8. sz. főút déli elkerülő I. ütem megvalósítása

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés az alábbiak teljes körű kivitelezésére:
8. sz. Veszprém déli elkerülő főút 44+600 - 52+100 km sz. között, 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztással, a jelenlegi burkolatszélesítéssel, egy ütemben történő megvalósítással, egybefüggő 7,5 km hosszban
— Szintbeni csomópontok 6 db
— Különszintű csomópont (hidak) 3 db (Budapesti út, Almádi út, Füredi út)
— 7217 j. ök. út korrekció
— 73. sz. főút korrekció
— Dornyai Béla utca korrekció
— Tirat-Carmel utca korrekció
— Párhuzamos földutak: 5db + meglévő földutak jókarbahelyezése
— Keresztező utak, bekötő utak építése, felújítása
— Zajvédő falak építése
— Záportározó medencék 4 db
— Közművek:
— hírközlő vezetékek
— villamos vezetékek
— közvilágítás
— csatorna
— vízvezeték
— gázvezeték
— bányaüzemi hírközlő vezeték
— üzemi hírközlő vezeték
Meglévő kiviteli tervek aktualizálása, szükséges engedélyek módosítása, megszerzése.
A nyertes ajánlattevő feladatát tervezési feladatok is képezik, melyek a közbeszerzési dokumentumok V. kötetében szereplő Megrendelői követelményekben kerülnek kifejtésre.
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.
PST kód: K008.04..73

Minőségi kritérium (név)

2.AF III.1.3) M/2.1.alk.követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/v.projektvezető helyettesi szakm.többlet tapasztalata

Minőségi kritérium (név)

3.AF III.1.3) M/2.3.alk.követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/v.főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata

Minőségi kritérium (név)

4.AFIII.1.3) M/2.4.alk.követelmény tek.bem.szakember közútépítési projektekhez kapcs.hídépítések kivitelezése sor.hídépítési építésvezetőként és/v.főépítésvezetőként szerz.szakmai többlet tapasztalata

További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.
A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság, aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).
A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h.van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Ha van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)-(8)bek.-re.
Ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)v.(6)-(8)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re.
Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1)bek.szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Folytatás III.1.2) pontban

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közút építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (közút építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.
Az alk. igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

P/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közút építése) szerinti – áfa nélkül számított – árbevétele nem érte el
— az összesen legalább a nettó 16 000 000 000 Ft-ot.
Ajánlatkérő közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.)KHVM rend.2.§(1)bek.,valamint a (2)bek. a)-c)pontok szerinti fogalmakat érti.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását,átépítését,felújítását v. korszerűsítését érti.
Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.1)pont folytatása:
AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.
SZ/1.
Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.8.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v.szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ/2.
Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
SZ/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Magyar Építész Kamara,ill. területi kamarái,v. a Magyar Mérnöki Kamara,ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel,ill. a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel,v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,ill. a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.
Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:
— szerződést kötő másik fél (név,székhely),
— építési beruházás tárgya és mennyisége,
— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye
— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
M/2.
Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,
— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,
— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,
— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1.Alkalmatlan az ajánlatevő,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett,de legfeljebb 11 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával/referenciákkal:
M/1.1.Összesen legalább (továbbiakban: min.) egybefüggően 5,4 km hosszú, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztással rendelkező gyorsforgalmi út, vagy országos főút építése, vagy 2x2 forgalmi sávra történő bővítése építésére vonatkozó referenciával.
M/1.2.Min.1 db 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi utat keresztező gyorsforgalmi úti, vagy országos főúti ún. különszintű csomópont építése.
Az M/1.1 és az M/1.2.alkalmassági követelményeknek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel is igazolhatja.
AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V. 31.)KHVM rend.2.§(1)bek.a)pontja szerinti fogalmakat érti.
AK országosfőút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V. 31.)KHVM rend.2.§(1)bek.b)pontja szerinti fogalmakat érti.
AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását,átépítését,felújítását v.korszerűsítését érti.AK különszintű csomópont alatt a főirány (keresztezés esetén főirányok) forgalmát zavartalan vonalvezetés átvezetését érti.Nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv.szerinti 19/1994.(V.31.)KHVM rend.által előírt,megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlatevő,ha nem rendelkezik
M/2.1.legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.)Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.
M/2.2.legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti KÉ-K jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.)Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap országos közútépítési projektek tervezése során, közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.
M/2.3.legalább 1 fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr. szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.)Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.
M/2.4.legalább 1 fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők v.műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Projektvezető helyettes alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta,illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
Főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze,irányítja,koordinálja.
Ugyanazon szakember csak egy pozícióra jelölhető.Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Folytatás VI.4.3)

