A MÁV Zrt az ország területén földrajzilag szétszórtan elhelyezkedő ingatlan portfólió üzemeltetését, gondnokolását látja el.
Azon műszaki problémák esetén, melyek
— életet, vagyonbiztonságot veszélyeztetnek, vagy
— az ingatlan rendeltetésszerű használatát veszélyeztetik, vagy kizárják, vagy
— a hiba elhárításának hiánya, jelentős vagyonvesztést, vagy az előző pontokban meghatározott események bekövetkezését eredményezik, a MÁV Zrt. intézkedik a hiba kijavítása iránt, továbbá meghatározott, a bérlők/egyéb kivitelzők által elvégzett hibajavítási munkák megfelelőségének megállapítására, szakértő igénybevételére kerülhet sor.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-01-25.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-12-20.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
EKR001043792018
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki szolgáltatások📦
Rövid leírás:
“A MÁV Zrt az ország területén földrajzilag szétszórtan elhelyezkedő ingatlan portfólió üzemeltetését, gondnokolását látja el.
Azon műszaki problémák esetén,...”
Rövid leírás
A MÁV Zrt az ország területén földrajzilag szétszórtan elhelyezkedő ingatlan portfólió üzemeltetését, gondnokolását látja el.
Azon műszaki problémák esetén, melyek
— életet, vagyonbiztonságot veszélyeztetnek, vagy
— az ingatlan rendeltetésszerű használatát veszélyeztetik, vagy kizárják, vagy
— a hiba elhárításának hiánya, jelentős vagyonvesztést, vagy az előző pontokban meghatározott események bekövetkezését eredményezik, a MÁV Zrt. intézkedik a hiba kijavítása iránt, továbbá meghatározott, a bérlők/egyéb kivitelzők által elvégzett hibajavítási munkák megfelelőségének megállapítására, szakértő igénybevételére kerülhet sor.
Többet mutasson Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
1️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Bp
Cím
Tétel azonosító száma: 1
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Mérnöki szolgáltatások📦
A teljesítés helye: Budapest🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest 1087 Kerepesi út 1-3.
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel - szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség: nettó 148 800 000,- Ft keretösszeg
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS1 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban...”
Minőségi kritérium (név)
Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS1 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (min.0 hónap max. 24 hónap)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (súlyozás): 25
Minőségi kritérium (név):
“Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat...”
Minőségi kritérium (név)
Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)(min.0 hónap max.24 hónap)
Többet mutasson
Ár (súlyozás): 50
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 148 800 000 💰
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 36
További információk:
“II.2.5. Értékelési szempontok Ár kritérium folytatása: 1)Szakértői/tervezői óradíj Ft/óra, súlyszám: 45; 2)Kiszállási díj Ft/km súlyszám: 5”
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Db
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
A teljesítés helye: Hajdú-Bihar🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Debrecen 4024, Piac u. 18.
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel - szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség:nettó 55 600 000,- Ft keretösszeg
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat...”
Minőségi kritérium (név)
Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)(min.0 hónap max.24 hónap
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 55 600 000 💰
3️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Miskolc
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Miskolc 3530 Szemere B. u. 26.
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel - szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség:nettó 52 100 000,- Ft keretösszeg
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 52 100 000 💰
4️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Pécs
Cím
Tétel azonosító száma: 4
Leírás
A teljesítés helye: Baranya🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Pécs 7623 Szabadság út 39.
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel - szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség:nettó 41 800 000,- Ft keretösszeg
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 41 800 000 💰
5️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Szeged
Cím
Tétel azonosító száma: 5
Leírás
A teljesítés helye: Csongrád🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Szeged 6720 Tisza Lajos krt. 28-30.
