Vállalkozási szerződés „az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása” nevű projekt megvalósítására

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vállalkozási szerződés „az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása” nevű projekt megvalósítására.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018-05-28. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2018-04-06.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2018-04-06 Ajánlati felhívás
2018-05-25 További információk
2018-10-24 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-11-05 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-09-11 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2018-04-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés „az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása” nevű projekt megvalósítására.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
További CPV-kód: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Heves 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Dobó tér 2.
Postai irányítószám: 3300
Postai város: Eger
Kapcsolat
Internetcím: http://www.eger.hu 🌏
E-mail: habis.laszlo@ph.eger.hu 📧
Telefon: +36 36523707 📞
Fax: +36 36523777 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.eger.hu/hu/onkormanyzat/kozbeszerzes/kozbeszerzesi-eljarasok/c/zarkandy 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-04-06 📅
Benyújtási határidő: 2018-05-28 📅
Közzététel dátuma: 2018-04-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 069-152359
HL-S szám: 69
További információk
1. A Kbt. 75. § (2) bek e) nem kerül alkalmazásra. 2. AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, nem biztosítja: az építési beruházás nem osztható, annak keretében az egy egységet képező bástya egységes minőségű és megjelenésű felújítását kell megvalósítani, az építésre egy engedély irányadó. 3. AK a szerződést két szakaszra bontja.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A szükséges építési munkák és kiviteli tervek elvégzése és elkészítése a HE-02D/EH/114-2/2014. iktatószámú Határozat, záradékolt engedélyezési tervdokumentáció, illetve a HE-02/EOV/00189-2/2018. iktatószámú Határozat szerint.
1. Vízelvezetés:
A rom egész területére egységes szemlélettel kialakítandó felszíni vízelvezető rendszer elemei az alábbiak: a rom és a Bástya utca között található újonnan kiépített beton vízelvezető árok, valamint a rom belsejéből összefolyókkal, 3 db víznyelő aknával és csapadék csatornákkal történő vízelvezetés, összesen 196 fm.
Többet mutasson
2. Bástya megközelítése:
A rom bemutathatóvá tétele, biztonsággal megközelíthető legyen a vár belső területéről, a már korábban részben helyreállított aknafigyelő folyosók kritikus, vasút alatt átfutó folyosó boltozatának megerősítése, földalatti aknafigyelő folyosókban történelmi kőfalak és boltozatok javítása 630 m
Többet mutasson
3. A bástya szerkezetei
Bástya belső területe két térfelszínre különül el, amely a korábbi Zárkándy-bástya és a hozzá épülő Baldigara fülesbástyát kijelöli. A Zárkándy-bástyánál a legújabb régészeti feltárások eredményeként előkerült lőrések bemutathatóvá válnak, lőréseket romszerűen helyre kell állítani. Bástya belsejében új körüljárható járószinteket kell kialakítani. Zárkándy-bástya ÉK-i sarkában menekülő lépcső kialakítása 24 m
Többet mutasson
Romtalanítási munkák elvégzése, lepusztult falkorona visszabontásai 390 m
Északi bástyafal felújítása és ráépítéssel történő falmagasítása. Keleti bástyafal felújítása és jelentős falmagasítása. Déli kőfül és bástya helyreállítása, falmagasítása. Kőfül mögötti bástyafal heveder ívek felújítása. Műemléki várfalak magasítása, ráfalazás meglévő kőfalakkal azonos falszövettel, hézagolással, tömör falazat bogácsi vagy tarnaszentmátrai riolit tufa, műemléki habarccsal - ciklop és kváderes falazat 1712 m
Többet mutasson
DK-i fülesbástya belső támpilléreinek a járószinti burkolatban történő bemutatása 198 m
Nyugati bástyafal, bástya vasút felőli metszet-homlokzata tartalmazza a legtöbb építészeti-régészeti részletet. Ezek a részletek a vasút építésekor elbontott ágyútermek, folyosók lenyomatai. A falazat helyreállítása statikai szempontokat is figyelembe véve, ezen részletek, falszövetek, lenyomatok bemutatása.
Többet mutasson
4.Vasút melletti várfal:
Nyugati vasúti támfal több szakaszának felújítása. É-i szakaszon várfalkövek pótlása, szellőző ablakok kialakítása, új vízorros falkorona kialakítása. Egykori székesegyházhoz csatlakozó várfal falújítandó, elfagyott, hiányzó kövek cseréjét el kell végezni, új falkorona kialakítását el kell végezni. Műemléki várfalon falkorona kialakítása lejtéssel, meglévő kőfalakkal azonos falszövettel 743 m
Többet mutasson
További kapcsolódó kivitelezési és tervezési munkák:
Bozót és cserje irtás 1160 m
Földmozgatás (talajleszedés, föld feltöltés) bástya belsejében gépi/kézi erővel, ideiglenes deponálással 1030 m
Parkosítás, finom tereprendezés és füvesítés bástya belsejében 530 m
Műemléki várfalak javítása kifagyott kövek cseréjével terepszint alatt és felett 553 m
Műemléki várfalak javítása felületi tisztítás, fugázás javítás 802 m
Aknafigyelő folyosóban 1 db zsomp és automata szivattyú létesítése.
