A felhívás II.1.1) és II.2.1) pontjaiban rövidítés van karakterkorlátozás miatt. A közbeszerzési eljárás tárgya: Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40., 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok és tanuszoda) tervezési és kivitelezési munkái
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-10-17.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-08-30.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum építése
EKR000388852018
Termékek/szolgáltatások: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka📦
Rövid leírás:
“A felhívás II.1.1) és II.2.1) pontjaiban rövidítés van karakterkorlátozás miatt. A közbeszerzési eljárás tárgya: Érd Megyei Jogú város közigazgatási...”
Rövid leírás
A felhívás II.1.1) és II.2.1) pontjaiban rövidítés van karakterkorlátozás miatt. A közbeszerzési eljárás tárgya: Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40., 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok és tanuszoda) tervezési és kivitelezési munkái
1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka📦
További termékek/szolgáltatások: Gépészeti szerelések📦
További termékek/szolgáltatások: Tereprendezési munkák📦
További termékek/szolgáltatások: Villamos szerelési munka📦
További termékek/szolgáltatások: Építészeti tervezési szolgáltatások📦
További termékek/szolgáltatások: Kertépítési szolgáltatások📦
A teljesítés helye: Pest🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Burkoló utca 40.; HRSZ.: 933
A beszerzés leírása:
“Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40., 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok...”
A beszerzés leírása
Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40., 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok és tanuszoda) tervezési és kivitelezési munkái
Főbb számszerűsíthető adatok:
Érd, Parkváros Burkoló utca, Festő utca, Búvár utca és Favágó utca közti jelenleg beépítetlen telken (933 hrsz) kerül elhelyezésre egy 24 tantermes és 6 szaktantermes általános iskola (7907,37 m), kézilabda csarnokkal, 400 fős lelátóval (2550,35 m) és tanuszodával (1560,34 m).
A komplexumban 1 teherlift és 2 személyfelvonó található.
A pinceszinten kerül elhelyezésre az ebédlő és csarnok, valamint az uszoda és csarnok öltöző egységei. Építéssel érintett terület: nettó 12 018,06 m. (a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 88. pontja szerinti nettó alapterületet érti)
A beépítendő telek területe: 18 395 m.
Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1408/2016. (VI.28.) Kormány határozat terhére biztosítja.
A támogatási intenzitás a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a, továbbá, hogy a projekt szállítói finanszírozással nem érintett.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“2.A M/2 a) alk.-ot ig. szaki M/2. a) alk.-on felüli MV-É építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név):
“3. A M/2 b) alk.-ot ig. szaki M/2. b) alk.-on felüli MV-ÉG építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap),”
Minőségi kritérium (név):
“4. A M/2 c) alk.-ot ig. szaki M/2. c) alk.-on felüli MV-ÉV építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap),”
Minőségi kritérium (név):
“5. A M/2 d) alk.-ot ig. szaki M/2. d) alk.-on felüli M/2.d) alk-gal megegyező tárgyú többletszakmai tapasztalat - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap),”
Többet mutasson
Minőségi kritérium (súlyozás): 6
Ár (súlyozás): 70
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 24
További információk:
“Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (tartalékkeret nélkül)):...”
További információk
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (tartalékkeret nélkül)): fordított arányosítás, 2.-5. részszempont: egyenesarányosítás.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll vagy az eljárás során következik be.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: 1.körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján,2.körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén az egyes közös ajánlattevők tekintetében külön-külön kell benyújtania.Az egyes közös ajánlattevők nevében az EKR rendelet(424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) 13.§(2)bek szerinti meghatalmazott jár el.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást, figyelemmel a Kr. 3. § (2) bek. és az EKR rendelet13. § (2)bek.-re.
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása (Kbt. 69.§ (4)-(7) bek.) a Kr.8.§,10. § [kivéve a Kr. 8. § ib) és 10.§ gb)],12§, 14-16.§. szerint történik, alvállalkozók esetében a Kr. 15. § irányadó.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével. Az EEKD-ban az ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyek kapacitására nem támaszkodik.
