Tervezési szolgáltatás

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza

A szerződés tárgya: a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint „a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” tárgyú projekt keretében Budapest XIV. kerület belterület, 31571/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1145 Budapest, Amerikai út 53–55. szám alatti ingatlanon található intézmény felújításához kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-12-27. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-11-21.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2018-11-21	Ajánlati felhívás
2018-12-14	További információk
2019-05-02	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2021-01-26	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2021-11-30	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2025-05-15	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2018-11-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000702162018
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Postacím: Amerikai út 53–55.
Postai irányítószám: 1145
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szeretetkorhaz.hu/ 🌏
E-mail: syntron@syntron.hu 📧
Telefon: +36 14532889 📞
Fax: +36 14532890 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000702162018/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000702162018/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-11-21 📅
Benyújtási határidő: 2018-12-27 📅
Közzététel dátuma: 2018-11-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 226-517349
HL-S szám: 226
További információk

MAZSIHISZ Szeretetkórház, Budapest XIV. Amerikai út 53–55. sz alatti 2. jelű épület tetőtérbeépítés 20 ágyas „szállodai” szint kialakításának engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció szerzői jogának megváltása nyertes ajánlattevő kötelezettsége, és költsége.A szerzői jog:nettó 2M Ft,melyet a szerződéskötéskor kell nyertesnek megfizetnie a szerzői jog tulajdonosának.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

1. A szerződés tárgya: ld. II.1.4) pontban

2. A projekt célja: 2119/2017. (XII. 28.) kormányhatározat szerint, országos területi ellátási kötelezettségű, hármas progresszivitási szintű ellátást nyújtó geriátriai kórház kialakítása

3. A tervezési feladatot érintő területek:

— 1. jelű ép. 3418 m² -2. jelű ép. 2241 m² -3. jelű ép. 2015 m²

— telken belüli külső közművek és utak

— telken belüli zöldfelületek

4. Feladatok, ütemezésük,részteljesítések:

I. részteljesítés:

— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

— tervezői költségbecslés készítése

Teljesítés határideje: szerződéskötést követő 6. hét.

II. részteljesítés

— közreműködés az építési engedélyezési eljárásban

— amennyiben az I. vagy II. fokú építésügyi hatóság bármelyike hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, a terv hibájának vagy hiányosságának kijavítása, pótlása,

— az engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelően munkaközi kivitelezési tervdokumentáció elkészítése,

— a kivitelezési tervezés során a szükséges közmű, illetve hatósági egyeztetések lefolytatása, jegyzőkönyvek készítése

Teljesítés határideje: Az építésügyi hatósági engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 4 hét.

III. részteljesítés

— a munkaközi kivitelezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyben foglaltak figyelembevételével kivitelezési tervdokumentáció, valamint a kapcsolódó számítások, műszaki leírások elkészítése,

— árazatlan és árazott költségvetés készítése

Teljesítés határideje: A munkaközi kivitelezési tervdokumentáció jóváhagyásától 6 hét.

IV. Végteljesítés

— kivitelezői közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során tervezői közreműködés az esetleges kérdések megválaszolásában szükség esetén tervi, költségvetési korrekciók elkészítése

— kivitelezői munkaterületátadástól számítottan a létesítmény átadás-átvételi eljárásának lefolytatásáig tervezői művezetés

— a feltárásokat követően esetlegesen szükséges tervi korrekciók elvégzése

— szükség esetén kivitelezői vállalkozási szerződésmódosítás során a kiviteli tervet érintő részek egyeztetése

— kivitelezői adatszolgáltatást követően, megvalósulási tervdokumentációk elkészítése

Teljesítés határideje: a létesítmény átadás-átvételi eljárásának lefolytatásáig

Kivitelezés időtartama: 24 hónap

Megrendelő mindhárom szakaszban az átadandó tervdokumentáció ellenőrzését/ felülvizsgálatát a tervdokumentáció kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül Vállalkozó részére észrevételeit, az észlelt hibákat, hiányosságokat köteles írásban jelzi.

Vállalkozó a megrendelői észrevételek alapján köteles a tervdokumentáció módosítására, kiegészítésére a megrendelői észrevételek kézhezvételétől számított 10 munka napon belül.

Megrendelő a módosított/ kiegészített tervdokumentáció ellenőrzését/felülvizsgálatát 5 munkanap alatt végzi el.

A teljesítési határidőbe a hatósági engedélyek ügyintézési ideje nem tartozik bele.

