Szent Imre Plébániatemplom felújítása

Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc

Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom műemlék épület homlokzati és templomtéri felújítása

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-08-14. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-07-10.

Kicsoda?

• Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc

Mi az?

• Művészeti és kulturális épületek kivitelezése › Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése › Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

Hol?

• Budapest › Budapest
• Közép-Dunántúl › Veszprém

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2018-07-10	Ajánlati felhívás
2018-08-31	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2018-07-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000207542018
Rövid leírás:

Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom műemlék épület homlokzati és templomtéri felújítása

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
További CPV-kód: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Postacím: Rákóczi tér 1.
Postai irányítószám: 8420
Postai város: Zirc
Kapcsolat
Internetcím: http://www.zirciapatsag.hu 🌏
E-mail: zirc@ocist.hu 📧
Telefon: +36 88593576 📞
Fax: +36 88593830 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000207542018/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000207542018/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-07-10 📅
Benyújtási határidő: 2018-08-14 📅
Közzététel dátuma: 2018-07-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 132-299822
HL-S szám: 132
További információk

Ajánlatkérő a beruházást az EGYH-KCP-16-P-0076 kódszámú, „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” című és EGYH-KCP-17-P-0047 .kódszámú forrásból finanszírozza figyelemmel a 1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. sz. melléklet 5. pontjában valamint 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 3. b. pontjában foglaltakra, kiegészítő forrás felhasználásával.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom műemlék épület homlokzati és templomtéri felújítása, ami az alábbi feladatokra terjed ki:

a) kivitelezési munkák elvégzése a közbeszerzési dokumentumok tartalma szerint, a befejezett létesítmény átadása

+ még 27

b) a kivitelezési munkák időtartamára a szükséges ideiglenes melléklétesítmények, (kerítés, ideiglenes kapu, stb.) létesítésének és elbontásának költségei, a közmű díjak, valamint a vállalkozó felvonulási területének, deponálási területek, közterület-foglalási költségei;

c) a kivitelezéssel érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok állagmegóvásának és a vállalkozó által ezen területeken okozott károk helyreállításának költségei, valamint az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételének költségei;

d) a kivitelezési munka megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzat (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes létesítmények stb. értéke);

e) a szükséges üzempróbák, beszabályozások, mintavételek elvégzésének, valamint a kiértékelések, szakvélemények és műbizonylatok költsége;

f) a közművekkel való összekötés/rákötés költségei, ideértve a kapcsolódó közművekkel összefüggő adatszolgáltatások pontosságával kapcsolatos kockázatokat, illetve a hálózatfejlesztési hozzájárulások és a szükséges fejlesztések, bővítések díjai;

g) a munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek költségei;

h) építés-szerelési felelősségbiztosítás költségei, ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész összegét;

i) munka-, vagyon-, egészség- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok költségei;

j) kivitelezéshez szükséges esetlegesen még beszerzendő engedélyek, hozzájárulások és nyilatkozatok költségei, eljárási díjai, illetékek;

k) összes anyagbeszerzési, szállítási, deponálási, tárolási, anyagmozgatási, lerakóhelyi költség, valamennyi eszköz és berendezés biztosításának költsége, munkaerő költsége;

l) a Szerződés alapján összeállítandó egyéb tervek és dokumentumok előállítási költségei (környezetvédelmi, organizációs, munkavédelmi és állvány terv, faanyagvédelmi szakértői vizsgálat, restaurálási terv, stb.);

m) biztosítékok, a szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítésének költségei;

n) munkavégzés befejezésének 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti bejelentésével kapcsolatos költségek és,

o) minden egyéb nem nevesített költség, amit a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak vállalkozói kötelezettségként.

Tájékoztató mennyiségek:
a) 3806 m
b) 170 db belső világítótest és 123 db aljzat, kapcsoló beszerelése, kábelezése
c) 588 m
d) 55 db fa nyílászáró felújítása
e) 34 db acél nyílászáró felújítása
f) 3376 m
g) 496 m

h) 34 db műkő homlokzati dísz vagy díszítő elem (pilaszter, mellvéd, ornamentika, szobor, relief) javítása restaurátor által

i) 3 db kapu és 3 db rács lakatos javítása, felújítása restaurátor által
Opció:

a) A templom sisakok egykori, eltávolított koronájának és a keresztek napsugár motívumainak újragyártása: 2-2 db

b) A toronyórák mutatói (négy óra kap mutatókat, előre kettő és oldal irányokban) és az óraművek.

Időtartam: 7 hónap
A lehetőségek leírása:

Ajánlatkérő az opció lehívásáról a rendelkezésére álló fedezet tekintetében dönt, a szerződés hatálybalépését követő 1 hónapon belül. Nyertes ajánlattevő az opciós tételek elvégzésére az alapmennyiségre vállalt határidőben és azonos szerződéses feltételekkel köteles.

További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1114 Budapest, Villányi út 15. Hrsz: 4940/3

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bek alapján a Kbt. 62. § (1) bek b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegesség vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a 188. § (5) bek szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlatbenyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bek szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bek szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

+ még 7

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. §(1) bek b) pont)

Igazolási mód:

A 321/2015 Kr. 1.§ 8-16.§ szerint. A közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett igazolási módok szerint oly módon, hogy a Kbt. 62 § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, így a közös ajánlattevők képviseletében. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság kritériumot.
Műszaki és szakmai képességek:

M1: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ugyanazon szerződés több referenciakövetelmény igazolására is felhasználható.[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34.§ (3) bekezdés szerint.

M2-M3-M4-M5: a szakembereknek a megnevezése, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetése. Igazolásként – aláírt önéletrajzot, – a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát - és rendelkezésreállási-közreműködői nyilatkozatot kell csatolni. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál, amelyből világosan ki kell derülnie, hogy a szakember milyen beruházásokban, mennyi hónap gyakorlatot szerzett az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek birtokában a szükséges szakmai gyakorlatok feletti időtartammal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a beruházások kezdő és befejező időpontját év/hó pontossággal. A párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Amennyiben a szakember már rendelkezik a jogosultsággal, abban az esetben is szükséges az önéletrajz csatolása. Az alkalmassági követelmények M2-M3-M4-M5 igazolására összességében legfeljebb 3 szakember jelölhető meg. Ajánlatkérő a végzettséget ellenőrzi a Kbt. 69.§ (11) bekezdése alapján. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja szerint].

+ még 1

Előzetes igazolás: AT egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja, hogy hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AT az ajánlatával együtt benyújtja a formanyomtatványt elektronikus formában az EKR-en keresztül. Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös AT esetén a közös AT képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. [321/2015. Kr. 1.§ (1) bek és 3.§].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik:

M1: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben összesen (egy vagy több szerződésből származó,), sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, szerződésszerűen teljesített referencia munkákkal az alábbiak szerint

+ még 12

a.) legalább egy darab referencia munkával, amelynek részeként műemléki épületen legalább 1000 m

b.) legalább egy darab referencia munkával, amelynek részeként műemléki épületen legalább 15 db műkő dísz vagy díszítő elem javítása restaurátor által legalább 100 m2 fal felületen valósult meg;

c.) legalább egy darab referencia munkával, amelynek részeként műemléki épületen legalább 30 db (fa vagy acél) nyílászáró felújítása valósult meg;

d.) legalább egy darab referencia munkával, amelynek részeként műemléki épületen (tornyon, vagy kupolán) legalább 150 m

M2:

1 fővel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.)Korm. r. szerinti, a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. vonatkozó mellékletében meghatározott MV-É-M kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultság (építési szakterület műemléki részszakterülete) megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével, valamint műemlék épület építésére és/vagy felújítására vonatkozó, legalább 36 hónapos FEOR-08-1313 vagy FEOR 08-3213 vagy azzal egyenértékű tevékenységi körök alá sorolható tapasztalattal

M3:

1 fővel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. r. szerinti, a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉG kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével, valamint épületgépészeti munkára vonatkozó, legalább 36 hónapos FEOR-08-1313 vagy FEOR 08-3213 vagy azzal egyenértékű tevékenységi körök alá sorolható tapasztalattal

M4:

1 fővel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. r. szerinti, a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉV kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével, valamint épületvillamossági munkára vonatkozó, legalább 36 hónapos FEOR-08-1313 vagy FEOR 08-3213 vagy azzal egyenértékű tevékenységi körök alá sorolható tapasztalattal

M5:

1 fő restaurátorral, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott műemléki restaurátor szakterületen a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek és szakképzettség valamelyikével, valamint a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. táblázat 2-5 soraiban meghatározott tevékenység végzésére vonatkozó legalább 36 hónapos tapasztalattal.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér – teljesítési határidő elmulasztása esetén a kötbéralap 1 %-a/késedelmes nap késedelmi kötbért köteles fizetni vállalkozó a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó határidő és tényleges teljesítési időpont (műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) között, a késedelmi kötbér maximuma a kötbéralap 25 %-a. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. A kötbéralap: a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj.

+ még 2

Meghiúsulási kötbér – mértéke a tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a – vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén.

