„Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése”

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése.
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések teljesítéséhez az alábbi szakági munkák szükségesek: bontás, dúcolás, földpart megtámasztás, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgó építés, alapozás, helyszíni beton/vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőműves és ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés, tetőfedés, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés, szigetelés, árnyékolók beépítése, épületgépészet - vízellátás, csatornázás, fűtés, kémény, szellőzés, klíma, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, elektromos szerelés, műemléki épületek felújítási munkái.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-05-10. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-04-03.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2018-04-03 Ajánlati felhívás
2018-10-08 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-01-22 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-04-01 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-04-05 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-07-16 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-09-10 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-09-17 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-10-16 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2020-01-09 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2020-06-23 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-07-08 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2021-01-07 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2018-04-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Rövid leírás:
Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése. A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések teljesítéséhez az alábbi szakági munkák szükségesek: bontás, dúcolás, földpart megtámasztás, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgó építés, alapozás, helyszíni beton/vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőműves és ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés, tetőfedés, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés, szigetelés, árnyékolók beépítése, épületgépészet - vízellátás, csatornázás, fűtés, kémény, szellőzés, klíma, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, elektromos szerelés, műemléki épületek felújítási munkái.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦
További CPV-kód: Magasépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Postacím: Böszörményi út 23-25.
Postai irányítószám: 1126
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.hegyvidek.hu 🌏
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu 📧
Telefon: +36 12245900 📞
Fax: +36 12245905 📠
Dokumentumok URL-je: http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-04-03 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-10 📅
Közzététel dátuma: 2018-04-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 065-144057
HL-S szám: 65
További információk
Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Csók István Áron Lajstromszám: OO118 és dr. Szűcs Gabriella Lajstromszám OO868. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglalt lehetőséget.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése.
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések teljesítéséhez az alábbi szakági munkák szükségesek: bontás, dúcolás, földpart megtámasztás, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgó építés, alapozás, helyszíni beton/vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőműves és ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés, tetőfedés, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés, szigetelés, árnyékolók beépítése, épületgépészet - vízellátás, csatornázás, fűtés, kémény, szellőzés, klíma, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, elektromos szerelés, műemléki épületek felújítási munkái.
Többet mutasson
Becsült összérték: 6 000 000 000 HUF 💰
Rövid leírás:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések teljesítéséhez az alábbi szakkivitelezők szükségesek: épület, építmény bontó, gépkezelő, kőműves, ács, szárazépítő, bádogos, asztalos, lakatos, üveges, festő, szigetelő, gépész, elektromos, restaurátor.
Többet mutasson
Ajánlatkérő eddigi tapasztalatai alapján évente átlagosan kb. 30 kisebb kivitelezési szerződést kötött (50 millió HUF alatt). Nagyobb kivitelezési szerződések (50 millió HUF felett) esetében az utóbbi négy év átlaga 4 (2 és 6 projekt között mozog évente). A keretmegállapodás alapján megkötni kívánt szerződések mennyisége és gyakorisága előre láthatóan ennek megfelelően alakul.
Többet mutasson
+ még 20 A megkötni kívánt szerződések között szerepel:
— közhasználatú építménynek, annak folyamatos működése mellett legalább nettó 2700 m2 hasznos alapterületen végzett felújítása,
— műemléki épületen legalább 800 m
— összesen legalább 400 KW teljesítményű talajszondás hőszivattyús rendszerek kiépítése,
— összesen legalább 2700 m
— min. 10x25 m-es vízfelület nagyságú medence uszodagépészeti felújítása.
A részajánlattétel mellőzésének indokolása:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan összetett közbeszerzési igénynek minősül, amely alapján kötendő egyedi szerződések időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását a kerület magas beépítettségi szintjére való tekintettel optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. Ezt meghaladóan a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Többet mutasson
A hirdetmény II.2.5. pontjához:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont.
A pontszámítás módszere:
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempontnál a fordított arányosítást alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempontnál az egyenes arányosítást alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
Ajánlati biztosíték előírása:
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: nettó 10 000 000,- Forint.
Az ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00155594-00100008 számú számlájára kell teljesíteni. A biztosíték nyújtása történhet továbbá pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártát követő 60 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra.
Többet mutasson
Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.
Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (5) bek. szerint a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bek.] esetén a biztosíték Ajánlatkérőt illeti meg.
Többet mutasson
Az ajánlati biztosíték további szabályait a Kbt. 54. §-a tartalmazza.
Becsült érték héa nélkül: 6 000 000 000 HUF 💰
Időtartam: 36 hónap
További információk:
Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Csók István Áron Lajstromszám: OO118 és dr. Szűcs Gabriella Lajstromszám OO868.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglalt lehetőséget.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területe.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
1) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Többet mutasson
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Többet mutasson
+ még 18
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása két szakaszban történik:
Előzetes igazolás: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2-7. § szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával.
Többet mutasson
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
Többet mutasson
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Többet mutasson
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (2) bek. alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8.§, 10.§, 12. 14. és 16. § szerint.
A kizáró okok fenn nem állása előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbeszerzési dokumentumok IX. fejezete szerint.
2) A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása:
Az alkalmasság igazolása két szakaszban történik:
Az alkalmasság előzetes igazolása: A Kbt. 67. § (1) bek. szerint és a 321/2015 (X.30.) Korm r. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával.
Többet mutasson
A 321/2015 (X.30.) Korm r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Többet mutasson
Kapacitás igénybevétele esetén irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm r. 3. § (2) bek.
Az alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015 (X.30.) Korm r. 26. § (2) bek. megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. alapján meghatározott alkalmassági követelménynek:
Többet mutasson
— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján,
