel a hatósági engedélyek korlátozott érvényességi idejére is. Az elmaradó munka értéke nettó 213 979 033 Ft.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-06-15) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz...”
A beszerzés leírása
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet meglévő Főépület és "M" épületszárny felújításához (nettó 3 490 m2, bruttó 3 909 m2), valamint új épületszint és épületszárny létrehozásához (bruttó 4 528 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 256 999 040 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2022.05.31.
VII.2.1) pont folytatása:
II.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös...”
A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2022.05.31.
VII.2.1) pont folytatása:
II.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
IX.2. A Tervező kötelezettsége, hogy a szolgáltatás teljesítése során betartsa a Kbt. 138. § - 139. §-ban az alvállalkozókra és a szakemberekre meghatározott előírásokat. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés melléklete szerinti formában köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével). A Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
II.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.15. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
A Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé kiállított számláján fel kell tüntetni az alábbi egyedi azonosítót: EBP/241/2021.
A számlát az alábbi megnevezéssel, címzéssel kell ellátni:
Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.
Cím 1054 Budapest, Hold utca 1.
Adószáma: 10476077-2-41
II.7. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés XI.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
XI.3. A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:
A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra és az operatív feladatok ellátásra kijelölt személy:
Név: Somogyi Zoltán
Telefon: + 36 20 495 9038
E-mail: somogyi.zoltan@ebp.gov.hu
II.7. A Szerződésnek jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-06-23) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“A Szent Margit Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési...”
A beszerzés leírása
A Szent Margit Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Szent Margit Kórház meglévő A, B, C és Nővérszálló épületeinek felújításához (nettó 28 977 m2, bruttó 32 454 m2), új épületrész és épület létrehozásához (bruttó 12 690 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 720 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési fázis
1.) Felmérési rész
2.) Koncepció készítési rész
3.) Vázlatterv készítési rész
II.) Engedélyezési terv fázis
III.) Kiviteli terv fázis
IV.) Művezetési fázis (opcionális)
V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:
- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
- megközelítést,
- a térkapcsolatokat,
- belső közlekedési rendszert,
- közös használatú tereket,
- parkolási rendszert,
- és a tömegformát.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 840 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2022.06.02.
VII.2.1) pont folytatása:
3.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös...”
A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2022.06.02.
VII.2.1) pont folytatása:
3.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
IX.2. A Tervező kötelezettsége, hogy a szolgáltatás teljesítése során betartsa a Kbt. 138. § - 139. §-ban az alvállalkozókra és a szakemberekre meghatározott előírásokat. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés melléklete szerinti formában köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével). A Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
3.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.15. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
A Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé kiállított számláján fel kell tüntetni az alábbi egyedi azonosítót: EBP/241/2021.
A számlát az alábbi megnevezéssel, címzéssel kell ellátni:
Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.
Cím 1013 Budapest, Krisztina körút 39.
Adószáma: 10476077-2-41
3.7. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés XI.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
XI.3. A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:
A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra és az operatív feladatok ellátásra kijelölt személy:
Név: Somogyi Zoltán
Telefon: + 36 20 495 9038
E-mail: somogyi.zoltan@ebp.gov.hu
3.8. Felek kijelentik, hogy Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti tartalommal hatályban maradnak.
VII.2.2) pont folytatása:
6. B-D épületek összekötő alagút tervei
A Kórház fejlesztésének elmaradó II. üteme esetén a felépülő új, D1 jelű épület a Kórház jelenlegi épületeiből a telekviszonyok miatt csak közúton lenne megközelíthető. Ennek elkerülése érdekében a Kórház azzal a kéréssel fordult a Megrendelőhöz és a Tervezőhöz, hogy vizsgálják megy egy, az önkormányzati óvoda rézsűs kertje alatt futó alagút lehetőségét, amely az új D1 jelű épületet kötné össze a Kórház területével, B épületeivel. A Tervező 2021. júliusában nyert először belépést az óvoda területére, ahol a felméréseket elvégezte, a Megrendelő az alagút építését a szolgáltatott adatok és a bemutatott nyomvonal alapján elrendelte.
Az alagút tervezése nem volt része a tervezési szerződésnek, annak költségével a Tervező az ajánlat adásakor nem számolhatott.
Pótmunka költsége: nettó 6 101 933 Ft + Áfa
7. Óvoda kertjének rendbetételével kapcsolatos új tájépítész tervek
A III. kerületi önkormányzat, mint a Kórház fejlesztésével érintett ingatlan többségi tulajdonosa, 2021. június 4-én kelt határozatában azzal a feltétellel adta meg az előzetes jóváhagyását, hogy a tervezési területtel közvetlen határos Óbudai Százszorszép Óvoda zöldfelületeinek, rendeletben előírt játszó-pihenő udvarainak kialakítása a projekt részeként tervezendő és kialakítandó. A Tervező az önkormányzat és az érintett óvoda engedélye alapján 2021. július 13-án léphetett be először az óvoda területére és kezdhette meg a terület felmérését.
A fentiek alapján a Tervező elkészítette az Óbudai Százszorszép Óvoda zöldfelületeinek, rendeletben előírt játszó-pihenő udvarainak terveit, illetve azok helyreállítási terveit arra az esetre is, amennyiben a kórház B - D1 épületeket összekötő alagút megépül. A terveket a Tervező az érintett önkormányzatnak is bemutatta. A feladat nem volt része a tervezési szerződésnek, annak költségével a tervező az ajánlat adásakor nem számolhatott.
Pótmunka költsége: nettó 1 980 000 Ft + Áfa
Felek a jelen Szerződésmódosítást a 2.10-2.11. pontban foglalt indokok alapján a Kbt. 141. § (6) bekezdésre alapítják.
2.10. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 197. § (22) bekezdése alapján a törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXVIII. törvénnyel megállapított 138. § (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatálybalépését megelőzően indult közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződésekre is, a megkötött szerződéseknél a még be nem jelentett alvállalkozók tekintetében, ezért szükséges a szerződés IX.2. pontjának módosítása.
2.11. Felek megállapítják, hogy a Preambulumban részletesen kifejtett, Megrendelő személyében bekövetkező - Kbt. 139. § (3) bekezdésének megfelelő - változáshoz kapcsolódóan a Szerződés egyéb tartalmi elemének nem lényeges módosítása vált szükségessé.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-08-02) A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 410 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2022.07.07.
VII.2.2) pont folytatása:
2.2. A 2.1. pont szerinti pótmunkák értéke összesen nettó 47 082 000 Ft +...”
A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2022.07.07.
VII.2.2) pont folytatása:
2.2. A 2.1. pont szerinti pótmunkák értéke összesen nettó 47 082 000 Ft + ÁFA, mely nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át.
2.3. Az építési beruházásra (kivitelezésre) vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezetet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben biztosította. A 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat ezt a fedezetet elvonta, így az építési beruházás (kivitelezés) kapcsán közbeszerzési eljárás nem indul, melyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
2.4. Az Általános tervezési program és műszaki leírás alapján a III. Kiviteli terv fázisban a Tervező feladata a komplett beszerzéshez/közbeszerzéshez szükséges formátumú (szerkeszthető, nem szerkeszthető, és cella védelemmel ellátott) szakágankénti tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése. (Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban.) Megrendelő 2022. június 2. napján megrendelte a részletes, árazottköltségvetés 2022. június 30. napjára történő aktualizálását, figyelemmel az építőiparban tapasztalható áremelkedésekre és kedvezőtlen piaci folyamatokra.
2.5. Felek megállapodnak, hogy a 2.4. pontban foglaltakra tekintettel - a Szerződés VI.9. pont III. Kiviteli terv fázis pont szerint - a Tervezőnek nem kell elvégeznie a közbeszerzési eljárás során beérkezett azon ajánlattevői kérdések megválaszolását, melyeket az építtető a tervező feladatkörébe utal. Ezek elsősorban a kivitelezési tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdések megválaszolása, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerült tervdokumentációt érintő kiegészítések/javítások/pontosítások elvégzése. Tervező a kivitelezői ajánlatok értékelésében, bírálatában szakértőként nem vesz részt vesz.