A szerződés teljesítésének feltételei

Kötbérek(késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási):SZF vonatkozó pontjai szerint
Teljesítési,jótállási biztosíték:váll.díj 5 %-a(mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a).
Előleg:20% előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
— Kbt.135.§(7)-(8)bek.alapján a szerződésben foglalt-tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított-teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre Kbt.134.§(6)bek.a)pontja szerinti,biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett,
— vagy biztosíték nyújtása nélkül.
Előleg-visszafizetési bizt.szabályok részletezése a KD-ben.
Jótállás 36,szavatosság 60 hónap.
Irányadó: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák: 322/2015. (X.30.) Kr.32.§ szerint. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások az AD I. és II. kötetben.
Tartalékkeret:2 %.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3. Ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot.Ajánlattevő a 424/2017.Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
4. Ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Kbt.41/A.§(3) bek. alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. AK felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a),41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017.Kr.11.§(4)bek.re.
5. AK szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
6. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja a 71.§(6) bek. szerinti korlátozással.
7. AK felhívja a figyelmet a Kbt.73.§(5)bek.
8. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.65.§(7)bek. vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. Kbt.65. §(7)bek. rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kbt.65.§(12)bek. értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt.65.§(7)bek.szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak-Kbt.65.§(8)bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak-tartalmazni a kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
9. AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke 20 000 000 Ft Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint.Igazolás:befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN:HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT:MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani.
10. AT köteles a Kbt.66.§(6)bek.rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni,a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!
Folytatás VI.4.3) pontban

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
III.1.3) pont folytatása:
Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2.§(1)bek. szerinti fogalmakat érti.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
VI.3) pont folytatása:
11. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 500 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 20 millió Ft/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
12. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.
13. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
15. Az alkalmasság III.1.1.),III.1.2.) és III.1.3.) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
16. A közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt.53.§(6)bek. alapján kerül sor.
17. FAKSZ: dr. Csoboth Zília (00146)
18. II.2.5) pontban: "Ár" értékelési szempont pontosan: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) – Súlyszám: 70
19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a létesítmény összefüggő műszaki tartalma és a kivitelezés természete nem teszi lehetővé a kivitelezés részekre bontását.

Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 19.8.2019 napján 2019/S 158-389630 szám alatt, a Közbeszerzési Értesítőben 21.8.2019 napján 15460/2019 iktatószámon, a módosított ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 30.9.2019 napján 2019/S 188-456601 szám alatt, a Közbeszerzési Értesítőben 30.9.2019 napján 18382/2019 iktatószámon került közzétételre.
Jelen ajánlati felhívással egyidejűleg módosításra kerül az Ajánlati dokumentáció I. és II. kötete, illetve a műszaki dokumentáció.

Minőségi kritérium (név)

2.AF III.1.3)M/2.1.alk.követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/v.projektvezető helyettesi szakm.többlet tapasztalata

Minőségi kritérium (név)

3.AF III.1.3)M/2.3.alk.követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/v.főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata

Minőségi kritérium (név)

4.AFIII.1.3)M/2.4.alk.követelmény tek.bem.szakember közútépítési projektekhez kapcs.hídépítések kivitelezése sor.hídépítési építésvezetőként és/v.főépítésvezetőként szerz.szakmai többlet tapasztalata

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

Tervezési feladatok, útépítési feladatok és híd- és műtárgyépítési feladatok egyes munkarészei, tervezési feladatok egyes munkarészei, ideiglenes létesítmények, őrzés-védelmi feladatok, szállítási feladatok, Folytatás: VI.3) További információk pontban

V.2.5) folytatása: Útépítés és egyéb pályaszerkezet építési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, híd- és műtárgyépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, növényépítési-, környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, közmű bontási-, építési-, kiváltási- és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, üzemi hírközlés, földmunkák egyes munkarészei, minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek, befejező munkák, geodéziai munkarészek, általános tételek munkarészei, mérnöki feladatok
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
I. SDD Konzorcium:
Konzorciumvezető neve: Pannon-Doprastav Kft. Konzorciumvezető székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187
— 189. Adószáma: 24657998-2-43.
Konzorciumi tag neve: S u b t e r r a - Raab Kft. Konzorciumi tag székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5. Adószáma: 24824040-2-08;
Konzorciumi tag neve: DÖMPER Kft. Konzorciumi tag székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2. Adószáma: 10229105-2-11
II. Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt., Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti Út 44. Adószáma: 10950676-2-44
III. STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. Adószáma: 12961555-4-43

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés az alábbiak teljes körű kivitelezésére:
8. sz. Veszprém déli elkerülő főút 44+600 - 52+100 km sz. között, 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztással, a jelenlegi burkolatszélesítéssel, egy ütemben történő megvalósítással, egybefüggő 7,5 km hosszban
- Szintbeni csomópontok 6 db
- Különszintű csomópont (hidak) 3 db (Budapesti út, Almádi út, Füredi út)
- 7217 j. ök. út korrekció
- 73. sz. főút korrekció
- Dornyai Béla utca korrekció
- Tirat-Carmel utca korrekció
- Párhuzamos földutak: 5db + meglévő földutak jókarbahelyezése
- Keresztező utak, bekötő utak építése, felújítása
- Zajvédő falak építése
- Záportározó medencék 4 db
- Közművek:
- hírközlő vezetékek
- villamos vezetékek
- közvilágítás
- csatorna
- vízvezeték
- gázvezeték
- bányaüzemi hírközlő vezeték
- üzemi hírközlő vezeték
Meglévő kiviteli tervek aktualizálása, szükséges engedélyek módosítása, megszerzése.

A nyertes ajánlattevő feladatát tervezési feladatok is képezik, melyek a közbeszerzési dokumentumok V. kötetében szereplő Megrendelői követelményekben kerülnek kifejtésre.
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.
PST kód: K008.04..73

További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00–10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

A szerződés megkötésének dátuma: 2020.02.12.
Megajánlott összeg: 25 333 527 130 HUF
Ajánlat technikai azonosítója: EKR000914282019/1297
Nyertesről szóló döntés dátuma: 2019.12.16.
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen

A szerződés teljesítésének feltételei

Kötbérek(késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási):SZF vonatkozó pontjai szerint

Teljesítési,jótállási biztosíték:váll.díj 5 %-a(mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a).

Előleg:20% előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:

— Kbt.135.§(7)-(8)bek.alapján a szerződésben foglalt-tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított-teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre Kbt.134.§(6)bek.a)pontja szerinti,biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett,

— vagy biztosíték nyújtása nélkül.

Előleg-visszafizetési bizt.szabályok részletezése a KD-ben.

Jótállás 36,szavatosság 60 hónap.

Irányadó: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák: 322/2015. (X.30.) Kr.32.§ szerint. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. T

Tartalékkeret:2 %.

A 3. sz. szerződésmódosítás dátuma: 2023.12.01.

A VII.2.2. pont folytatása:
Megrendelő – a Támogató tartalmú szakvéleményt figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 528.873.737,- Ft összegben fogadja el a 2023. március 31. napjáig felmerült teljesítések vonatkozásában.