Villamos szerelési munkák: főelosztó berendezés, 3 db földfelszín alatti vízálló akna telepítése, aknafigyelő folyosók világítása, biztonsági és irányfényeinek kiépítése, zsomp szivattyú vezérlése, szereléshez szükséges védőcsövek és kábelek kiépítése. További részletek a dokumentációban.
Többet mutasson
Időtartam: 17 hónap
További információk:
1. A Kbt. 75. § (2) bek e) nem kerül alkalmazásra.
2. AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, nem biztosítja: az építési beruházás nem osztható, annak keretében az egy egységet képező bástya egységes minőségű és megjelenésű felújítását kell megvalósítani, az építésre egy engedély irányadó.
Többet mutasson
3. AK a szerződést két szakaszra bontja.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 3300 Eger, Vár köz 1., 5488. hrsz.-ú ingatlan és az 5489. hrsz.-ú ingatlan

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek., valamint 63. § (1) bek. a)-d) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. b) pont alapján jár el.
Többet mutasson
Előzetes igazolás:
Az AT a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján a 4-7. §-nak megfelelően kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek., valamint a Kbt. 63. § (1) bek. a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt EEKD nyilatkozatot is be kell nyújtani (321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1) bek.).
Többet mutasson
Az ajánlatban az AT-nek be kell nyújtania a Kbt. 67. § (4) bek. és 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát.
AK a Kbt. 69. § (4) bek. alapján hívja fel az ajánlattevőket igazolásra.
Az AK felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolni, hogy AT nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtására, illetve a kizáró okok AK által történő ellenőrzésére Magyarországon letelepedett AT esetén a 321/2015. (X.30.)Kr. 8-9. §-ai, a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a 321/2015. (X.30.) Kr. 10.-11. §-ai irányadók.
Többet mutasson
Folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott vált.bej-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X.30.) Kr. 13. §), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Közös ajánlattétel esetén irányadó a 321/2015 Kr. 3. § (3) bek.
Többet mutasson
A 321/2015. (X.30.) Kr. 12. §-ának fennállása esetén az AK a 12. §-ban meghatározott igazolást elfogadja.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásnál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Irányadó: Kbt. 64. § (1)-(2) bek.
K.1. AT alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ATk együttesen is megfelelhetnek, úgy hogy legalább egyikük teljes mértékben megfelel az előírt köv.nek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Többet mutasson
K.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Többet mutasson
Igazolás:
K1) AT Kbt. 65. § (1) bek c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm.r 8. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
K2) A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21. § (1) alapján a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dok.nak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Többet mutasson
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. r 24. § (1) és (5) bek., valamint a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek.
Műszaki és szakmai képességek:
Előzetes igazolás a 321/2015.(X.30.) Kr. 2. § (1) bek. alapján, a c). pont szerint a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásával a Kbt. 67. § (1)bek.szerinti EEKD benyújtásával, igazolások benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra.
Többet mutasson
MSZ1./.
AT a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. r. 34. §-a alapján ismertesse a jelen felhívás feladását megelőző öt évben (60 hónapban) teljesített, legjelentősebb a beszerzés tárgyát képező műemlékkel kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési beruházásainak ismertetését, a Kr. 22. § (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően igazolva. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (szerződéskötés és szerződés teljesítés időpontja év/hó formátumban-kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél, a beruházás tárgya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Többet mutasson
Ha a munkát az AT nem önállóan teljesítette, akkor, amennyiben lehetséges, meg kell jelölnie a referencia nyilatkozatban/igazolásban, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette és milyen értékű az ő teljesítési hányada, illetőleg mi a teljesítésének pontos műszaki tartalma.
Többet mutasson
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés irányadó.
A csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásokból derüljenek ki egyértelműen azok az adatok, amelyek az alkalmassági minimumkövetelményekben előírt kritériumoknak való megfelelőséget igazolják.
Az MSZ1./ alkalmassági követelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67. § (3) bek., a 321/2015. Kr. 21. § (2a) a) pont, 21/A. §, 22. § (3)-(5) bek., 24. § (1), (2) (5) bek., ill. a 322/2015 Kr 34. §.
MSZ2./.
Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 34. §-a alapján ismertesse azokat a szakembereket, (szervezeteket) a megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség, képzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolására ajánlattevő csatolja a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai gyakorlat, a releváns képzettségeit igazoló oklevelét egyszerű másolatban, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Többet mutasson
Amennyiben AT a bemutatott szakember végzettségének és az ahhoz igazodó szakmai gyakorlatának igazolását az adott szakember jogosultságával kívánja igazolni, úgy az ajánlatban becsatolásra kerülő önéletrajzban erre az adott szakember kifejezetten térjen ki. Ebben az esetben a magyarországi letelepedésű szakember tekintetében az önéletrajzban megjelölt jogosultságok érvényességét az AK ellenőrzi. A névjegyzékben való szereplés igazolására a tagszám, nyilvántartási szám önéletrajzban történő megjelölése szükséges vagy csatolható a névjegyzékbe vételt tanúsító érvényes hatósági igazolás egyszerű másolata. Továbbá az önéletrajzban jelöljék meg a szakemberek, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatának benyújtása szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum at általi felelős magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Többet mutasson
Az MSZ2./ alkalmassági követelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67. § (3) bek., a 321/2015. Kr. 22. § (3)-(5) bek., és 24. § (1) (2) (5) bek, valamint a 322/2015 Kr 34. §.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60 hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) átadott, a közbeszerzés tárgya szerinti (műemlék épület felújítása), szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárt korábbi teljesítéssel/teljesítésekkel, mely teljesítések magukban foglalják legalább az alábbiakat:
Többet mutasson
— A rendelkezésre álló engedélyes tervek alapján legalább az építészeti kiviteli terveknek az elkészítését,
— Műemléki várfal magasítását ráfalazással, meglévő kőfalakkal azonos falszövettel, legalább 500 m
— Műemléki várfalon falkorona kialakítását, meglévő kőfalakkal azonos falszövettel, legalább 100 m
— Műemléki várfal javítását kifagyott kövek cseréjével legalább 300 m
— Földalatti folyosókban (aknafigyelő folyosó) történelmi kőfalak és boltozat javítását legalább 400 m
— biztonsági világítás, elosztók és csatlakozási helyek elektromos szerelési munkáit.
Az előírt alkalmassági követelményeket ajánlattevő legfeljebb 2 szerződésből teljesítheti.
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem von be a teljesítésbe.
M/2.1 legalább 1 fő MV-É-M kategóriás műemléki szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-M" műemléki szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Többet mutasson
M/2.2 legalább 1 fő MV-ÉV kategóriás, korlátozások nélküli építményvillamossági szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV" építményvillamossági szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Többet mutasson
M/2.3 legalább 1 fő szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (Xl. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőszobrász­ restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.
Többet mutasson
M/2.4. legalább 1 fő felelős tervezőt, aki - a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet I.2 rész 2. pontjában meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal (É kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő Építészeti tervezési területre vonatkozó jogosultság is elfogadott) rendelkezik.
Többet mutasson
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A fentiekben előírt fogalmak (pl. építmény) tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) fogalom meghatározásai az irányadóak. A felelős műszaki vezetői jogosultság tekintetében az adott szakember szakmai jogosultsága bejegyzésének helye szerinti ország joga az irányadó.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Jótállás, Késedelmi kötbér, Meghiúsulási kötbér, Jólteljesítési biztosíték.
Nyertes AT a munkák igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után jogosult számlázni. Az AT a számla mellé köteles csatolni az AK műszaki ellenőre által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. Részszámla: szakaszonként 4 db.
AK szakaszonként külön az egyes szakaszokra vonatkozó ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít, biztosíték nyújtásától mentesen.
AK a kifizetést a kézhezvételtől számított 30 napon belül teljesíti, átutalással. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
Irányadó Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek, Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bek, továbbá 322/2015. Kr. 30. §, 31. § és 32/A. § rendelkezései. AK a fedezetet a Modern Városok Program keretében 100 %-ban állami támogatásból biztosítja utófinanszírozás keretében.A szerz. II. szakasza hatályba lépésének feltétele a többlettámogatás rendelkezésre állása.