A Kr. 1. § (7) bekezdés irányadó.Változásbejegyzés vonatkozásában irányadó a Kr.13.§.
SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges -a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Sz/1-Sz/2 igazolás: Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést (Kr.1.§(1)). Ajánlatkérő az előzetes igazolási mód tekintetében az EEKD-ban elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” pont (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. Kbt.69.§(4)-(7)szerinti ig: Amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – az érintett nyilvántartásban vagy névjegyzékben szereplés tényét vagy a vonatkozó jogosítvánnyal, engedéllyel vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét igazoló dokumentumot kell benyújtani. Magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében az elektronikus út feltüntetése nélkül is a Kr.-ben megjelölt nyilvántartásokat ellenőrzi ajánlatkérő
A Sz/1-Sz/2 alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Alkalmazandók a Kr. 26.§(2) bek, és a Kr. 1.§(1)-(5) bek. szerinti előírások.
Az alkalmassági követelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdései/Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) pontban/
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatkérő nem kér igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi tartalommal:
— valamennyi általa vezetett pénzforgalmi számla száma,
— mióta vezeti a pénzforgalmi számláját/számláit,
— pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak).
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(8) bekezdéseiben, továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.
“P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásától visszafelé...”
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
A sorbaállítás vonatkozásában a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.pontja és 60. §-a irányadó.
A P/1. alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 21-22. § foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.
M/1. AT a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgy szerinti, legjelentősebb feladataira vonatkozó igazolását a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdése szerinti módon.
Az igazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél megnevezését, a kivitelezés tárgyát, mennyiségét – az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal – ,, a teljesítés helyét és idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
M/2. AT a 321/2015. (XI. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
— a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
— végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményben előírttal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,
— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A bemutatott szakember jogosultságát AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is, ezért önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) építési szerződéssel, a rendeltetésszerű...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) építési szerződéssel, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú átadásáig végzett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, külső és belső
— felújítás és/vagy
— megerősítés és/vagy
— bővítés és/vagy
— új építés kivitelezésére vonatkozó.
A szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával ahol az épület/épületegyüttes vonatkozásában a munkákkal érintett nettó épület-alapterület elérte az 8000 m-t;
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett kivitelezéseit veszi figyelembe. Az M1. alkalmassági feltételnek össszességében 2 db referenciával lehet megfelelni.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember; aki MV-É építésirányítói pozícióban (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető vagy azzal egyenértékű) szerzett további 12 hónap szakmai gyakorlattal;
b) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki MV-ÉG építésirányítói pozícióban (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető vagy azzal egyenértékű) szerzett további 12 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
c) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki MV-ÉV építésirányítói pozícióban (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető vagy azzal egyenértékű) szerzett további 12 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
d) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti É jelű tervezői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Kötbéralap:tartalékkeret nélküli nettó ellenszolg, késedelmi kötbér (1 %/nap, maximum 20 nap), meghiúsulási kötbér (25 %), jótállás a 181/2003. (XI. 5.)...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Kötbéralap:tartalékkeret nélküli nettó ellenszolg, késedelmi kötbér (1 %/nap, maximum 20 nap), meghiúsulási kötbér (25 %), jótállás a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai szerint, 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet által nem szabályozott körben 36 hónap),
Ajánlatkérő előleget biztosít:tartalékkeret nélküli nettó ellenszolg 30 %-a. Tartalékkeretet nettó ellenszolg 5 %-a. Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint:7 számla (25 %, 13 % és 10 %) + a tartalékkeret lehívásáról külön számla.
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(2) (5)- (8) bekezdései, a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B.§-a, Ptk. 6:130.§ (1) és(2) bekezdés.
Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2018-10-17
10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2018-10-17
12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Többet mutasson
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. -...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. - 17. §- nak megfelelően történik.
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése...”