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel - szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség:nettó 64 200 000,- Ft keretösszeg
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 64 200 000 💰
6️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Szhely
Cím
Tétel azonosító száma: 6
Leírás
A teljesítés helye: Vas🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Szombathely 9700 Széll Kálmán út 2
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt - eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel - szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség:nettó 27 800 000,- Ft keretösszeg
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 27 800 000 💰
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Eljban nem lehet AT av és nem vehet részt alk igban olyan gsz aki a 2015.éviCXLIII.tv (Kbt.)62§(1)-(2)bekben meghat kiz ok vmelyikének hatálya alatt áll...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Eljban nem lehet AT av és nem vehet részt alk igban olyan gsz aki a 2015.éviCXLIII.tv (Kbt.)62§(1)-(2)bekben meghat kiz ok vmelyikének hatálya alatt áll (figyelemmel Kbt.62§(3)-(5)bekre és Kbt.63§(3)bekre, és 64§ára is).Kbt.4§(1)bek ért. AKnek ki kell zárnia az eljból azt az ATt avt v az alk igban részt vevő szervt aki v amely a kiz ok hat alá tart v aki v amely részéről a kiz ok az elj során köv be.AK Kbt.74§(2)beknek a)pban fogl ért. fenntartja magának jogot h kizárhatja eljból azt az ATt aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújt[Kbt.2§(5)bek]Szak tev végzre von alk előír[Kbt.65§(1)bekc)] lsd. AF VI.4.3. pontja
Ig mód:Előzetes ig (kizáró okok):A Kbt.67.§(1) bekben foglaltak ért. AT ajánlatában köteles a kiz okok fenn nem állása, valamint az alk kövnek való megfelelés teljesülése tekintetében a 321/2015.Kr.II.fej megfelelő EEKD-ban fogl nyilt benyújt.A Kbt.67.§(4)bek alapján ATnek nyil kell, h a szerz teljhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)és(2)bek szer kiz ok hat alá eső avt. A nyilt akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljban nem írta elő a már ismert avk megnevt. A Kbt.67.§(3) bek.-ben foglaltak ért., ha az előírt alk kövnek AT más szerv kap tám felel meg, ajánlatban be kell nyújt a kapt rendre bocsátó szerv részéről a Kbt.67.§(1) bek. szerinti nyilt. 321/2015. Kr.15.§(2) bek ért. azon avk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk igban ATnek a Kbt.67§(4) bek szerinti nyilt kell benyújtania. EEKD tartalmazza azon megjelölést, h a Kbt.69§(4)bek szerint benyújtandó ig kiállra mely szerv jogosult, valamint a Kbt.69§(11)bek szerinti adatbázis alkalmazásához szüks adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilt. A nem Mo.-n letelepedett ATnek a kiz ok ig. módjának meghat érdekében, nyil kell arról h a szhelye szer or jogrendszben a kiz ok hiányának igra mely igk fel meg, és azokat mely hatóságok, szerv bocs ki.Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. ig. (előzetes ig.): lsd. AF VI.4.3. pontja
Utólagos ig. (kizáró okok):AK a Kbt.69.§(4)-(7)bekben fogl értelemszerű alkalmazásával-az eljt lez dönt meghoz mege hívja fel ATt azon a KDban meghat dok benyújtra amelyek igazolják h AT nem tart az előírt kiz okok hat alá.Kbt 62§(1)bek k)p kb) alp tekben ATnek nyil kell arról h a pénzmos és terr finansz megelőz és megak szóló 2017éviLIII tv 3§ 38p a-b v d alp szer tényl tulaj képes-e megnev és valamennyi tényl tul nevének és áll lakóh bemutat tart nyilot szüks benyújtani.Ha gsz nincs penmos szóló tv 2017.éviLIII tv3§ 38p a-b v d alp szer tényl tul,úgy erre von nyil szüks csatolni.A nem Mo-n letel ATnek csat kell-felelős magyar fordban-azon igt melyekből megáll h AT nem tart a kiz ok hat alá.Ha előírt alk kövnek AT más szerv kapra támva fel meg az igk benyújtnak előírkor kap rendre bocs szervnek-kizárólag az alk kövk tekintetében-előírt ig módokkal azonos mód kell igaz adott alk feltételnek történő megfelt. Alk ighoz igbe vett ATn kív más szerv részéről Kbt.65§(7)bek. szer csat, kötvállst tart okiratnak tartalmaznia kell-a Kbt.65§(8) bek. szer szerv részéről ajban csat kell-AT részére szóló meghat arra h az EKR-ben elektr úton teendő nyilatk megtételekor adott szerv képvisben eljárhat.A 321/2015.Kr 15§(1) bek. ért. AT az alk igban részt vevő av v más szerv vonban csak EEKD-t köt benyújtani a Kbt.62§(1)-(2) bekben fogl kiz ok hiányának ig érdben.Az alk igban részt vevő av tekben EEKD benyújtval AT eleget tesz a Kbt.67§(4)bek szer nyili kötnek.AK felhívja AT figyelmét h a Kbt.74§(2) bek a)pban fogl értben fenntartja magának a jogot h kizárhatja eljból azt az AT-t aki számára nem kell nemz elbánást nyújtani [Kbt.2.§(5)bek].A kiz ok előz és utó ig során benyújt nyilkra ig módokra von részl szabt a KD tart.Szakmai tev végzésére von alkg ig. (utólagos ig.): lsd. AF VI.4.3. pontja
AK felhív At figyelmét 424/2017.(XII.19)Korm.rend 12§(2) bekre,ill 1§(7)bekre.AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16§okra.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Előzetes igazolási mód P1) alkalmassági követelmények tekintetében:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Előzetes igazolási mód P1) alkalmassági követelmények tekintetében:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. “α” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2)).
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása során, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, valamint az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Az ajánlattevő arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági követelmények igazolására.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Utólagos igazolási mód:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak alapján hívja fel ajánlattevőt azon, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 321/2015. (X. 30) Korm.r 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának benyújtása, amennyiben nem találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon.
Amennyiben letelepedésük szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő erre vonatkozó egyszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is.
Vagy:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti eset fennállása esetén a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az alkalmasság előírása vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19.§(7) és (10) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandóak.
Az alkalmassági követelmények előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
“Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év mindegyikében a saját, illetve...”
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év mindegyikében a saját, illetve jogelődje mérleg szerinti eredménye negatív volt.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor e pont szerint alkalmatlan, ha a jelen közbeszerzés tárgyából származó nettó (ÁFA nélkül számított) árbevétele működésének ideje alatt nem éri el:
1. részajánlati kör: a 60 990 000,- Ft-ot;
2. részajánlati kör: a 30 720 000,- Ft-ot;
3. részajánlati kör: a 29 100 000,- Ft-ot;
4. részajánlati kör a 24 240 000,- Ft-ot;
5. részajánlati kör: a 32 340 000,- Ft-ot;
6. részajánlati kör: a 17 760 000,- Ft-ot.
Közbeszerzés tárgya: szakértői vélemény (pl. tartószerkezetre vonatkozóan), költségbecslés, vagy a zavar-hibaelhárítás kivitelezéséhez szükséges műszaki terv elkészítése ingatlanra.
Mérlegfordulónappal lezárt üzleti év az az időtartam, amelyről az ajánlattevő/az alkalmasság igazolására bevont kapacitást nyújtó szervezet (személy) személyes joga szerint beszámolót kell készíteni.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményét alátámasztó irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Előzetes ig.mód:
A Kbt.67.§(1)bek-ben foglaltak figyelembe vételével az ATnek, közös ATnek a 321/2015. Korm.rend. 1.§(1)bek. alapján EEKD megfelelő részének...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Előzetes ig.mód:
A Kbt.67.§(1)bek-ben foglaltak figyelembe vételével az ATnek, közös ATnek a 321/2015. Korm.rend. 1.§(1)bek. alapján EEKD megfelelő részének elektronikus kitöltésével kell a műszaki, illetve szakmai alk.i feltételnek való megfelelést igazolnia. Az EEKD-t e-űrlapként kell kitölteni az EKR-ben.
AT-nek elegendő az EEKD IV. “α”szakaszát kitölteni.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása során, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, valamint az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Az ajánlattevő arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági követelmények igazolására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
AK felhívja AT figyelmét a 424/2017 (XII.19) Korm. rend 12§ (2) bekezdésére.
Utólagos ig.mód:
Az Ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)-(7)bek.ben foglaltak alapján hívja fel Ajánlattevőt-t azon, a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az AT megfelel az alkalmassági követelményeknek.
M/1
A 321/2015.Korm. rend.21.§(3)bek.nek a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt)- de legfeljebb 6 éven belül megkezdett- legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1), (2) és (5) bekezdése szerinti referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat benyújtása.
M/2
A 321/2015 Korm.rend.21.§(3) bekezdésének b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek-szervezetek-bemutatását az alábbiak szerint:
1. csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását (képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését) tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja.
2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajzát.
3.A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget/végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
Az alkalmassági követelmények előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza
321/2015(X.30)Korm rend 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“Ml) A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
Ml) A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben megkezdett, részajánlati körönként az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával:
1. részajánlati kör: összesen legalább nettó 35 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
2. részajánlati kör: összesen legalább nettó 20 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
3. részajánlati kör: összesen legalább nettó 19 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
4. részajánlati kör: összesen legalább nettó 15 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
5. részajánlati kör: összesen legalább nettó 23 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
6. részajánlati kör: összesen legalább nettó 10 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
Az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott érték maximum öt szerződéssel teljesíthető. Referenciák bemutatásakor részajánlati körönként egy tartószerkezeti szakértést (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és egy kivitelezési komplex tervezést, vagy egy szerződésnek tartószerkezeti szakértést ÉS kivitelezési komplex tervezést is kell tartalmaznia.
Amennyiben AT több részre is ajánlatot tesz, úgy elegendő a magasabb értékű alkalmassági követelménynek megfelelni.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szakemberei között nincsen legalább 1 fő, aki rendelkezik:
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha részajánlati körönként nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban megjelölt képzettségű és szakmai gyakorlatú, szakemberrel/szakemberekkel:
— egy adott rész tekintetében legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakértés pontjának 2. rész 12.; pontjában előírt „SZÉS1”, (vagy hatályos átsorolás előtti) építésügyi műszaki szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai névjegyzékbe vételi feltételnek,
— egy adott rész tekintetében legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakértés pontjának 2. rész 13. és 14. pontjában előírt „SZÉS2” vagy „SZÉS3” (vagy hatályos átsorolás előtti) építésügyi műszaki szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai névjegyzékbe vételi feltételnek.
Ajánlatkérő az egyes részek közötti SZÉS1 szakember átfedést engedi.
Ajánlatkérő az egyes részek közötti SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember átfedést engedi.
Többet mutasson Információk egy adott szakmáról
Egy adott szakmának fenntartva
Hivatkozás a vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekre: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít az adott Eseti Megrendben, vagy jelen Szerzben meghatározott határidőben, úgy Megrend az Eseti megrendben, illetve a...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít az adott Eseti Megrendben, vagy jelen Szerzben meghatározott határidőben, úgy Megrend az Eseti megrendben, illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb jogai mellett - késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér napi mértéke az Eseti megrendben meghat,teljes nettó Vállalkozói Díj 5 % -a.A kés kötbér mértéke nem haladhatja meg az eseti Megrendben meghat teljes nettó Vállalkozói díj 30%át. Késedelem ideje alatt minden megkezdett nap teljes napnak számít.Meghiusulási kötbér: a teljes nettó keretössz 15 %-a. AK hivatkozik Ptk. 6:130§ (1)-(2)bekre, 6:155§ra, valamint Kbt.135§ (1)és(6)bekre.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Keretmegállapodás egyetlen üzemeltetővel
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-01-25
10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-01-25
12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“A bontás a 424/2017. (XII.19.) Kr. 15.§ (2) bek szerint zajlik, melyről információt az (5) bek. szerint kapnak Ajánlattevők.”
Kiegészítő információk További információk
“1.Ajánlatokat az I.3)pontban megadott címre(pdf kiterjesztésű file, valamint elektronikus űrlap formájában)kell benyújtani. A bontás a 424/2017. (XII.19.)...”
1.Ajánlatokat az I.3)pontban megadott címre(pdf kiterjesztésű file, valamint elektronikus űrlap formájában)kell benyújtani. A bontás a 424/2017. (XII.19.) Kr. 15.§ (2) bek szerint zajlik, melyről információt (5)bek. szerint kapnak AT.2.A Kbt.66.§(6)bek. szerint AK előírja, hogy AT-nek meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-at. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell3.AK a 321/2015(X.30) K.r 30.§(4)bekezdés szerint tájékoztatja az Ajánlattevőket,hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimum követelményeket - P1;M1;M2; alkalmassági feltételeket szigorúbban határozta meg a minősített AT jegyzékébe kerülés követelményéhez képest ezért a minősített ATnek is igazolni kell a szerződés teljesítéséhez való alkalmasságukat. ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa az alkalmasság igazolására bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nyertességük esetén a nyilvántartásba-vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, mely következtében AK a 2. legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.5. Az eljárásban valórészvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017. (XII.19.) Korm. rend).6.AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz7. AK a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bek-ben előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni.
8. ATnek a Kbt. 66.§ (1) bek-e alapján a közbeszerzési dokban meghatt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a dok tartalmazza. 9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 424/2017. (XII.19) Kr.7.§ (1)-(2) bek-e irányadó.10. AK közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítására AK árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év mérlegforduló napján hatályos MNB deviza közép- árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyan ebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.11. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a dok tartalmaz.12. A felhív és dok közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.13. AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja megvalósíthatónak, mivel a tárgyban elvégzendő tervezési és engedélyeztetési feladatok egymással összefüggő feladatok, amelyek csak egységes rendszerben valósíthatók meg, Ezen tervezési munkák fizikai szétválasztása észszerűen nem lehetséges és gazdaságtalan lenne.
14. Ajánlati köt min. időtartama 60 nap, a felhívás IV.2.6)pontjában megadott 2hó. a hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra15. Felelős akkr.közb.szaktan. neve: dr. Kovács Krisztián,lajstromszáma:53416. A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Felhívjuk a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kr. 10.§ (1)-(5) bek-re.16.AT által biztosítandó mérnöki felelősségbiztosítás éves összege legalább a szerződés 8.9 pont szerinti nettó keretösszeg a szerződés teljes időtartamára 100 %, és legalább a nettó keretösszeg 30 %-a káreseményenként.17AK felhív At figy 424/2017(XII.19)Kr 13§(3)-(4) és 11§(4) bekre.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“SA Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015.Kr.8.§ alapján alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
SA Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015.Kr.8.§ alapján alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalmatlan továbbá a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. ig. (előzetes ig.): AK a Kbt. 65§(1)bek c) szer alk kövel kapan felhívja AT figyelmét ha 321/2015. Kr.2.§(5) beknek ért. elfogadja AKk egysz nyilt az alk. kövknek való megfel tekben tehát ATnek csak arról kell nyilni az EEKDban h megfel alk. kövknek. AK előírja h ATnek elegendő EEKD IV.“α”szakaszát kitölteni.Az építési beruhoz kapcs mérnöki szolg tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyben való szereplés tényét AK ellenőrzi ingyenesen elektrn elér adatbból.A Kbt.65§(1)bek c)p szer köv igra akkor vehető igénybe más szerv kap ha az adott szerv valósítja meg azt a feladatot amelyre vonatkozóan a nyilvban szer szerv tagság v eng rend köt fennáll.
Szakmai tev végzésére von alkg ig. (utólagos ig.): Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell, hogy a gazdasági szereplő vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakember nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelni fog az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
AK hivatkozik Kbt. 104.§(3) bekre, miszerint Kbt. 105.§ (1)bek a) pontja szerint valósul meg keretmegállapodás.
Értékelési szempont: Értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:0-10p. 1. és 2. (ár szempontok) részszemp.-fordított arány, 3. és 4. (többlettapasztalat) részszemp. egyenes arány.
AK az eljárásban nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2018/S 247-569615 (2018-12-20)
További információk (2019-01-21) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“A MÁV Zrt az ország területén földrajzilag szétszórtan elhelyezkedő ingatlan portfólió üzemeltetését, gondnokolását látja el.
Azon műszaki problémák esetén,...”
Rövid leírás
A MÁV Zrt az ország területén földrajzilag szétszórtan elhelyezkedő ingatlan portfólió üzemeltetését, gondnokolását látja el.
Azon műszaki problémák esetén, melyek
— életet, vagyonbiztonságot veszélyeztetnek, vagy
— az ingatlan rendeltetésszerű használatát veszélyeztetik, vagy kizárják, vagy
— a hiba elhárításának hiánya, jelentős vagyonvesztést, vagy az előző pontokban meghatározott események bekövetkezését eredményezik, a MÁV Zrt. intézkedik a hiba kijavítása iránt, továbbá meghatározott, a bérlők/egyéb kivitelezők által elvégzett hibajavítási munkák megfelelőségének megállapítására, szakértő igénybevételére kerülhet sor.
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2018/S 247-569615
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Régi érték
Szöveg:
“Ml) A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás...”
Szöveg
Ml) A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben megkezdett, részajánlati körönként az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával:
1. részajánlati kör: összesen legalább nettó 35 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
2. részajánlati kör: összesen legalább nettó 20 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
3. részajánlati kör: összesen legalább nettó 19 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
4. részajánlati kör: összesen legalább nettó 15 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
5. részajánlati kör: összesen legalább nettó 23 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
6. részajánlati kör: összesen legalább nettó 10 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
Az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott érték maximum öt szerződéssel teljesíthető. Referenciák bemutatásakor részajánlati körönként egy tartószerkezeti szakértést (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és egy kivitelezési komplex tervezést, vagy egy szerződésnek tartószerkezeti szakértést ÉS kivitelezési komplex tervezést is kell tartalmaznia.
Amennyiben AT több részre is ajánlatot tesz, úgy elegendő a magasabb értékű alkalmassági követelménynek megfelelni.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szakemberei között nincsen legalább 1 fő, aki rendelkezik:
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha részajánlati körönként nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban megjelölt képzettségű és szakmai gyakorlatú, szakemberrel/szakemberekkel:
— egy adott rész tekintetében legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakértés pontjának 2. rész 12.; pontjában előírt „SZÉS1”, (vagy hatályos átsorolás előtti) építésügyi műszaki szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai névjegyzékbe vételi feltételnek,
— egy adott rész tekintetében legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakértés pontjának 2. rész 13. és 14. pontjában előírt „SZÉS2” vagy „SZÉS3” (vagy hatályos átsorolás előtti) építésügyi műszaki szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai névjegyzékbe vételi feltételnek.
Ajánlatkérő az egyes részek közötti SZÉS1 szakember átfedést engedi.
Ajánlatkérő az egyes részek közötti SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember átfedést engedi.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Ml) A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás...”
Szöveg
Ml) A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben megkezdett, részajánlati körönként az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával:
1. részajánlati kör: összesen legalább nettó 35 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
2. részajánlati kör: összesen legalább nettó 20 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
3. részajánlati kör: összesen legalább nettó 19 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
4. részajánlati kör: összesen legalább nettó 15 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
5. részajánlati kör: összesen legalább nettó 23 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
6. részajánlati kör: összesen legalább nettó 10 000 000,- Ft értékű tartószerkezeti szakértés (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) és/vagy kivitelezési komplex tervezés.
Az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott érték maximum öt szerződéssel teljesíthető. Referenciák bemutatásakor részajánlati körönként egy tartószerkezeti szakértést (Mérnöki Kamara TSZ 01-2013. számú műszaki szabályzatának megfelelően) VAGY egy kivitelezési komplex tervezést, vagy egy szerződésnek tartószerkezeti szakértést ÉS kivitelezési komplex tervezést is kell tartalmaznia.
Amennyiben AT több részre is ajánlatot tesz, úgy elegendő a magasabb értékű alkalmassági követelménynek megfelelni.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szakemberei között nincsen legalább 1 fő, aki rendelkezik:
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha részajánlati körönként nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban megjelölt képzettségű és szakmai gyakorlatú, szakemberrel/szakemberekkel:
— egy adott rész tekintetében legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakértés pontjának 2. rész 12.; pontjában előírt „SZÉS1”, (vagy hatályos átsorolás előtti) építésügyi műszaki szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai névjegyzékbe vételi feltételnek,
— egy adott rész tekintetében legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakértés pontjának 2. rész 13. és 14. pontjában előírt „SZÉS2” vagy „SZÉS3” (vagy hatályos átsorolás előtti) építésügyi műszaki szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai névjegyzékbe vételi feltételnek.
Ajánlatkérő az egyes részek közötti SZÉS1 szakember átfedést engedi.
Ajánlatkérő az egyes részek közötti SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember átfedést engedi.
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-01-25 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2019-02-04 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-01-25 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-02-04 📅
Idő: 12:00
Forrás: OJS 2019/S 016-034499 (2019-01-21)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-07-23) Ajánlatkérő hatóság Az ajánlatkérő szerv típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) e)
Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“A MÁV Zrt. az ország területén földrajzilag szétszórtan elhelyezkedő ingatlan portfólió üzemeltetését, gondnokolását látja el.
Azon műszaki problémák...”
Rövid leírás
A MÁV Zrt. az ország területén földrajzilag szétszórtan elhelyezkedő ingatlan portfólió üzemeltetését, gondnokolását látja el.
Azon műszaki problémák esetén, melyek
— életet, vagyonbiztonságot veszélyeztetnek, vagy
— az ingatlan rendeltetésszerű használatát veszélyeztetik, vagy kizárják, vagy
— a hiba elhárításának hiánya, jelentős vagyonvesztést, vagy az előző pontokban meghatározott események bekövetkezését eredményezik, a MÁV Zrt. intézkedik a hiba kijavítása iránt, továbbá meghatározott, a bérlők/egyéb kivitelezők által elvégzett hibajavítási munkák megfelelőségének megállapítására, szakértő igénybevételére kerülhet sor.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 390 300 000 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅ A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Bp.
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest, 1087 Kerepesi út 1–3.
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség: nettó 148 800 000 HUF keretösszeg.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“Az ajánlati felhívás M.1. pontjában meghatározott SZÉS1 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban...”
Minőségi kritérium (név)
Az ajánlati felhívás M.1. pontjában meghatározott SZÉS1 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 24 hónap)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (név):
“Az ajánlati felhívás M.1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat...”
Minőségi kritérium (név)
Az ajánlati felhívás M.1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)(min. 0 hónap max. 24 hónap)
Többet mutasson Leírás
További információk:
“II.2.5) Értékelési szempontok Ár kritérium folytatása: 1) Szakértői/tervezői óradíj HUF/óra, súlyszám: 45; 2) Kiszállási díj HUF/km súlyszám: 5” A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Db.
Leírás
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség: nettó 55 600 000 HUF keretösszeg.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“Az ajánlati felhívás M.1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat...”
Minőségi kritérium (név)
Az ajánlati felhívás M.1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)(min. 0 hónap max. 24 hónap
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Miskolc
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Miskolc, 3530 Szemere B. u. 26.
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség: nettó 52 100 000 HUF keretösszeg
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Pécs
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Pécs, 7623 Szabadság út 39.
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség: nettó 41 800 000 HUF keretösszeg
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Szeged
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Szeged, 6720 Tisza Lajos krt. 28–30.
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség: nettó 64 200 000 HUF keretösszeg
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Szhely.
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Szombathely, 9700 Széll Kálmán út 2.
A beszerzés leírása:
“Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres)...”
A beszerzés leírása
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség: nettó 27 800 000 HUF keretösszeg
Eljárás Tájékoztatás a keretmegállapodásról
A közbeszerzés keretmegállapodás létrehozását foglalja magában
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2018/S 247-569615
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Tétel azonosító száma: 1
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Bp.
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-07-06 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 5
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 5
A vállalkozó neve és címe
Név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_63677513
Postacím: Kassák Lajos utca 69–71.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302040907📞
E-mail: info@globalterv.hu📧
Fax: +36 17001584 📠
Régió: Pest🏙️
URL: http://www.globalterv.hu🌏
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 148 800 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 148 800 000 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“1): tartószerkezeti szakértői feladatok ellátása
2): magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálat, épületszerkezeti szakértői munkák elvégzése”
2️⃣
Tétel azonosító száma: 2
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Db.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 55 600 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 55 600 000 💰
3️⃣
Tétel azonosító száma: 3
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Miskolc
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 52 100 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 52 100 000 💰
4️⃣
Tétel azonosító száma: 4
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Pécs
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 7
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 7
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 41 800 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 41 800 000 💰
5️⃣
Tétel azonosító száma: 5
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Szeged
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 6
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 6
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 64 200 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 64 200 000 💰
6️⃣
Tétel azonosító száma: 6
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Szhely.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 27 800 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 27 800 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“Az eljárás valamennyi (1–6 részekben) nyertes ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nyertes ajánlattevő címe: 1143 Budapest,...”
Az eljárás valamennyi (1–6 részekben) nyertes ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nyertes ajánlattevő címe: 1143 Budapest, Stefánia út 81.
Nyertes ajánlattevő adószáma: 14541744-2-42. (Cégjegyzékszám 01-09-908596)
Az egyes eljárásrészekben ajánlatot benyújtó ajánlattevők neve, címe, adószáma
1 – Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Bp.
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2600 Vác, Szélsős 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1. 11474762211
Perfektum Építész Kft., MAGYARORSZÁG 1036 Budapest, Perc utca 2. 26295464241
2 – Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Db.
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2600 Vác, Szélső sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1. 11474762211
Perfektum Építész Kft., MAGYARORSZÁG 1036 Budapest, Perc utca 2. 26295464241
3 – Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Miskolc
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2600 Vác, Szélső sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1. 11474762211
Perfektum Építész Kft., MAGYARORSZÁG 1036 Budapest, Perc utca 2. 26295464241
4 – Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Pécs
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2600 Vác, Szélső sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1., 11474762211
Perfektum Építész Kft., MAGYARORSZÁG 1036 Budapest, Perc utca 2., 26295464241
H-BON Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 7632 Pécs, Víg utca 1/1., 12777477202
Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., 23023851202
5 – Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Szeged
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1143 Budapest, Stefánia út 81., 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2600 Vác, Szélső sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1. 11474762211
Perfektum Építész Kft., MAGYARORSZÁG 1036 Budapest, Perc utca 2. 26295464241
H-BON Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 7632 Pécs, Víg utca 1/1. 12777477202
6 – Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Szombathely
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2600 Vác, Szélső sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1. 11474762211
H-BON Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 7632 Pécs, Víg utca 1/1. 12777477202
Perfektum Építész Kft., MAGYARORSZÁG 1036 Budapest, Perc utca 2. 26295464241
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.”
Forrás: OJS 2020/S 142-350221 (2020-07-23)