Többet mutasson

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2018-05-28 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 10:00
Hely: 3300 Eger, Dobó I. tér 2., emeleti II. sz tárgyaló
További információk:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)- (4), és (6) bekezdések az irányadók.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M/2.1-re megajánlott szakembernek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összege (min..36 hó max: 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): M/2.2.-re megajánlott szakember a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összege (min.36 hó max: 60 hónap)
M/2.4.-re megajánlott szakember műemléki építmény átalakításának és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlata (min.1. hó max. 60 hónap)
Az ár súlyozása: 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK01983
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Habis László polgármester
A vevő profiljának címe: http://www.eger.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://www.eger.hu/hu/onkormanyzat/kozbeszerzes/kozbeszerzesi-eljarasok/c/zarkandy 🌏
Ajánlatkérő neve: dr. Cséza Anita Ügyvédi Iroda
Postacím: Kázmér út 58.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1121
Kapcsolattartó pont: dr. Cséza Anita, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 00249
Telefon: +36 14062259 📞
E-mail: cseza.anita@cseza.hu 📧
Fax: +36 17002034 📠
Ország: Budapest 🏙️
Postacím: Dobó I. tér 2. fsz. 14. szoba
Kapcsolattartó pont: Bori Attila
E-mail: bori.attila@ph.eger.hu 📧
Fax: +36 36523786 📠
Ország: Heves 🏙️

Hivatkozás
További információk
1. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF. A befizetés helye: bármely bankfiók az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12033007-00102883-00100003 A befizetés igazolásának módja:befizetési,illetőleg készpénz-átutalási igazolással.
Többet mutasson
2. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-ben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az M1. M2. alkalmassági feltételeket, igazolásokat.
3. A Kbt. 53. § (5) bek. alapján amennyiben a Kbt. 53. § (1) bek.ben foglalt határidőt követően sem kerül sor a projektre vonatkozó Támogatói Okirat módosítás aláírására, AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. AK alkalmazza a Kbt. 135. § (12) bek.t is.
Többet mutasson
4. Személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 9.00-15.00 óráig, pénteken 9.00-14.00 óráig lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatnak 10:00 óráig be kell érkeznie.
5. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló sem közös AT esetében.
6. Az ajánlatban benyújtandók (a dokumentációban részletezett tartalommal): Kbt. 66. § (4) bek., (6) bek. a), b) pontjai szerinti nyil.(nemlegesen is), 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, AT Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata (nemlegesen is), kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (7) bek. második mondata szerinti dok., ajánlatok egyezőségére vonatkozó nyilatkozat, aláírási jogosultság igazolása, közös ajánlattevők Kbt. 35. § (2) bek. szerinti nyilatkozat. Benyújtandó a Kbt. 66. § (2) bek. nyilatkozat a Kbt. 47. § (2) bek.nek megfelelően. Csatolandó Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat.
Többet mutasson
7. AK alkalmazza: Kbt. 81. § (4), (5) bek., 65. § (7) bek.,tájékoztatás Kbt. 73. § (4) bek. szerint a dok.ban.
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
9. Irányadó idő: magyarországi helyi idő.
10. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
11. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban a 2 hónap alatt 60 napot ért.
12. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Cséza Anita, Lajstromszám: 00249; dr. Cséza Anita Ügyvédi Iroda, 1121 Budapest, Kázmér út 58., Tel: +3614062259, Fax:+3617002034, cseza.anita@cseza.hu
13. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára 200 millió forint/év és 100 millió forint/kár értékben építési szerelési felelősségbiztosítással és 6 millió forint/év és 4 millió forint/kár értékben tervezői felelősségbiztosítással.
14. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a h.pótl. lehetőségét. Kbt. 71. § (6) al., ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp, AK újabb hp-t nem rendel el.
Többet mutasson
15. AK a Kbt. 76. § (2) c) pont szerinti értékelési szempontot alkalmazza, ahol az ajánlati ár tekintetében a fordított arányosítás módszere, míg a minőség értékelési szempont tekintetében az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A Kbt. 77. § (1) bek. szerinti határok a minőség szempontok tekintetében a II.2.5. pontban kerültek feltüntetésre.
Többet mutasson
Az adható pontszám alsó és felső határa:1-100.
Ajánlati ár alszempontok:
1.I. szakasz ellenértéke -s.sz.: 30
2.II. szakasz ellenértéke - s.sz.40
Érvénytelen az ajánlat, ha az I. szakasz ellenértéke a nettó 194 299 000,- HUF összeget meghaladja. Érvénytelen az ajánlat, ha az I. szakaszon belül lévő tervezési díj a nettó 6 299 000,- HUF összeget meghaladja.
16. Ajánlattevőnek az ajánlati ár alátámasztására vonatkozóan szakmai ajánlatot kell benyújtani a dok.ban előírtak szerint.
17. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1-M.2.4 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal, melyre AT-nek nyilatkoznia kell.
18. Közb. dok.-t ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie az AT hat. idő lejáratig.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § (3)-(10) bekezdések.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5.