A változtatás szerződéses határidőt nem érint. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására 2023. április 28. napján került sor, azonban a Szerződés a Végteljesítési Határidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére Felek között hatályban tartó jegyzőkönyv jött létre, melyben rögzítésre került, hogy Megrendelő részéről a 010015 tételszámú, Megvalósulási tervek elkészítése megnevezésű tétel nettó 500.000,- Ft értékben nem került kifizetésre.

II.3. A szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi indoklása

A Közbeszerzési Hatóság 2018. VIII. évfolyam 5. számában, tárgyban kelt állásfoglalásában rögzítésre került, hogy a tartalékkeret célja az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a Vállalkozói díj a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát annak, hogy az ajánlatkérő, mint megrendelő a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a Szerződésben rögzített Vállalkozói díjat, és ennek fedezetét a tartalékkeret csökkentése útján biztosítsa. Ennek következtében jelen szerződésmódosítás során a Vállalkozói Díj növelése okán a rendelkezésre álló tartalékkeret teljes egészében felhasználásra kerül.

A II.1. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy jelen 3. számú szerződésmódosításra a Megrendelő adatainak vonatkozásában a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján kerül sor.

A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek az adatváltozás és a szerződés pénzügyi fedezetének módosítása vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek:

„(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

Az adatváltozás a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető.
***
A II.2. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy jelen 3. számú szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja a következőkről rendelkezik:
„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.

A Szerződés 2020. február 12. napján az orosz ukrán háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerződéskötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval és a háborúval összefüggésben a Szerződés teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A szakvélemény kizárólag olyan költségnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül az orosz ukrán háború okozta áremelkedésre vezethetők vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét.
Megrendelő jelen 3. számú szerződésmódosítás keretében a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedés 50 %-át vállalja át. A módosítás továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie), továbbá a Szerződés szerinti ellenértéke növekedése (nettó 528.873.737,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel az egymást követő módosításokra is.

Szöveg

III.1. A II.1. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a Szerződésben az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő személye az alábbiak szerint módosul (a változások felkövér dőlt betűvel jelölve):

„Építési és Közlekedési Minisztérium
rövidített elnevezése: ÉKM
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár
számlaszáma: (IBAN): 10032000-00003582-09050028
számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
adószáma: 15847397-2-41
KSH száma: 15847397-8411-311-01
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő/ÉKM)”

III.2. A II.1. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2. pontjában meghatározott pénzügyi forrását az alábbiak szerint módosítják:

„4.2. A Projekt, a szerződés pénzügyi forrását a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport előirányzat biztosítja, ÁHT-T azonosító: 401106”

III.3. A II.2. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói Díjat közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítással érintett változtatás összegével, azaz nettó 528.873.737,- Ft összeggel növelik, ezzel egyidőben a Szerződés 4.3.1. pontjában rögzített Tartalékkeretet közös megegyezéssel nettó 170.264.731,- Ft összeggel csökkentik. Egyúttal a Szerződés 8.2.1. pontjában rögzített Jótállási Biztosíték összegét a növelt Vállalkozói Díjhoz igazítják (a változások felkövér dőlt betűvel jelölve):

„4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető bruttó Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: 26.198.806.679,- Ft + ÁFA, azaz huszonhatmilliárd – százkilencvennyolcmillió – nyolcszázhatezer - hatszázhetvenkilenc forint + ÁFA.”

„4.4.1. Tekintettel arra, hogy a 3. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekményének forrásigényéhez a 170.264.731,- Ft összegű tartalékkeret teljes egészében felhasználásra kerül, így a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott szerződéses áron felül a 3. sz. szerződésmódosítást követően tartalékkeret nem áll rendelkezésre.”

„8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.309.940.334,- Ft, azaz egymilliárd – háromszázkilencmillió – kilencszáznegyvenezer – háromszázharmincnégy forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.”