4. Az engedélyezési, munkaközi és a kivitelezési tervdokumentáció egyaránt, az alábbi tervfejezeteket tartalmazza: Építészet; Tartószerkezet; Épületgépészet; Erősáram; Gyengeáram; Orvostechnológia; Konyhatechnológia; Tűzvédelem; Épületautomatizálás; Liftterv; Épületakusztika; Akadálymentesítés; Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás; Munkavédelem; Út- és parkolóterv; Geotechnika - mélyalapozás; Közmű; Árazatlan és árazott költségvetési kiírások;

5. További információ: pályázati cél, részletes tervezési feladat az EKR rendszerben ingyenesen rendelkezésre áll.

Időtartam: 33 hónap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: MAZSIHISZ Szeretetkórház 1145 Budapest, Amerikai út 53–55.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

AK kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Igazolási mód:

Az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot nyújt be. (Kbt. 15. § (1)-(2) bek)

A MAGYARORSZÁG-i letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr 4. § és 8. § a) - ia) és ic)-o) alpontok szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett AT esetében az AK a 321/2015. (X.30.) Kr 4. és 10. §-a a) - ga) és gc) - l) alpontjai, és 10. § (2) bek. szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpont esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr 1-16 § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. § szerint.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlattevők a 321/2015. (X.30.) Kr 1. § (1) bek szerint kötelesek előzetesen igazolni a kizáró okok fenn nem állását, tényleges igazolás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazandó. Nem kérhető igazolás a Kbt. 69. § (11) bek tekintetében.

Kbt. 64. § (1) bek alapján, A 62. § (1) bek b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a 188. § (4) bek szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bek szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. KH a 188. § (4) bek szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.

Folytatás: III.1.2. pontban.

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.1 pont folytatása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek c) pont]:

SZ1: Ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara vagy területi szervei névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét..[Kbt. 65. § (1) bekc) pont és 69. § (11) bek; 322/2015. (X. 30.) Kr 8. § (1) bek]

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ1:

Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD IV. rész alfa pontjával kell igazolnia a megfelelést.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra a 321/2015. (X.30.) 26. § (3) bekezdése alapján az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kr 31. §-a szerinti szakmagyakorlást végző cégek névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló – a Magyar Mérnöki Kamara által kiállított – igazolást.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Kr 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) enyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni. MAJD az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívására köteles benyújtani az alábbiak szerint:

MSZ1: A 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bek a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbesz. tárgyára (MSZ1 alkmin. követelményben megfogalmazott) vonatkozó szerződéseinek ismertetése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr 22. §-ban meghatározott formában igazolva. Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább az alábbi adatokat: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye - a teljesítés ideje (a teljesítés kezdésének, és befejezésének időpontja: év, hónap, nap) - a szerződés (szolgáltatás) tárgya - a szolgáltatás mennyisége (teljesített m2 alapterület): - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható. A Kbt. 65. § (6) bek alapján az MSZ1. pontban előírt alk.min.követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben AT az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontban előírt alk. minköv. vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontjában előírt alk. min.követelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bek-ben, és 321/2015. (X.30.) Kr 24. § (1) bek-ben foglaltakra.

MSZ2: a 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az AK felhívására szükséges benyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát annak a szakembernek megnevezésével, végzettségének vagy képzetségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalatának idejét. A szakmai tapasztalat igazolására a szakmai önéletrajz szolgál. A bemutatott szakembernek csatolni kell saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során. AK az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes hónapok megléte megállapítható legyen. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenység rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is. Folytatás minimumkövetelményeknél.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

MSZ1: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, min.5500 m2 alapterületű, közhasználatú épület engedélyezési és kivitelezési generáltervezésére (új épület építésre, és/vagy felújításra) vonatkozó, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített szerződéssel (referenciával). Az alkalmassági követelmény igazolható egy szerződéssel, valamint igazolható több szerződéssel is, és ez utóbbi esetben az egyes szerződések alapján teljesített m2-ek összeadódhatnak.

MSZ2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább szakáganként egy fő szakemberrel:

I. aki a 266/2013.(VII.11) Kr szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges szakmai gyak. idővel, és a képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel nem rendelkezik, a következő szakmagyakorlási területen:

a) Építészeti tervezési (É)

b) Építmények gépészeti tervezési szakterület (G)

c) Építményvillamossági tervezési szakterület (V)

A szakmagyakorlási területekre külön-külön kell szakembert megajánlani.

II. aki a MMK általi jogosultságokhoz, ill. tanúsításokhoz szükséges szakmai gyak. idővel, és a képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel nem rendelkezik, a következő szakmagyakorlási területen:

d) Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése (OT-G-T)

e) Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése (OT-M-T)

f) Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készül (OT-R-T)

A szakmagyakorlási területekre nem kell külön-külön szakembert megajánlani.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az „É” jelölésű jogosultsággal végezhető tervezési feladatokat maga az ajánlattevő, vagy közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők egyike végezze el, így ezen feladatokhoz kapcsolódó alkalmassági feltétel (MSZ2. építészeti tervezés szerinti) vonatkozásában ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, továbbá a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó

Folytatás előző pontból: A képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok (a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimum vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat) másolatát csatolni kell.