Forrás: OJS 2018/S 069-152359 (2018-04-06)
További információk (2018-05-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés „az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása” nevű projekt megvalósítására
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-05-25 📅
Benyújtási határidő: 2018-06-08 📅
Közzététel dátuma: 2018-05-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 101-230289
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 069-152359
HL-S szám: 101
További információk
Határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztató kérdések megválaszolása mellett döntött ajánlatkérő, melyre tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, hogy a válaszok megküldésére a Kbt. előírásainak megfelelően kerüljön sor. A kiadott dokumentáció módosítására nem kerül sor.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2018/S 101-230289 (2018-05-25)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2018-10-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 395 840 800 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-10-24 📅
Közzététel dátuma: 2018-10-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 206-469400
HL-S szám: 206
További információk
1. Ajánlattevő (egyben nyertes ajánlattevő) neve: GEOTEAM Kutatási és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság; székhelye (címe): 3300 Eger, Kertész u. 146.; adószáma: 11164607-2-10. 2. Alvállalkozók igénybe vétele (fenti V.2.5) pont szerint): Név: KREATIV 2006 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, székhelye (címe): 3300 Eger, Szüret utca 20. 2. em. 2., adószáma: 22320502-2-10 Név: MOTÍVUM EGER Építész Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye (címe): 3300 Eger, Mocsári L. utca 14., adószáma: 22688567-2-10 Név: RESTON KŐRESTAURÁTOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, székhelye (címe): 2051 Biatorbágy, Szent István u. 19., adószáma: 12285280-2-13 Név: TAKÁCS PÉTER egyéni vállalkozó, székhelye (címe): 3300 Eger Cifrakapu út 124. 3 em. 11 ajtó, adószáma: 60301785130 3. Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembe vételére nem került sor.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A rom bemutathatóvá tétele, biztonsággal megközelíthető legyen a vár belső területéről, a már korábban részben helyreállított aknafigyelő folyosók kritikus, vasút alatt átfutó folyosó boltozatának megerősítése, földalatti aknafigyelő folyosókban történelmi kőfalak és boltozatok javítása 630 m². Egykori ágyúházak megközelítését biztosító lépcső jelenleg nem éri el a bástya tervezett járószintjét, ezért meglévő lépcsők folytatásaként létesül egy új vasbeton lépcső 9 m³. Bástya felszínén egy semleges megjelenésű fémlemez fedésű fa burkolatú felépítmény létesítése 26 m² vetületi alapterülettel. Bástya megközelítését biztosító vb. lépcsőszerkezetek oldalfalainak, mint támfalak kivitelezése 76 m³.
Többet mutasson
Bástya belső területe két térfelszínre különül el, amely a korábbi Zárkándy-bástya és a hozzá épülő Baldigara fülesbástyát kijelöli. A Zárkándy-bástyánál a legújabb régészeti feltárások eredményeként előkerült lőrések bemutathatóvá válnak, lőréseket romszerűen helyre kell állítani. Bástya belsejében új körüljárható járószinteket kell kialakítani. Zárkándy-bástya ÉK-i sarkában menekülő lépcső kialakítása 24 m² vetületi alapterülettel.
Többet mutasson
Romtalanítási munkák elvégzése, lepusztult falkorona visszabontásai 390 m³.
Északi bástyafal felújítása és ráépítéssel történő falmagasítása. Keleti bástyafal felújítása és jelentős falmagasítása. Déli kőfül és bástya helyreállítása, falmagasítása. Kőfül mögötti bástyafal heveder ívek felújítása. Műemléki várfalak magasítása, ráfalazás meglévő kőfalakkal azonos falszövettel, hézagolással, tömör falazat bogácsi vagy tarnaszentmátrai riolit tufa, műemléki habarccsal - ciklop és kváderes falazat 1712 m³, várfalmagasítások helyreállítása.
Többet mutasson
DK-i fülesbástya belső támpilléreinek a járószinti burkolatban történő bemutatása 198 m² felületen.
Nyugati vasúti támfal több szakaszának felújítása. É-i szakaszon várfalkövek pótlása, szellőző ablakok kialakítása, új vízorros falkorona kialakítása. Egykori székesegyházhoz csatlakozó várfal falújítandó, elfagyott, hiányzó kövek cseréjét el kell végezni, új falkorona kialakítását el kell végezni. Műemléki várfalon falkorona kialakítása lejtéssel, meglévő kőfalakkal azonos falszövettel 743 m².
Többet mutasson
Bozót és cserje irtás 1160 m²,
Földmozgatás (talajleszedés, föld feltöltés) bástya belsejében gépi/kézi erővel, ideiglenes deponálással 1030 m²,
Parkosítás, finom tereprendezés és füvesítés bástya belsejében 530 m²,
Műemléki várfalak javítása kifagyott kövek cseréjével terepszint alatt és felett 553 m².
Műemléki várfalak javítása felületi tisztítás, fugázás javítás 802 m².
Villamos szerelési munkák: főelosztó berendezés, 3 db földfelszín alatti vízálló akna telepítése, aknafigyelő folyosók világítása, biztonsági és irányfényeinek kiépítése, zsomp szivattyú vezérlése, szereléshez szükséges védőcsövek és kábelek kiépítése.
Többet mutasson
További részletek a dokumentációban.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Ár (súlyozás): 70

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2018-10-05 📅
Név: GEOTEAM Kutatási és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Kertész u. 146.
Postai város: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 36516850 📞
E-mail: iroda@geoteam.hu 📧
Ország: Heves 🏙️
Internetcím: http://www.geoteam.hu/ 🌏
A beszerzés teljes értéke: 395 840 800 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Hivatkozás
További információk
1. Ajánlattevő (egyben nyertes ajánlattevő) neve: GEOTEAM Kutatási és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság; székhelye (címe): 3300 Eger, Kertész u. 146.; adószáma: 11164607-2-10.
2. Alvállalkozók igénybe vétele (fenti V.2.5) pont szerint):
Név: KREATIV 2006 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, székhelye (címe): 3300 Eger, Szüret utca 20. 2. em. 2., adószáma: 22320502-2-10
Név: MOTÍVUM EGER Építész Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye (címe): 3300 Eger, Mocsári L. utca 14., adószáma: 22688567-2-10
Név: RESTON KŐRESTAURÁTOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, székhelye (címe): 2051 Biatorbágy, Szent István u. 19., adószáma: 12285280-2-13
Név: TAKÁCS PÉTER egyéni vállalkozó, székhelye (címe): 3300 Eger Cifrakapu út 124. 3 em. 11 ajtó, adószáma: 60301785130
3. Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembe vételére nem került sor.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § (3)-(10) bekezdések
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó utca 5.
Forrás: OJS 2018/S 206-469400 (2018-10-24)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-11-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 395 840 800 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-11-05 📅
Közzététel dátuma: 2019-11-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 216-529331
Hirdetményre hivatkozik: 2018/S 206-469400
HL-S szám: 216
További információk
1. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért. 2. A szerződésmódosítás dátuma: 4.9.2019 3. A „VII.2.1) A módosítások ismertetése” 2.) pont folytatása: A Műszaki Ellenőr alátámasztottan, tételes felmérési napló alapján, a költségvetés egységárainak alapul vételével, egyidejűleg - a Beárazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozóan - a Vállalkozó által megtett árajánlatnak is a részletes átvizsgálását követően 18 437 120 Ft + áfa mérték szerint tett javaslatot a pótmunkák elfogadhatóságát illetően. A Műszaki Ellenőr indokolt előterjesztése alapján a Megrendelő döntött a Pótmunkára tett ajánlat elfogadhatóságáról a műszaki tartalomra és a piaci árakra tekintettel, a nettó 18 437 120 Ft + áfa összegre, mely a Vállalkozói díj növekedése, fedezettel rendelkezik. Mindennek megfelelően az Alapszerződés III.1.) pontjának a szerződésmódosítás szerinti tartalma: Vállalkozót a jelen szerződés alapján meghatározott építési munka ellenértékeként az alábbi átalányösszegű vállalkozói díj illeti meg: nettó 414 277 920 Ft, azaz nettó négyszáztizennégymillió-kettőszázhetvenhétezer-kilencszázhúsz forint. A szerződés I. szakaszának megvalósítására vonatkozó átalányösszegű vállalkozói díj: nettó 189 995 400 Ft, azaz nettó száznyolcvankilencmillió-kilencszázkilencvenötezer-négyszáz forint. A szerződés II. szakaszának megvalósítására vonatkozó átalányösszegű vállalkozói díj: nettó 224 282 520 Ft, azaz nettó kettőszázhuszonnégymillió-kettőszáznyolcvankettőezer-ötszázhúsz forint. Felek rögzítik, hogy a szerződés I. szakaszának megvalósításán belül a tervezésre vonatkozó költségtétel: nettó 6 298 000 Ft, azaz nettó hatmillió-kettőszázkilencvennyolcezer forint. 4. A „VII.2.2) A módosítás okai” 1.) pont folytatása: A szerz.mód. nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul, és ugyanazon jellegű feladatok megvalósítása szükséges. A módosítás nem lényeges, az eredeti szerz.es feltételektől eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra, ez a módosítás műszaki tartalmából is egyértelműen megállapítható. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára - figyelemmel különösen arra is, hogy további összeg kifizetésére e tekintetben nem kerül sor -, a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre. A Vállalkozó a teljesítésében neki fel nem róható, előre nem látható okból akadályoztatva volt, a módosításra okot adó körülmény az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában számára és Megrendelő számára előre nem látható volt, Felektől nem volt elvárható, hogy a körülményeket elkerüljék.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Vállalkozási szerződés „az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása” nevű projekt megvalósítására

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 395 840 800 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
1. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
2. A szerződésmódosítás dátuma: 4.9.2019
3. A „VII.2.1) A módosítások ismertetése” 2.) pont folytatása:
A Műszaki Ellenőr alátámasztottan, tételes felmérési napló alapján, a költségvetés egységárainak alapul vételével, egyidejűleg - a Beárazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozóan - a Vállalkozó által megtett árajánlatnak is a részletes átvizsgálását követően 18 437 120 Ft + áfa mérték szerint tett javaslatot a pótmunkák elfogadhatóságát illetően. A Műszaki Ellenőr indokolt előterjesztése alapján a Megrendelő döntött a Pótmunkára tett ajánlat elfogadhatóságáról a műszaki tartalomra és a piaci árakra tekintettel, a nettó 18 437 120 Ft + áfa összegre, mely a Vállalkozói díj növekedése, fedezettel rendelkezik.