2.6. A 2.3-2.5. pontokra tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés VI.9. pont III. Kiviteli terv fázis pont szerinti fix átalánydíj összege módosul és a Tervezőt megillető díj 1 %-kal (2 060 960 Ft + ÁFA összeggel) csökken.
2.7. Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása kizárólag a Kbt. rendelkezési szerint lehetséges.
2.8. Felek a Szerződést a 2.1-2.6. pontban foglalt indokok alapján közös megállapodással módosítják a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, mely szerint a Szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A Kbt. fent hivatkozott rendelkezéseivel összefüggésben Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a 2.1. pontban felsorolt pótmunkák, és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható többletmunkák elvégzése vált szükségessé, valamint a 2.2. pont szerinti fedezet elvonást Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre a közbeszerzési eljárás előkészítése során, illetve a szerződés megkötésének időpontjában. Jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-10-17) A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 680 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának időpontja:2022.09.26.
Forrás: OJS 2022/S 204-582337 (2022-10-17)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-10-28) A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 405 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának időpontja:2022.07.07.
A VII.2) pont folytatása:
6. Parkoló tervezési többlet
A műszaki leírás szerint parkoló...”
A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának időpontja:2022.07.07.
A VII.2) pont folytatása:
6. Parkoló tervezési többlet
A műszaki leírás szerint parkoló tervezési feladatok csupán az új szakrendelő és az új nővérszálló építésével kapcsolatban merülhettek fel.
A váci kórház esetében, az OTÉK előírásait betartva, a parkolószám az alábbiak szerint alakult volna:
- új nővérszállóhoz kapcsolódó 30 férőhely
- új szakrendelőhöz kapcsolódó 201 férőhely
A Kórház képviselői azonban a koncepcióterv fázis során előírták, hogy a jelenlegi állapot szerinti parkolást a kórház belső területein teljesen meg kell szűntetni. Így az összes szükséges parkolót a tervezett új területen kell elhelyezni.
A vázlattervben megtervezésre került a nővérszálló lekerített területén elhelyezett 30 db parkolón felüli szükséges cca. 340 parkoló, az Argenti Döme térhez kapcsolódó külszíni parkolóban.
Az Üzemeltető kórház a vázlatterv leadása után a korábban elfogadott koncepció szerint megtervezett parkoló áttervezését kérte, annak külön dolgozói és látogatói parkolók szétbontásával. A vázlattervi szakasz után Megrendelő úgy döntött, hogy a járóbeteg forgalmat a kórház belső területeire nem engedi be, valamint az egyszerűbb kontrolálhatóság (fizetős beléptető rendszer) miatt kerüljön elválasztásra a látogatói-dolgozói parkoló. A kiadott bírálati engedélyezési terv és munkaközi tájékoztató tervdokumentáció elkészítése közötti időszakban az áttervezés, annak egyeztetése szakhatóságokkal megtörtént, a kiadott engedélyezési tervdokumentáció ennek megfelelően már a szétbontott, összesen 275+70 férőhelyes parkoló kialakítást tartalmazza.
A parkoló tervezésével kapcsolatban felmerült többlet tervezési feladatot Felek pótmunkaként számolják el.
A fenti feladatrész a Tervező által átadott költségszámítás szerint 7 840 000 Ft + ÁFA összegű többletköltséget jelentett.
7. Bontás
A Jávorszky Ödön Kórház tervezési feladatait rögzítő műszaki leírás megjelölte, hogy a Tervezőnek mely épületek bontási terveit kell elkészíteni. A műszaki leírás szerint ezek a nővérszálló és szakrendelő épületei.
A tervezési folyamat során azonban annak érdekében, hogy a beépíthetőségi mutató, a megfelelő távolságok betartása, illetve egyéb előírás és telepítési mutató betartható legyen, szükségessé vált a felesleges, illetve torzó épületek bontási terveinek elkészítése is, melyeket a közbeszerzési dokumentum nem tartalmazott.
A fenti táblázatban szereplő bontási tervezési feladatok az ajánlati ár kalkulálásakor nem voltak ismertek, így ezek díját pótmunkaként számolják el Felek.
A fenti feladatrész a Tervező által átadott költségszámítás szerint 1 932 000 Ft + ÁFA összegű többletköltséget jelentett.
8. Vérellátó áramellátásának leválasztása a kórházi hálózatról
A Vértranszfúziós épület a telekrendezés után a kórháztól független telken (hrsz.: 365/4) van.
Jelenleg a kórház látja el a Vértranszfúziós állomást villamos energiával és van csatlakozó telefon hálózata is.
A rendelkezésre álló adatok alapján a Vértranszfúziós állomás kábelét a kórház területén belül 80%-ban ki kellene váltani a felújítási projekt miatt.
A tervezési folyamat során szükségessé vált a váci Vérellátó Állomás energia ellátásának leválasztása a Kórházi rendszerről, melyet Megrendelő a Vérellátó területére tervezendő aggregátor és fogyasztásmérő és csatlakozó kültéri 0,4 kV-os hálózat tervezésével rendelt el. A tervezési határ a Vérellátó Állomás telekhatárra tervezett áramszolgáltatói fogyasztásméréstől a belső 0,4 kV-os hálózat az épület csatlakozásáig,
A Tervező feladata a fentiekhez szükséges egyeztetések lefolytatása, illetve az azokhoz szükséges dokumentációk elkészítése. Az áramszolgáltatói energiaigényt az OVSZ részre Tervező beadta, a műszaki-gazdasági tájékoztatót Megrendelő megkapta.
A Vérellátó Állomás a kórházi telekhatáron, a kórházi üzemeltetésen kívül eső épület. Ezen feladat teljesítését a pályázati dokumentáció nem tartalmazta, így az Tervezőnél többletfeladatként jelent meg.
A fenti feladatrész a Tervező által átadott költségszámítás szerint 546 000 Ft + ÁFA összegű többletköltséget jelentett.
1.1. A 2.3. pont szerinti pótmunkák értéke összesen 34 538 000 Ft+ ÁFA, mely nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át.
1.2. Az építési beruházásra (kivitelezésre) vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezetet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben biztosította. A 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat ezt a fedezetet elvonta, így az építési beruházás (kivitelezés) kapcsán közbeszerzési eljárás nem indul, melyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
1.3. Az Általános tervezési program és műszaki leírás alapján a III. Kiviteli terv fázisban a Tervező feladata a komplett beszerzéshez/közbeszerzéshez szükséges formátumú (szerkeszthető, nem szerkeszthető, és cella védelemmel ellátott) szakágankénti tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése. (Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban.) Megrendelő 2022. június 2. napján megrendelte a részletes, árazott költségvetés 2022. június 30. napjára történő aktualizálását, figyelemmel az építőiparban tapasztalható áremelkedésekre és kedvezőtlen piaci folyamatokra.
1.4. Felek megállapodnak, hogy a 2.5. pontban foglaltakra tekintettel - a Szerződés VI.9. pont III. Kiviteli terv fázis pont szerint - a Tervezőnek nem kell elvégeznie a közbeszerzési eljárás során beérkezett azon ajánlattevői kérdések megválaszolását, melyeket az építtető a tervező feladatkörébe utal. Ezek elsősorban a kivitelezési tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdések megválaszolása, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerült tervdokumentációt érintő kiegészítések/javítások/pontosítások elvégzése. Tervező a kivitelezői ajánlatok értékelésében, bírálatában szakértőként nem vesz részt vesz.
1.5. A 2.5-2.7. pontokra tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés VI.9. pont III. Kiviteli terv fázis pont szerinti fix átalánydíj összege módosul és a Tervezőt megillető díj 1 %-kal (2 088 460 Ft + ÁFA összeggel) csökken.