Többet mutasson
— Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Többet mutasson
A alkalmasság előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbeszerzési dokumentumok IX. fejezete szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. szerint a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlatkérő előírja, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet: Az alkalmasság igazolása két szakaszban történik:
Az alkalmasság előzetes igazolása: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával.
Többet mutasson
+ még 7
A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az előzetes igazolás tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Többet mutasson
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 3. § (2) bek.
Többet mutasson
Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bek.
Az alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 19. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § -a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
Többet mutasson
P.1. Csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőzően, mérlegfordulónappal lezárt utolsó három üzleti évben elért teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bek.
A alkalmasság előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbeszerzési dokumentumok IX. fejezete szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben elért teljes nettó árbevétele összesen nem éri el a 4 500 000 000 forintot.
Többet mutasson
A alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike - teljes mértékben - megfelel.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek: Az alkalmasság igazolása két szakaszban történik:
Az alkalmasság előzetes igazolása: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával.
Többet mutasson
+ még 13
A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az előzetes igazolás tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Többet mutasson
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 3. § (2) bek.
Többet mutasson
Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek.
Az alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. r. IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
Többet mutasson
M.1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján és 22. § (3)-(4) bek. szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben megkezdett, öt évben teljesített, a felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. a)-d) pontjaiban előírt egyes követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését.
Többet mutasson
M.2. Csatolni kell a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2. a-c) pontjaiban előírt követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, valamint a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Többet mutasson
Csatolni kell továbbá mindezek alátámasztására a szakemberek végzettségét igazoló okirat másolatát, és a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.
Többet mutasson
A felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2. a), illetve b) pontjaiban meghatározott alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek esetében irányadó:
Többet mutasson
Ha a szakember az előírt szakági jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy az előírt végzettség és tapasztalat igazolható a névjegyzékben szereplő regisztrációs szám megadásával is.
Többet mutasson
Ha a szakember az előírt szakági jogosultsággal ajánlattételkor nem rendelkezik, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén vállalja, hogy a szakember tekintetében az alkalmassági követelményben meghatározott, a szerződés tárgyát képező feladat ellátásához szükséges jogosultság megszerzése megtörténik a szerződés megkötéséig. Ennek elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekintheti.
Többet mutasson
M.3. Csatolni kell a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 21. § (2) bek. f) pont alapján a felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.3. a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő környezetirányítási rendszerre vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítványt. Irányadó a 321/2015.(X.30.) K. r. 24. § (4) bek.
Többet mutasson
M.4. Csatolni kell a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 21. § (2) bek. c) pont alapján a felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.4. a) pontjában előírt követelmények megfelelő minőségirányítási rendszerre vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítványt. Irányadó a 321/2015.(X.30.) K. r. 24. § (3) bek.
Többet mutasson
Az alkalmasság előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbeszerzési dokumentumok IX. fejezete szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben megkezdett és öt évben teljesített alábbi referenciákkal:
Többet mutasson
a) közhasználatú építménynek, annak folyamatos működése mellett legalább nettó 2000 m
+ még 23
Ajánlatkérő közhasználatú építményen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 9. pontjában meghatározott építményt érti.
Többet mutasson
Ezen referenciakövetelmény legfeljebb 3 db szerződés alapján igazolható.
b) műemlék épület(ek) felújítására vonatkozó referenciával, amely magába foglalt:
Ba) legalább 600 m
Bb) legalább 500 fm nagyságú utólagos épületszigetelési munkát, és.
Bc) legalább 700 m
Bd) legalább nettó 950 m
Ezen b) pont szerinti követelmény igazolásához legfeljebb 2 db szerződés használható fel referenciaként.
Az egyes ba)-bd) alkövetelmények igazolásához kizárólag egyetlen szerződés használható igazolásként, azaz az egyes alkövetelmények igazolása nem adódhat több szerződésben szereplő referencia összeadódásából.
Többet mutasson
c) összesen legalább 300 KW teljesítményű talajszondás hőszivattyús rendszer(ek) kiépítésére vonatkozó referenciával.
Ezen referenciakövetelmény legfeljebb 2 db szerződés alapján igazolható.
d) összesen legalább 2000 m
Da) veszélyes hulladéknak minősülő eredeti héjalás bontást, és.
Db) az ácsszerkezet javítását és/vagy új ácsszerkezet készítését, és.
Dc) bádogos szerkezetek javítását és/vagy készítését és az új héjazat elkészítését.
Ezen referenciakövetelményben meghatározott m2 előírás legfeljebb 2 db szerződés alapján igazolható, abban az esetben, ha mindkét referencia valamennyi da)-dc) szerinti részfeladatot tartalmazza.
Többet mutasson
Az a), b), c) és d) pont szerinti előírásnak megfelelhet az ajánlattevő ugyanazzal a referenciával is, amennyiben az az előírásokat kielégíti.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
a) legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzék [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész] MV-É kategóriás jogosultság (szakterület) sorában található, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettségű, vagy minimum 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építészmérnök, vagy építőmérnök végzettségű szakemberrel,
Többet mutasson
b) legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzék [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész] MV-É-M kategóriás jogosultság (szakterület) sorában található, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építészmérnök végzettségű szakemberrel,
Többet mutasson
c) és legalább 1 fő, mestervizsgával rendelkező bádogos szakemberrel.
Ugyanaz a szakember az a), b) és c) pontban előírt előírások közül többnek is megfelelhet, amennyiben az előírásokat kielégíti, azzal, hogy az a) és b) pontban előírt szakemberek között átfedés nem megengedett.
Többet mutasson
**Folytatás a hirdetmény VI.4.3. pontjában az M.3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménnyel.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (8) bek. szerint biztosít előleget Ajánlatkérő.
Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (2),(6) bek. alkalmazandó.
+ még 4
A számlák ellenértékét Ajánlatkérő - amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra- a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. szerint átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap.
Többet mutasson
Amennyiben Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. eltérően - a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bek. foglaltakra tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A. § szerint, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével történik.
Többet mutasson
A számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF.
Részszámlázásra kötelezően sor kerül, amennyiben az kötelező a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. §-a alapján. Amennyiben jogszabály alapján nem kötelező a részszámlázás biztosítása, Ajánlatkérő részszámlázásra lehetőséget biztosít.
Többet mutasson