Többet mutasson
Mindennek megfelelően az Alapszerződés III.1.) pontjának a szerződésmódosítás szerinti tartalma:
Vállalkozót a jelen szerződés alapján meghatározott építési munka ellenértékeként az alábbi átalányösszegű vállalkozói díj illeti meg: nettó 414 277 920 Ft, azaz nettó négyszáztizennégymillió-kettőszázhetvenhétezer-kilencszázhúsz forint. A szerződés I. szakaszának megvalósítására vonatkozó átalányösszegű vállalkozói díj: nettó 189 995 400 Ft, azaz nettó száznyolcvankilencmillió-kilencszázkilencvenötezer-négyszáz forint. A szerződés II. szakaszának megvalósítására vonatkozó átalányösszegű vállalkozói díj: nettó 224 282 520 Ft, azaz nettó kettőszázhuszonnégymillió-kettőszáznyolcvankettőezer-ötszázhúsz forint. Felek rögzítik, hogy a szerződés I. szakaszának megvalósításán belül a tervezésre vonatkozó költségtétel: nettó 6 298 000 Ft, azaz nettó hatmillió-kettőszázkilencvennyolcezer forint.
Többet mutasson
4. A „VII.2.2) A módosítás okai” 1.) pont folytatása:
A szerz.mód. nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul, és ugyanazon jellegű feladatok megvalósítása szükséges. A módosítás nem lényeges, az eredeti szerz.es feltételektől eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra, ez a módosítás műszaki tartalmából is egyértelműen megállapítható. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára - figyelemmel különösen arra is, hogy további összeg kifizetésére e tekintetben nem kerül sor -, a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre. A Vállalkozó a teljesítésében neki fel nem róható, előre nem látható okból akadályoztatva volt, a módosításra okot adó körülmény az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában számára és Megrendelő számára előre nem látható volt, Felektől nem volt elvárható, hogy a körülményeket elkerüljék.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
Forrás: OJS 2019/S 216-529331 (2019-11-05)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-09-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 395 840 800 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-11 📅
Közzététel dátuma: 2020-09-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 180-433690
HL-S szám: 180
További információk
1./ A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért. 2./ A szerződésmódosítás dátuma: 2020.3.25. 3./ Az Alapszerződés rendelkezései értelmében megállapítható többek között, hogy: „VII. A vállalkozó jogai és kötelezettségei:” „46.) Megrendelő utasítására Vállalkozó köteles felfüggeszteni a kivitelezést. Amennyiben a felfüggesztést Vállalkozónak felróható okok miatt kell érvényesíteni, úgy a felfüggesztés idejére Vállalkozó saját költségére gondoskodik az elkészült munkarészek, a helyszínen lévő, be nem épített anyagok, és a teljes munkaterület biztosításáról, megóvásáról, ellenkező esetben Megrendelőt terheli ezen kötelezettségek költségeinek viselése.” A Zárkándy-bástya rekonstrukciója kapcsán felmerült a bástya nyugati fala, ill. a vár K-i fala között a vasúti sínpálya feletti gyalogos híd kiépítése. A fentiekre tekintettel a híddal érintett munkaterületre vonatkozóan, az építési naplóban rögzítve, a kivitelezési munkálatok felfüggesztését rendelte el Megrendelő 2019. december 2-án. Megrendelő 2019. december 3-án kelt levelében felkérte Vállalkozót, hogy a tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges költségeket és időkeretet 2020. január 25-ig részletesen mutassa be. A felfüggesztést nem Vállalkozónak felróható ok miatt kellett érvényesíteni. Vállakozó a híddal érintett munkaterületre vonatkozó kivitelezési munkák felfüggesztésével kapcsolatban, 2019. december 3-án írásban jelezte akadályoztatását. Műszaki ellenőr a Vállalkozó által előterjesztett akadályoztatásban foglaltakat a műszaki ellenőri feljegyzése szerinti tartalommal elfogadta. A Vállalkozó által 2020. január 23-án benyújtott, fentiek szerint kidolgozott dokumentumokat a Megrendelő szakemberei megvizsgálták, annak alapul vételével a Megrendelő a Belügyminisztérium, mint Támogató felé a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan írásos állásfoglalással élt. A Kormány 2020. március 11-én hozott, és azt követően a járványügyi helyzetre figyelemmel tett intézkedéseire, valamint a Modern Városok Program 2020.6.30-i véghatáridejére figyelemmel a beruházás híd nélküli befejezése mellett döntött a Megrendelő, melyről a Vállalkozót 2020. március 25-én írásban értesítette. Megrendelő a 2019. december 02-án az építési naplóba tett, a híd kérdéskörével érintett munkaterületre vonatkozó kivitelezési munka felfüggesztését 2020.03.25. nappal visszavonta és felkérte a Kivitelezőt a kivitelezési munkálatok befejezésére. A kivitelezés tekintetében rendelkezésre álló napok száma a Megrendelői felfüggesztéskor 29 naptári nap. Melyre figyelemmel az irányadó teljesítési határidő, naptári napban kifejezve: 2020. április 23. napja.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
DK-i fülesbástya belső támpilléreinek a járószinti burkolatban történő bemutatása 198 m2 felületen.

Hivatkozás
További információk
1./ A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
2./ A szerződésmódosítás dátuma: 2020.3.25.
3./ Az Alapszerződés rendelkezései értelmében megállapítható többek között, hogy: „VII. A vállalkozó jogai és kötelezettségei:” „46.) Megrendelő utasítására Vállalkozó köteles felfüggeszteni a kivitelezést. Amennyiben a felfüggesztést Vállalkozónak felróható okok miatt kell érvényesíteni, úgy a felfüggesztés idejére Vállalkozó saját költségére gondoskodik az elkészült munkarészek, a helyszínen lévő, be nem épített anyagok, és a teljes munkaterület biztosításáról, megóvásáról, ellenkező esetben Megrendelőt terheli ezen kötelezettségek költségeinek viselése.” A Zárkándy-bástya rekonstrukciója kapcsán felmerült a bástya nyugati fala, ill. a vár K-i fala között a vasúti sínpálya feletti gyalogos híd kiépítése. A fentiekre tekintettel a híddal érintett munkaterületre vonatkozóan, az építési naplóban rögzítve, a kivitelezési munkálatok felfüggesztését rendelte el Megrendelő 2019. december 2-án. Megrendelő 2019. december 3-án kelt levelében felkérte Vállalkozót, hogy a tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges költségeket és időkeretet 2020. január 25-ig részletesen mutassa be. A felfüggesztést nem Vállalkozónak felróható ok miatt kellett érvényesíteni. Vállakozó a híddal érintett munkaterületre vonatkozó kivitelezési munkák felfüggesztésével kapcsolatban, 2019. december 3-án írásban jelezte akadályoztatását. Műszaki ellenőr a Vállalkozó által előterjesztett akadályoztatásban foglaltakat a műszaki ellenőri feljegyzése szerinti tartalommal elfogadta. A Vállalkozó által 2020. január 23-án benyújtott, fentiek szerint kidolgozott dokumentumokat a Megrendelő szakemberei megvizsgálták, annak alapul vételével a Megrendelő a Belügyminisztérium, mint Támogató felé a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan írásos állásfoglalással élt. A Kormány 2020. március 11-én hozott, és azt követően a járványügyi helyzetre figyelemmel tett intézkedéseire, valamint a Modern Városok Program 2020.6.30-i véghatáridejére figyelemmel a beruházás híd nélküli befejezése mellett döntött a Megrendelő, melyről a Vállalkozót 2020. március 25-én írásban értesítette. Megrendelő a 2019. december 02-án az építési naplóba tett, a híd kérdéskörével érintett munkaterületre vonatkozó kivitelezési munka felfüggesztését 2020.03.25. nappal visszavonta és felkérte a Kivitelezőt a kivitelezési munkálatok befejezésére. A kivitelezés tekintetében rendelkezésre álló napok száma a Megrendelői felfüggesztéskor 29 naptári nap. Melyre figyelemmel az irányadó teljesítési határidő, naptári napban kifejezve: 2020. április 23. napja.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Forrás: OJS 2020/S 180-433690 (2020-09-11)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Alföld és Észak Észak-Magyarország Heves
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Szabadidő, sport, kultúra, szállás és... Művészeti és kulturális épületek kivitelezése Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése Történelmi műemlékkel vagy emlékművel...