Kerepesi úti sportpark fejlesztése megvalósításához szükséges létesítmények kivitelezése

Nemzeti Sportközpontok

Kerepesi úti sportpark fejlesztése megvalósításához szükséges létesítmények kivitelezése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-05-28. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-04-13.

Kicsoda?

• Nemzeti Sportközpontok

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2018-04-13	Ajánlati felhívás
2018-05-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2018-04-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Rövid leírás:

Kerepesi úti sportpark fejlesztése megvalósításához szükséges létesítmények kivitelezése.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦
További CPV-kód: Magasépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Nemzeti Sportközpontok
Postacím: Hermina út 49.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.mnsk.hu 🌏
E-mail: rkorpas@mnsk.hu 📧
Telefon: +36 14714129 📞
Fax: +36 14714103 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-04-13 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-28 📅
Közzététel dátuma: 2018-04-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 075-166114
HL-S szám: 75
További információk

1) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap az I.3) pontban található címen érhető el. 2) II.2.7) A munkanapokban megjelölt teljesítési határidő: 505 naptári napban értendő!

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Kerepesi úti Sportpark a 2019. évben Budapesten megrendezésre kerülő Maccabi Játékok (Esemény) központi helyszíne lesz, majd az Eseményt követő utóhasznosítás révén egyszerre szolgálja több sportág edzés- és versenylehetőségeit, különféle sportágak utánpótlás-nevelését.

A 2019. évi Maccabi Európa Játékok időpontja 2019. július 29. - augusztus 7.

A Kerepesi úti Sportpark legfőbb funkcionális egységei több épületben lesznek elhelyezve.

A épület: parkoló, kávézó, lobby, sportszállás, gyakorlóterem, irodák.

— nettó szintterület 3460 m

B épület: Multifunkcionális csarnok a kiegészítő területekkel.

— nettó szintterület 14843 m

— acélszerkezet 608 tonna,

— sportpadló fogadására alkalmas aljzat 1329+3960=5289 m

C épület: Sportcsarnok a kiegészítő területekkel.

— nettó szintterület 10395 m

— acélszerkezet 405 tonna,

— elemes sportparketta burkolat 2112 m

— rugalmas sport burkolat 1056 m

D épület: gazdasági funkció.

— nettó szintterület 113 m

G plató: az A és B épületet összekötő bejárati közösségi tér alatta fedett parkolóval.

— fedett-nyitott 2880 m

H kültéri lépcsők.

— 4 db.

K kémény: a meglevő kémény megmarad.

T kültéri területek szabadtéri pályák, pihenőterület, zöldfelületek, parkolók, utak, közművek:

— I. Centerpálya: 105,6x68,6 m=7245 m

— II. pálya: Élőfüves pályaszerkezet nettó játéktér 105x68, bruttó játéktér 111x72=7992 m

— III. pálya: Műfüves pályaszerkezet nettó játéktér 105x68, bruttó játéktér 111x72=7992 m

— Műfüves pálya építése nettó 20x40 m bruttó, 24x44 m=1056 m

— A telken biztosított parkolóhelyek száma: 800 db.

Összes nettó fedett-nyitott terek nélkül 28813,73 m

Összes nettó fedett-nyitott 6441,84 m

Összes nettó (fedett-nyitott terekkel együtt) 35255,57 m

Opciók:

E és F jelű gyalogos hidak.

— fedett-nyitott 285,31 m

— acélszerkezet 56 tonna.

Medence.

— 25x12 m

I. Ütem: az Esemény megrendezéséhez szükséges létesítmények kivitelezése, a használatbavételi engedély megszerzése, úgy, hogy 2019. július 1. napjától biztosítani szükséges az Esemény megrendezéséhez szükséges bel- és kültéri sportpályák, valamint egyéb ideiglenes építmények, vagy eszközök telepítéséhez szükséges helyet és infrastruktúrát

Teljesítési határidő: 2019. július 15.

II. Ütem: az Esemény alatt a létrehozott teljes infrastruktúra műszaki üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátása az Esemény lebonyolításában okozott zavar, a használat bárminemű korlátozása nélkül, ideértve az Esemény alatt a zavartalan lebonyolításhoz szükséges műszaki ügyelet biztosítását is.

Időszak: 2019. július 16. napjától- 2019. augusztus 23. napjáig.

III. Ütem: az Esemény lezajlását követően a terület átépítése, illetve továbbépítése az Esemény utáni utóhasznosítási állapotra, a használatbavételi engedély megszerzése.

Teljesítési határidő: 2019. december 15.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 505 nap
A lehetőségek leírása:

Opciók:

Opció 1:

E és F jelű gyalogos hidak.

— fedett-nyitott 285,31 m

— acélszerkezet 56 tonna.

Opció 2:

Medence.

— 25x12 m

Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt az opció megrendelésére az alábbi szabályok szerint:

Amennyiben Ajánlatkérő az opciót (bármely opciós tételt) legkésőbb az Első teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjától visszafelé számított 120 (százhúsz) naptári napon belül lehív (eddig az időpontig írásban közli a nyertes ajánlattevővel, hogy igényt tart az adott opcionális feladatok Vállalkozó általi elvégzésére), úgy a lehívott opciós tételeket az Első teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás befejezése időpontjáig köteles a nyertes ajánlattevő megvalósítani. Ajánlatkérő az előző mondatban hivatkozott határidőn túl is lehívhat bármely opciót, ez esetben a hivatkozott határidő után lehívott opciós tételeket a Harmadik teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjáig köteles a nyertes ajánlattevő megvalósítani. Az opciós tételek lehívásának végső (jogvesztő) határideje a Harmadik teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjától visszafelé számított 120 (százhúsz) naptári nap, ezt követően opciós megrendelés nem adható le.

A gazdasági, műszaki és minőségi, ill. a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során AK megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A vizsgálat során kiemelkedő szempont volt a nemzetközi kötelezettségvállalással rögzített, 2019. júliusi időpont, ami az európai régión túlmutató közvélemény figyelme által kísért megnyitó esemény időpontja. Erre a határidőre csak valamennyi megépítendő épülettel kapcsolatos párhuzamos tevékenység mellett befejezhető a feladat, ugyanakkor az építési terület speciális adottsága - vagyis a terület közterületről történő megközelítésének szűkössége - a párhuzamos munkavégzést kizárja.

További információk:

1) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap az I.3) pontban található címen érhető el.

2) II.2.7) A munkanapokban megjelölt teljesítési határidő: 505 naptári napban értendő!

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest VIII., Kerepesi út és Salgótarjáni út által közrezárt tömb, a Kerepesi út és a Fiumei úti sírkert gazdasági tartalékterülete (kivett lakóház, udvar, gazdasági épület) között.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. vagy Kbt. 63. § (1) bek. foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. r.) 1-16. § (kiv. a 8. § ib) és 10. § gb) pontok) rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. r. 1. § és 3. § -a).

AT, az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dok-ba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bek.).

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67. § (3) bek.).

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, a 321/2015. Korm. r. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

AK felhívására (Kbt. 69. § (4) bek) benyújtandó iratok:

AT-nek 321/2015. Korm. r. 8-16. § (kiv. a 8. § ib és 10. § gb) pontok) szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvény (Pénzmos. tv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtani. Ha AT-nek nincs a Pénzmos. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dok.-at egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

AK a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett AT esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett AT esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. Korm. r. 1.§ (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatának benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az AK által előírt alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az ESPD-ben feltüntetni.

Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69.§(4) bek. szerinti felhívásra kell benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

III.1.2.1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. Korm. r. 1. § és a 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját (jelen felhívás VI.5. pont) közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

III.1.2.2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. Korm. r. 1. § és a 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját (jelen felhívás VI.5. pont) közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről, - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a (III.1.2.1, valamint III.1.2.2.) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján a Ptk. 6:419. § -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el 10 000 000 000 forintot. Az újonnan piacra lépő szervezetnek is a fent meghatározottaknak kell megfelelniük.

III.1.2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele összesen nem éri el 12 000 000 000 forintot. Az újonnan piacra lépő szervezetnek is a fent meghatározottaknak kell megfelelniük.

Ajánlatkérő 321/2015. Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.

Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.2.1.-2.) pontban előírt igazolásait.

Műszaki és szakmai képességek:

III.1.3.1. 321/2015 Korm. r. 21. § (2) bek a) pontja alapján, a 22. § (3) bek.ben meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (lásd VI.5. pontjában) 5 évben teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015 Korm. r. (2a) bek. a) pontja alapján AK a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe

III.1.3.2. 321/2015. Korm. r. 21. § (2) bek. c) pontja alapján a minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi az aj.tételi határidő lejártakor érvényes, a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó tanúsítványát (ISO 9001) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (3) bek. szerinti ezzel egyenértékű az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt ill. az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait másolatban

III.1.3.3. 321/2015. Korm. r. 21. § (2) bek. f) pontja alapján magasépítési tevékenységre érvényes ISO 14001, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt v. 321/2015. Korm. r. 24. § (4) bek. szerinti ezzel egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt v. az ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseket egyéb bizonyítékainak leírását másolatban

III.1.3.4. 321/2015. Korm. r. 21. § (2) bek. j) pontja alapján magasépítési tevékenységre érvényes BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2007), az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt v. 321/2015. Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítás rendszer (MEBIR) meglétét igazoló, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt v. az ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedéseket egyéb bizonyítékainak leírását másolatban

III.1.3.5. 321/2015 Korm. r. 21. § (2) bek.s b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képzettségük/végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetését az alábbi dokumentumok egyszerű másolatának benyújtásával:

— AT nyilatkozata, melyben felsorolásra kerül a teljesítésbe bevonni kívánt vezetők és szakemberek neve, képzettsége, továbbá annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,

— a szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz, melynek tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, így különösen adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését (olyan részletezettséggel, amelyből a szerzett gyakorlat megléte megállapítható legyen), a tevékenység idejét, valamint az aj.tétel időpontjában annak a személynek/gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (AT szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK felhívja AT figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak,

— az adott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatát,

— az adott szakember arra vonatkozó nyilatk., hogy az előírt szakmai tapasztalattal rendelkezik,

— az adott szakember rendelk. állási nyilatk., melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, közreműködik a szerződés teljesítésében az adott pozícióban és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Folytatás VI.3.4.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,

III.1.3.1.1. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített, 13 500 m

III.1.3.1.2. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített, olyan magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó referenciával, amely során legalább 500 tonna acélszerkezet került beépítésre.

III.1.3.1.3. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített legalább 250 parkolóhely létesítésére vonatkozó referenciával.

III.1.3.1.4. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített, legalább 4000 m

III.1.3.1.5. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített nettó 5 990 m

III.1.3.1.6. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - teljesített, 1 db az MLSZ Infrastruktúra Szabályzat 3. § A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása szerinti I. vagy II. vagy III. osztályú sportpálya kialakításra vonatkozó referenciával,

III.1.3.2. Ha AT nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított, a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó az aj.tételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

III.1.3.3. Ha AT nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított, magasépítési tevékenységre vonatkozó, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes környezetvédelmi tanúsítvánnyal (ISO 14001) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.

III.1.3.4. Ha AT nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított, a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó az aj.tételi határidő lejártakor érvényes munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítás rendszer (MEBIR) tanúsítvánnyal (BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2007)) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

Folytatás VI.3.4. pont.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

AK a teljes tartalékkeret nélküli, nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. AT Közbesz. dokumentumban meghat. szerint jogosult számlázni.

AK az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki AT bankszámlájára történő banki átutalással, a 322/2015 Korm. rendelet 32/A-32/B. §-a alapján.

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.

Teljesítési biztosíték: ÁFA és Tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás (Vállalkozói díj) 2 %-a.

Jólteljesítési biztosíték: mértéke: ÁFA és Tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás (Vállalkozói díj) 3 %-a, 12 hónap után 2 %-ra csökken.

Jótállás: min 12 hónap, max AT ajánlata szerint, amely a Harmadik teljesítési fázis szerződésszerű műszaki átadás-átvételének lezárásától kezdődik.

A fizetési felt. és a szerz. bizt. mellékköt. (késedelmi-, hibás teljesítési-, és meghiúsulási kötbér) részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-05-28 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: BMSK Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti tárgyaló.
További információk: A Kbt. 68. §-a szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): Ajánlattevő rendelkezik -e olyan szakemberrel, aki 11.000 m2 alapterületű épület kivitelezésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Ajánlattevő rendelkezik -e olyan projektvezetővel, aki sportlétesítmény kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Az ár súlyozása: 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15494
Más típusú ajánlatkérő: Költségvetési szerv
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Korpás Rudolf
A vevő profiljának címe: http://www.mnsk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok 🌏
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postacím: Istvánmezei út 1-3.
Kapcsolattartó pont: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159 📞
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu 📧
Fax: +36 14714290 📠
Ország: Budapest 🏙️
Postacím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117. sz. iroda

Hivatkozás
További információk

1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.

2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3) AK kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös AT-nek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 25 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesítésének és igazolásának módját a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

5) AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontok.

6) A Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredetiben benyújtani.

7) Ha az AK a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

8) AK a Kbt. 47. § (2) bek. alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

9) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

10) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1 milliárd HUF/esemény 2 milliárd HUF/év. Tárgya: építési-szerelési felelősségbiztosítás.

11) AK tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

12) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar.

13) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.

14) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)

15) Értékeli részszempontonként adható pontszám: 0-100 pont. Jótállás résszempont: arányosítás. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember részszempontok (igen/nem) résszempont: pontozás, Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

16) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.

17) A Kbt. 53. § (6)bek. alapján jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül megindításra.

18) A szerződés hatálybalépése kapcsán AK felhívja a figyelmet 320/2015. Korm. rend. 13. § (2) bek.ben foglaltakra.

19) Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László, lajstromszám: 00172

20) A II.2.5) pont kiegészítése:

2. minőségi kritérium: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő állandó munkatárs szakemberrel, aki 11 000 m2 alapterületű épület kivitelezésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)

3. minőségi kritérium: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő állandó munkatárs projektvezetővel, aki sportlétesítmény kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)

Ajánlati ár: Ajánlati ár (tartalékkerettel növelt összeg-nettó HUF) Súlyszám: 69.

Opció 1. ajánlati ára (nettó HUF) Súlyszám: 0,5.

Opció 2. ajánlati ára (nettó HUF) Súlyszám: 0,5.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148. §.

1) Folytatás III.1.3. pont:

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

AK felhívja az AT figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A szakember követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

321/2015. Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.

Gazdasági szereplőnek az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1.-III.1.3.5.) pontban előírt igazolásait.

2) Folytatás III.1.3. pont:

III.1.3.5. Ha AT nem rendelkezik

— min. 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet (továbbiakban 266/2013 Korm. r.) 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik,

— min. 1 fő a 266/2013 Korm. r. 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik,

— min. 1 fő a 266/2013 Korm. r. 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik,

— min. 1 fő környezetvédelmi szakmérnök végzettségű szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2018/S 075-166114 (2018-04-13)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-05-03)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-05-03 📅
Közzététel dátuma: 2018-05-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 086-192789
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 075-166114
HL-S szám: 86
További információk

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján visszavonja.

Forrás: OJS 2018/S 086-192789 (2018-05-03)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (11)

Magasépítési munka (3)