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-05-10 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: TriCSÓK Zrt., 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32.
További információk:
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Fenntarthatósági terv szakmai színvonala
Minőségi kritérium (súlyozás): 50
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK01284
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Rimóczi János
A vevő profiljának címe: http://www.hegyvidek.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio 🌏
Ajánlatkérő neve: TriCSÓK Zrt.
Postacím: Teréz krt. 19. III. em. 32.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: dr. Koszó Miklós
Telefon: +36 13542760 📞
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu 📧
Fax: +36 13542768 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.tricsok.hu 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.tricsok.hu 🌏

Hivatkozás
További információk
1) A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek ezen a címen: http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio. Az elérés regisztrációhoz kötött. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
Többet mutasson
2) Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat papír alapon az I.3. szerinti címre, munkanapokon hétfőtől csütörtökig, 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 órától az ajánlattételi határidőig lehet benyújtani.
Többet mutasson
+ még 19
3) Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Többet mutasson
4) A Kbt. 47. § (2) bek. alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Többet mutasson
5) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot.
6) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) és (6) bek. szerint.
7) Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
8) AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdése vonatkozásában.
9) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a értelmében az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha az ajánlattevő vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatba.
Többet mutasson
10) AT-nek az ajánlathoz csatolnia kell - ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátott - részletes árajánlatot (árazott költségvetés).
11) AT-nek az ajánlathoz csatolnia kell - ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátott - szakmai ajánlatot a 2. számú értékelési szempont vonatkozásában.
12) AK AT szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.1. III.1.2. III.1.3.
Többet mutasson
13) AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján előírja nyertes ajánlattevő részére felelősségbiztosítás megkötését, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését legalább 300 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/kár mértékben, CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően.
Többet mutasson
14) AT-nek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában rendelkeznie kell MSZ EN ISO 50001 és MSZ 28001 irányítási rendszerekre vonatkozó (vagy azokkal egyenértékű), érvényes tanúsítványokkal. Amennyiben nyertes AT ezen kötelezettségének a szerződés megkötéséig nem tesz eleget, ezt a tényt AK nyertes AT visszalépésének tekinti. (Szerződés Tervezet III.6. pont)
Többet mutasson
15) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
Többet mutasson
16) Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. (hirdetmény IV.2.6. pont)
17) AT nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
18) A keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján kerül sor beszerzés megvalósítására
19) Nyertes AT a szerződéstervezetben foglalt szerződést megerősítő kötbéreket, és biztosítékok rendelkezésre bocsátását köteles vállalni.
20) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
21) A Kbt. 35.§ (8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítéséhez

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
*** A III.1.3. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pont folytatása:
+ még 4 M.3. Alkalmatlan az Ajánlattévő, amennyiben nem rendelkezik
a) építőipari fővállalkozás érvényességi területen ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal (az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer leírása)
Többet mutasson
M4. Alkalmatlan az Ajánlattévő, amennyiben nem rendelkezik.
a) MSZ EN ISO 9001 építőipari fővállalkozás érvényességi területen minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal (az egyenértékű minőségbiztosítási rendszer leírása).
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2018/S 065-144057 (2018-04-03)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-10-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 988 355 475 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-10-08 📅
Közzététel dátuma: 2018-10-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 196-442469
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 065-144057
HL-S szám: 196
További információk
Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Csók István Áron Lajstromszám: OO118 és dr. Szűcs Gabriella Lajstromszám OO868. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglalt lehetőséget
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések teljesítéséhez az alábbi szakági munkák szükségesek:bontás, dúcolás, földpart megtámasztás, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka,szivárgó építés, alapozás, helyszíni beton/vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőműves és ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés, tetőfedés,aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fémnyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés, szigetelés, árnyékolók beépítése,épületgépészet - vízellátás, csatornázás, fűtés, kémény, szellőzés, klíma, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, elektromos szerelés, műemléki épületek felújítási munkái.
Többet mutasson
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések teljesítéséhez az alábbi szakkivitelezők szükségesek:épület, építmény bontó, gépkezelő, kőműves, ács, szárazépítő, bádogos, asztalos, lakatos, üveges, festő,szigetelő, gépész, elektromos, restaurátor.
Többet mutasson
+ még 2
— közhasználatú építménynek, annak folyamatos működése mellett legalább nettó 2700 m
— műemléki épületen legalább 800 m2 nagyságú ácsmunkára és hozzá tartozó tetőhéjalási vagy tetőfedési kivitelezési munka, és legalább nettó 120 000 000 forint értékű épületasztalos munka, és legalább 700 fm nagyságú utólagos épületszigetelési munka, és legalább 950 m3 injektált talajszilárdítás Jet-grouting technológiával végzett alapsüllyesztési munka és legalább nettó 1300 m
Többet mutasson
További információk: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglalt lehetőséget
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest XII. kerület közigazgatási területe

Eljárás
Díjazási kritériumok
Ár (súlyozás): 50

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-10-04 📅
Név: Archibona Kft.
Postacím: Bokor utca 9-11. 1. em. I/3.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország 🇭🇺
Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 1 988 355 475 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Hivatkozás
További információk
„A szerződés/rész végleges összértéke” részben feltüntetett érték a keretmegállapodásos eljárás első részében az ajánlatok összehasonlításának alapjául szolgáló képzett érték.
Többet mutasson
A 44/2015. (XI.2.) MvM. rendelet 18. §
+ még 6 b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő(k) neve, adószáma:
Név: Archibona Kft.
Adószáma: 22930338-2-41;
c) pontja alapján az ajánlattevő(k) neve, címe, adószáma:
Cím: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11. 1. em. I/3.,
Adószám: 22930338-2-41;

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2018/S 196-442469 (2018-10-08)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-01-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: „Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése”
A beszerzés teljes értéke: 805 905 627 HUF 💰
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Épületátalakítási munka 📦
Épületszerelési munka 📦

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Böszörményi út 23–25.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-01-22 📅
Közzététel dátuma: 2019-01-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 017-035196
HL-S szám: 17
További információk
Az 1. rész vonatkozásában: Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 A közbeszerzési részek V.2.5) pontjához kapcsolódóan az alvállalkozásra vonatkozó információk: 1)FLUXUS Villamosipari Kft. 1145 Budapest, Róna utca 174. 10764266-2-42 Bevonásának aránya: 0,4 % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: erősáramú kivitelezési munkák 2) OPIFEX BAU Kft. 2015 Szigetszentmiklós, Rév út 11. 25785498-2-13 Bevonásának aránya:1,0 % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kőművesmunkák 3)KRAUZ NEXT Kft. 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 47/A. 25142514-2-13 Bevonásának aránya: 26,3 % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakipari munkák Az alvállalkozók bevonásának aránya összesen 27,7 %. Értéke áfa nélkül: 23 118 506 HUF. A 2. rész vonatkozásában: Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 A 3. rész vonatkozásában: Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 A 4. rész vonatkozásában: Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „2018/2/1. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése”
A rész száma: 1
Rövid leírás: Tárgy:
„Szakipari munkák”
+ még 14 Mennyiség:
A nyertes ajánlattevő köteles az alábbi szakipari munkák elvégzésére:
1. feladat - Hild Villa födémfeltöltések bontása: a kiviteli tervek és a teljes körű tervezői vizsgálatok érdekében a meglévő födémfeltöltések eltávolítása szükséges.
Többet mutasson
2. feladat - Eötvös út 40. területelhatárolási munka: a területen kialakult depónia körülhatárolása érdekében területelhatárolási munkák elvégzése szükséges.
3. feladat - Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium szakipari munkák: az épületben oltóvíz hálózat kialakítása, füstmentesítő rendszer beépítése, teljes épületrészen mosható olajfesték készítése és nyílászáró rendszerek módosítása szükséges.
Többet mutasson
4. feladat - MOM Kulturális Központ részleges felújítása II. ütem: a létesítményben több kisebb felújítási munka elvégzése vált szükségessé. A földszinti és emeleti női, férfi, WC mosdópultjait, mosdóit és szerelvényeit ki kell cserélni. A színházteremben, valamint az előtérben és bejáratnál a műköves szerkezetek, valamint a műkő padok hibáit ki kell javítani. A rendezvénytermek pánik zárás nyílásainak zárszerkezeteit ki kell cserélni. Az elhasználódott udvari padok fa elemeit ki kell cserélni, illetve fel kell újítani. A törött üvegkorlátokat ki kell cserélni.
Többet mutasson
5. feladat - MOM Sport fitnesz felújítás: a létesítmény -2. szintjén lévő fitneszteremben a jelen felújítás során szükséges a feltárt zuhanyzó helyiségek alatti szennyvízzel telített feltöltés eltávolítása és a helyének kitöltése, szigetelése a csatlakozó, szomszédos helyiségek megőrzésével. Ki kell alakítani egy vízgyűjtő zsomp részére egy aknát. A hidegburkolatok fúgáit nagy teherbírású, vízzáró, műgyantás fúgára kell cserélni. A feltárt vízszivárgás miatt a wellness rész zuhanyzóit is fel kell újítani, új vízszigetelés és burkolat kialakításával, a meglévő üveg zuhanyfal bontásával és visszaépítésével.
Többet mutasson
6. feladat - Mesevár Óvoda kisebb felújítási munkái: a felnőtt öltöző vizesblokk meglévő válaszfal szerkezet annyira korrodálódott, hogy 10 m
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírás szerint kerül megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. Az időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Többet mutasson
II.2.3) A teljesítés helye folytatása:
4. feladat: 1124 Budapest XII. kerület, Csörsz u. 18. hrsz: 7904
5. feladat: 1124 Budapest XII. kerület, Csörsz u. 14-16. hrsz: 7911/2
6. feladat: 1125 Budapest XII. kerület, Diós árok 1-3. hrsz: 10168/2
A rész elnevezése: „2018/2/4. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése”
A rész száma: 2
Rövid leírás: „Kisebb szakipari munkák”
1. feladat - Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - szakipari befejező munkák: üzemeltetői és engedélyező szakhatósági kikötések értelmében szakipari munkarészeket érintő feladatok megvalósítása szükséges. Ezen feladatok részét képezi fő elemekként az árnyékoló rendszer kialakítása, biztonsági épületfóliázás, meglévő és új épületrészek közötti gépészeti rendszerek módosítása, bejárati előtető statikai megerősítése, külső tűzivíz oltórendszer átépítési munkálatai.
Többet mutasson
+ még 2
2. feladat - Kulturális Szalon - szakipari befejező munkák: üzemeltetői és engedélyező szakhatósági kikötések értelmében szakipari munkarészeket érintő feladatok megvalósítása szükséges. Ezen feladatok részét képezi fő elemekként az elektromos mérőhely kialakítás, biztonsági elemek beépítése (lépcső leesésvédelem), bádogozási munkálatok, burkolási munkálatok, homlokzat-szerelési munkák, utólagos épületlogó elhelyezés, gyengeáramú rendszerek és nyílászáró rendszerek módosítása.
Többet mutasson
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírás szerint kerül megvalósításra.
A rész elnevezése: „2018/2/2. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése”
A rész száma: 3
Rövid leírás: „Villaépület felújítása I. ütem”
A földszinten kiállító tér, illetve annak a főépület irányából egy kétszint magas homlokzati nyílászáron keresztüli megközelíthetőségének kialakítása szükséges. Az emeleten az üzemeltetéshez szükséges irodák kapnak helyet, részben a tetőteret is beépítve. A kivitelezés során bontási, szerkezet megerősítési, szigetelési, tetőfelújítási és elektromos/gépész alépítményi munkálatokat kell elvégezni.
Többet mutasson
+ még 1
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági észszerűséggel. Az időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Többet mutasson
A rész elnevezése: „2018/2/3. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése”
A rész száma: 4
Rövid leírás: „Budapest, Eötvös út 48-50. szám alatti épület megvalósításának III. üteme”
A Vállalkozó feladata a III. ütemben a kiviteli tervek alapján a felmenő vasbeton falak szerkezetépítési/betonozási és födémszerkezetek építési munkáinak elvégzése. Az épület szerkezetépítési munkáival párhuzamosan a villámvédelmi levezetéseket el kell készítenie Vállalkozónak! Az épület betontechnológiai követelményeire fokozott figyelemmel és utasítási rendszerek által kell ügyelni, mivel az épületben vízzáróbetonból és látszóbeton felülettel elkészítendő felületeket kér Megrendelő. Vállalkozó feladata a III. ütemben a teljes épülettest tartószerkezeti megvalósításáig terjed, a zárófödém szerkezetekkel bezárólag.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1.feladat: 1121 Budapest XII. kerület, Csermely u. 5. hrsz: 10525/2
2.feladat: 1121 Budapest XII. kerület, Eötvös út 40. hrsz: 9139/6
+ még 5 3.feladat: 124 Budapest XII. kerület, Mártonhegyi út 34. hrsz: 8531/1
*folyt.:II.2.4)pontban
1. feladat: 1124 Budapest XII. kerület, Mártonhegyi út 34. hrsz: 8531/1
2. feladat: 1124 Budapest XII. kerület, Törpe u. 2. hrsz: 8255/1
1121 Budapest XII. kerület, Eötvös út 48-50. hrsz: 9128/3

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Teljesítési határidő (naptári nap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Ár (súlyozás): 70
Minőségi kritérium (név): teljesítési határidő (naptári nap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-11-20 📅
Név: ARCHIBONA Kft.
Postacím: Bokor u. 9-11. I. em. I/3.
Ország: Luxemburg 🇱🇺
Telefon: +36 304373737 📞
A beszerzés teljes értéke: 83 460 310 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2018-12-13 📅
A beszerzés teljes értéke: 27 370 322 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2018-12-10 📅
A beszerzés teljes értéke: 134 883 530 HUF 💰
560 191 465 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
Az 1. rész vonatkozásában:
Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
+ még 24 ARCHIBONA Kft.
1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3.
22930338-2-41
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
A közbeszerzési részek V.2.5) pontjához kapcsolódóan az alvállalkozásra vonatkozó információk:
1)FLUXUS Villamosipari Kft.
1145 Budapest, Róna utca 174.
10764266-2-42
Bevonásának aránya: 0,4 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: erősáramú kivitelezési munkák
2) OPIFEX BAU Kft.
2015 Szigetszentmiklós, Rév út 11.
25785498-2-13
Bevonásának aránya:1,0 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kőművesmunkák
3)KRAUZ NEXT Kft.
2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 47/A.
25142514-2-13
Bevonásának aránya: 26,3 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakipari munkák
Az alvállalkozók bevonásának aránya összesen 27,7 %. Értéke áfa nélkül: 23 118 506 HUF.
A 2. rész vonatkozásában:
A 3. rész vonatkozásában:
A 4. rész vonatkozásában:

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Forrás: OJS 2019/S 017-035196 (2019-01-22)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-04-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 134 883 530 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-04-01 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 068-158815
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 017-035196
HL-S szám: 68
További információk
II.2.7.) ponthoz: A szerződés időtartama 240 naptári nap. VII.2.2) ponthoz: «II. A módosítás indoka és jogalapja 1. A Megrendelő a tervfelülvizsgálat során megállapította, hogy a hőszivattyú gépalap, az angolakna és a teraszépítmény műszaki szükségessége nem indokolt, erre való tekintettel a hőszivattyú gépalaphoz, az angolaknához és a teraszépítményhez kapcsolódó tételek a Módosítás 1. melléklete szerint törlésre kerültek, mely tételek összegével a Vállalkozó részére fizetendő vállalkozói díj összege is arányosan csökken. 2. A Kbt. 141. § (2) bekezdés értelmében a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha: «A szerződés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül — új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése — vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke — nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10 %-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15 %- át; Valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.» 3. A Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján megvizsgálták a Szerződés módosításának lehetőségét, melyet jogszerűnek találtak az alábbiak szerint. 3.1. A Szerződés nettó 134 883 530 HUF összege az elmaradt munkarész miatt nettó 3 897 323 HUF összeggel csökken, így a Felek megállapítják, hogy a jelen Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának. A Felek rögzítik, hogy a Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez, mivel csak a műszaki szükségesség miatt nem indokolt víztározóhoz kapcsolódó munkavégzést mellőzik, és ennek megfelelően csökkentik a vállalkozói díjat, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.» A szerződésmódosítás időpontja: 19.2.2019. A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) b)
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: «2018/2/2. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése» tárgyában — «Villaépület felújítása I. ütem»
Rövid leírás:
«2018/2/2. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése» tárgyában
«Villaépület felújítása I. ütem»
+ még 7 Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy:
45262700-8 Épület átalakítási munka
További tárgyak:
45111100-9 Bontási munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
45310000-3 Villamos szerelési munka
Időtartam: 240 nap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest XII. kerület, Eötvös út 48–50. hrsz: 9128/3

A szerződés odaítélése
Postacím: Bokor utca 9–11. 1. em. I/3.

Hivatkozás
További információk
II.2.7.) ponthoz: A szerződés időtartama 240 naptári nap.
VII.2.2) ponthoz: «II. A módosítás indoka és jogalapja
+ még 11
1. A Megrendelő a tervfelülvizsgálat során megállapította, hogy a hőszivattyú gépalap, az angolakna és a teraszépítmény műszaki szükségessége nem indokolt, erre való tekintettel a hőszivattyú gépalaphoz, az angolaknához és a teraszépítményhez kapcsolódó tételek a Módosítás 1. melléklete szerint törlésre kerültek, mely tételek összegével a Vállalkozó részére fizetendő vállalkozói díj összege is arányosan csökken.
Többet mutasson
2. A Kbt. 141. § (2) bekezdés értelmében a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha:
«A szerződés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül — új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése — vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke — nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
Többet mutasson
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10 %-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15 %- át;
Többet mutasson
Valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.»
3. A Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján megvizsgálták a Szerződés módosításának lehetőségét, melyet jogszerűnek találtak az alábbiak szerint.
3.1. A Szerződés nettó 134 883 530 HUF összege az elmaradt munkarész miatt nettó 3 897 323 HUF összeggel csökken, így a Felek megállapítják, hogy a jelen Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának.
Többet mutasson
A Felek rögzítik, hogy a Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez, mivel csak a műszaki szükségesség miatt nem indokolt víztározóhoz kapcsolódó munkavégzést mellőzik, és ennek megfelelően csökkentik a vállalkozói díjat, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.»
Többet mutasson
A szerződésmódosítás időpontja: 19.2.2019.
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) b)
Forrás: OJS 2019/S 068-158815 (2019-04-01)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-04-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 676 256 610 HUF 💰
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Terep-előkészítési és eltakarítási munka 📦

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: titkarsag@tricsok.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-04-05 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 071-166988
HL-S szám: 71
További információk
Az 1. rész vonatkozásában: Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Az 2. rész vonatkozásában: Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Az 3. rész vonatkozásában: Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Az 4. rész vonatkozásában: Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. I. em. I/3. 22930338-2-41 A 4. közbeszerzési rész V.2.5) pontjához kapcsolódóan az alvállalkozásra vonatkozó információk: SB-Track Kft. 2510 Dorog, Schiller u. 23. 26628091-2-11 A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Földelszállítási munkák, földmunka Alvállalkozók bevonásának aránya összesen 33,9 %.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „2018/2/5. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése - Villaépület felújítása II. ütem”
Rövid leírás:
A földszinten kiállító tér, illetve annak a főépület irányából egy kétszint magas homlokzati nyílászáron keresztüli megközelíthetőségének kialakítása szükséges. Az emeleten az üzemeltetéshez szükséges irodák kapnak helyet, részben a tetőteret is beépítve. A kivitelezés során homlokzatképzési, külső/belső nyílászáró beépítési, burkolási, hőellátás kiépítési, elektromos/gépész szerelési és beltéri üvegszerkezetek kialakítási munkálatokat kell elvégezni.
Többet mutasson
A rész elnevezése: „2018/2/6. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése - „Béla király út 59-61. 8 tantermes felső tagozatos általános iskola szakipari munkái”
Rövid leírás:
A korábbi ütemben kialakított új épületszerkezet és régi épülettestben elhelyezett szakipari alépítményi elemek befejező szakipari részét kell elvégezni elektromos és gépészeti szakágakban.
Többet mutasson
— új épületszárnyon: kő homlokzatképzés hőszigetelő rendszerrel, nyílászáró rendek elhelyezése, végleges tetősík kialakítása, belső terek kialakítása burkolás és felületképzési munkálatok alaprétegéig,
Többet mutasson
+ még 1
— az régi épületszárnyat illetően: a műemléki környezetet megjelölő homlokzatfelújítási kőműves munkálatok, műemléki nyílászárók gyártása/helyezése, tetősík kialakítása, tetőbevilágítók kialakítása, és belső terek kialakítása burkolás és felületképzési munkálatok alaprétegéig.
Többet mutasson
A rész elnevezése: „2018/2/7. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése - Budapest, Eötvös út 48-50. szám alatti épület megvalósításának IV. üteme”
Rövid leírás:
Vállalkozó feladata ebben az ütemben a teljes épület homlokzati zárásáig és a belső alapszerelések megvalósításáig terjed. Az épületen az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre: aljzatbeton készítés, válaszfalépítések, ácsszerkezet készítés, tetősík és homlokzat-bádogozás, tetőszigetelés, homlokzati nyílászárók elhelyezése, fa homlokzatburkolatok elhelyezése, elektromos és gépész alépítményi szerelések.
Többet mutasson
A rész elnevezése: „Normafa Kapu - földmunkák”
Rövid leírás:
Vállalkozó feladata a teljesítési helyszíneken a jövőbeni rendezésekhez szükséges területelőkészítési és területhatárolási feladatok elvégzése (350 m), a beépítésre fel nem használható területen elhelyezkedő anyagok elszállításával (19925 m
Többet mutasson
A kivitelezés továbbá a műszaki leírásnak megfelelően, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírása szerint kerül megvalósításra.
+ még 1
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladat időbeli- és térbeli- összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1121 Budapest, Eötvös út 48-50. hrsz: 9128/3
1121 Budapest, Béla király út 59-61. hrsz: 10525/2
+ még 1
1121 Budapest, Eötvös út 40. hrsz: 9136 és 1121 Budapest, Eötvös út 48-50. hrsz: 9128/3

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Teljesítési határidő (naptári nap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-01-18 📅
A beszerzés teljes értéke: 166 892 586 HUF 💰
1 154 157 148 HUF 💰
1 169 825 901 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2019-03-18 📅
A beszerzés teljes értéke: 185 380 975 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
Az 2. rész vonatkozásában:
Az 3. rész vonatkozásában:
+ még 8 Az 4. rész vonatkozásában:
A 4. közbeszerzési rész V.2.5) pontjához kapcsolódóan az alvállalkozásra vonatkozó információk:
SB-Track Kft.
2510 Dorog, Schiller u. 23.
26628091-2-11
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Földelszállítási munkák, földmunka
Alvállalkozók bevonásának aránya összesen 33,9 %.

Kiegészítő információk
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postai város: Vudapest
Forrás: OJS 2019/S 071-166988 (2019-04-05)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-07-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: «Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése»
A beszerzés teljes értéke: 917 706 148 HUF 💰
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Kőművesmunka 📦
Épületbefejezési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-07-16 📅
Közzététel dátuma: 2019-07-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 138-338910
HL-S szám: 138
További információk
Az 1. rész vonatkozásában: Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Archibona Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9–11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe, adószáma: Archibona Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9–11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Az 2. rész vonatkozásában: Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Archibona Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9–11. I. em. I/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe, adószáma: Archibona Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9–11. I. em. I/3. 22930338-2-41
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: «2019/2. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése — Hild villa — előkészítő munkák tárgyában»
Rövid leírás:
A Hild villa épületének és környezetének bontási munkáit a műszaki leírás alapján kell elvégezni, az épületet érintően kifejezett figyelemmel a Falkutatási tervekre. Az épület és annak környezetének bontásából származó betonfelületekből kitermelt anyagokat újrahasznosítás érdekében helyszínen darálva, helyszíni depóniában kell elhelyezni (600 m
Többet mutasson
A régi épületszárnyon beépített veszélytelenítési dúchálózat szakaszos bontásával, a statikai tervek értelmében az újra falazásokat és szerkezetmegerősítéseket el kell végezni.
Többet mutasson
+ még 3 Az újjáépített 1 100 m
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírása szerint kerül megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladat időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Többet mutasson
A rész elnevezése: «2019/3. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése — Béla király út 59–61. 8 tantermes felső tagozatos általános iskola befejező munkái»
Rövid leírás:
Az új épületszerkezetnél és régi épülettestben a befejező szakipari munkákat kell elvégezni építészeti, elektromos és gépészeti szakágakban. Vállalkozónak a feladata az alábbi munkák elvégzése: új épületszárnyon a belső terekbe a beltéri nyílászárók elhelyezése, hideg/meleg burkolás, felületképzés és elektromos-/gépész szerelvényezés; a régi épületszárnyban a műemléki környezetben a beltéri nyílászárók elhelyezése, hideg/meleg burkolás, felületképzés és elektromos-/gépész szerelvényezés; a teljes épületet (3 500 m
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1121 Budapest, Csermely u. 5., Béla király út 59–61. hrsz: 10525/2
1121 Budapest, Béla király út 59–61. hrsz: 10525/2

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Teljesítési határidő (naptári nap):

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-04-18 📅
Postacím: Bokor u. 9–11. I. em. I/3.
A beszerzés teljes értéke: 566 544 223 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2019-06-04 📅
A beszerzés teljes értéke: 351 161 925 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
Archibona Kft.
1037 Budapest, Bokor u. 9–11. I. em. I/3.

Kiegészítő információk
A közvetítési eljárásokért felelős szerv
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 138-338910 (2019-07-16)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-09-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 166 892 586 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-09-10 📅
Közzététel dátuma: 2019-09-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 177-430021
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 071-166988
HL-S szám: 177
További információk
Szerződésmódosítás napja: 28.8.2019

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. Az időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlatt
Többet mutasson
Időtartam: 270 nap

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 166 892 586 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
Szerződésmódosítás napja:
28.8.2019

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148.-§ szerint.
Forrás: OJS 2019/S 177-430021 (2019-09-10)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-09-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 110 131 354 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Fax: +36 122459505 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-09-17 📅
Közzététel dátuma: 2019-09-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 182-442386
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 196-442469
HL-S szám: 182
További információk
Szerződésmódosítás dátuma: 2019/08/21.napja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Sportlétesítmények és óvodák felújítási munkái”
Rövid leírás: „Sportlétesítmények és óvodák felújítási munkái"
1. feladat - MOM Sportközpont felújítási munkái: Tanmedence öltöző és gőzkabin helyiségek felújítási feladatainak elvégzése,
+ még 27
Összesen 100 m2 területen. A felújítás során a zuhanyzó helyiségek vízszigetelését különös körültekintéssel kell elvégezni. A
Helyiség körben egy PVC teknőszigetelést kap, mely előtt egy előtétfal készül. Itt egy kent szigetelést követően készülhet a
Burkolat. A helyiségek teljes felújítása során megújulnak a burkolatok és felületképzés, valamint teljesen új szaniterek és
Szerelvények kerülnek elhelyezésre. Az átalakítások során a csatlakozó elektromos hálózat átépítését is el kell végezni. A
Meglévő légtechnikai vezetékeket az építés idejére le kell zárni és felújítás végeztével helyre kell állítani. Az élménymedence
Térben a gőzkabint fel kell újítani, egy új zárt kabin kialakítással, mely biztosítja a gőz szivárgásmentes üzemét. A kabin
Kiépítése után az új ülőfelületek és berendezés csatlakozásokat az extrém körülmények figyelembevételével, speciális
Anyagokkal kell kialakítani.
2. feladat - Uszoda felújítási munkái: Az uszoda nagymedencéjének burkolata elöregedett, helyenként balesetveszélyes
(összesen 280 m2). A medencefelület felújítását a meglévő burkolat kiegyenlítése után egy fóliabevonat rögzítésével kell
Elvégezni a csatlakozó szerkezetek, áttörések szivárgásmentes kialakításával. A lépcsőt csúszásmentes felülettel kell kialakítani.
Az épület emeleti részén szükséges 2 db belső ajtó és egy ablak cseréje. A meglévő korrodált nyílászáró szerkezet bontását
Követően új műanyag nyílászárók beépítése szükséges.
3. feladat - Mesevár óvoda felújítási munkái: Külső nyílászárók cseréje történik, a jelenlegi megjelenéssel azonosan. Sorolt,
Műanyag homlokzati nyílászárók (10 db) beépítése, low-e hőszigetelő üvegezéssel, parapet elemekkel, új belső ablakpárkánnyal.
A régi nyílászárók bontásának és az újak beépítésének járulékos munkáinak elvégzésével.
4. feladat - Kimbi óvoda felújítási munkái: Óvoda tetőn lévő gépészeti áttörések újra gallérozása, belső elvezető esővíz csatorna
Bontása (40 m), lejtések újbóli kialakítása, elvezető csatorna újra bádogozása, ablakpárkányok (4 db) bontása és visszaszerelése
Állványok használatával. Tetősík ablakok szegélyének a cseréje. Támfal repedéseinek a falvarrása Brut-Saver technológiával,
Járdalapos burkolatok visszabontása és megfelelő lejtésben való lerakása.
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírása szerint kerül
Megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett
Közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladat
Időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy
Felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony
Felhasználását eredményezné.
Időtartam: 50 nap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1. feladat: 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16. hrsz: 7911/2
2. feladat: 1122 Budapest, Városmajor u. 29. hrsz: 6950
+ még 2 3. feladat: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. hrsz: 10168/2
4. feladat: 1121 Budapest, Táll

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-07-03 📅
A beszerzés teljes értéke: 110 131 354 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
Szerződésmódosítás dátuma:
2019/08/21.napja.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság
Telefon: +36 18828592 📞
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság
Telefon: +36 18828592 📞
Forrás: OJS 2019/S 182-442386 (2019-09-17)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-10-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 371 202 956 HUF 💰
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Villamos szerelési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-16 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 202-490360
HL-S szám: 202
További információk
I. Jelen Tájékoztató az eljárás eredményéről 1. része („Sportlétesítmények és óvodák felújítási munkái”) tekintetében korábban a szerződés módosítására sor került. A szerződésmódosításról a tájékoztató megjelent a Közbeszerzési Értesítőben, melynek száma: 16809/2019 és a TED-en, melynek száma: 2019/ 182-442386. Jelen tájékoztatóban az eredeti szerződéses adatok kerültek feltüntetésre. II. 1. rész vonatkozásában: Az MVM rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9.-11. I. em. i/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe,adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9.-11. I. em. i/3. 22930338-2-41 2. rész vonatkozásában: Az MVM rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9.-11. I. em. i/3. 22930338-2-41 Ajánlattevők neve, címe,adószáma: ARCHIBONA Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9.-11. I. em. i/3. 22930338-2-41
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
1. feladat – MOM Sportközpont felújítási munkái: Tanmedence öltöző és gőzkabin helyiségek felújítási feladatainak elvégzése, összesen 100 m2 területen. A felújítás során a zuhanyzó helyiségek vízszigetelését különös körültekintéssel kell elvégezni. A helyiség körben egy PVC teknőszigetelést kap, mely előtt egy előtétfal készül. Itt egy kent szigetelést követően készülhet a burkolat. A helyiségek teljes felújítása során megújulnak a burkolatok és felületképzés, valamint teljesen új szaniterek és szerelvények kerülnek elhelyezésre. Az átalakítások során a csatlakozó elektromos hálózat átépítését is el kell végezni. A meglévő légtechnikai vezetékeket az építés idejére le kell zárni és felújítás végeztével helyre kell állítani. Az élménymedence térben a gőzkabint fel kell újítani, egy új zárt kabin kialakítással, mely biztosítja a gőz szivárgásmentes üzemét. A kabin kiépítése után az új ülőfelületek és berendezés csatlakozásokat az extrém körülmények figyelembevételével, speciális anyagokkal kell kialakítani.
Többet mutasson
2. feladat – Uszoda felújítási munkái: Az uszoda nagymedencéjének burkolata elöregedett, helyenként balesetveszélyes (összesen 280 m2). A medencefelület felújítását a meglévő burkolat kiegyenlítése után egy fóliabevonat rögzítésével kell elvégezni a csatlakozó szerkezetek, áttörések szivárgásmentes kialakításával. A lépcsőt csúszásmentes felülettel kell kialakítani. Az épület emeleti részén szükséges 2 db belső ajtó és egy ablak cseréje. A meglévő korrodált nyílászáró szerkezet bontását követően új műanyag nyílászárók beépítése szükséges.
Többet mutasson
+ még 2
3. feladat – Mesevár óvoda felújítási munkái: Külső nyílászárók cseréje történik, a jelenlegi megjelenéssel azonosan. Sorolt, műanyag homlokzati nyílászárók (10 db) beépítése, low-e hőszigetelő üvegezéssel, parapet elemekkel, új belső ablakpárkánnyal. A régi nyílászárók bontásának és az újak beépítésének járulékos munkáinak elvégzésével.
Többet mutasson
4. feladat – Kimbi óvoda felújítási munkái: Óvoda tetőn lévő gépészeti áttörések újra gallérozása, belső elvezető esővíz csatorna bontása (40 m), lejtések újbóli kialakítása, elvezető csatorna újra bádogozása, ablakpárkányok (4 db) bontása és visszaszerelése állványok használatával. Tetősík ablakok szegélyének a cseréje. Támfal repedéseinek a falvarrása Brut-Saver technológiával, járdalapos burkolatok visszabontása és megfelelő lejtésben való lerakása.
Többet mutasson
A rész elnevezése: „Budapest, Eötvös út 48–50. szám alatti épület megvalósításának V. üteme”
Rövid leírás:
A Vállalkozó feladata a tervek alapján az épülethez kapcsolódó támfalrendszerek, határoló acélszerkezetek, szigetelési és kapcsolódó szakipari munkák elvégzése. A beszerzés tárgya keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
Többet mutasson
— üzemi út: írtás, bontás földmunka és szerkezetépítési munka (látszóbeton minőségben); kertkapcsolatos támfalrendszerek és tereplépcsők: írtás, bontás, földmunka és szerkezetépítés (látszóbeton minőségben),
Többet mutasson
+ még 4 — szerkezetépítéshez szükséges organizációs és anyagmozgatási feladatok,
— sípályát határoló lelátó és paravánrendszer lakatosszerkezeti és szigeteléstechnikai feladatok,
— erősáramú és gépészeti alapszereléseket kiegészítő szerelési feladatok.
Vállalkozó feladata az épülethez illesztett - szerkezetépítési, homlokzat kiegészítési és belső alapszerelési munkálatok megvalósításáig terjed.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1.feladat:1123 Budapest, Csörsz u. 14–16. hrsz:7911/2
2.feladat:1122 Budapest, Városmajor u. 29. hrsz:6950
+ még 3 3.feladat:1125 Budapest, Diós árok 1–3. hrsz:10168/2
4.feladat:1121 Budapest, Tállya u. 22. hrsz:8666/33
1121 Budapest, Eötvös út 48–50. hrsz: 9128/3

A szerződés odaítélése
Postacím: Bokor utca 9–11.
A szerződéskötés időpontja: 2019-07-29 📅
A beszerzés teljes értéke: 261 071 602 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
I.
Jelen Tájékoztató az eljárás eredményéről 1. része („Sportlétesítmények és óvodák felújítási munkái”) tekintetében korábban a szerződés módosítására sor került. A szerződésmódosításról a tájékoztató megjelent a Közbeszerzési Értesítőben, melynek száma: 16809/2019 és a TED-en, melynek száma: 2019/ 182-442386. Jelen tájékoztatóban az eredeti szerződéses adatok kerültek feltüntetésre.
Többet mutasson
+ még 6 II.
1. rész vonatkozásában:
Az MVM rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
1037 Budapest, Bokor u. 9.-11. I. em. i/3.
Ajánlattevők neve, címe,adószáma:
2. rész vonatkozásában:
Forrás: OJS 2019/S 202-490360 (2019-10-16)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-01-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése
A beszerzés teljes értéke: 972 511 598 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-01-09 📅
Közzététel dátuma: 2020-01-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 008-013045
HL-S szám: 8
További információk
Ajánlattevők: Archibona Kft. 1037 Budapest, Bokor utca 9–11. 1. em. I/3. 22930338-2-41 VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 6.1.2020 napja. A VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: mező nem tölthető ki a felületen.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Vállalkozó feladata a tervek alapján az épülethez befejező szakipari és belsőépítészeti munkák elvégzése. A beszerzés tárgya keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
Többet mutasson
Munkaterületet érintő organizációs feladatok; aljzatbeton képzési munkálatok; 670 m
+ még 1
Vállalkozó feladata az épülethez illesztett – szerkezetépítési, homlokzat kiegészítési és belső alapszerelési munkálatok megvalósításáig terjed.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-10-11 📅
A beszerzés teljes értéke: 972 511 598 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők:
1037 Budapest, Bokor utca 9–11. 1. em. I/3.
+ még 2 VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 6.1.2020 napja.
A VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: mező nem tölthető ki a felületen.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2020/S 008-013045 (2020-01-09)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-06-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 972 511 598 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-06-23 📅
Közzététel dátuma: 2020-06-25 📅
Kezdeti időpont: 2019-10-11 📅
Végdátum: 2020-07-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 121-294298
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 008-013045
HL-S szám: 121
További információk
Szerződésmódosítás dátuma: 2020.6.15.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Budapest, Eötvös út 48–50. szám alatti épület megvalósításának VI. üteme”

A szerződés odaítélése
Név: Archibona Kft
Forrás: OJS 2020/S 121-294298 (2020-06-23)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-07-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése”
A beszerzés teljes értéke: 134 429 253 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Szabályozás: Európai Unió

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-07-08 📅
Közzététel dátuma: 2020-07-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 132-322524
HL-S szám: 132
További információk
I. Ajánlattevő: Archibona Kft. 1037 Budapest, Bokor utca 9–11. 1. em. I/3. 22930338-2-41 II. Nyertes Ajánlattevő: Archibona Kft. 1037 Budapest, Bokor utca 9–11. 1. em. I/3. 22930338-2-41
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Vállalkozó feladata a tervek alapján az épülethez kapcsolódó szakipari és belsőépítészeti befejező munkák elvégzése. A beszerzés tárgya keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre: munkaterületet érintő organizációs feladatok; 215 m
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2020-05-26 📅
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 134 429 253 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevő:
Nyertes Ajánlattevő:

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Közbeszerzési Döntőbizottság
Forrás: OJS 2020/S 132-322524 (2020-07-08)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-01-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 181 471 611 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-07 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 007-010596
HL-S szám: 7
További információk
Ajánlattevők: Archibona Kft. 1037 Budapest, Bokor 9-11. 1. em. I/3 22930338-2-41 Nyertes ajánlattevő: Archibona Kft. 1037 Budapest, Bokor 9-11. 1. em. I/3. 22930338-2-41
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A műemléki épület új épületrészének teljes szerkezetépítési munkálatait, valamint a régiés új épületrész teljeskörű homlokzatkialakítási befejező feladatait kell Vállalkozónak elvégeznie. A meglévő műemlékiépületrészen a műtörténeti kutatás és Örökségvédelmi iránymutatás alapján a nyílászáró rendszereket restaurálni kell, ésrészben újragyártásban kell beépíteni. Az újonnan kialakítandó épületrészt teljes szerkezetkész és véglegeshomlokzatkialakítással megvalósított állapotba kell elkészíteni.
Többet mutasson
A beszerzés tárgya keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre: 7,23 t lakatos szerkezet elhelyezése; 95 db üvegszerkezetbeépítése; 97 m2 alumínium nyílászáró rendszer beépítése; 364 db konténer építési hulladék elszállítása.
Többet mutasson
+ még 2
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírása szerint kerülmegvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetettközbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladatidőbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egyfelelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékonyfelhasználását eredményezné.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1121 Budapest, Csermely u. 5., Béla király út 59-61. hrsz: 10525/2

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2020-10-08 📅
A beszerzés teljes értéke: 181 471 611 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
1037 Budapest, Bokor 9-11. 1. em. I/3
Nyertes ajánlattevő:
+ még 1 1037 Budapest, Bokor 9-11. 1. em. I/3.
Forrás: OJS 2021/S 007-010596 (2021-01-07)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest
Szállítók:
Archibona Kft. Archibona Kft
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka