Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési anyagok I. - Adásvételi keretszerződés
EKR000784032018
Termékek/szolgáltatások: Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó termékek📦
Rövid leírás:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. (tolózárak, öntvény idomok, tűzcsapok, csőkötő idomok, műanyagcsövek csőkötő idomai)...”
Rövid leírás
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. (tolózárak, öntvény idomok, tűzcsapok, csőkötő idomok, műanyagcsövek csőkötő idomai) konszignációs raktározás formájában történő biztosítására.
Többet mutasson
Becsült érték héa nélkül: HUF 1 💰
Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
1️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Tolózárak
Cím
Tétel azonosító száma: 1
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek📦
További termékek/szolgáltatások: Csőszerelvények📦
A teljesítés helye: Békés🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Békéscsaba
A beszerzés leírása:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tolózárak
— A biztosítandó...”
A beszerzés leírása
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tolózárak
— A biztosítandó termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 1 579 db/év
Ezen belül (db/év)
— tolózár: 645
— kézikerék tolózárhoz (különböző méretekben): 454
— beépítési készlet (különböző méretekben): 480
— Elvárás:
— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 HUF raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,
— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállítandó tolózár gyártójának képviseletét el kell látnia és esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítania kell.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a keretszerződés időszaka alatt - valamennyi év során - a jelen rész szerinti termékcsoport vonatkozásában megadott várható éves mennyiséget +30 %-kal meghaladó mértékű felhasználásra.
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Ár
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 36
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Ez a szerződés megújítható ✅ Leírás
A megújítások leírása:
“A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a...”
A megújítások leírása
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a szerződésben részletezettek szerint.
A lehetséges meghosszabbítások száma: 2
A további szerződések tervezett ütemezése: évente
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Öntvény idomok
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Csövek és szerelvények📦
További termékek/szolgáltatások: Különféle csőszerelvények📦
A beszerzés leírása:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: öntvény idomok
— A...”
A beszerzés leírása
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: öntvény idomok
— A biztosítandó öntvény idomok termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 1 475 db/év
— Elvárás:
— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 HUF raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,
— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállítandó öntvény idomok gyártójának képviseletét el kell látnia és esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítania kell.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a keretszerződés időszaka alatt - valamennyi év során - a jelen rész szerinti termékcsoport vonatkozásában megadott várható éves mennyiséget +30 %-kal meghaladó mértékű felhasználásra..
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 1 💰
3️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Tűzcsapok
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Tűzcsap📦
A beszerzés leírása:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tűzcsapok
— A biztosítandó...”
A beszerzés leírása
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tűzcsapok
— A biztosítandó tűzcsapok termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 140 db/év
— Elvárás:
— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 HUF raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,
— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállítandó tűzcsapok gyártójának képviseletét el kell látnia és esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítania kell.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a keretszerződés időszaka alatt - valamennyi év során - a jelen rész szerinti termékcsoport vonatkozásában megadott várható éves mennyiséget +30 %-kal meghaladó mértékű felhasználásra..
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 1 💰
4️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Csőkötő idomok
Cím
Tétel azonosító száma: 4
Leírás
A beszerzés leírása:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: csőkötő idomok
— A...”
A beszerzés leírása
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: csőkötő idomok
— A biztosítandó csőkötő idomok termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 1 022 db/év
— Elvárás:
— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználása függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 HUF raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,
— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállítandó csőkötő idomok gyártójának képviseletét el kell látnia és esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítania kell.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a keretszerződés időszaka alatt - valamennyi év során - a jelen rész szerinti termékcsoport vonatkozásában megadott várható éves mennyiséget +30 %-kal meghaladó mértékű felhasználásra.
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 1 💰
5️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Műanyag csövek csőkötő idomai
Cím
Tétel azonosító száma: 5
Leírás
A beszerzés leírása:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: műanyag csövek csőkötő...”