Amennyiben a nevezett szakember(ek) szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy ajánlattevőnek meg kell adnia az elektronikus elérési útvonalat, vagy azonosítót, és ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban a szakember szereplését. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, ajánlattevőnek be kell nyújtania az alkalmassági minimumkövetelményben megadott feltételeknek való megfelelés igazolásához a gyakorlatot igazoló dokumentumot (önéletrajzot). Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek.iben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

26 rész-, és egy végszámla bocsátható ki. (I.-II. és III. részteljesítés, IV. részteljesítés havonta kerül számlázásra.)

Az előleg számlát a végszámlából számítja le Ajánlatkérő, tehát a számlázási rend az alábbiak szerint alakul:

Előleg számla: a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20 % – ának megfelelő összeg. Az előlegszámla a III. részteljesítést követő számlából kerül levonásra. Számlák kiállítása: részteljesítésenként, nyertes ajánlattevő ártáblázata szerint. Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) (8) bekezdései figyelembe vételével, 2013 évi V. tv. 6:130. § (1) bek. szerint átutalással teljesíti, figyelemmel a 2007. évi CXXVII. tv és a 2015. évi CXLIII. tv előírásaira. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-12-27 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bek. szerint EKR rendszerben.
További információk:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bek.)

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): MSZ2 pont szerinti, teljesítésében résztvevő építész tervező szakembere Építészeti tervezési (É) jogosultság megszerzéshez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat (egész hónapban, max. 84 h
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő gépésztervező szakembere Építmények gépészeti tervezési szakterület(G) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat(egész hónapban
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő vill.tervező szakembere Építményvillamossági tervezési szakterület (V) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat(egész hónapban
MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő szakembere orvostechnológiai műszaki tervezés (OT-M-T) jogosultság illetve tanúsítás megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat (egész hónap
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_28370163
Más típusú ajánlatkérő: Kbt. 5. § (2) bek szerint támogatott szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Balassi János
A vevő profiljának címe: http://www.szeretetkorhaz.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000702162018/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Az eljárás a Kbt. 53. §(6)bek. szerint feltételes. A beszerzés a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. hat. szerinti hazai támogatásból valósul meg. 100 %-ban,a támogatási szerződést azonban még nem kötötték meg a Felek. A tárgyi közb.eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatási szerződés aláírása. Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) a) szerint szerződéses feltételként rögzíti, hogy amennyiben az igényelt többlet támogatási összegnél alacsonyabb összeg kerül megítélésre, a Megrendelő elállhat a szerződés(kötés)től, vagy választása szerint önerőt vonhat be a finanszírozásra.

2. Az ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek)

3. A felhívás IV.2.6) pontban szereplő adat: 30 nap.

4. Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— 424/2017. (XII.19.) Kr 11. § (7) bek szerint ha az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít,akkor ajánlatkérőnek és ajánlattevőknek annak a használata kötelező,

— a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap)

— ajánlati ár kiszámítását alátámasztó táblázat,

— a következő nyilatkozatokat: Kbt. 35 §, Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) (nemleges válasz esetén is meg kell tenni), Kbt. 81. § (3) bek szerint EEKD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek, Kbt. 67. § (4) bek (űrlap); Kbt. 67. § (7) bek (adott esetben), Kbt. 44. § szerint (adott esetben), Kbt. 73. § (5) bek. szerint;:az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát,vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról(adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint).

6. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr 46. § (3) bek-t alkalmazza.

7. Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, gazdálkodó szervezet, projekttársaság nem hozható létre (Kbt. 35. § (8) bek). Jogutódlás figyelembevétele: Kbt. 65. § (11) bek. szerint.

8. Az eljárást megindító hirdetmény III.2.3 pont (MSZ1-MSZ2) szerinti alkalmassági minimumfeltétel és előírt igazolási módja minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest – szigorúbb.

9. Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint nevezhető meg.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.

11. Szerződéskötés feltételei:

a) – Nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell: a tervezési tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződéssel, melynek értéke: a felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 200 000 000 Ft (kettőszázmillió forint)és a felelősségbiztosítás káresemény összege legalább: 50 000 000 Ft (ötvenmillió forint), vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az adott összegre vonatkozóan. (322/2015. X.30.) Korm. rendelet 11.§)

— Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a felelősségbiztosítási kötvényét a szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi), vagy korábbi felelősségbiztosítási szerződését az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra kiterjeszti, valamint a szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi),

— A nyertes ajánlattevőnek az MSZ2 pontban megjelölt, és a teljesítésben részt vevő szakembereinek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjában, a megadott szakterület szerinti („É” „G” „V”) a 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti aktív tagsággal a kamarai névjegyzékben. A kamarai tagsággal a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az MSz2 alkalmassági min.követelményben megjelölt szakemberek vonatkozásában arról, hogy a szerződéskötéskor rendelkezni fognak a jogszabályoknak megfelelő érvényes,aktív kamarai regisztrációval.

Folytatás VI.4.3) pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148. § szerint.

VI.3) folytatása:

12. Felhívja Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a Kbt.131.§ (4) bek. szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.

13. Értékelés során adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont. Az értékelési módszere: ajánlati ár esetében fordított arányosítás, arányosítás.

14. FAKSZ: Balassi János, 01038.

15. Fordítás: Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. (Kbt. 47. § (2) bek) [Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő általi felelős fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott fordítások a benyújtott idegen nyelvű dokumentumok fordítását tartalmazzák

16. A műszaki tartalomra, devizák átváltására, egyenértékűségre vonatkozó részletes leírásokat, elvárásokat, a hirdetményminta korlátai miatt, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Benyújtás (formai előírás): kérjük Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint, az űrlapok melletti valamennyi benyújtandó dokumentumot, nyilatkozatot egybeszerkesztve, tartalomjegyzékkel ellátva, egy pdf-ben felölteni szíveskedjenek (a feltöltési méretkorlátot figyelembe véve).

17. Részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem teszi lehetővé, indokai:

— egységes műszaki tartalom: a tárgyi közbeszerzési eljárásban egy, egymáshoz kapcsolódó épületkomplexum, valamint kapcsolódó parkoló, belső út, és közlekedő területek miatti egységes műszaki tartalom,

— a tervezési cél egységessége,

— a tervezési fázisok, tervdokumentációk egymásra épülése,

— egységes tervezési koncepció.

A fentiekre tekintettel a műszaki szempontból a tervezési feladat nem osztható meg, valamint a gazdasági ésszerűséggel sem egyeztethető össze az azonos szakági tervek több részben történő beszerzése.

18. Értékelési szempontok alátámasztása: a minőségi szempontokra ajánlattevők kötelesek a szakemberekre vonatkozó önéletrajzot benyújtani, amelyből a megajánlott többlettapasztalat megállapítható.

19. II.2.7) pontban szereplő adat: A projekt fizikai zárása 31.12.2021.

20. Nyertes ajánlattevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként történő részvétele összeférhetetlen lenne.

21. Bírálati szempontok karakterkorlát miatt itt is teljes terjedelemben:

MSZ2 pont szerinti, teljesítésében résztvevő építész tervező szakembere Építészeti tervezési (É) jogosultság megszerzéshez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat (egész hónapban, max. 84 hónap) 20

MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő gépésztervező szakembere Építmények gépészeti tervezési szakterület(G) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat(egész hónapban, max.84 hó) 10

MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő vill.tervező szakembere Építményvillamossági tervezési szakterület (V) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat(egész hónapban, max.84 hó 10

MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő szakembere orvostechnológiai műszaki tervezés (OT-M-T) jogosultság illetve tanúsítás megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat (egész hónapban, max.84 hó 10

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2018/S 226-517349 (2018-11-21)

További információk (2018-12-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A szerződés tárgya: a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint „a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” tárgyú projekt keretében Budapest XIV. kerület belterület, 31571/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1145 Budapest, Amerikai út 53–55.szám alatti ingatlanon található intézmény felújításához kapcsolódó Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-12-14 📅
Közzététel dátuma: 2018-12-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 244-559373
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 226-517349
HL-S szám: 244
További információk

Az ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában megjelent adat: 27.12.2018 11.00 IV.2.7) pontban megjelent adat: 27.12.2018 13:00. Ajánlatkérő erről módosítja jelen korrigendum szerint a határidőket, a korrigendumban szereplő "A következő helyett" rovatokban szereplő adat hibás, az EKR-ben hirdetménykezelés nélkül módosította az adatot ezt megelőzően.

Forrás: OJS 2018/S 244-559373 (2018-12-14)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-05-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A szerződés tárgya: a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint „a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” tárgyú projekt keretében Budapest XIV. kerület belterület, 31571/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1145 Budapest, Amerikai út 53-55.szám alatti ingatlanon található intézmény felújításához kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

A beszerzés teljes értéke: 88 716 760 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-05-02 📅
Közzététel dátuma: 2019-05-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 088-211463
HL-S szám: 88
További információk

MAZSIHISZ Szeretetkórház, Budapest XIV. Amerikai út 53-55. sz alatti 2. jelű épület tetőtérbeépítés 20 ágyas „szállodai” szint kialakításának engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció szerzői jogának megváltása nyertes ajánlattevő kötelezettsége, és költsége.A szerzői jog:nettó 2M Ft,melyet a szerződéskötéskor kell nyertesnek megfizetnie a szerzői jog tulajdonosának.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

1. A szerződés tárgya:lsd. II.1.4. pontban

— 1. jelű ép. 3418 m2 -2. jelű ép. 2241 m2 -3. jelű ép. 2015 m2

Megrendelő a módosított/ kiegészített tervdokumentáció ellenőrzését/felülvizsgálatát 5munkanap alatt végzi el.