Jótállás 5 év, kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-08-14 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
További információk:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdése szerint jár el.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-48 további hónap intervallumban értékelve]
Minőségi kritérium (súlyozás): 6
Minőségi kritérium (név): Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M3 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-48 további hónap intervallumban értékelve]
Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M4 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-48 további hónap intervallumban értékelve]
Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M5 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-48 további hónap intervallumban értékelve]
Minőségi kritérium (súlyozás): 12
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_90325432
Más típusú ajánlatkérő: egyházi jogi személy
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Bérczi László Bernát
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000207542018/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1./ Ajánlatkérő a Kbt. 134.§ (2) - (3) bekezdései alapján kiköti a szerződés teljesítésének elmaradásával és a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként, a vállalkozói díj áfa nélkül számított 5 %-nak megfelelő és a Megrendelő javára szóló biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték a szerződés hatálybalépésének napján kell, hogy rendelkezésre álljon. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a szerződés teljesítésének napján kell rendelkezésre állnia a vállalt jótállás időtartamáig. A biztosíték teljesíthető AT választása szerint, az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő 11748117-21440092 sz. fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy feltétlen és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy feltétlen és visszavonhatatlan banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

2./ Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

+ még 10

Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 500 000 Ft
A befizetés helye: vagy az AK fizetési számlaszáma: 11748117-21440092

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétlen és visszavonhatatlan garancia vagy feltétlen és visszavonhatatlan készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. [Kbt. 54.§ (1)-(2)]

3./ A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Az egyes feladatok elaprózódásával, a feladatok egymásra épülése miatt irreálisan magas költségeket eredményeznének ajánlatkérő számára és a munkafázisok összehangolása túlságosan bonyolulttá és kiszámíthatatlanná tenné a kivitelezési feladatok ellátását, továbbá a garanciális szempontból előnyösebb az egy szerződés keretében történő kivitelezés.

4./ AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.1)-III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását

5./ AK az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. Pontszámítás módszere: – Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. – Ár: fordított arányosítás. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények körében előírt 36 hónapot meghaladó 0-48 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, mint minőségi értékelési szempontot. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott 1-1 szakember többlettapasztalata, azaz a szakemberek önállóan, külön-külön kerülnek értékelésre. A Kbt. 77. § (1) alapján az M/2, M/3, M/4, M/5 pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad AK: 48 hónap (összesen 84 hónap szakmai gyakorlat). Az értékelés részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.

6./ Az opcióként kért feladatokra is kötelező ajánlatot tenni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. AK az opciós tételt az ajánlati árral együttesen értékeli, vagyis az értékelési szempont szerinti nettó ajánlati ár egyenlő a II.2.4) pontban meghatározott valamennyi feladatra tett ajánlatok összegével.

7./ AT-k szakmai ajánlatot kötelesek benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

8./ AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltakat az eljárás során alkalmazza.

9./ AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos információk:

+ még 8

Ajánlatkérő 10 % mértékű tartalékkeretet köt ki.

Ajánlatkérő előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés alapján 5 %-os mértékben. Ajánlattevő a kapott előleggel a részszámlákban számol el.

Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (5) bekezdés szerint részszámlázási lehetőséget biztosít összesen 5 (öt) alkalommal, egyenlő részletekben., a műszaki ellenőr által igazolt előrehaladás arányában.

Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:42.§ - 6:46.§-a, 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, a Kbt. 135. §, illetőleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-i szerint teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§ szerint jár el. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint. Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.1 ponthoz:

AK előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. 321/2015 Kr. 26.§ (1) bek a) pontja. Az építőipari tev. jogosultság igazolása a Kr. 26. § (2) bek szerint.

VI.3. ponthoz:
10./ Dr. Kormos Sándor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00274.)

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2018/S 132-299822 (2018-07-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-08-31)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-08-31 📅
Közzététel dátuma: 2018-09-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 169-383996
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 132-299822
HL-S szám: 169

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

a) 3806 m² belső falfelület előkészítése (vakolt felületek javítása, felújítása és felületképzése), festése

c) 588 m² tetőzet építése, díszített vörösréz-lemez tetőfedés készítés tornyon (deszkázással, lemezfedéssel)

+ még 2

f) 3376 m² külső falfelület előkészítése (vakolt felületek javítása, felújítása és felületképzése), festése

g) 496 m² térburkolat készítése

Hivatkozás
További információk
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § a) pontja alapján:

A Kbt. Második Rész szerinti uniós, nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján, mert a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Forrás: OJS 2018/S 169-383996 (2018-08-31)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

Művészeti és kulturális épületek kivitelezése

Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése