Gázelosztó vezeték építési munkák

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő szolgáltatási területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) létesítési és egyéb munkáinak teljes körű (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítására az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-02-04. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-12-27.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2018-12-27	Ajánlati felhívás
2019-01-30	További információk
2019-05-30	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2018-12-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Gázvezetékek építése
Hivatkozási szám: EKR000922162018
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Gázvezetékek építése 📦
További CPV-kód: Csővezeték általános építési munkái 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Közép-Magyarország 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Pulcz Utca 44.
Postai irányítószám: 6724
Postai város: Szeged
Kapcsolat
Internetcím: https://www.nkmedgazhalozat.hu 🌏
E-mail: mikle.barath.miklos@nkm.energy 📧
Telefon: +36 302390474 📞
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000922162018/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000922162018/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-12-27 📅
Benyújtási határidő: 2019-02-04 📅
Közzététel dátuma: 2018-12-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 250-578145
HL-S szám: 250
További információk

Ajánlatkérő a keretszerződés alapján történő egyedi megrendelések során Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben fogja meghatározni a konkrét munka teljesítésének határidejét.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Keretszerződés - Gázelosztó vezeték (gerinc és/vagy leágazó) létesítési, kiváltási, felhagyási munkáinak teljes körű megvalósítására, irányuló munkák elvégzése az Ajánlatkérő egyedi megrendelésének alapján, az alábbiak szerint:

Különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú gázelosztó vezeték (gerinc és/vagy leágazó) létesítési munkáinak teljes körű (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

Meglévő (üzemelő) földgáz elosztóvezeték környezetében illetve új elosztó vezeték létesítéséhez szükséges teljes körű alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése.

Mennyiség:

Évente tervezetten 55 000 fm, alépítményi és felépítményi munkákat egyaránt tartalmazó gázelosztóvezeték építés

A keretszerződés keretösszege nettó 6 000 000 000,- HUF + ÁFA,

Opció: a keretösszegtől ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során + 30 %-kal eltérhet.

A munka pontos leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza, valamint arra Ajánlatkérő technológiai utasításaiban és segédletében foglaltak az irányadóak. A dokumentumok a társaság internetes honlapján, a tervezői és kivitelezői segédletek menüpontban leírtak szerint díjmentesen letölthetőek (https://www.nkmedgazhalozat.hu/tervezok-es-kivitelezok/tervezoi-kivitelezoi-segedletek.php).

Időtartam: 36 hónap
A megújítások leírása:

A keretszerződés időtartamát ajánlatkérő jogosult 6 hónappal meghosszabbítani, amelyről legkésőbb a keretszerződés lejárta előtt két hónappal írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt.

A lehetőségek leírása:

A keretszerződés keretösszege nettó 6 000 000 000,- HUF + ÁFA, melytől ajánlatkérő +30 %-kal eltérhet.

További információk:

Ajánlatkérő a keretszerződés alapján történő egyedi megrendelések során Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben fogja meghatározni a konkrét munka teljesítésének határidejét.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

AK szolgáltatási területe a jelenleg: Szegedi, Szentesi, Békéscsabai, Szeghalmi, Kecskeméti, Szabadszállási, Bajai, Kiskunhalasi, Győri,Tatabányai, Szombathelyi, Soproni Üzemegység

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), g-q) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedéseket rövid leírását a formanyomtatványon feltüntetni. A hivatkozott jogerős határozatot csatolni kell.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelmények.

1) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

Igazolás módja.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek.

Az 1) pont szerinti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazolódokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében foglalt igazolására.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Felhívjuk a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az (közös) ajánlattevőnek valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek-az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

P1) A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. Amennyiben beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P1) követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P/2) A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3) A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő csatolja a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítási kötvényét, valamint az utolsó esedékes díjrészlet befizetését igazoló dokumentumot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/2 alkalmassági követelménynek

Együttesen is megfelelhetnek, a P/1 alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak

Közülük egy megfelel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak

Alkalmazására, illetve a Kbt. 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

Felhívjuk a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2), 13.§ (3) és (4) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szerint az adózott eredménye egynél többször negatív volt.

Ha az ajánlattevő P1) követelmény szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Ebben az esetben alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el 3 300 000 000 HUF összeget,

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes nettó árbevétele összesen nem érte el a 3 300 000 000 HUF-ot.

P3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 000 000 000,- HUF/év fedezeti értékű, a jelen eljárás szerinti tevékenységre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással.

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Műszaki és szakmai képességek:

AT-nek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalm. köv-ek előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplőnek (AT, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Ha AT az előírt alkalm. köv-nek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKDt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalm-i feltételek vonatk-ban csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az EEKD-t a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltak szerint jár el.

AK Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el. AK a legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalm. köv-ek Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

M/1. A R. 21. § (2) a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a R. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Bef. alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő.

A becsatolt ref. igazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alk. megítéléshez szükséges köv. teljesülését.

Ha a ref.munkát az AT/AV/más szervezet közös ATként/ALként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy AK alkalmazza a R. 22. § (5) bekt.

M/2. Azon szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képz-ük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, az előírt (szak)vizsgát igazoló dokum. csatolása (hegesztési bizonyítvány) akiket be von a teljesítésbe.

Ha a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a szakember végzettségét igazoló dokum. másolatának, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat szakmai CV-vel történő igazolása nem szükséges.

Ha a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokum. egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyak. meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Csatolandó továbbá szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

M/3. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, gépek rendelkezésre állásának igazolására csatolni kell valamennyi eszköz esetén a tulajdonjogot, vagy bérleti vagy használati jogot igazoló dokumentumokat.

M/4. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban a statisztikai állományi létszámáról és a vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással.

M/5. ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy a r.21. § (2) bek c) szerinti ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvány, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékai (intézkedések leírása).

M/6. ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy a r.21. § (2) bek f) szerinti ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvány, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékai (intézkedések leírása).

M/7. OHSAS18001:2007, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy a r. 24. § (3) bek szerinti ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvány, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékai (intézkedések leírása).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belüli megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési munkával az alábbiak szerint:

— összesen legalább 30 000 fm, alépítményi és felépítményi munkákat egyaránt tartalmazó gázelosztó-vezeték építési referenciával.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M/2.1. 5 fő PE hegesztő, akik rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel és az MSZ EN 13067:2013 szabvány szerint érvényes hegesztői minősítési bizonyítvánnyal.

A hegesztési minősítési bizonyítványban az igazolt hegesztés kelte nem lehet az ajánlattételi határidő lejártától számított hat hónapnál régebbi.

M/2.2. 5 fő acél hegesztő, akik rendelkeznek az MSZ EN ISO 9606-1:2014 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes hegesztői minősítési bizonyítvánnyal.

M/2.3. 3 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M/2.4. 3 fő munkairányító, aki rendelkezik PE vezetéképítés irányítói vizsgával vagy legalább középfokú műszaki végzettséggel és gázelosztó vezeték munkairányítás területén legalább két év szakmai gyakorlattal.

M/2.5. 5 fő földmunkással.

M/2.6. 2 fő, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű biztonsági és egészségvédelmi koordinátor.

Az M/2. pontban felsorolt szakemberek esetében

— az M/2.6 pont szerinti szakértelmet az M/2.1-M/2.4 pont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekkel is igazolhatja ajánlattevő,

— az M/2.4 pont szerinti szakértelmet az M/.2.1 - M/2.3 pont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekkel is igazolhatja ajánlattevő.

Azzal, hogy az M/2. alkalmassági követelmény keretében összesen legalább 18 fő megajánlása szükséges.

Folytatás a VI.4.3) pontban!

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Kötbér:

Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér

Jótállás: a gázelosztó vezetékekre 12 hónap, burkolt utakra a mindenkor hatályos jogszabályi előírás alapján jelenleg: 36 hónap)

Biztosíték:

— teljesítési: a szerződéses keretösszeg 3 %-a,

— jólteljesítési: az eseti megrendelés szerinti vállalkozói díj 5 %-a.

Kbt. 134. § (5) szerint az ajánlatban kell nyilatkozni a biztosítékokról. Nyertes ajánlattevőnek Kbt. 134. § (6) a)szerinti módon a Kbt. 134. § betartásával kell a biztosítékokat nyújtania.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget a mindenkori közbeszerzési jogszabályok által előírt kötelező mértékben biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bek., és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. és 32/B. § -ai szerint történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.