További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: MAZSIHISZ Szeretetkórház Budapest, Amerikai út 53-55, 1145

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-04-23 📅
Név: Plan Drive Tervező és Kivitelező Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_27548860
Postacím: Röppentyű utca 73/d.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 706150480 📞
E-mail: rosztocsil.robert@gmail.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 88 716 760 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

MEDMIX CENTER Tervező - Beruházó - Kivitelező - Kereskedő és Szolgáltató Kft., 4032 Debrecen, Cívis Utca 12. II./23 11555683209

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. 13079909243

Plan Drive Tervező és Kivitelező Kft, 1139 Budapest, Röppentyű Utca 73/d. 11694238241

TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. 11474762211

Perfektum Építész Kft., 1036 Budapest, Perc Utca 2. 26295464241

ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft., 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor Utca 48. 13098030213

Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 Budapest, Szegedi Út 37-39. 14541744241

Az eljárásban beérkezett 7 ajánlat mindegyike Kkv-tól érkezett, az EKR az V.2.2. pontban szereplő adatot hibásan tölti ki, és nem engedi módosítani. (Visszavont ajánlatot nem tekinti ajánlatnak.)

Forrás: OJS 2019/S 088-211463 (2019-05-02)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-01-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 88 716 760 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 020-047771
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 088-211463
HL-S szám: 20

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Tervezési szolgáltatás
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: MAZSIHISZ Szeretetkórház Budapest, Amerikai út 53–55., 1145

A szerződés odaítélése
Név: Plan Drive Tervező és Kivitelező Kft.
A beszerzés teljes értéke: 88 716 760 HUF 💰
Forrás: OJS 2021/S 020-047771 (2021-01-26)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-11-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 88 716 760 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Amerikai Út 53-55

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-30 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 235-619706
HL-S szám: 235
További információk

A Felek a tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett részeit változatlanul érvényesnek és hatályosnak ismerik el. A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2021. november 22.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

-1. jelű ép. 3418 m2 -2. jelű ép. 2241 m2 -3. jelű ép. 2015 m2

- telken belüli külső közművek és utak

- telken belüli zöldfelületek

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

- tervezői költségbecslés készítése

- közreműködés az építési engedélyezési eljárásban

- amennyiben az I. vagy II. fokú építésügyi hatóság bármelyike hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, a terv hibájának vagy hiányosságának kijavítása, pótlása.

- az engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelően munkaközi kivitelezési tervdokumentáció elkészítése;

- a kivitelezési tervezés során a szükséges közmű, illetve hatósági egyeztetések lefolytatása, jegyzőkönyvek készítése

- a munkaközi kivitelezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyben foglaltak figyelembevételével kivitelezési tervdokumentáció, valamint a kapcsolódó számítások, műszaki leírások elkészítése;

- árazatlan és árazott költségvetés készítése

- kivitelezői közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során tervezői közreműködés az esetleges kérdések megválaszolásában szükség esetén tervi, költségvetési korrekciók elkészítése

- kivitelezői munkaterületátadástól számítottan a létesítmény átadás-átvételi eljárásának lefolytatásáig tervezői művezetés

- a feltárásokat követően esetlegesen szükséges tervi korrekciók elvégzése

- szükség esetén kivitelezői vállalkozási szerződésmódosítás során a kiviteli tervet érintő részek egyeztetése

- kivitelezői adatszolgáltatást követően, megvalósulási tervdokumentációk elkészítése

A szerződés odaítélése
Postacím: Röppentyű Utca 73/d.

Hivatkozás
További információk

A Felek a tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett részeit változatlanul érvényesnek és hatályosnak ismerik el.

A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2021. november 22.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 235-619706 (2021-11-30)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-05-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000702162018
Rövid leírás:

A szerződés tárgya: a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint „a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” tárgyú projekt keretében Budapest XIV. kerület belterület, 31571/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1145 Budapest, Amerikai út 53-55.szám alatti ingatlanon található intézmény felújításához kapcsolódó ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR000702162018/1
A beszerzés leírása:

1. A szerződés tárgya:a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint „a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” tárgyú projekt keretében Budapest XIV. kerület belterület, 31571/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1145 Budapest, Amerikai út 53-55.szám alatti ingatlanon található intézmény felújításához kapcsolódó ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE 2. A projekt célja: 2119/2017. (XII. 28.) kormányhatározat szerint, országos területi ellátási kötelezettségű, hármas progresszivitási szintű ellátást nyújtó geriátriai kórház kialakítása 3. A tervezési feladatot érintő területek: -1. jelű ép. 3418 m2 -2. jelű ép. 2241 m2 -3. jelű ép. 2015 m2 - telken belüli külső közművek és utak - telken belüli zöldfelületek 4. Feladatok, ütemezésük,részteljesítések: I. részteljesítés: - engedélyezési tervdokumentáció elkészítése - tervezői költségbecslés készítése Teljesítés határideje: szerződéskötést követő 6. hét. II. részteljesítés - közreműködés az építési engedélyezési eljárásban - amennyiben az I. vagy II. fokú építésügyi hatóság bármelyike hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, a terv hibájának vagy hiányosságának kijavítása, pótlása. - az engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelően munkaközi kivitelezési tervdokumentáció elkészítése; - a kivitelezési tervezés során a szükséges közmű, illetve hatósági egyeztetések lefolytatása, jegyzőkönyvek készítése Teljesítés határideje: Az építésügyi hatósági engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 4 hét. III. részteljesítés - a munkaközi kivitelezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyben foglaltak figyelembevételével kivitelezési tervdokumentáció, valamint a kapcsolódó számítások, műszaki leírások elkészítése; - árazatlan és árazott költségvetés készítése Teljesítés határideje: A munkaközi kivitelezési tervdokumentáció jóváhagyásától 6 hét. IV. Végteljesítés - kivitelezői közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során tervezői közreműködés az esetleges kérdések megválaszolásában szükség esetén tervi, költségvetési korrekciók elkészítése - kivitelezői munkaterületátadástól számítottan a létesítmény átadás-átvételi eljárásának lefolytatásáig tervezői művezetés - a feltárásokat követően esetlegesen szükséges tervi korrekciók elvégzése - szükség esetén kivitelezői vállalkozási szerződésmódosítás során a kiviteli tervet érintő részek egyeztetése - kivitelezői adatszolgáltatást követően, megvalósulási tervdokumentációk elkészítése Teljesítés határideje: a létesítmény átadás-átvételi eljárásának lefolytatásáig Kivitelezés időtartama: 24 hónap Megrendelő mindhárom szakaszban az átadandó tervdokumentáció ellenőrzését/ felülvizsgálatát a tervdokumentáció kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül Vállalkozó részére észrevételeit, az észlelt hibákat, hiányosságokat köteles írásban jelzi. Vállalkozó a megrendelői észrevételek alapján köteles a tervdokumentáció módosítására, kiegészítésére a megrendelői észrevételek kézhezvételétől számított 10 munka napon belül. Megrendelő a módosított/ kiegészített tervdokumentáció ellenőrzését/felülvizsgálatát 5munkanap alatt végzi el. A teljesítési határidőbe a hatósági engedélyek ügyintézési ideje nem tartozik bele. 4. Az engedélyezési, munkaközi és a kivitelezési tervdokumentáció egyaránt, az alábbi tervfejezeteket tartalmazza: Építészet; Tartószerkezet; Épületgépészet; Erősáram; Gyengeáram; Orvostechnológia; Konyhatechnológia; Tűzvédelem; Épületautomatizálás; Liftterv; Épületakusztika; Akadálymentesítés; Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás; Munkavédelem; Út- és parkolóterv; Geotechnika – mélyalapozás; Közmű; Árazatlan és árazott költségvetési kiírások; 5. További információ: pályázati cél, részletes tervezési feladat az EKR rendszerben ingyenesen rendelkezésre áll.

A beszerzés leírása

További információk:

Termékek/szolgáltatások: Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
Időtartam: 31 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-04-23 📅
Cím: Tervezési szolgáltatás
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-em/szerzodes/szerzodes.xhtml?szerzodesId=8533 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 88 716 760 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000702162018/8059
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 4 435 838 HUF 💰
Arány (%): 5
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Plan Drive Tervező és Kivitelező Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_27548860
Postacím: Röppentyű Utca 73/d.
Postai irányítószám: 1139
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: rosztocsil.robert@gmail.com 📧
Telefon: +36 706150480 📞
URL: https://www.plandrive.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

26 rész-, és egy végszámla bocsátható ki. (I.-II. és III. részteljesítés, IV. részteljesítés havonta kerül számlázásra.) Az előleg számlát a végszámlából számítja le Ajánlatkérő, tehát a számlázási rend az alábbiak szerint alakul: Előleg számla: a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20% - ának megfelelő összeg. Az előlegszámla a III. résztelejsítést követő számlából kerül levonásra. Számlák kiállítása: részteljesítésenként, nyertes ajánlattevő ártáblázata szerint. Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) (8) bekezdései figyelembe vételével, 2013 évi V. tv. 6:130. § (1) bek. szerint átutalással teljesíti, figyelemmel a 2007. évi CXXVII. tv és a 2015. évi CXLIII. tv előírásaira. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_28370163
Postacím: Amerikai Út 53-55
Postai irányítószám: 1145
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Balassi János
E-mail: syntron@syntron.hu 📧
Telefon: +36 14532889 📞
Fax: +36 14532890 📠
URL: http://www.szeretetkorhaz.hu/ 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534__
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

4. A 2. sz szerződésmódosításban a felek rögzítették: „Megrendelő a betegmozgatás biztosítása érdekében egy új közlekedési útvonalat kíván kialakítani a kórházon belül. A Megrendelő az alagsoron keresztül kívánja biztosítani az épületek közötti közlekedést. Kialakításra kerül egy folyósó szakasz és egy lift a betegmozgatás megkönnyítése, izolálhatóság biztosítása érdekében. A COVID-19 járvány tapasztalataira tekintettel szükséges az épületek esetleges teljes izolálása, melynek érdekében szükséges kiépíteni az új útvonalat. Az új közlekedési útvonal kivitelezéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, mellyel az intézményi rekonstrukció tervezése kiegészül.” A tárgyi tervdokumentáció részletes kidolgozásának feltétele a 2024.11.22-én megindított Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti HNT közbeszerzési eljárás lefolytatása volt, melynek tárgyalásának lezárultát követően vált a befejező ütem kivitelezési feladatainak véglegesítése. Ennek eredményeként az épületek közötti összeköttetéssel kapcsolatosan a Tervező az egyeztetést a Hatóságokkal, és a Megrendelővel egyeztetett, azonban az alagút műszaki-szakmai szempontú megvalósítása nem volt lehetséges, így a Megrendelőnek a kapcsolódó kiviteli tervdokumentációra nincs szüksége, ezért a vállalkozás szerződés elvégzendő szakmai feladatai közül törli az ezzel kapcsolatos kivitelezési tervdokumentáció elkészítési feladatát, és a vállalkozási díjat ennek költségével (nettó 5 739 000 Ft + Áfa) csökkenti. 5. A 2019. április 23-án megkötött vállalkozási szerződés IV. részteljesítése 24 hónap tervezői művezetést tartalmazott a létesítmény végleges átadás-átvételéig. A MZSIHISZ Szeretetkórház a I. épület felújítását azonban nem tudta egy szerződés keretében felújítani forráshiány miatt. Megrendelő 2022.05.16. napján közbeszerzési eljárást kezdeményezett a Kbt. 81.§-alapján a „Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza I. épület 2. szárny felújítása” megnevezéssel, mely közbeszerzési eljárás eredményeként 2022.10.19-én szerződést kötött a kivitelezővel. A nevezett közbeszerzési eljárásban a fedezet hiánya miatt Megrendelő a Kbt. 98. § (3) bekezdésre hivatkozással további közbeszerzési eljárás lefolytatását is rögzítette. A kivitelező Vállalkozó a szerződését 2023.10.18-án teljesítette, és ezt követően az épület befejezéséhez a Megrendelő további forrásra várt, melyet a 1329/2024. (XI. 6.) Korm. határozatban foglaltak szerint kapott meg. Megrendelő a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2025. 01.31-én kötött vállalkozási szerződést a kivitelezővel, melynek határideje a munkaterület átadásától számított 9 hónap. Tekintettel arra, hogy ezen I. épület felújítását két ütemben kellett közbeszerezni, majd kivitelezni, a tervezővel kötött eredeti szerződésben foglalt 24 hónap tervezői művezetésen felül további 7 hónap tervezői művezetésre van szükség a létesítmény átadás-átvételéig,melynek összege 7 * nettó 100 000 Ft + Áfa, azaz nettó 700 000 Ft. 6. A Megrendelő a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás tárgyalásán a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza I. épület 2. szárny felújítása tárgyú kivitelezési feladatokat véglegesítették, melynek keretében a Kbt.101. § (2) bekezdése figyelembevételével módosították a műszaki-szakmai tartalmat. A módosításokat a tervezőnek a korábbi, 2019-es keltezésű kiviteli tervdokumentációban módosítani kellett, így a következő tervfejezeteket a végleges műszaki-szakmai tartalom szerint módosította: építészet, statika, elektromos, gépészet, tűzjelző. A módosításokat át kellett vezetni a kiviteli tervdokumentáció további tervfejezetiben is (a szakági tervdokumentációk alaprajzainak módosítása): orvostechnológia, orvosi gáz, RVA, akadálymentesítés, közmű. A módosított kiviteli tervdokumentációt nyomtatva egy példányban át kellett adni a megrendelőnek. A tervcsomag módosításának valamennyi költsége nettó: 5 145 350 Ft + Áfa. A vállalkozói díj változása mindösszesen: nettó - 5 739 000 Ft+ nettó 700 000 Ft + 5 145 350 Ft = nettó 106350 Ft + Áfa