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét az EKR-en keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
3. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).
4. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P/1..; M/1-M/2.)
5. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bekezdés
6. Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
8. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. [Kbt. 35. § (9) bekezdés]
9. A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
10. Hiánypótlás: Kbt. 71.§ alapján. Új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetén Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
11. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó.
12. Faksz: Bálint Gyöngyi, lajstromszáma: 00700.
13. A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). A változásbejegyzés vonatkozásában nyilatkozni szükséges az EKR rendszerben szereplő űrlapban. A nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárásfelületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.Nemleges nyilatkozat is benyújtandó.
14. A III.1.1) pont kiegészítése (kizáró okok): A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Karakterkorlát miatt a VI.1.3) pont folytatása:
1. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. §...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Karakterkorlát miatt a VI.1.3) pont folytatása:
1. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
2. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
3. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése és a Kbt. 3. § 37. pontja alapján Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot, mely jelen eljárás esetében a 2-5. értékelési részszempontok tekintetében a megajánlott szakemberek neveinek felsorolása, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajza.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
5. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 500 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/káresemény mértékű építési-, szerelési CAR rendszerű felelősségbiztosítást kötni, avagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.
6. Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 10 000 000 HUF/káresemény és legalább 20 000 000 HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti tervezési munkákra. melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.
7. Részajánlattétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy az elvégzendő kivitelezési munkák részfeladatai szakmailag egymással összefüggnek, továbbá az elvégzendő feladatok jellege nem engedik meg, hogy egyidejűleg több vállalkozó által történjen a feladat ellátása. A közbeszerzés egy részére történőajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az ellátandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, a megvalósítani kívánt beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Bár a beszerzés három önálló épület megépítésére vonatkozik, de ez funkcionálisan és műszakilag egy egységet alkot, az összeköttetések, kapcsolódó gépészeti megoldások szakmailag nem teszik lehetővé a részekre bontást. Ezen felül az azonos helyrajzi szám, ebből köszönhetően a logisztikai utak, valamint a felvonulás területek átfedése nem teszi lehetővé több fővállalkozó egyidejű teljesítését, mert az a teljesítés minőségét és időben történő befejezését veszélyeztetné. A tervezés és a kivitelezés együttes kiírását az indokolja, hogy a közművek tervezését a kiviteli tervezés szakaszában kell kezelni. A szakhatóságok előre, vagyis a kivitelezés megkezdése előtt nem tudnak végleges elvárásokat meghatározni részükről, ezért nem célszerű a közműtervezést a kivitelezéstől elválasztani.
8. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés], helyszínbejárást tart 18.9.2018 napján a teljesítés helyszínén 11:00 órától.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2018/S 169-383865 (2018-08-30)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-03-19) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Postacím: Alsó Utca 1.
Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“A felhívásII.1.1)ésII.2.1)pontjaiban rövidítés van karakterkorlátozás miatt. A közbeszerzési eljárás tárgya:Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén...”
Rövid leírás
A felhívásII.1.1)ésII.2.1)pontjaiban rövidítés van karakterkorlátozás miatt. A közbeszerzési eljárás tárgya:Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40, 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok és tanuszoda) tervezési és kivitelezési munkái
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 6 020 208 756 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40, 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok...”
A beszerzés leírása
Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40, 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok és tanuszoda) tervezési és kivitelezési munkái
Főbb számszerűsíthető adatok:
Érd, Parkváros Burkoló utca, Festő utca, Búvár utca és Favágó utca közti jelenleg beépítetlen telken (933 hrsz) kerül elhelyezésre egy 24 tantermes és 6 szaktantermes általános iskola (7907,37 m), kézilabda csarnokkal, 400 fős lelátóval (2550,35 m) és tanuszodával (1560,34 m).
A komplexumban 1 teherlift és 2 személyfelvonó található.
A pinceszinten kerül elhelyezésre az ebédlő és csarnok, valamint az uszoda és csarnok öltöző egységei. Építéssel érintett terület: nettó 12 018,06 m2. (a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 88. pontja szerinti nettó alapterületet érti)
A beépítendő telek területe: 18 395 m.
Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1408/2016. (VI.28.) Kormány határozat terhére biztosítja.
A támogatási intenzitás a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a, továbbá, hogy a projekt szállítói finanszírozással nem érintett.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2018/S 169-383865
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Cím: Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum építése
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-02-21 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 3
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 3
A vállalkozó neve és címe
Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_98612893
Postacím: Fő utca 217.
Postai város: Felcsút
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 309406529📞
E-mail: info@fejerbalzrt.com📧
Régió: Fejér🏙️
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 4 315 534 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 6 020 208 756 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: Karakterkorlátozás miatt a VI.3 pontban
Kiegészítő információk További információk
“A nyertes ajánlattevő (FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a következő munkálatok vonatkozásában von be alvállalkozókat:...”
A nyertes ajánlattevő (FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a következő munkálatok vonatkozásában von be alvállalkozókat: Tervezési munkák részmunkái MV-É, MV-ÉV, MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok Tanácsadás, műszaki irányítási munkák részmunkái Irtás, föld és sziklamunkák részmunkái Alapozási munkák részmunkái Zsaluzás & állványozási munkák részmunkái Beton és vasbeton szerkezeti munkák részmunkái Acélszerkezeti munkák részmunkái Fém és könnyű épületszerkezeti munkák részmunkái Falazás, vakolás és egyéb kőműves munkák részmunkái Hideg melegburkolási munkák részmunkái Épületszigetelési munkák részmunkái Külső & belső nyílászárók beépítésének részmunkái Asztalos szerkezetek beépített berendezési munkák részmunkái Épületgépészeti munkák részmunkái Erős és gyengeáramú munkák részmunkái Épületautomatika munkák rézmunkái Épületbádogos munkák rézmunkái Út parképítési munkák részmunkái Sportpálya építési munkák részmunkái Liftszerelési munkák Épületüvegezési munkák rézmunkái Közműépítési munkák részmunkái
Nyertes ajánlattevő neve és adószáma:
FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25308673-2-07
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8086 Felcsút, Fő utca 217., 25308673-2-07
LATEREX Építő Zrt., 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., 25098367-2-43
EB Hungary Invest Kft., 1103 Budapest Gyömrői út 76-80., 13240567-2-42
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Forrás: OJS 2019/S 057-130856 (2019-03-19)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-08-09) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum építése
Leírás
A beszerzés leírása:
“Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40, 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok...”
A beszerzés leírása
Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40, 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok és tanuszoda) tervezési és kivitelezési munkái
Főbb számszerűsíthető adatok:
Érd, Parkváros Burkoló utca, Festő utca, Búvár utca és Favágó utca közti jelenleg beépítetlen telken (933 hrsz) kerül elhelyezésre egy 24 tantermes és 6 szaktantermes általános iskola (7907,37 m), kézilabda csarnokkal, 400 fős lelátóval (2550,35 m) és tanuszodával (1560,34 m).
A komplexumban 1 teherlift és 2 személyfelvonó található.
A pinceszinten kerül elhelyezésre az ebédlő és csarnok, valamint az uszoda és csarnok öltöző egységei. Építéssel érintett terület: nettó 12 018,06 m. (a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 88. pontja szerinti nettó alapterületet érti)
A beépítendő telek területe: 18 395 m.
Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1408/2016. (VI.28.) Kormány határozat terhére biztosítja.
A támogatási intenzitás a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a, továbbá, hogy a projekt szállítói finanszírozással nem érintett.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 057-130856
A szerződés odaítélése A vállalkozó neve és címe
Postacím: Fő utca 217
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 6 020 208 756 💰
Kiegészítő információk További információk
A szerződésmódosítás dátuma: 7.6.2019.
Forrás: OJS 2019/S 156-384537 (2019-08-09)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-12-07) A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 6 020 208 756 💰