Karcagi Tankerület - építési kivitelezés 2 rész

Karcagi Tankerületi Központ

Karcagi Tankerületi Központ Ajánlatkérő fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése, 2 rész ajánlattételi lehetőség keretében, vállalkozási szerződés formájában, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-08-06. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-06-29.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Process Europe Kft.

Kicsoda?

• Karcagi Tankerületi Központ

Mi az?

Hol?

• Észak-Alföld › Hajdú-Bihar
• Észak-Alföld › Jász-Nagykun-Szolnok

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2018-06-29	Ajánlati felhívás
2018-10-24	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-03-20	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-04-05	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2018-06-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000294472018
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményekben 📦
Magasépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Karcagi Tankerületi Központ
Postacím: Táncsics Mihály körút 15.
Postai irányítószám: 5300
Postai város: Karcag
Kapcsolat
Internetcím: http://kk.gov.hu/karcag 🌏
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu 📧
Telefon: +36 59795270 📞
Fax: +36 59885285 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000294472018/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000294472018/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-06-29 📅
Benyújtási határidő: 2018-08-06 📅
Közzététel dátuma: 2018-07-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 125-284036
HL-S szám: 125
További információk

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keret megállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 20.10.2018 napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Berekfürdői Ált. Iskola EFOP-4.1.3-17-2017- 00295
A rész száma: 1
Rövid leírás:

A Veress Zoltán Általános Iskola (Berekfürdő)-továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Létesítmény típusa: általános iskola

Beruházás főbb feladatai, mennyiségei a teljes projektre vetítve:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

A Létesítmény fejlesztéssel érintett területei: Iskolaépület „A”(iskola épület) „B” ”(iskola épület) és „C” (tornaterem és öltöző) jelű épületei és iskolaudvar kézilabda pálya

Kivitelezés főbb mennyiségei:

„A” épület:

— Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése parketta csiszolása és lakkozása 50,34 m²,

— Oktatási épületszárny folyosó, büfé, könyvtár födémszerkezetének felújítása 74 m²,

— Oktatási épületszárny tetőfedés és tetőszerkezet bontása új tetőszerkezet és héjalás készítése 540 m².

„B” épület:

— Homlokzati hőszigetelés 62 m²,

— Nyílászárócsere (1 db müa ajtó),

— Nyílászárócsere (3 db müa. ablak),

— Tető hőszigetelés 64 m².

Iskolaudvar:

— Iskolaudvar gyülekező helyének térkő burkolása 272 m²,

— Kézilabdapálya felújítása 1000 m²,

— Helyszínen öntött, szórt rekortán burkolat 360 m².

Tornaterem:

— PVC-sportburkolat fektetése 202 m²,

— Belső festés 524 m²,

— Fa beltéri nyílászárók elhelyezése össz: 8 db.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tender tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása,

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.

Időtartam: 2 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: EFOP-4.1.3-17-2017- 00295
További információk:

A rész elnevezése: Kunmadarasi Ált. Iskola EFOP-4.1.3-17-2017- 00299
A rész száma: 2
Rövid leírás:

A Kunmadarasi Általános Iskola - továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Beruházás főbb mennyiségei:

C-D jelű épület

— parketta csere 360 m²

— fa lambéria csere 78 m²

— járólap csere 46 m²

D jelű épület

— tetőfedési munkák 300 m²

Főépület

— parketta csere 720,2 m²

Könyvtár helyiség

— parketta csere 53,61 m²

Gyülekezőtér

Térburkolat idomkővel 278 m².

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: EFOP-4.1.3-17-2017- 00299
További információk:

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása – : a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 20.10.2018 napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Veress Zoltán Általános Iskola

5309 Berekfürdő, belterület IV. Béla király út 1. sz. hrsz: 179

Kunmadarasi Általános Iskola

5321 Kunmadaras, belterület Kossuth tér 5. sz. hrsz: 1031/2

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Valamennyi rész tekintetében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.

Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A 62.§ k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot csatolásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak. A Kbt. 64. § alapján Ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§) A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.

Figyelem SZ.1 szakmai alkalmasság feltételeit lásd. a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban!

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel a beruházás alacsony becsült értékére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Figyelem, kiegészítések feladórendszer karakterkorlátjára tekintettel:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek pontjához:

SZ.1. szakmai alkalmasság

A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód:

A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum, a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.

Továbbá irányadó a Kbt. 67.§ (3), a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései és a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése)

Műszaki és szakmai képességek:

Valamennyi rész tekintetében.

Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek-az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Korm. rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M.1.pont szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. §4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.

Az M.1 alkalmassági követelmény előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek-az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, NEM KÉRI megadni az alkalmassági követelménnyel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.

A Kbt. 69. § (4) szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja:

M.1. A Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő – a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet – ismertesse az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 5 (öt) év (60 (hatvan) hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített (befejezett) építési referenciáit, a Kr. 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, figyelemmel a Kr. 21/A §-ában foglaltakra.

A referencia igazolás tartalmazza legalább a következőket (Kr. 22. § (3) bek.).

— a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szerződés tárgyát,

— a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen Ajánlatkérő számára,

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal) és helyét, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt műszaki alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Továbbá irányadó a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet – amennyiben az ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább az alábbi kivitelezési munkálatokat tartalmazó szerződést:

M.1/1: Az 1. rész vonatkozásában:

— szabadtéri vagy fedett pályás sportlétesítmény építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 150 m2 sportburkolat fektetése.

M.1/2: A 2. rész vonatkozásában:

Épület építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 700 m² parketta csere.

Az előírt alkalmassági követelmények igazolása, részenként több szerződéssel is igazolható.

Egy szerződéssel több részre vonatkozó alkalmassági követelmény is igazolható.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján az M.1. pontban vizsgált időszak alatt - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban)- befejezett, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított számított öt évben (60 hónapban) került sor.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (1) bek. és 67. § (3) bekezdésében, a 69.§ (11) és a 140. § (9) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Közbesz. dok.-ban foglaltakat.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Valamennyi rész tekintetében:

Előleg max. 30 %, biztosíték mentesen.

A kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Pénzügyi fedezet: EFOP 4.1.3-17 program keretében 100 %, utófinanszírozással.

Nyertes ajánlattevő az előlegszámlán túl 1 db részszámla (az ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegben, a műszaki tartalom 50 %-os igazolt teljesítésekor) és 1 db végszámla (az igazolt sikeres műszaki átadás-átvételt követően) benyújtására jogosult.

Ellenérték kifizetése: 322/2015. (X. 30.) Kr. 30.§ (2)-32.§ (2),(5)-(6) továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A §, 32/B §, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek,, 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)

Kötelező Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően 12 hónap;

Késedelmi kötbér napi 1 %, max 15 nap, meghiúsulási kötbér 15 %; jólteljesítési garancia (Kbt. 134.§ (3)): 3 %.

Továbbá irányadónak tekintendő a Közbeszerzési dokumentáció (Segédlet és Vállalkozási szerződés).

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-08-06 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése)

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata (hónap)(min:0 hónap-max:36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Az ár súlyozása: 70
Minőségi kritérium (név): 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(min:0 hónap-max: 36 hónap)

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_53929512
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Pabar Ignác Roland
A vevő profiljának címe: http://kk.gov.hu/karcag 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000294472018/reszletek 🌏
Ajánlatkérő neve: DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Kapcsolattartó pont: Szegvári Szilvia
Telefon: +36 52502551 📞
E-mail: szegvari.szilvia@debkoz.hu 📧
Fax: +36 52502557 📠
Ország: Hajdú-Bihar 🏙️

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az 424/2017. (XII.19.) Korm. r (EKR rendelet). alapján elektronikus úton bonyolítja.Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § (2), a 13. § (3)-(4), a 14. § (1)-(3), valamint a 15. § (1), (4) bekezdéseiben foglaltakra.

2. Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az EKR rendeletben foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő előírja az EKR rendelet 5.§ (2)

Bekezdése alapján csak pdf, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható. A pdf fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A pdf és xls fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével. A közbeszerzési dokumentumok elérése: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. Ajánlatok bontása EKR rendelet 15.§ (2) és (4) bekezdése alapján szerint történik.

3. Felolvasólap: Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása az EKR Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan (ajánlati nyilatkozat, EEKD)

5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő és nem kéri a Kbt. 66.§ a) és b) pontjában foglaltak ajánlatban történő megjelölését.

6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M.1.).

8. Projekttársaság: Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

9. Értékelési szempont: Az 1. (Ár) értékelési résszempont vonatkozásában: Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a „fordított arányosítás" módszere. A 2., és 3. (Minőségi)értékelési résszempontok A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 21.12.2016) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer „egyenes arányosítás” módszere. Adható pontszám: 0-100. Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a Közbeszerzési dokumentáció (Segédlet kötete) tartalmazza. Ajánlatkérő az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

A továbbá lásd a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

Figyelem, kiegészítések feladórendszer karakterkorlátjára tekintettel:

VI.3) További információk ponthoz:

10. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján építési beruházás esetében az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: Részenként: legalább 5 000 000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 2 500 000 Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás, amelyeket ki kell terjeszteni a rész tárgya szerinti építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

11. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az általa, az Eljárást megindító felhívás II.2.5) pont Értékelési szempontok 2. minőségi részszempontja vonatkozásában megajánlott, magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakemberrel, akinek/akiknek a szerződés teljesítésében való részvételét a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell. A kötelezettség megszegése, a Nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a Kbt. 131. § (4) alapján Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.

12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglaltakat. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdése).

13. Ajánlati kötöttség (AF IV.2.6) pont pontosítva): 60 nap, a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.

14. További részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

15. FAKSZ: dr. Kerekes Ferenc lajstromszáma: 00140.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2018/S 125-284036 (2018-06-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-10-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 87 077 504 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Táncsics Mihály körút 15

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-10-24 📅
Közzététel dátuma: 2018-10-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 206-469416
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 125-284036
HL-S szám: 206
További információk

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keret megállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása –: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 20.10.2018 napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

Objektum
A közbeszerzés hatálya

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keret megállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása –: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 20.10.2018 napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

Rövid leírás:

A Kunmadarasi Általános Iskola – továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Térburkolat idomkővel 278 m²

További információk:

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 20.10.2018 napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Berekfürdő, belterület IV. Béla király út 1. sz hrsz: 179

Kunmadaras, belterület Kossuth tér 5. sz hrsz: 1031/2

Eljárás
Díjazási kritériumok
Ár (súlyozás): 70

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-10-10 📅
Név: Process Europe Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_65035364
Postacím: Madarasi út 24.
Postai város: Karcag
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 309387265 📞
E-mail: labonczsuzy.pe@gmail.com 📧
Ország: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 41 631 877 HUF 💰
45 445 627 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. és 2. rész vonatkozásában:

Ajánlattevő neve: Process Europe Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 5300 Karcag, Madarasi út 24.

Adószáma: 11981608-2-16

Ajánlattevő neve: Best Solution Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 3021 Lőrinci, Rákóczi utca 65.

Adószáma: 14542831-2-10

Forrás: OJS 2018/S 206-469416 (2018-10-24)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-03-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 45 445 627 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-03-20 📅
Közzététel dátuma: 2019-03-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 059-135819
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 206-469416
HL-S szám: 59
További információk
Szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 12.3.2019.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Kunmadarasi Általános Iskola — továbbiakban «Létesítmény» tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

— parketta csere 360 m

— fa lambéria csere 78 m

— járólap csere 46 m

— tetőfedési munkák 300 m

— parketta csere 720,2 m

— parketta csere 53,61 m

Térburkolat idomkővel 278 m

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Forrás: OJS 2019/S 059-135819 (2019-03-20)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-04-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 41 631 877 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-04-05 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 071-167172
HL-S szám: 71
További információk

Szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 18.3.2019. A szerződő feleknek lehetőségük van a Ptk. szerint mindaddig módosítani a szerződést, ameddig a szerződés teljesítése nem történt meg hiánytalanul mindkét fél részéről. A vállalkozási szerződés jelen módosítására a vállalkozási szerződés időbeli hatálya alatt került sor, tekintettel arra, hogy a Megrendelő a Vállalkozási szerződés szerinti főkötelmét, a vállalkozói díj megfizetését nem teljesítette jelen szerződés módosítás aláírásának napjáig Vállalkozó részére. Vállalkozó az akadályoztatás tényét a vállalkozási szerződés szerinti eredeti teljesítési határidőt megelőzően jelezte a Megrendelő részére, és ennek alapján elindult a Felek között a szerződés módosítására irányuló egyeztetési folyamat, amelynek eredményeként jött létre a szerződésmódosító okirat.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

— Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése parketta csiszolása és lakkozása 50,34 m

— Oktatási épületszárny folyosó, büfé, könyvtár födémszerkezetének felújítása 74 m

— Oktatási épületszárny tetőfedés és tetőszerkezet bontása új tetőszerkezet és héjalás készítése 540 m

— Homlokzati hőszigetelés 62 m

— Tető hőszigetelés 64 m

— Iskolaudvar gyülekező helyének térkő burkolása 272 m

— Kézilabdapálya felújítása 1000 m

— Helyszínen öntött, szórt rekortán burkolat 360 m

— PVC-sportburkolat fektetése 202 m

— Belső festés 524 m

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Berekfürdő, belterület IV. Béla király út 1. sz. hrsz: 179

Hivatkozás
További információk

Szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 18.3.2019.

A szerződő feleknek lehetőségük van a Ptk. szerint mindaddig módosítani a szerződést, ameddig a szerződés teljesítése nem történt meg hiánytalanul mindkét fél részéről.

A vállalkozási szerződés jelen módosítására a vállalkozási szerződés időbeli hatálya alatt került sor, tekintettel arra, hogy a Megrendelő a Vállalkozási szerződés szerinti főkötelmét, a vállalkozói díj megfizetését nem teljesítette jelen szerződés módosítás aláírásának napjáig Vállalkozó részére. Vállalkozó az akadályoztatás tényét a vállalkozási szerződés szerinti eredeti teljesítési határidőt megelőzően jelezte a Megrendelő részére, és ennek alapján elindult a Felek között a szerződés módosítására irányuló egyeztetési folyamat, amelynek eredményeként jött létre a szerződésmódosító okirat.

Forrás: OJS 2019/S 071-167172 (2019-04-05)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)