A beszerzés leírása
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: műanyag csövek csőkötő idomai
— A biztosítandó műanyag csövek csőkötő idomai termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 112 db/év
— Elvárás:
— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 1 000 000 HUF raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,
— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállítandó műanyag csövek csőkötő idomai gyártójának képviseletét el kell látnia és esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítania kell.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a keretszerződés időszaka alatt - valamennyi év során - a jelen rész szerinti termékcsoport vonatkozásában megadott várható éves mennyiséget +30 %-kal meghaladó mértékű felhasználásra.
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 1 💰
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet AT, AV az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kr III. Fejezet 8-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
A Kr III. Fejezet 8-16. §-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő (Gsz) egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolások:
Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
P1) benyújtandó az AT Kr 19. § (1) c) szerint nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
Ha a Gsz a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr 19.§(3) szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés)
“P1) Alkalmas AT, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg átlagosan legalább az alábbi mértékű...”
P1) Alkalmas AT, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg átlagosan legalább az alábbi mértékű beszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel:
P1.1) 1.rész: tolózárak forgalmazásból 21 000 000 HUF/év;
P1.2) 2.rész: öntvény idomok forgalmazásából 17 000 000 HUF/év;
P1.3) 3.rész: tűzcsapok forgalmazásából 16 500 000 HUF/év;
P1.4) 4.rész: csőkötő idomok forgalmazásából 31 500 000 HUF/év;
P1.5) 5.rész: műanyagcsövek csőkötő idomainak forgalmazásából 1 500 000 HUF/év.
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6)).
Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdés).
A Gsz közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69. § (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt) legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt. 65. § (1) b), és Kr 21. § (1) a) és 22. § (1)-(2) szerint)
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3))
M2) benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt) legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt. 65. § (1) b), és Kr 21. § (1) a) és 22. § (1)-(2) szerint)
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65. § (7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3))
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a jelen felhívás feladása napjától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónap) - a vizsgált időszak...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a jelen felhívás feladása napjától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónap) - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett - lezárt szerződéssel/szerződésekkel amely/amelyek összesen az alábbiak szállítására vonatkozott/vonatkoztak legalább az alábbi mértékben
M1./1.) 1.rész:
1 184 db tolózár, és/vagy kézikerék tolózárhoz, és/vagy beépítési készlet;
M1./2.) 2.rész:
1 106 db öntvény idom;
M1./3.) 3.rész:
105 db tűzcsap;
M1./4.) 4.rész:
Legalább766 db csőkötő idom;
M1./5.) 5.rész:
84 db műanyagcsövek csőkötő idoma;
M2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a jelen felhívás feladása napjától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónap) - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett - lezárt, legalább 1 db olyan szerződéssel/szerződésekkel amely/amelyek legalább 12 egybefüggő hónapon keresztül fenntartott építési anyagok konszignációs raktározására vonatkozott, ahol a biztosítandó termékek felhasználásának éves forgalmi értéke elérte a nettó
M2./1.) 1.rész: 21 000 000 HUF-t
M2./2.) 2.rész: 17 000 000 HUF-t
M2./3.) 3.rész: 16 500 000 HUF-t
M2./4.) 4.rész: 31 500 000 HUF-t
M2./5.) 5.rész: 1 500 000 HUF-t.
Alanyi kör:
III.1.3./M1): közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6))
III.1.3/ M1./1.)-M1./5.): A több részre történő ajánlattétel esetén több feltételnek való megfelelés igazolható ugyanazon korábbi teljesítés bemutatásával is, amennyiben az egyébként valamennyi feltételnek megfelel.
III.1.3/ M2./1.)-M2./5.): A több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb ellenértéket tartalmazó feltételnek való megfelelés igazolása.
III.1.3/M1.) és M2.): több feltételnek való megfelelés igazolható ugyanazon korábbi teljesítés bemutatásával is, amennyiben az egyébként valamennyi feltételnek megfelel.
Elfogadott annak igazolása is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a korábbi szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 65. § (7), (9), (11)).
Fogalommagyarázat:
12 egybefüggő hónap: legalább 365 egybefüggő napon keresztül megvalósult előírt tartalmú korábbi teljesítés.
Éves forgalmi érték: a konszignációs raktározás keretében biztosított termékek 1 évben (365 egybefüggő nap alatt) megvalósult forgalmazásának ellenértéke;
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
“Jótállás: a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gyártói garancia 1. rész esetén továbbá min. 2 500 nyitás/zárás ciklust meghibásodás nélkül...”
Kauciók és garanciák
Jótállás: a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gyártói garancia 1. rész esetén továbbá min. 2 500 nyitás/zárás ciklust meghibásodás nélkül teljesítenie kell.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek-e alapján, havonta, a Ptk. 6:130. § (1) bek. szerint, fizeti meg a ténylegesen értékesített áruk mennyiségre a...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek-e alapján, havonta, a Ptk. 6:130. § (1) bek. szerint, fizeti meg a ténylegesen értékesített áruk mennyiségre a nettó árral kalkulált ellenértéket, HUF-ban. Az AK előleget nem fizet.
A finanszírozás, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét - alkalmazási körét és szabályait - a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetek tartalmazzák.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2018-11-26
09:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 1
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2018-11-26
11:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): https://ekr.gov.hu/ [EKR Kr 14. § (3)]
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.”
Kiegészítő információk További információk
“1. A II.1.5, II.2.6 pontokban technikai szám, kötelező kitöltés miatt, AK nem adja meg. A IV.2.6 pontjában esetében egy 1 hónap = 30 nap, tekintettel a...”
1. A II.1.5, II.2.6 pontokban technikai szám, kötelező kitöltés miatt, AK nem adja meg. A IV.2.6 pontjában esetében egy 1 hónap = 30 nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)bek-re. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt. 53. § (5)bek.).AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
2. AK a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a következő alkalmassági követelmények esetében: III.1.2/P1, III.1.3/M1.
3. AK a Kbt. 71. § (6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt. 56. § (2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr 2.§ alapján az EKR-ben történik. Konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz.
5. Nyilatkozatok, igazolások:Az ajánlatnak-elsősorban,de nem kizárólagosan-tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4)-(5) és-adott esetben-a Kbt. 65. § (7)-(8) bek-ben,valamint a Kbt. 68. § (4) bek-ben, illetve - adott esetben - az EKR Kr 13. § (3)-(4) bek-ben, foglaltakat.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni (EKR Kormányrendelet 10. § (2) bekezdés), melyek vonatkozásában EKR Kormányrendelet 13.§ (1) szerinti vélelem az irányadó.
Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg az EKR Kormányrendelet 13.§(2) szerint.
AK köteles elfogadni, ha AT a Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az igazolás tekintetében megkövetelt információkat. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
AT az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására az EKR Kormányrendelet 12. § (2) szerint is jogosult.
6. AK nem írja elő,így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja figyelmet a Kbt. 138. § (1)-(2), (4)-(5) bek-re.
7. Tájékozódási kötelezettség: AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AK Kbt. 73. § (4)-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt. 73. § (4) bek. szerinti követelményeknek. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
8. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt-a Kbt. 69. § (6)ban foglaltakra is tekintettel-a Kbt. 79. § (2) szerinti összegezésben megjelölte.
9. A Kbt. 75. § (2) e) pont nem kerül alkalmazásra.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239)
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: valamennyi szállításra megajánlott termék - dokumentációban részletezettek szerinti - bemutatását és igazolásait; továbbá AT nyilatkozatát, hogy az általa szállítandó termék gyártójának képviseletét ellátja és így az esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítani tudja.
Folyt VI.4.3
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt.148. § szerint.
Folyt VI.3
AK egyebekben a termékek nyilatkozati tartalomnak való megfelelését a teljesítés során a szerződés tervezetben rögzítettek...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A Kbt.148. § szerint.
Folyt VI.3
AK egyebekben a termékek nyilatkozati tartalomnak való megfelelését a teljesítés során a szerződés tervezetben rögzítettek szerint ellenőrzi, illetve szankcionálja.
12. AT-nek, Kbt. 65. § (7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;
b. és - adott esetben - dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
13. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII.törvény (felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend. (felhívásban általánosan Kr), 424/2017.(XII. 19.)Korm.rend. (felhívásban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni
16. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2018/S 203-463397 (2018-10-18)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-12-07) Objektum Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅ Leírás
A beszerzés leírása:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tolózárak
— A biztosítandó...”
A beszerzés leírása
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tolózárak
— A biztosítandó termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 1 579 db/év
Ezen belül (db/év)
— tolózár: 645
— kézikerék tolózárhoz (különböző méretekben): 454
— beépítési készlet (különböző méretekben): 480
— Elvárás:
— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 Ft raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,
— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállítandó tolózár gyártójának képviseletét el kell látnia és esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítania kell.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a keretszerződés időszaka alatt - valamennyi év során - a jelen rész szerinti termékcsoport vonatkozásában megadott várható éves mennyiséget +30 %-kal meghaladó mértékű felhasználásra.
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: öntvény idomok
— A...”
A beszerzés leírása
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: öntvény idomok
— A biztosítandó öntvény idomok termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 1 475 db/év
— Elvárás:
— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 Ft raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,
— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállítandó öntvény idomok gyártójának képviseletét el kell látnia és esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítania kell.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a keretszerződés időszaka alatt - valamennyi év során - a jelen rész szerinti termékcsoport vonatkozásában megadott várható éves mennyiséget +30 %-kal meghaladó mértékű felhasználásra..
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tűzcsapok
— A biztosítandó...”
A beszerzés leírása
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tűzcsapok
— A biztosítandó tűzcsapok termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 140 db/év
— Elvárás:
— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 Ft raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,
— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállítandó tűzcsapok gyártójának képviseletét el kell látnia és esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítania kell.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a keretszerződés időszaka alatt - valamennyi év során - a jelen rész szerinti termékcsoport vonatkozásában megadott várható éves mennyiséget +30 %-kal meghaladó mértékű felhasználásra..
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: csőkötő idomok
— A...”
A beszerzés leírása
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: csőkötő idomok
— A biztosítandó csőkötő idomok termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 1 022 db/év
— Elvárás:
— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználása függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 Ft raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,
— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállítandó csőkötő idomok gyártójának képviseletét el kell látnia és esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítania kell.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a keretszerződés időszaka alatt - valamennyi év során - a jelen rész szerinti termékcsoport vonatkozásában megadott várható éves mennyiséget +30 %-kal meghaladó mértékű felhasználásra.
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: műanyag csövek csőkötő...”
A beszerzés leírása
Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: műanyag csövek csőkötő idomai
— A biztosítandó műanyag csövek csőkötő idomai termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 112 db/év
— Elvárás:
— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 1 000 000 Ft raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,
— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,
— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállítandó műanyag csövek csőkötő idomai gyártójának képviseletét el kell látnia és esetleges alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítania kell.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a keretszerződés időszaka alatt - valamennyi év során - a jelen rész szerinti termékcsoport vonatkozásában megadott várható éves mennyiséget +30 %-kal meghaladó mértékű felhasználásra.
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2018/S 203-463397
A szerződés odaítélése
1️⃣
Tétel azonosító száma: 1
Cím: Tolózárak
Információk a nem díjazottakról
Egyéb okok (az eljárás megszüntetése)
2️⃣
Tétel azonosító száma: 2
Cím: Öntvény idomok
3️⃣
Tétel azonosító száma: 3
Cím: Tűzcsapok
4️⃣
Tétel azonosító száma: 4
Cím: Csőkötő idomok
5️⃣
Tétel azonosító száma: 5
Cím: Műanyag csövek csőkötő idomai
Kiegészítő információk További információk
Ajánlatkérő jelen hirdetménnyel visszavonja tárgyi eljárás ajánlati felhívását.
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §
Forrás: OJS 2018/S 238-544795 (2018-12-07)