Eljárás
Jogalap: 32014L0025
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2019-04-05 📅
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2019-02-04 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A III.1.3. M/2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 5 fő) (PE hegesztő szakember)
Minőségi kritérium (súlyozás): 6
Minőségi kritérium (név): A III.1.3. M/2.2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 5 fő) (acél hegesztő szakember)
A III.1.3. M/2.3. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (max. 5 fő) (MV-GO)
A III.1.3. M/2.4 alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 3 fő)(munkairányító PE vizsgával)
A III.1.3. M/2.5. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 25 fő)(Többlet földmunkások száma)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_73911197
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Mikle-Baráth Miklós
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000922162018/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

2) A csatolandó iratokat a Dokumentáció II. fejezete tartalmazza.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett csatolt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bek]

4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia,

5) Ajánlatkérő a P1-3)., illetve M1-7), alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlati ár (Nettó Ft) részszempont: fordított arányosítás a dokumentációban foglalt képlet szerint (az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékű ajánlat kap 10 pontot, a többi arányosan kevesebbet).

1-5. minőségi értékelési résszempont esetén egyenes arányosítás a dokumentációban foglalt képlet szerint (az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékű ajánlat kap 10 pontot, a többi arányosan kevesebbet).

Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.

8) Az ajánlati árat az Árazatlan Költségvetés kitöltésével kell megadni.

9) Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a KD I.6.2 szerinti tartalommal.

10) Nyertes ajánlattevőnek a munkakezdés időpontjára rendelkeznie kell minimum 600 000 000 Ft/év és 100 000 000 Ft/kár fedezeti összegű, CAR rendszerű, építési szerelési tevékenységre szóló felelősségbiztosítással. Az érvényes felelősségbiztosítási szerződés bemutatásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

11) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel az alábbiakra: a ténylegesen szükséges munkák mennyisége előzetesen nem ismert. A kivitelezés területrészekre bontása azért sem kedvező Ajánlatkérő számára, mivel így a keretösszeg terhére tetszőleges arányban tud megrendelni a II.2.4 pont szerinti munkákat, tervezéssel vagy anélkül, amelyeket előre nem tud számszerűsíteni és így a keret összeget sem tudja ezek arányában megbontani, így sem gazdasági, sem munkaszervezési, sem pedig műszaki indokok nem állnak fenn, amelyek a részekre történő ajánlattételt lehetővé tennék.

12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

13) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526), dr. Elek Anikó (00550)

14) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148. § szerint.

AF III.1.3) pont folytatása:

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az legalább az alábbi eszközökkel:

O PE anyagú gázvezetékek technológiai munkáihoz szükséges…

… 3 db DN 160 - DN 315 méret tartományú hegesztések elvégzésére alkalmas, érvényes minősítéssel rendelkező CNC tompahegesztő berendezés,

… 3 db érvényes minősítéssel rendelkező tokos hegesztő berendezés DN20 - D110 mérettartományú nyereg, és tokos profilkészlettel,

… legalább 3 db DN 20 - DN 315 méret tartományú hegesztések elvégzésére alkalmas, érvényes minősítéssel rendelkező elektrofitting hegesztő berendezés,

O 3 db - minimum 49 kW teljesítményű, burkolatbontásra is alkalmas, gumikerekű, vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, borostyán sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm, legalább 1 db 60 cm, legalább 1 db 80 cm szélességű árokásó kanállal (az egyik kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal),

O 3 db, minimum 10 kW teljesítményű, gumikerekű vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm szélességű árokásó kanállal (a kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal),

O 3 db, minimum 3 kW teljesítményű robbanómotoros (keményfém vágó élű) aszfaltvágógép, amely rendelkezik vizes vágókorong hűtéssel

O 3 db és minimum 1,5 kW teljesítményű padkahenger vagy vibrodöngölő

O 3 db és minimum 3,5t teherbírású teher-, vagy kisteher gépjármű

O 3 db, minimum 3kW teljesítményű zagyszivattyú (erősen szennyezett víz szállításához),

O 5 db hegesztő inverter,

O 2 db, érvényes felülvizsgálattal rendelkező, regiszteres nyomáspróba ellenőrző műszer,

O 2 db, minimum 6 bar-os nyomást biztosító robbanómotoros légkompresszor,

O 2 db irányított fúróberendezés

O 1 db autódaru minimum 50 t

O 1 db aszfalt finisher (legalább 2,5 m terítési szélességű)

O 1 db aszfaltmaró (legalább 0,6 m marási szélességű)

O 1 db trailer minimum 20 t

O 1 db tehergépjármű minimum 20 t

O 1 db csőhasító berendezés

O 2 db útfúró rakéta (40-130 m)

O 5 db robbanómotoros ívhegesztő

M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben (12 hónap) statisztikai létszáma fizikai munkás tekintetében nem éri el a 50 főt, a vezető tisztségviselők tekintetben pedig 3 főt.

M/5, M/6 és M/7: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik .a felhívás tárgyának megfelelő, illetve azt is magába foglaló tevékenységi körre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes, az ISO 9001 szabványnak megfelelő, és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti és OHSAS18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy egyénértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb írásbeli bizonyítékaival.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2018/S 250-578145 (2018-12-27)

További információk (2019-01-30)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Gázipari szakmai szolgáltatások 📦

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Pulcz utca 44.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-01-30 📅
Benyújtási határidő: 2019-02-18 📅
Közzététel dátuma: 2019-02-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 024-053874
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 250-578145
HL-S szám: 24
További információk

Kbt. 56. § (4) bekezdésben foglaltak alapján tájékoztatjuk az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az 1. számú kiegészítő tájékoztatásban adott válaszára tekintettel Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képező Költségvetést módosítja. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.

Forrás: OJS 2019/S 024-053874 (2019-01-30)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-05-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 6 000 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-05-30 📅
Közzététel dátuma: 2019-06-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 106-259940
HL-S szám: 106

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Keretszerződés — Gázelosztó vezeték (gerinc és/vagy leágazó) létesítési, kiváltási, felhagyási munkáinak teljes körű megvalósítására, irányuló munkák elvégzése az Ajánlatkérő egyedi megrendelésének alapján, az alábbiak szerint:

Meglévő (üzemelő) fölgáz elosztóvezeték környezetében illetve új elosztó vezeték létesítéséhez szükséges teljes körű alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése.

A keretszerződés keretösszege nettó 6 000 000 000 HUF + ÁFA,

A lehetőségek leírása:

A keretszerződés keretösszege nettó 6 000 000 000 HUF + ÁFA, melytől ajánlatkérő +30 %-kal eltérhet.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-05-20 📅
Név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_34143267
Postacím: 0311/5. hrsz.
Postai város: Felcsút
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 22594016 📞
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com 📧
Név: VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_58942613
Postacím: Fő utca 260.
Postai város: Siófok
Postai irányítószám: 8600
Telefon: +36 305303651 📞
E-mail: zszucs@vabekokft.hu 📧
Ország: Somogy 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 6 000 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Hivatkozás
További információk

— alépítmény, burkolat bontás, földmunka, dúcolás, burkolathelyreállítás, ideiglenes melléklétesítmények részben

— korrózióvédelem alépítményi munkái részben

— gáznyomásszabályozó telepítés alépítményi munkái részben

— felépítmény, PE csövek, PE idomok, acélcsövek acélidomok, acélkarimák, karimás kötések, teletárcsák, elzáró szerelvények, ö.v. aknák, védőcső, szaglócső, nyomvonaljelző, távtartók, csővéglezárások, szigetelő közdarab, fali átvezetés, kiszigetelés, acél védőcső sajtolása, passzív korrózióvédő szigetelések, nyomáspróba részben

— aktív korrózióvédelem részben

— felépítmény, ideiglenes vezetékek építése-bontása, csővezeték bontás részben

— rákötés részben

— tervezési feladatok részben

— Tervezés

— PE hegesztés

— acélhegesztés

— műszaki vezetés

— földmunka

— burkolat bontás, helyreállítás

Ajánlattevők:

VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8600 Siófok, Fő utca 260. adószám: 10484830-2-14) Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz., adószám: 12671003-2-07) közös ajánlattevők

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Forrás: OJS 2019/S 106-259940 (2019-05-30)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (8)

Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése (3)

Olaj- és gázvezetékek építése

Gázvezetékek építése