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

1. A szerződés módosítás mennyisége: Felek a vállalkozási szerződés kötelmei közül törlik az alagút kiviteli tervdokumentációjának elkészítését. Megrendelő megrendeli, a tervező elvállalja pótmunka keretében: - 7 alkalom tervezői művezetést, - kiviteli tervdokumentáció módosítását a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza I. épület 2. szárny felújítása tárgyú, Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás tárgyalási jegyzőkönyvében foglalt módosítások szerint. 2. Teljesítési határidő módosítása: 3. Teljesítési határidő az alábbiak szerint módosul: IV. Végteljesítés: - kivitelező munkaterület átadásától számítottam a létesítmény átadás-átvételi lefolytatásáig tervezői művezetés (31 hónap) V. Pótmunka: A kiviteli tervdokumentációra vonatkozó pótmunka elvégzése a 3. szerződésmódosítás aláírásától számított 30. nap. 3. tervezői díj módosítás 1. A Felek a Szerződés a 4. „Tervezői díj, fizetési feltételek” pontjának 4.2. alpontját, valamint a 15. Záró rendelkezések 15.7. alpontját az alábbiak szerint módosítják (a módosítás dőlt betűvel szedve): „ 4. A Tervezői díj, fizetési feltételek: ………… 4.2 A Tervező az előírásoknak és szerződésnek megfelelő teljesítésének igazolását követően nettó 97 542 110 Ft + Áfa, azaz bruttó 123 878 480 Ft összegű Tervezői díj illeti meg – a Tervező ajánlatában benyújtott ártáblázat alapján, mely jelen szerződés külön nem számozott, elválaszthatatlan mellékletét képezi - az alábbiak szerint: A Tervező kijelenti, hogy a vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal. A felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj összege az elvégzett tervezési feladatok és műszaki munkarészek ellenértékét, az elkészített tervdokumentáció felhasználási díját, valamint a tervezői művezetés ellenértékét tartalmazza. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelően előleget biztosít, melynek mértéke a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20% - ának megfelelő összeg. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt előleget legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül fizeti meg. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA: KBT. 141. § (2) BEKEZDÉS Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a vállalkozói díj változása tekintetében a Vállalkozási Szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn: a) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a Vállalkozási Szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése (nettó 106350 Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 135064 Ft) nem éri el az uniós értékhatárt (nettó 84 609 850,- HUF), valamint a tervezési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást uniós eljárásrendben folytatta le Megrendelő (EKR000702162018); b) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a Vállalkozási Szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése (nettó 106350 Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 135064 Ft) nem éri el az eredeti szerződés értékének (eredeti vállalkozói díjnak) a 10%-át (nettó 8 871 676,- HUF); c) a módosítás egyáltalán nem érintette a Vállalkozási Szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a Vállalkozási Szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott tervezési szolgáltatás és tervezői művezetés teljesítése az ott meghatározott feltételekkel). A Kbt. 141. § (3) bekezdésének második mondatában foglalt tilalmi korlát sem áll fenn, tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás következtében meghatározott vállalkozói díj alapján a Megrendelőnek nem kellett volna más eljárási rezsimben lefolytatnia az alapul szolgáló közbeszerzési eljárást, tekintettel arra, hogy uniós eljárási rezsimben került lefolytatásra a közbeszerzési eljárás. Felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozási szerződés tárgyi, személyi hatálya nem változik a vállalkozási szerződés módosításával. Ezen indokok alapján a Feleknek a vállalkozói díj összegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést. A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetében a módosítás azon elemeire, amely az érték változásával összefüggnek. Megállapítható, hogy a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítása közvetlenül összefügg a vállalkozói díj (ellenérték) növekedésével, így ezen körülmény módosítása megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. A vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítása miatt a Feleknek a vállalkozási szerződés teljesítési határidejét is módosítaniuk kellett, tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom módosítása (pótmunkák teljesíthetősége) miatt a Vállalkozó számára a teljesítésre többlet teljesítési időtartamot kell biztosítani. Felek meg kívánják továbbá jegyezni, hogy a teljesítési határidő nem volt értékelési szempont a szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban. A vállalkozási szerződés módosításának aláírása: 2025.04.30. , mely időpontban a szerződés hatályos volt., a szerződés teljesítéslnek időtartamában került sor.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 094-317846 (2025-05-15)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások (9)

Építészeti tervezési szolgáltatások (3)