MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, Hideg és meleg vízmérők beszerzése különböző méretekben és a vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok beszerzése

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, Hideg és meleg vízmérők beszerzése különböző méretekben és a vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok beszerzése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-05-24. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-04-14.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

Mi az?

• Áramlásmérő berendezések › Vízmérő órák

Hol?

• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2018-04-14	Ajánlati felhívás
2018-10-10	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2018-04-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Vízmérő órák
Rövid leírás:

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, Hideg és meleg vízmérők beszerzése különböző méretekben és a vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok beszerzése.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Árubeszerzések
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Vízmérő órák 📦
További CPV-kód: Vízmérő órák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
Postacím: József Attila utca 78.
Postai irányítószám: 3527
Postai város: Miskolc
Kapcsolat
Internetcím: http://www.miviz.hu/ 🌏
E-mail: mivizkft@miviz.hu 📧
Telefon: +36 46519300 📞
Fax: +36 46519306 📠
Dokumentumok URL-je: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-04-14 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-24 📅
Közzététel dátuma: 2018-04-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 076-170262
HL-S szám: 76
További információk

Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretszerződést kötni, a II.2.4. pontban meghatározott keretösszeg erejéig,

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 173 500 000 HUF 💰
A rész elnevezése: Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg vízmérők különböző beépítési hosszban
A rész száma: 1
Rövid leírás:

Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg vízmérők különböző beépítési hosszban.

Mennyiség: nettó 146 M HUF értékben.

Megnevezés: DN 15 menetes.

Csatlakozóméret (coll): 3/4.

Beépítési hossz (mm): 80.

Nyomásfokozat min. (bar): 10.

Névleges térfogatáram Q3min (m3/h): 2,5.

Átfogás beépítés esetén min. Q3/Q1: 80H/40V.

Impilzusegyenérték (Z=m3/jel): 0,001.

Beépítési hossz (mm): 110.

Megnevezés: DN 20 menetes.

Csatlakozóméret (coll): 1.

Beépítési hossz (mm): 130.

Névleges térfogatáram Q3min (m3/h): 4,0.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a termékek Ajánlatkérő székhelyére történő szállításának díját.

Egyedi azonosítás, a vonalkód tartalmi elemei:

— A vízmérőkhöz mérőnként 3 db azonos tartalmú vonalkód matrica csomagolása szükséges,

— A vonalkódokat úgy kell elhelyezni, hogy a legkisebb csomagolási egység dobozában vízmérő db szám x 3 db mennyiségben,

— A vonalkódok címkéi úgy legyenek felvágva, hogy az azonos tartalmúak egy gyűjtőcímkén legyenek,

— A vonalkód címkék a hordozó felületről könnyen eltávolíthatóak legyenek, egyenként a front oldalon riccelve.

A részletes műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Becsült érték héa nélkül: 146 000 000 HUF 💰
Időtartam: 12 hónap
A megújítások leírása:

Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbítható.

A lehetőségek leírása:

A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

További információk:

Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretszerződést kötni, a II.2.4. pontban meghatározott keretösszeg erejéig,

A rész elnevezése: Jeladósítható főmérők 15 20, 25, 32 Ø mérettartományban
A rész száma: 2
Rövid leírás:

Jeladósítható főmérők 15, 20, 25, 32 Ø mérettartományban.

Mennyiség: nettó 13,5 M HUF értékben.

Beépítési hossz (mm): 170.

Átfogás beépítés esetén min. Q3/Q1: R160H/40V.

Beépítési hossz (mm): 190.

Megnevezés: DN 25 menetes.

Csatlakozóméret (coll): 5/4.

Beépítési hossz (mm): 260.

Névleges térfogatáram Q3min (m3/h): 10.

Impilzusegyenérték (Z=m3/jel): 0,01.

Megnevezés: DN 32 menetes.

Csatlakozóméret (coll): 3/2.

Becsült érték héa nélkül: 13 500 000 HUF 💰
A megújítások leírása:

Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

További információk:

Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretszerződést kötni, a II.2.4. pontban meghatározott keretösszeg erejéig.

A rész elnevezése: Vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok
A rész száma: 3
Rövid leírás:

Vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok.

Mennyiség: nettó 14 M HUF értékben.

— A megajánlott jeladó egység (geometriai és egyéb) kialakítása olyan legyen, mely alkalmassá teszi a MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén már beépített AQUARIUS S típusú lakásvízmérővel együtt, vezeték nélküli interfészen keresztül kommunikálni az adatgyűjtő eszközzel,

— A jeladó legyen kompatibilis a meglévő AQUARIUS S típusú lakásvízmérőkkel, úgy, hogy sem a vízmérő sem a jeladó egyéb utólagos átalakítást ne igényeljen,

— Biztosítani kell, hogy illetéktelenek az adatokhoz ne férhessenek hozzá. Ennek érdekében a jeladás módja egyirányú, azaz a jeladó előre megadott paraméterek szerint folyamatosan küldje a fogyasztási adatokat, de kívülről (fizikai kontaktus nélkül) ne tegye lehetővé a programozást,

— Lehetővé kell tegye fix és mobil rendszerekben történő adatgyűjtést is. Ennek érdekében a jeladás sűrűsége nem lehet ritkább, mint 150 másodperc,

— A jeladó teljesítménye ne haladja meg a 10mW-ot,

— A jeladás elméleti hatótávolsága nem lehet kisebb, mint 300m,

— Riasztást küldjön szivárgás érzékelése esetén,

— A tápellátást biztosító elem/akkumulátor élettartama normál terhelés esetén nem lehet kevesebb. mint 10 év. (Normál terhelés: a 3. pontban meghatározott jeladási sűrűség, az alábbi telegram tartalommal: pillanatnyi fogyasztás (időbélyeggel) + határnapi fogyasztás (időbélyeggel) + szivárgás riasztás (adott esetben),

— A rádiómodul által nyert adatoknak beilleszthetőnek kell lenniük a MIVÍZ Kft-nél használatos IZARNET elnevezésű adatgyűjtő rendszerbe.

Becsült érték héa nélkül: 14 000 000 HUF 💰
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

(valamennyi rész vonatkozásában).

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész vonatkozásában):

Egységes európai közbeszerzési dokumentum.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó!).

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Az ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt.
Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:

M/1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése.

A referenciának 3 éven belül teljesítettnek, de legf. 6 éven belül megkezdettnek kell lennie.

M/2. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján, Ajánlattevő csatolja az általa megajánlott termékek leírását, mely szerint az általa megajánlott termékek megfelelnek az előírt minimum műszaki követelmény(ek)nek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.-M2.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1), Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapból).

Az 1-2. rész esetében, összesen legalább 10 M HUF értékű jeladósítható vízóra szállításra vonatkozó referenciával.

Az 3. rész esetében, összesen legalább 10 M HUF értékű vízórához illeszthető rádiómodulok szállításra vonatkozó referenciával.

A referenciák több szerződéssel is teljesíthetők.

M/2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa benyújtott műszaki leírásból megállapítható, hogy a megajánlott termékek nem felelnek meg az előírt minimumkövetelményeknek.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ (1) bek. alapján, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződésben szereplő bármely rá vonatkozó teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a késedelemmel érintett megrendelés ellenértékének 1 %-a A 30 napot meghaladó bármely késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodást/lehívást azonnali hatállyal felmondani, mely okán Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér: a nyertes ajánlattevő keretmegállapodás meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a keretmegállapodás a határozott időtartam alatt megszűnik. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó keretösszeg számlákkal le nem fedett (fel nem használt) része. A kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

Jótállás: 12 hónap.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Ajánlatkérő részszámlázást naptári havonta utólag biztosít, az adott tárgyhóban az egyedi megrendelések alapján ténylegesen leszállított mennyiség vonatkozásában. Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint (5) és (6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követően az Ajánlattevő megajánlása szerinti határidőre -átutalással teljesíti nyertes.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:30
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-05-24 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:30
Hely: Ész-Ker Zrt. 3525 Miskolc, Kazinczy utca 6. 2/2.
További információk:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Újrahitelesíthetőség (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Minőségi kritérium (név): Szállítási határidő (minimum 3 munkanap, maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a MIVÍZ Kft raktárába történő beérkezésig eltelt idő)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Az ár súlyozása: 60
70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK05160
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Pappné Varga Zsuzsanna
A vevő profiljának címe: http://www.miviz.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes 🌏
Ajánlatkérő neve: ÉSZ-KER Zrt.
Postacím: Kazinczy utca 6. 2/2
Postai irányítószám: 3525
Kapcsolattartó pont: Bakondi Attila
Telefon: +36 46791916 📞
E-mail: miskolc@eszker.eu 📧
Fax: +36 46791876 📠
Ország: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Hivatkozás
További információk

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az európai unió hivatalos lapjának (TED) jelen pontra is érvényes szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!

1) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

2) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

3) Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

5) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az M/1. és M/2. alkalmassági minimumkövetelményt szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.

6) Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

7) Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján. Ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek az elektronikusan letöltött dokumentációt, ha annak mellékletét képező átvételi adatlap, kitöltve visszaküldésre kerül Ajánlatkérő képviseletében eljáró email vagy fax elérhetőségére. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.

8) A II.5) Ár értékelési szempont vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az összehasonlítható ajánlati ár megadásának érdekében a dokumentáció mellékletét képező xls táblázatot kell maradéktalanul kitölteni. A táblázat tartalmazza a beszerezni kívánt termékek megnevezését és súlyszámát. Ezen táblázat kitöltésével kiszámolt ár képezi az összehasonlítható ajánlati árat részenként.

A bírálat során adható pontszám valamennyi bírálati szempont esetén: 0-10. A módszer, mellyel a pontszám megadásra kerül: 1. bírálati szempont (újrahitelesíthetőség): pontozás, ahol az igen válasz 10 pontot, a nem válasz 0 pontot kap; a 2. bírálati szempont (szállítási határidő): fordított arányosítás; 3. bírálati szempont (ajánlati ár) esetén az egyenes arányosítás.

9) Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz nem kívánja a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítani, ha nem nyújtottal be legalább két ajánlatot.

10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A VI.3) További információk pont folytatása:

11) Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bakondi Attila (lajstromszám: 00418), dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113), Bartók Ágnes (lajstromszám: 00950)

12) A szállítás időpontjában a vízmérőnek rendelkeznie kell:

— az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel. A hitelesítési bélyegzés évszáma nem lehet a szállítási évet megelőző,

— az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel.

Ezen feltételeknek való megfelelésről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

13) A vízmérőnek meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet 8/A. §-ban rögzített előírásainak. Ajánlatkérő elfogad az EU-ban kiállított ivóvizes környezeti alkalmazásról szóló engedélyeket is magyar nyelvű fordítással.

14) Az első és a második rész vonatkozásában, ha a megajánlott vízmérő felújítható, újrahitelesíthető az Ajánlattevő csatolja a gyártó által kiállított nyilatkozatot a felújíthatóságról és a felújítási technológia leírását.

15) Ajánlatkérő valamennyi rész esetén egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni a Kbt. 105. § (1) bekezdése (a) pontja alapján. A keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, megrendelés az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján;

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2018/S 076-170262 (2018-04-14)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-10-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

1. rész: Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg vízmérők különböző beépítési hosszban. Mennyiség: nettó 146 millió HUF értékben. 2. rész: Jeladósítható főmérők 15, 20, 25, 32 Ø mérettartományban. Mennyiség: nettó 13,5 millió HUF értékben. 3. rész: Vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok. Mennyiség: nettó 14 millió HUF értékben

A beszerzés teljes értéke: 173 500 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
A teljesítés helye
NUTS régió: Észak-Magyarország 🏙️

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Internetcím: http://www.miviz.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-10-10 📅
Közzététel dátuma: 2018-10-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 196-444213
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 076-170262
HL-S szám: 196
További információk

A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Név: MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4700 Mátészalka, Ipari út 16. Adószám: 10248504-2-15 A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg vízmérők különböző beépítési hosszban. Mennyiség: nettó 146 millió HUF értékben. 2. rész: Jeladósítható főmérők 15, 20, 25, 32 Ø mérettartományban. Mennyiség: nettó 13,5 millió HUF értékben. 3. rész: Vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok. Mennyiség: nettó 14 millió HUF értékben

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

1. rész: Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg vízmérők különböző beépítési hosszban. Mennyiség: nettó 146 millió HUF értékben.

2. rész: Jeladósítható főmérők 15, 20, 25, 32 Ø mérettartományban. Mennyiség: nettó 13,5 millió HUF értékben.

3. rész: Vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok. Mennyiség: nettó 14 millió HUF értékben

A rész elnevezése: Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg vízmérők különböző beépítési hosszban. Mennyiség: nettó 146 millió HUF értékben
Rövid leírás:

Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg vízmérők különböző beépítési hosszban. Mennyiség: nettó 146 millió HUF értékben

A rész elnevezése: Jeladósítható főmérők 15, 20, 25, 32 Ø mérettartományban. Mennyiség: nettó 13,5 millió HUF értékben
Rövid leírás:

Jeladósítható főmérők 15, 20, 25, 32 Ø mérettartományban. Mennyiség: nettó 13,5 millió HUF értékben.

A rész elnevezése: Vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok. Mennyiség: nettó 14 millió HUF értékben
Rövid leírás: Vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok. Mennyiség: nettó 14 millió HUF értékben
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 3527 Miskolc, József Attila utca 78.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mellékmérő NA 15 HV beépítési hossz: 80 mm HU
Minőségi kritérium (súlyozás): 4,48
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mellék mérő NA 15 HV beépítési hossz: 110 mm HU
Minőségi kritérium (súlyozás): 24,61
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mellék mérő NA 15 MV beépítési hossz: 80 mm HU
Minőségi kritérium (súlyozás): 3,70
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mellék mérő NA 15 MV beépítési hossz: 110 mm HU
Minőségi kritérium (súlyozás): 14,77
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mellék mérő NA 20 HV beépítési hossz: 130 mm HU
Minőségi kritérium (súlyozás): 2,42
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mellék mérő NA 20 MV beépítési hossz: 130 mm HU
Minőségi kritérium (súlyozás): 0,04
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mellékmérő NA 15HV beépítési hossz: 80 mm HU
Minőségi kritérium (súlyozás): 3,58
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mellék mérő NA 15HV beépítési hossz: 110 mm HU
Minőségi kritérium (súlyozás): 19,69
2,96
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mellék mérő NA 15MV beépítési hossz: 110 mm HU
Minőségi kritérium (súlyozás): 11,81
1,93
0,03
Ár (súlyozás): 50
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mérő NA 15HV bépítési hossz: 170 mm
Minőségi kritérium (súlyozás): 6,02
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mérő NA 20 HV bépítési hossz: 190 mm
Minőségi kritérium (súlyozás): 41,62
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mérő NA 25 HV bépítési hossz: 260 mm
Minőségi kritérium (súlyozás): 1,86
Minőségi kritérium (név): Vízmérő bekötési mérő NA 32 HV bépítési hossz: 260 mm
Minőségi kritérium (súlyozás): 0,50
4,82
33,30
1,49
0,40
Ár (súlyozás): 70

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-08-31 📅
Név: MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytáraság
Postacím: Ipari út 16.
Postai város: Mátészalka
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország 🇭🇺
Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 146 000 000 HUF 💰
Név: MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A beszerzés teljes értéke: 13 500 000 HUF 💰
14 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kottman Dezső

Hivatkozás
További információk

A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Név: MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 4700 Mátészalka, Ipari út 16.

Adószám: 10248504-2-15

A közbeszerzés mennyisége:

1. rész: Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg vízmérők különböző beépítési hosszban. Mennyiség: nettó 146 millió HUF értékben.

2. rész: Jeladósítható főmérők 15, 20, 25, 32 Ø mérettartományban. Mennyiség: nettó 13,5 millió HUF értékben.

3. rész: Vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok. Mennyiség: nettó 14 millió HUF értékben

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint
Forrás: OJS 2018/S 196-444213 (2018-10-10)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek) (9 új beszerzések)

Fizikai jellemzők ellenőrzésére szolgáló műszerek (3)

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló műszerek (1)

Áramlásmérő berendezések

Vízmérő órák

Áramlásmérők