Infrastruktúra-fejlesztés tervezési feladatai

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés egyesített engedélyes kiviteli terveinek elkészítése.

Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-11-29. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-11-09.

Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság

Kicsoda?

• Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Mérnöki szolgáltatások › Mérnöki tervezési szolgáltatások

Hol?

• Észak-Alföld › Hajdú-Bihar

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2018-11-09	Ajánlati felhívás
2019-02-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2020-05-19	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2018-11-09)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_70582176
Postacím: Piac utca 20.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550 📞
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu 📧
Fax: +36 52511552 📠
Régió: Hajdú-Bihar 🏙️
URL: http://www.debrecen.hu 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.debrecen.hu 🌏
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000912152018/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000912152018/reszletek 🌏

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Infrastruktúra-fejlesztés tervezési feladatai EKR000912152018
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
Rövid leírás:
“Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés egyesített engedélyes kiviteli terveinek elkészítése.”
Becsült érték héa nélkül: HUF 1 💰

1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye: Hajdú-Bihar 🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
A beszerzés leírása:
“Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki...”

A beszerzés leírása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A területre vonatkozó infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban TT-58/2018. tervszámon jóvágyási tervek készültek, melyek a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.
Tervezési feladat meghatározása:
1. El kell készíteni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott helyszínrajzon szereplő, megközelítőleg 13,5 km hosszban új nyomvonalon út, hat csomóponttal és egy különszintű keresztezéssel ehhez kapcsolódó 10,3 km hosszban kerékpárút egyesített engedélyes kiviteli terveit és a közlekedés forgalmi szimulációját.
2. El kell készíteni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott helyszínrajzon szereplő, megközelítőleg 21,8 km nyílt és zárt csapadék és belvíz elvezetési rendszer egyesített engedélyes kiviteli terveit.
3. El kell készíteni a Gazdasági Övezet területének megközelítőleg 20,4 km hosszban ivóvízzel történő ellátásának és megközelítőleg 21,37 km zárt rendszerű (nyomó / gravitációs) szennyvíz elvezetésének engedélyes kiviteli terveit.
4. El kell készíteni a Gazdasági Övezet területének hírközlési kábel alépítményi hálózattal történő ellátásának engedélyes kiviteli terveit.
5. El kell készíteni a tervezés során műszaki szükségesség miatt felmerülő közműkiváltások engedélyes kiviteli terveit.
6. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
Az építések megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatása Ajánlatkérő meghatalmazása alapján Tervező feladata, az engedélyezési eljárás során felmerülő eljárási díjak megfizetése Ajánlatkérőt terhelik.
A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. A kiviteli tervdokumentációhoz árazott és árazatlan költségvetést szükséges benyújtani.
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.
A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
Az átadott tervdokumentációk tartalmának és digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell felelnie az átadáskor hatályos 312/2012. Kormányrendelet 8. mellékletében, a 306/2011. (XII.23.) és a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden további átalakítás, kiegészítés nélkül benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül engedélyezésre. A költségvetést méret és mennyiség számítással kell alátámasztani. A teljes tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető formátumban kell átadni (tervlapok, műszaki leírások, megalapozó számítások stb.).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szerződést megerősítő kötbérek:
— Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 2 %-a naptári naponként. A kötbér maximuma 15 napi tétel,
— Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 30 %-a,
— Hibás teljesítési kötbér: a nettó tervezési díj 5 %-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető,
— Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a szerződés tárgyát képező tervdokumentáció leszállítását és az építési, létesítési engedélyek megszerzését követően Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás kiállításának időpontja.
A kötbéreket részletesen lásd a további közbeszerzési dokumentumokban.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e külön szintű keresztezés tervezésében tervezői gyakorlattal...”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“1.2. A tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e ivóvízzel történő ellátás és/vagy zárt rendszerű szennyvízelvezetés tervezésében tervezői gyakorlattal...”
Minőségi kritérium (név):
“1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e forgalmi szimuláció készítésében gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)”
Minőségi kritérium (név):
“2. Vállalt tervszállítási határidő a szerződés megkötéstől számítva naptári napokban (min. 30 nap; max. 150 nap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Ár (súlyozás): 50
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Leírás
Időtartam: 150
További információk:
“— A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak, — A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében...”

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt....”

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: VHR 321.) 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a VHR 321. 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR 321....”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR 321. 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a VHR 322. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A VHR 321. 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
VI.3) További információk pont folytatása:
15.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz, a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, ha nem ugyanaz a tervező készítené a teljes tervdokumentációt, továbbá az ajánlati ár jelentős növekedését is eredményezné. A közlekedésépítési tervek elválaszthatatlan részei a csapadékvíz elvezetési tervek, amit egyértelműen indokolatlan lenne az ingatlan víztelenítésétől (aminek a módja és mennyisége nagyban függ a tereprendezési tervektől) független rendszeren keresztül megoldani. Ugyancsak elválaszthatatlan az útépítéstől a közvilágítási hálózat terveinek elkészítése, hiszen az a kialakításra kerülő csomópontok és kerékpárutak tervezése miatt szükséges. A hírközlés, az ivóvíz- és szennyvíz vezetékek megtervezésének költségei, a fentiekhez képest arányaiban olyan csekély százalékot képviselnek, amely miatt gazdaságilag ésszerűtlen lenne külön tervezőtől megrendelni. Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.

Részvételi feltételek

“Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: A Kbt. 65. § (1)...”

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a VHR 322. 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
VI.3) További információk pont folytatása:
16.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő –, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdés alapján a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben – a...”
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során a tervezési díj legfeljebb 80 %-ának megfelelő összegű részszámla benyújtására Ajánlatkérő lehetőséget...”

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás:
“Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki...”
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2018-11-29 12:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 1
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2018-11-29 14:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.”

Kiegészítő információk
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus fizetést használnak
További információk

“1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő...”

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
5.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.
8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
9.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
11.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 50 millió Ft/káresemény és legalább 100 millió Ft/kárév.
12.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13.) Az értékelési részszempontonként adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont és 2. minőségi értékelési szempont (tervszállítási határidő): fordított arányosítás, 1.1., 1.2. és 1.3. részszempont: pontozás, a közbeszerzési dokumentumok szerint. Az 1.1., 1.2. és 1.3. értékelési részszempontok esetében ugyanazon szakembert is bemutathatja ajánlattevő.
Ajánlatkérő álláspontja szerint jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési feladat 495 000 000 Ft + áfa összeget el nem érő megajánlás alatt nem teljesíthető, erre tekintettel ezen összeget el nem érő megajánlás az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.
14.) A II.2.7) pontban a teljesítési határidő naptári napokban értendő. A megjelölt határidő az egyesített engedélyezésre kész tervdokumentáció Ajánlatkérő részére – szerződés szerinti módon és tartalommal – történő átadásának legkésőbbi időpontja, melytől Ajánlatkérő számára kedvezőbb határidőre ugyanakkor tehető ajánlat az értékelési részszempontok keretében.
A hirdetmény karakterkorlátjára tekintettel folytatás a III.1.2) pontban.

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2018/S 218-499251 (2018-11-09)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-02-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 495 000 000 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki...”

A beszerzés leírása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A területre vonatkozó infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban TT-58/2018. tervszámon jóváhagyási tervek készültek, melyek a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.
Tervezési feladat meghatározása:
1. El kell készíteni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott helyszínrajzon szereplő, megközelítőleg 13,5 km hosszban új nyomvonalon út, hat csomóponttal és egy különszintű keresztezéssel ehhez kapcsolódó 10,3 km hosszban kerékpárút egyesített engedélyes kiviteli terveit és a közlekedés forgalmi szimulációját.
2. El kell készíteni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott helyszínrajzon szereplő, megközelítőleg 21,8 km nyílt és zárt csapadék és belvíz elvezetési rendszer egyesített engedélyes kiviteli terveit.
3. El kell készíteni a Gazdasági Övezet területének megközelítőleg 20,4 km hosszban ivóvízzel történő ellátásának és megközelítőleg 21,37 km zárt rendszerű (nyomó / gravitációs) szennyvíz elvezetésének engedélyes kiviteli terveit.
4. El kell készíteni a Gazdasági Övezet területének hírközlési kábel alépítményi hálózattal történő ellátásának engedélyes kiviteli terveit.
5. El kell készíteni a tervezés során műszaki szükségesség miatt felmerülő közműkiváltások engedélyes kiviteli terveit.
6. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
Az építések megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatása Ajánlatkérő meghatalmazása alapján Tervező feladata, az engedélyezési eljárás során felmerülő eljárási díjak megfizetése Ajánlatkérőt terhelik.
A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. A kiviteli tervdokumentációhoz árazott és árazatlan költségvetést szükséges benyújtani.
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.
A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
Az átadott tervdokumentációk tartalmának és digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell felelnie az átadáskor hatályos 312/2012. Kormányrendelet 8. mellékletében, a 306/2011. (XII.23.) és a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden további átalakítás, kiegészítés nélkül benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül engedélyezésre. A költségvetést méret és mennyiség számítással kell alátámasztani. A teljes tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető formátumban kell átadni (tervlapok, műszaki leírások, megalapozó számítások stb.).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Eljárás
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2018/S 218-499251

A szerződés odaítélése

1️⃣
Szerződés száma: 1
Cím: Infrastruktúra-fejlesztés tervezési feladatai
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-01-16 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 5
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 6
A vállalkozó neve és címe
Név: TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94873021
Postacím: Hatvan utca 54. fszt. 1.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 309819718 📞
E-mail: mocsari.attila@tervtarkft.hu 📧
Régió: Hajdú-Bihar 🏙️
A vállalkozó kkv ✅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 583 697 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 495 000 000 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg

Kiegészítő információk
További információk

“Az ajánlattevők neve, címe, adószáma: 1./ FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37., adószám: 10751257-2-41) 2./ TURA-Terv Mérnökiroda...”
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2019/S 030-067771 (2019-02-08)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-05-19)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Infrastruktúra-fejlesztés tervezési feladatai
Leírás
A beszerzés leírása:
“Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki...”

A beszerzés leírása

Eljárás
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 030-067771

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 495 000 000 💰

Kiegészítő információk
További információk

“A szerződés módosításának időpontja: 2020.5.11. Az I.1. - I.6. ill. I.8. jelű kiegészítő szolgáltatási elemek megrendelésére vonatkozásában a...”

A szerződés módosításának időpontja: 2020.5.11.
Az I.1. - I.6. ill. I.8. jelű kiegészítő szolgáltatási elemek megrendelésére vonatkozásában a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalapra tekintettel jogszerű.
Jelen szerződésmódosítás I.1. - I.6. és I.8. pontjaiban részletezett kiegészítő tervezési feladatokat olyan körülmények tettek szükségessé, melyeket az ajánlatkérő nem látott és kellő gondossággal eljárva nem is láthatott előre.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő nem láthatta előre, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatot is közvetlenül érintő másik szerződéses teljesítésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a NIF Zrt. és az Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakértőinek kérésére olyan áttervezési feladatok váltak szükségessé, melyek szükségessé teszik a jelen szerződés keretében elkészített tervek átdolgozást.
Megrendelőnek nem lehetett ráhatása arra sem, hogy a TIGÁZ Zrt. által eredetileg 1 szénhidrogénvezeték megépítésére megadott adatot és a tervdokumentációban erre méretezett területigényt a gázszolgáltató a tárgyi szerződés teljesítését követően 2 szénhidrogén szállító közmű megépítésére módosította.
Kellő gondossággal eljárva azon körülményt sem láthatta előre Megrendelő, hogy a Befektető az eredetileg általa már megismert koncepciótervhez képest, a későbbiek során módosítási igénnyel fog fellépni.
A Tervező által leszállított tervdokumentáció ütemezett kivitelezéshez történő megbontásának szükségességét előidéző, ingatlanszerzési eljárások, művelésből való kivonások, tulajdonosi és vagyonkezelő hozzájárulások beszerzésének elhúzódása szintén Megrendelő érdekkörén kívül eső körülmények miatt merült fel.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Tervező feladata továbbra is a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés egyesített engedélyes kiviteli terveinek elkészítése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag egyes projektelemek áttervezése vált szükségessé.
Az eredeti tervezési szerződés alapján a tervezési díj összege nettó 495 000 000 Ft, amelynek az 50 %-a nettó 247 500 000 Ft, míg a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező változások következtében az I.1. - I.6. és I.8. jelű kiegészítő szolgáltatási elemekkel felmerülő ellenérték növekedés nettó 103 811 296 Ft, amely összeg nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
Az egyes kiegészítő tervezési feladatok elvégzésének Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft., mint projekt-lebonyolító mérnökszervezet által jóváhagyott időigényét a szerződésmódosítás II. pontja tartalmazza.
A kiegészítő tervezési feladatok időigénye független az eredeti szerződés szerinti teljesítési határidőtől, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződés 2.3. pontjában előírt határidőre Tervező leszállította a szerződés tárgyát képező egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt, a jelen szerződésmódosítás keretében megrendelésre kerülő tervezési feladatok ezen határidőt követően, az engedélyeztetési szakaszban merültek csak fel. A szerződésmódosítás keretében az eredeti szerződésben rögzített teljesítési határidő tehát nem kerül módosításra, kizárólag a kiegészítő tervezési feladatok időszükséglete kerül beemelésre a szerződésbe, az eredeti szerződésben foglalt kötbérterhek megtartása mellett.
Az I.7. és I.8. jelű kiegészítő szolgáltatási elem vonatkozásában a szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont szerinti jogalapnak megfelel, azzal összhangban van.
A karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. § szerint. A VI.3) További információk pontban megadott indoklás folytatása: A rendezési tervben szereplő kamionterminál kialakításához...”

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) További információk pontban megadott indoklás folytatása:
A rendezési tervben szereplő kamionterminál kialakításához szükséges csomópontok és a nyugati határolóúton kialakítandó disztribúciós területet feltáró közúti csomópont megtervezésére nem terjed ki az eredeti szerződéses vállalás. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződés teljesítésére a szerződésmódosításban részletezett előre nem látható körülmények következtében felmerült I.1-I.6. jelű kiegészítő tervezési feladatok miatt nem került még sor, az eredeti szerződés szerinti tervezési díj sem került még teljes-körűen kiegyenlítésre, mivel az engedélyeztetést az áttervezéssel érintett projektelemek tekintetében is el kell végezni. A fentiekre tekintettel Megrendelő jelenleg nem rendelkezik a tervek felhasználási és tovább-terveztetés jogaival, annak megszerzése több hónapot, kedvezőtlen esetben akár fél évet is igénybe vehet. A kamion-terminált és a nyugati határolóúton kialakítandó disztribúciós területet feltáró közúti csomópontot érintő tervezési feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükségesek az alaptervek, mivel azokhoz illeszkedően, azok tovább tervezésével végezhető el a feladat, ahhoz való illeszkedés miatt az önállóan, az alaptervtől függetlenül nem tervezhető meg. A tervezési feladatok csak az alaptervek feletti jogok megszerzését követően lennének elkezdhetők más tervező bevonásával, ami jelentős többlet időt és ezzel arányosan az építőipari árak folyamatos emelkedése okán többlet kivitelezési költséget eredményezne.
A tervezéshez szükséges alapadatok, mint például a Földhivatali térképek, tulajdonlapok, a területre vonatkozó talajmechanikai feltárások alapján elkészített Talajvizsgálati jelentés és Geotechnikai beszámoló, a területről készített humuszra vonatkozó talajvédelmi terv, továbbá a terület geodéziai felmérési adatai Tervezőnek már rendelkezésre állnak. A szerződő fél személyének változása esetén ezen adatokat, szakvéleményeket újonnan be kellene szereznie a tervezőnek, mely a tervezési költségek emelkedését eredményezné. Két külön tervező által történő teljesítés a tervezők közötti összhang megteremtésében a megrendelőre is többlet feladatot hárítana, ami a megrendelői oldalon további költség és határidő növekményt okozna.
A fentiek figyelembevételével a tervek jelenleg szerződött Tervező általi elkészíttetése mind tervezési és kivitelezési díjban, mint határidőben lényegesebben kedvezőbben végezhető el, azaz más Tervező bevonása Megrendelő számára jelentős hátránnyal és a költségek jelentős megemelkedésével járna, mely a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető.
Az eredeti tervezési szerződés alapján a tervezési díj nettó 495 000 000,- Ft, amelynek az 50 %-a nettó 247 500 000,- Ft, míg a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező változások következtében az I.7. és I.8. jelű kiegészítő szolgáltatási elemekkel felmerülő ellenérték növekedés nettó 9 162 020,- Ft, amely összeg nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
A kiegészítő tervezési feladat időigénye független az eredeti szerződés szerinti teljesítési határidőtől, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződés 2.3. pontjában előírt határidőre Tervező leszállította a szerződés tárgyát képező egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt, a jelen szerződésmódosítás keretében megrendelésre kerülő kiegészítő tervezési feladat ezen határidőt követően, az engedélyeztetési szakaszban merült csak fel. A szerződésmódosítás keretében az eredeti szerződésben rögzített teljesítési határidő tehát nem kerül módosításra, kizárólag a kiegészítő tervezési feladat időszükséglete kerül beemelésre a szerződésbe, az eredeti szerződésben foglalt kötbérterhek megtartása mellett.

Forrás: OJS 2020/S 100-242306 (2020-05-19)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

Mérnöki szolgáltatások

Mérnöki tervezési szolgáltatások

Kapcsolódó keresések 🔍

Régió: Magyarország Alföld és Észak Észak-Alföld Hajdú-Bihar

Termékek/szolgáltatások: Építészeti, építési, mérnöki és... Mérnöki szolgáltatások Mérnöki tervezési szolgáltatások