83.sz.2x2sávos főút Pápa-Győr közötti kivitelezése

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés a 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa-Győr közötti szakaszának kivitelezésére.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-09-27. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-08-21.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Közút építése
• Hídépítés › Hidak építési munkái
• Közművek, közhasznú szolgáltatások
• Szennyvízcsatorna építése › Vízelvezető rendszer építése

Hol?

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-08-21	Ajánlati felhívás
2019-09-24	További információk
2019-10-09	További információk
2019-10-18	További információk
2019-10-29	További információk
2020-04-30	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2021-08-02	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-04-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-01-15	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-06-25	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2019-08-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000808062019
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa-Győr közötti szakaszának kivitelezésére.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Veszprém 🏙️
Győr-Moson-Sopron 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 17807811 📞
Fax: +36 17808719 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808062019/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808062019/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-08-21 📅
Benyújtási határidő: 2019-09-27 📅
Közzététel dátuma: 2019-08-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 162-397588
HL-S szám: 162
További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: 83.sz.főút Pápa-Tét és 8315j.Repülőtéri bekötőút
A rész száma: 1
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. főút Pápa-Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) közötti szakaszának teljes körű kivitelezésére:

A 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa - Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) szakaszokra elkészült engedélyezési és kiviteli tervek, illetve a jogerős környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján kell megépíteni az új nyomvonalon vezetett 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főutat Pápa - Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) között, mely egybefüggően mintegy 18,4 km hosszúságú, és az új nyomvonalon vezetett 2x1 sávos 8315 j. Repülőtéri bekötő utat, mely egybefüggően mintegy 1546 m hosszú.

Az új 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút 32+574 - 51+000 km sz. közötti szakaszán két darab különszintű csomópont: Pápa észak és a Gyarmat, és 15 db híd műtárgy került megtervezésre. A Pápa észak különszintű csomópontban lévő B1 334 sz. műtárgy három nyílású, melynek szabad nyílásai 12,10 m - 28,07 m -12,10 m, összesen 52,27 m. A 36+838 km szelvényben lévő B1 368 sz. műtárgy egy nyílású, szabad nyílása 42,60 m.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: K083.06.73

Időtartam: 30 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: IKOP-4.1.0-15-2016-00003
További információk:

A rész elnevezése: 83.sz.főút Tét dél csomópont - Győr
A rész száma: 2
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti szakaszának teljes körű kivitelezésére.

A 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti szakaszra elkészült engedélyezési és kiviteli tervek, illetve a jogerős környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján kell megépíteni az új nyomvonalon vezetett 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr 51+000 - 68+641 km sz. közötti szakaszt, mely egybefüggően mintegy 17,6 km hosszúságú.

Az új 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút 51+000 - 68+641 km sz. közötti szakaszán négy darab különszintű csomópont: Tét dél, Tét észak, Győrszemere, Koroncó és 8 db műtárgy került megtervezésre. A Tét észak különszintű csomópontban lévő B1 547 sz. műtárgy egy nyílású, melynek szabad nyílása 35,30 m. A Győrszemre, Koroncói út felett lévő B1 592 sz. műtárgy három nyílású, melynek szabad nyílásai 9,61 m - 15,00 m - 8,93 m, összesen 33,54 m.

PST kód: K083.03.73

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye, 83. sz. főút Pápa-Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) közötti szakasza

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti szakasza

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Valamennyi rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.Ha van,ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)-(8)bek.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)v.(6)-(8)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,h.mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

AK felhívja Ajánlattevők figyelmét Kbt. 64.§(1)-(2)bek.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

Ajánlattevőnek ajánlatában Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h.az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.Folytatás III.1.2)pont

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közút építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (közút építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alk. igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - 3kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő,ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3,mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közút építése) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele nem érte el

— az 1. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 20 000 000 000-Ft-ot,

— a 2. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 20 000 000 000-Ft-ot.

Ajánlatkérő közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.)KHVM rend.2.§(1)bek.,valamint a (2)bek. a)-c)pontok szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását,átépítését,felújítását v. korszerűsítését érti.

Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.1)pont folytatása:

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

III.1.3) pont folytatása:

M/2.2.legalább 1 fő útépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3.legalább 1 fő hídépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél (név,székhely),

— építési beruházás tárgya és mennyisége,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.Alkalmatlan az ajánlatevő,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával/referenciákkal:

1.ajánlati rész tekintetében:

M/1.1.

1.ajánlati rész tekintetében legalább (továbbiakban:min.) 10 km hosszú, új nyomvonalon épített,min.2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út vagy min.2x2 forgalmi sávos főút építésére vonatkozó referenciával.

2.ajánlati rész tekintetében legalább 10 km hosszú, új nyomvonalon épített,min.2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út vagy min.2x2 forgalmi sávos főút építésére vonatkozó referenciával.

M/1.1.alkalmassági követelménynek való megfelelést AT legfeljebb 1db szerződéssel igazolhatja.

Mindkét ajánlati részben történő ajánlattétel esetében mindkét részben való érvényességhez elegendő az alkalmassági feltételt egyszer teljesíteni.

M/1.2.

1.ajánlati rész tekintetében min. 1 db legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út v.legalább 2x2 forgalmi sávos főút átvezetését szolgáló híd és/vagy felüljáró és/vagy aluljáró építése, amelynek két egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása min.22 méter.

2.ajánlati rész tekintetében min.1 db legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út v.legalább 2x2 forgalmi sávos főút átvezetését szolgáló híd és/vagy felüljáró és/vagy aluljáró építése,melynek két egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása min.22 méter.

M/1.2.alkalmassági követelménynek való megfelelést AT legfeljebb 1db szerződéssel igazolhatja.Mindkét ajánlati részben történő ajánlattétel esetében a mindkét részben való érvényességhez elegendő az alkalmassági feltételt egyszer teljesíteni.

AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.a)pontja szerinti fogalmakat érti.AK főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.b)pontja szerinti fogalmakat érti.AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.Nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv.szerinti 19/1994.KHVM rendelet által előírt,megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő,ha nem rendelkezik

M/2.1.legalább 1 fő projektvezető szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/v.projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

2.ajánlati rész tekintetében:

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Kötbérek(késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): SZF vonatkozó pontja. Késedelmi kötbér mértéke 0,5 % /nap; Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 15 %-a; Meghiúsulási kötbér mértéke a vállalkozói díj 20 %-a.

Teljesítési,jótállási biztosíték:váll.díj 5 %-a(tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a).

Előleg mértéke: 30 %. AK előleget a Kbt. és a 272/2014 Kr.1.melléklet 134/B.1és134/B.2. pontban foglaltak alapján biztosítja.

Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.

Irányadó: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák: 322/2015. (X.30.) Kr.32.§ szerint. Finanszírozás:utófinanszírozás.Továbbiak az AD I.és II.kötetben.

Tartalékkeret:2 %.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2019-09-27 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
További információk:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap)
4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94215096
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Juhász Dániel
A vevő profiljának címe: http://www.nif.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808062019/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak ajánlati részenként a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben.Ebben az esetben,ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.AK felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló,sem a közös ajánlattevők esetében.

6.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja a 71.§(6)bek.szerinti korlátozással.

7.AK felhívja figyelmet Kbt.73.§(5)bek.

8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke az 1.ajánlati rész esetében 4 000 000,-Ft,a 2.ajánlati rész esetében 5 000 000,-Ft.Teljesíthető:KD-ben megadottak szerint.Igazolás:befizetést/átutalást igazoló dok.(10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB);garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016.évi CXXX.tv.szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani.

Folytatás IV.4.3 pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt.148.§(3)-(9)bek.szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok:Valamennyi rész tekintetében

Minőségi kritérium

2. A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (min.0,max.24hónap)/Súlyszám:10

3. A felhívás III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0,max.24hónap)/Súlyszám:10

4. A felhívás III.1.3)M/2.3.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0,max.24hónap)/Súlyszám:10

III.1.3) pont folytatása:

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők v. műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

A főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Egy szakember csak egy pozícióra és csak egy ajánlati részben jelölhető meg érvényesen.AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.a)pontja szerinti fogalmakat érti.AK főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.b)pontja szerinti fogalmakat érti.Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

VI.3)További információk folytatása:

10. AT köteles a Kbt.66.§(6)bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,

b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni,a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11. Részajánlat-tétel:ld.AF II.2. pont

12. Felelősségbiztosítás (1.ajánlati rész vonatkozásában): Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 500millió Ft/év és 100millió Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Felelősségbiztosítás (2.ajánlati rész vonatkozásában): Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 500millió Ft/év és 100millió Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

13.Szakmai ajánlat:AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.

14.AK a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti,hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60nap.

15.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.

16. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

17.Közbeszerzési eljárás megindítására mindkét ajánlati részben forrás hiányában a Kbt.53.§(6)bek. alapján kerül sor.

18.Mindkét ajánlati részbena II.2.7)pont kapcsán a szerződés teljesítésébe nem számít bele adott év január 1. és február 28. közötti időszak.

19. AK a teljes eljárásban gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.a)pontja szerinti fogalmakat érti.AK a teljes eljárásban főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.b)pontja szerinti fogalmakat érti.

20. FAKSZ:Juhász Dániel 01032

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2019/S 162-397588 (2019-08-21)

További információk (2019-09-24)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-09-24 📅
Benyújtási határidő: 2019-10-11 📅
Közzététel dátuma: 2019-09-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 187-453666
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 162-397588
HL-S szám: 187
Forrás: OJS 2019/S 187-453666 (2019-09-24)

További információk (2019-10-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa–Győr közötti szakaszának kivitelezésére.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-09 📅
Benyújtási határidő: 2019-10-21 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 198-480358
HL-S szám: 198
További információk

Mindkét ajánlati részben módosításra került – a kiadott kiegészítő tájékoztatással összhangban – a Közbeszerzési Dokumentumok II. és az V. kötete. Az eredeti hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidő az 1.sz. korrigendum keretében (2019/S 187-453666 szám alatt jelent meg 27.9.2019-én) módosításra került.

Forrás: OJS 2019/S 198-480358 (2019-10-09)

További információk (2019-10-18)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-18 📅
Benyújtási határidő: 2019-10-30 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 205-498458
HL-S szám: 205
További információk

Mindkét ajánlati részben módosításra került - a kiadott 3.számú kiegészítő tájékoztatással összhangban - a Közbeszerzési Dokumentumok IV. és V. kötete. Az eredeti hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidő az 1.sz. korrigendum keretében (2019/S 187-453666 szám alatt jelent meg 27.9.2019-én), valamint a 2.sz. korrigendum keretében (2019/S 198-480358 szám alatt jelent meg 14.10.2019-én) módosításra került.

Forrás: OJS 2019/S 205-498458 (2019-10-18)

További információk (2019-10-29)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-29 📅
Benyújtási határidő: 2019-11-14 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 211-515113
HL-S szám: 211
További információk

Az eredeti hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidő az 1.sz. korrigendum keretében (2019/S 187-453666 szám alatt jelent meg 27.9.2019-én), a 2.sz. korrigendum keretében (2019/S 198-480358 szám alatt jelent meg 14.10.2019-én), valamint a 3.sz. korrigendum keretében (2019/S 205-498458 szám alatt jelent meg 23.10.2019-án) módosításra került.

Forrás: OJS 2019/S 211-515113 (2019-10-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-04-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 90 424 034 892 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-04-30 📅
Közzététel dátuma: 2020-05-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 087-205967
HL-S szám: 87

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2020-04-23 📅
Név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_53654911
Postacím: Béke utca 150.
Postai város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 19201204 📞
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
Internetcím: https://www.dunaaszfalt.hu/ 🌏
A beszerzés teljes értéke: 44 185 631 451 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2020-04-27 📅
Név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_71057095
Postacím: Kecskeméti út 34.
Postai város: Solt
Postai irányítószám: 6320
Telefon: +36 304053991 📞
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu 📧
Ország: Bács-Kiskun 🏙️
Internetcím: http://www.soltut.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 46 238 403 441 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk

V.2.5) pont folytatása:

1.rész: híd és műtárgyépítés egyes részei.

2.rész: főpályát keresztező országos közutak és hozzátartozó műtárgyak építése,főpályát keresztező egyéb utak (önkormányzati és földutak) és hozzátartozó műtárgyak építése, egyéb utak (önkormányzati és földutak) és a hozzátartozó műtárgyak, vízépítés.

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész:

I. SDD Konzorcium: Dömper Kft. – Subterra-Raab Kft. – Pannon-Doprastav Kft. közös ajánlattevők

Ajánlattevő neve: Dömper Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.

Ajánlattevő adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: Subterra-Raab Kft.

Ajánlattevő székhelye: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

Ajánlattevő adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Ajánlattevő adószáma: 24657998-2-43

II.

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03

III.

Ajánlattevő neve: Soltút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Ajánlattevő adószáma: 10642166-2-03

IV.

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Ajánlattevő adószáma: 11705053-4-44

2. rész:

Forrás: OJS 2020/S 087-205967 (2020-04-30)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-08-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 44 185 631 451 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-02 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 151-399235
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 087-205967
HL-S szám: 151
További információk
Szerződés módosításának időpontja: 2021. július 23.

A szerződés odaítélése
Név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Béke Utca 150

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 151-399235 (2021-08-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-04-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 83.sz.2x2sávos főút Pápa-Győr közötti kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000808062019
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 90 424 034 892 HUF 💰
Az uniós alapok azonosítója: IKOP-4.1.0-15-2016-00003
Leírás
Belső azonosító: EKR000808062019/1
A beszerzés leírása:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. főút Pápa-Tét dél csomópont (32+574 – 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 – 1+546 km sz.) közötti szakaszának teljes körű kivitelezésére: A 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa – Tét dél csomópont (32+574 – 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) szakaszokra elkészült engedélyezési és kiviteli tervek, illetve a jogerős környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján kell megépíteni az új nyomvonalon vezetett 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főutat Pápa – Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) között, mely egybefüggően mintegy 18,4 km hosszúságú, és az új nyomvonalon vezetett 2x1 sávos 8315 j. Repülőtéri bekötő utat, mely egybefüggően mintegy 1546 m hosszú. Az új 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút 32+574 - 51+000 km sz. közötti szakaszán két darab különszintű csomópont: Pápa észak és a Gyarmat, és 15 db híd műtárgy került megtervezésre. A Pápa észak különszintű csomópontban lévő B1.334 sz. műtárgy három nyílású, melynek szabad nyílásai 12,10 m - 28,07 m -12,10 m, összesen 52,27 m. A 36+838 km szelvényben lévő B1.368 sz. műtárgy egy nyílású, szabad nyílása 42,60 m. A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki. PST kód: K083.06.73

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés a 83. sz. főút Pápa-Tét dél csomópont (32+574 – 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 – 1+546 km sz.) közötti szakaszának teljes körű kivitelezésére:
A 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa – Tét dél csomópont (32+574 – 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) szakaszokra elkészült engedélyezési és kiviteli tervek, illetve a jogerős környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján kell megépíteni az új nyomvonalon vezetett 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főutat Pápa – Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) között, mely egybefüggően mintegy 18,4 km hosszúságú, és az új nyomvonalon vezetett 2x1 sávos 8315 j. Repülőtéri bekötő utat, mely egybefüggően mintegy 1546 m hosszú.
Az új 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút 32+574 - 51+000 km sz. közötti szakaszán két darab különszintű csomópont: Pápa észak és a Gyarmat, és 15 db híd műtárgy került megtervezésre. A Pápa észak különszintű csomópontban lévő B1.334 sz. műtárgy három nyílású, melynek szabad nyílásai 12,10 m - 28,07 m -12,10 m, összesen 52,27 m. A 36+838 km szelvényben lévő B1.368 sz. műtárgy egy nyílású, szabad nyílása 42,60 m.
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.
PST kód: K083.06.73

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye, 83. sz. főút Pápa-Tét dél csomópont (32+574 – 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 – 1+546 km sz.) közötti szakasza

Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye:

Győr-Moson-Sopron 🏙️

Veszprém 🏙️

Időtartam: 30 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-04-23 📅
Cím: „83. sz. 2x2 sávos főút Pápa-Győr közötti kivitelezése - 1. rész 83. sz. főút Pápa - Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 – 1+546 km sz. között)”
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 44 185 631 451 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000808062019/1894
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

felelős műszaki vezetés,építésvezetés,őrzés-védelem,geodézia,tervezés,szakfelügyeletek,általános tételek egyes részfeladatai,közművezeték építési munkák egyes részfeladatai,előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai,útépítés és egyéb pályaszerkezet építési munkák egyes részfeladatai,vízépítési munkák egyes részfeladatai,növénytelepítési éss környezetvédelmi munkák egyes részei, híd és műtárgyépítés egyes részei.

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_53654911
Postacím: Béke Utca 150
Postai irányítószám: 6060
Postai város: Tiszakécske
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
Telefon: +36 19201204 📞
URL: https://www.dunaaszfalt.hu/ 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 17807811 📞
Fax: +36 17808719 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A BT-201 pont folytatása: Mérnök a Vállalkozó Kérelmét megvizsgálta és a 2023. október 12. napján kelt állásfoglalásában rögzítette, hogy a DN150 acél nagy középnyomású gázvezeték süllyesztése nem szükséges a Projekt céljainak eléréséhez, a létesítmények rendeltetésszerű és biztonságos használatához. Egyúttal javasolta Megrendelő számára a Vállalkozó által benyújtott Kérelem alapján a Vállalkozói Díj nettó 2.570.284,- Ft összegű csökkentését. Megrendelő a tárgyi szerződésmódosításban a műszaki tartalom változásból adódó költségcsökkenést – a Mérnök és árszakértői vélemény alapján –nettó 2.590.262,- Ft összegben fogadja el. II.3. A szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi indoklása A II.1. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés jelen 2. számú módosítása során Megrendelő jogutódlásában és a Projektvezetőjének személyében bekövetkezett változásokra tekintettel Megrendelő adatainak módosítása és a Mérnök VSZF szerinti fogalmának pontosítása, valamint személyének rögzítése szükséges. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített indokok az alábbiak szerint teljesülnek: „141. § (6) bekezdés: A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” Megrendelő jogutódlása nem lényeges módosításnak tekintendő. Tárgyi módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vevő ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. A II.2. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés jelen 2. számú módosítása a Projekt műszaki tartalom változása következtében vált szükségessé. A változtatás következtében a módosítás a szerződés ellenértékének ún. „de minimis” értékhatár alatti változásával jár, ezért Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése a következőkről rendelkezik: „(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A 2. számú szerződésmódosítás során a változtatások alapján a Szerződés szerinti Vállalkozói Díj összegének mindösszesen nettó 2.590.262,- Ft összegű csökkentésére kerül sor. A változtatások következtében a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott 44.185.631.451,- Ft + ÁFA Vállalkozói díj összege 44.183.041.189,- Ft + ÁFA összegre módosul. A műszaki tartalom változás a Vállalkozói Díj ún. „de minimis” értékhatár alatti változásával jár, az ellenérték növekedése (760.228,- Ft), valamint az ellenérték csökkentése (-3 350 490,- Ft) 0,006%-os változtatást jelent az eredeti szerződéses értékhez viszonyítva, tehát nem haladja meg a jogszabályban meghatározott 15%-ot, valamint az uniós értékhatárt sem. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, az továbbra is Vállalkozási Szerződés marad és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a tárgyi változtatás megfelel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerinti szerződésmódosítási jogcím alkalmazhatóságának. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást Megrendelő uniós eljárásrendben indította meg, így a szerződésmódosítást követő érték nem befolyásolja a becsült érték alapján meghatározott eljárásrendet. A fenti indokokra és okokra tekintettel Szerződő Felek a tárgyi szerződés módosítása mellett döntöttek. A szerződésmódosítás tartalmának véglegesítésére és aláírására a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján lefolytatott ellenőrzés eredményeképpen kiállított támogató tartalmú tanúsítvány birtokában kerülhet sor.

További információk

A BT-201 pont folytatása:
Mérnök a Vállalkozó Kérelmét megvizsgálta és a 2023. október 12. napján kelt állásfoglalásában rögzítette, hogy a DN150 acél nagy középnyomású gázvezeték süllyesztése nem szükséges a Projekt céljainak eléréséhez, a létesítmények rendeltetésszerű és biztonságos használatához. Egyúttal javasolta Megrendelő számára a Vállalkozó által benyújtott Kérelem alapján a Vállalkozói Díj nettó 2.570.284,- Ft összegű csökkentését.
Megrendelő a tárgyi szerződésmódosításban a műszaki tartalom változásból adódó költségcsökkenést – a Mérnök és árszakértői vélemény alapján –nettó 2.590.262,- Ft összegben fogadja el.

II.3. A szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi indoklása
A II.1. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés jelen 2. számú módosítása során Megrendelő jogutódlásában és a Projektvezetőjének személyében bekövetkezett változásokra tekintettel Megrendelő adatainak módosítása és a Mérnök VSZF szerinti fogalmának pontosítása, valamint személyének rögzítése szükséges.
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített indokok az alábbiak szerint teljesülnek:

„141. § (6) bekezdés: A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

Megrendelő jogutódlása nem lényeges módosításnak tekintendő. Tárgyi módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vevő ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

A II.2. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés jelen 2. számú módosítása a Projekt műszaki tartalom változása következtében vált szükségessé. A változtatás következtében a módosítás a szerződés ellenértékének ún. „de minimis” értékhatár alatti változásával jár, ezért Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani.

A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése a következőkről rendelkezik:
„(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

A 2. számú szerződésmódosítás során a változtatások alapján a Szerződés szerinti Vállalkozói Díj összegének mindösszesen nettó 2.590.262,- Ft összegű csökkentésére kerül sor.
A változtatások következtében a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott 44.185.631.451,- Ft + ÁFA Vállalkozói díj összege 44.183.041.189,- Ft + ÁFA összegre módosul.

A műszaki tartalom változás a Vállalkozói Díj ún. „de minimis” értékhatár alatti változásával jár, az ellenérték növekedése (760.228,- Ft), valamint az ellenérték csökkentése (-3 350 490,- Ft) 0,006%-os változtatást jelent az eredeti szerződéses értékhez viszonyítva, tehát nem haladja meg a jogszabályban meghatározott 15%-ot, valamint az uniós értékhatárt sem. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, az továbbra is Vállalkozási Szerződés marad és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a tárgyi változtatás megfelel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerinti szerződésmódosítási jogcím alkalmazhatóságának. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást Megrendelő uniós eljárásrendben indította meg, így a szerződésmódosítást követő érték nem befolyásolja a becsült érték alapján meghatározott eljárásrendet.

A fenti indokokra és okokra tekintettel Szerződő Felek a tárgyi szerződés módosítása mellett döntöttek. A szerződésmódosítás tartalmának véglegesítésére és aláírására a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján lefolytatott ellenőrzés eredményeképpen kiállított támogató tartalmú tanúsítvány birtokában kerülhet sor.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt.148.§(3)-(9)bek.szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II. A módosítás indokai, a módosítást megalapozó körülmények és megállapítások II.1. Adatváltozások Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (XI.19.) Korm. rendelet alapján, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium vette át, amely Minisztérium megnevezése Építési és Közlekedési Minisztériumra módosult 2022. november 22. napjától a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2022. (XI.21.) Korm. rendelet 16.§ alapján. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a jogutódlás következtében 2023. január 1-jétől tárgyi projekt építtetői feladatait átvette. Megrendelő jogutódlásában és a projektvezetőjének személyében bekövetkezett változásokra tekintettel Megrendelő adatainak módosítása és a Mérnök Vállalkozási Szerződéses Feltételek (továbbiakban: VSZF) szerinti fogalmának pontosítása, valamint személyének rögzítése szükséges tárgyi Szerződés módosítása kapcsán. II.2. Műszaki tartalom változás A megelőző közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők részére az Ajánlati Dokumentáció V. kötetének részeként kiadásra került a 11.18.149 munkaszámú G.5.2.4 számú „Szentkúti árok kotrása miatt DN 150 acél nagy középnyomású gázvezeték süllyesztése (NKM Észak-Dél Földgázelosztó Zrt.” kiviteli terv. Vállalkozó szerződéses feladata a DN 150 acél nagy középnyomású gázvezeték süllyesztése volt a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek szerinti megvalósítással és védelembe helyezéssel, mely szerint a burkolt árok alatt 1-1 m túlnyúlással ÜPE védőcsőbe kellett helyezni az új építésű gázvezetéket 5 fm. hosszban. A Mérnök által jóváhagyott kiviteli tervek Megrendelő 2020. szeptember 28-án kelt levelével kerültek átadásra Vállalkozó számára. Vállalkozó a Szerződése teljesítése során a 2021. szeptember 20. napján kelt levelében (tájékoztatást adott a 25203. építményszámú, „Szentkúti árok kotrása miatt DN150 acél nagy középnyomású gázvezeték süllyesztése (ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.)” elnevezésű létesítménnyel kapcsolatban, miszerint az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. Északi Gázüzem Győri Üzemegysége, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) 2021. augusztus 5. napján kelt állásfoglalása alapján a gázvezeték kiváltási, süllyesztési munkálatainak elvégzése nem indokolt, ezért Szolgáltató a meglévő vezeték felett kiegészítő mechanikai védelmet kér biztosítani az árokfenéken 1-1 m-rel túlnyúló vasbeton lemez elhelyezésével. Vállalkozó a levelében benyújtotta továbbá Tervező 2021. szeptember 6. napján kelt nyilatkozatát és egyben hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy a kiegészítő mechanikai védelemként az árokfenéken 1-1 m-rel túlnyúló 15 cm vastagságú vasbeton lemez ( 12x12 15x15 cm alsó lemezvasalással és cnom=30 mm min. XC2 betonminőséggel, vagy ezzel egyenértékű előre gyártott elemmel) a meglévő gázvezeték felett (30-40 cm-el, az épülő árok rétegrendjét figyelembe véve) való elhelyezése a hatályos jogszabályokkal és a Szolgáltató üzemeltetésével összhangban van. Vállalkozó kifejtette továbbá azon álláspontját, hogy az érintett építménynél a szerződéses költségvetésben szereplő „Védelembe helyezés” (142 240 számú) tételtartalma szerint meghatározott munkafolyamatok elvégzése magában foglalja a Szolgáltató által kért védelembe helyezés műszaki tartalmát is. Továbbá kérte Megrendelő hozzájárulását a szerződéses műszaki tartalomtól való eltéréshez, valamint az elmaradó „Bontás” és „Új építés” (142 210 és 142 220 számú) megnevezésű tételek vonatkozásában. Megrendelő a 2022. január 26. napján kelt levelében tájékoztatta Vállalkozót, hogy az elmaradó munkák indokoltságát a védelembe helyezés műszaki átadás-átvételi eljárása megtörténtét követően, valamint a megvalósulási dokumentáció rendelkezésre állása esetén tudja megállapítani, ahhoz továbbá szükséges a vízelvezetési létesítmény megvalósulása is. Vállalkozó a Szolgáltató által kért védelembe helyezést elvégezte, a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárása a Szolgáltató beleegyezésével 2022. március 10. napján megtörtént. A Projekt műszaki átadás-átvételi eljárásának eredményes lezárására – így a Szentkúti árok vízépítési létesítményének átvételére - 2023. szeptember 29. napján került sor. Az eljárás során beérkezett észrevételek alapján megállapíthatóvá vált, hogy a Szolgáltató által kért és a Vállalkozó által megvalósított kiváltás nélküli védelembe helyezés megfelelő és véglegesnek tekinthető műszaki megoldás. Ezt követően Megrendelő 2023. szeptember 29-én kelt levelében tájékoztatta Vállalkozót, hogy a Projekt műszaki átadás-átvételi eljárása során további, a 25203 építményszámú gázvezeték kiváltására vonatkozó észrevétel, vélemény nem érkezett, így a kiváltási munkálatok elmaradása ezzel véglegesnek tekinthető. Megrendelő továbbá kérte Vállalkozót, hogy a 25203 építményszámon szereplő elmaradó munkákra vonatkozó Változtatási kérelmét a VSZF 21.3.1 pontjára hivatkozással nyújtsa be. Vállalkozó a megvalósult műszaki tartalom tekintetében 2023. október 11. napján kelt levelével VK-003 számú Változtatási Kérelmet (továbbiakban: Kérelem) nyújtott be Mérnök és Megrendelő részére nettó - 2.520.758,- Ft összeggel. Vállalkozó a Kérelmében a 25203. számú építmény szerződéses költségvetésben szereplő tételeit (142 210 tételszámú Bontás, a 142 220 tételszámú Új építés és a 142 240 tételszámú Védelembe helyezés) teljes mennyiségükkel elmaradó tételekként szerepeltette, a Szolgáltató által kért védelembe helyezéssel összefüggő költségeinek elszámolására pedig külön tételt alkalmazott (K-142 240 Védelembe helyezés-vasbetonnal), amelyet árvetéssel igazolt. Folytatás a BT-300 pontban.

Egyéb kiegészítő információk

II. A módosítás indokai, a módosítást megalapozó körülmények és megállapítások
II.1. Adatváltozások
Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (XI.19.) Korm. rendelet alapján, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium vette át, amely Minisztérium megnevezése Építési és Közlekedési Minisztériumra módosult 2022. november 22. napjától a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2022. (XI.21.) Korm. rendelet 16.§ alapján. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a jogutódlás következtében 2023. január 1-jétől tárgyi projekt építtetői feladatait átvette. Megrendelő jogutódlásában és a projektvezetőjének személyében bekövetkezett változásokra tekintettel Megrendelő adatainak módosítása és a Mérnök Vállalkozási Szerződéses Feltételek (továbbiakban: VSZF) szerinti fogalmának pontosítása, valamint személyének rögzítése szükséges tárgyi Szerződés módosítása kapcsán.

II.2. Műszaki tartalom változás
A megelőző közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők részére az Ajánlati Dokumentáció V. kötetének részeként kiadásra került a 11.18.149 munkaszámú G.5.2.4 számú „Szentkúti árok kotrása miatt DN 150 acél nagy középnyomású gázvezeték süllyesztése (NKM Észak-Dél Földgázelosztó Zrt.” kiviteli terv. Vállalkozó szerződéses feladata a DN 150 acél nagy középnyomású gázvezeték süllyesztése volt a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek szerinti megvalósítással és védelembe helyezéssel, mely szerint a burkolt árok alatt 1-1 m túlnyúlással ÜPE védőcsőbe kellett helyezni az új építésű gázvezetéket 5 fm. hosszban. A Mérnök által jóváhagyott kiviteli tervek Megrendelő 2020. szeptember 28-án kelt levelével kerültek átadásra Vállalkozó számára.

Vállalkozó a Szerződése teljesítése során a 2021. szeptember 20. napján kelt levelében (tájékoztatást adott a 25203. építményszámú, „Szentkúti árok kotrása miatt DN150 acél nagy középnyomású gázvezeték süllyesztése (ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.)” elnevezésű létesítménnyel kapcsolatban, miszerint az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. Északi Gázüzem Győri Üzemegysége, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) 2021. augusztus 5. napján kelt állásfoglalása alapján a gázvezeték kiváltási, süllyesztési munkálatainak elvégzése nem indokolt, ezért Szolgáltató a meglévő vezeték felett kiegészítő mechanikai védelmet kér biztosítani az árokfenéken 1-1 m-rel túlnyúló vasbeton lemez elhelyezésével.

Vállalkozó a levelében benyújtotta továbbá Tervező 2021. szeptember 6. napján kelt nyilatkozatát és egyben hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy a kiegészítő mechanikai védelemként az árokfenéken 1-1 m-rel túlnyúló 15 cm vastagságú vasbeton lemez ( 12x12 15x15 cm alsó lemezvasalással és cnom=30 mm min. XC2 betonminőséggel, vagy ezzel egyenértékű előre gyártott elemmel) a meglévő gázvezeték felett (30-40 cm-el, az épülő árok rétegrendjét figyelembe véve) való elhelyezése a hatályos jogszabályokkal és a Szolgáltató üzemeltetésével összhangban van.

Vállalkozó kifejtette továbbá azon álláspontját, hogy az érintett építménynél a szerződéses költségvetésben szereplő „Védelembe helyezés” (142 240 számú) tételtartalma szerint meghatározott munkafolyamatok elvégzése magában foglalja a Szolgáltató által kért védelembe helyezés műszaki tartalmát is. Továbbá kérte Megrendelő hozzájárulását a szerződéses műszaki tartalomtól való eltéréshez, valamint az elmaradó „Bontás” és „Új építés” (142 210 és 142 220 számú) megnevezésű tételek vonatkozásában.

Megrendelő a 2022. január 26. napján kelt levelében tájékoztatta Vállalkozót, hogy az elmaradó munkák indokoltságát a védelembe helyezés műszaki átadás-átvételi eljárása megtörténtét követően, valamint a megvalósulási dokumentáció rendelkezésre állása esetén tudja megállapítani, ahhoz továbbá szükséges a vízelvezetési létesítmény megvalósulása is.

Vállalkozó a Szolgáltató által kért védelembe helyezést elvégezte, a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárása a Szolgáltató beleegyezésével 2022. március 10. napján megtörtént.

A Projekt műszaki átadás-átvételi eljárásának eredményes lezárására – így a Szentkúti árok vízépítési létesítményének átvételére - 2023. szeptember 29. napján került sor. Az eljárás során beérkezett észrevételek alapján megállapíthatóvá vált, hogy a Szolgáltató által kért és a Vállalkozó által megvalósított kiváltás nélküli védelembe helyezés megfelelő és véglegesnek tekinthető műszaki megoldás.

Ezt követően Megrendelő 2023. szeptember 29-én kelt levelében tájékoztatta Vállalkozót, hogy a Projekt műszaki átadás-átvételi eljárása során további, a 25203 építményszámú gázvezeték kiváltására vonatkozó észrevétel, vélemény nem érkezett, így a kiváltási munkálatok elmaradása ezzel véglegesnek tekinthető. Megrendelő továbbá kérte Vállalkozót, hogy a 25203 építményszámon szereplő elmaradó munkákra vonatkozó Változtatási kérelmét a VSZF 21.3.1 pontjára hivatkozással nyújtsa be.

Vállalkozó a megvalósult műszaki tartalom tekintetében 2023. október 11. napján kelt levelével VK-003 számú Változtatási Kérelmet (továbbiakban: Kérelem) nyújtott be Mérnök és Megrendelő részére nettó - 2.520.758,- Ft összeggel. Vállalkozó a Kérelmében a 25203. számú építmény szerződéses költségvetésben szereplő tételeit (142 210 tételszámú Bontás, a 142 220 tételszámú Új építés és a 142 240 tételszámú Védelembe helyezés) teljes mennyiségükkel elmaradó tételekként szerepeltette, a Szolgáltató által kért védelembe helyezéssel összefüggő költségeinek elszámolására pedig külön tételt alkalmazott (K-142 240 Védelembe helyezés-vasbetonnal), amelyet árvetéssel igazolt.
Folytatás a BT-300 pontban.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A szerződés II.1. pontjában előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel a szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a Szerződésben az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő személye az alábbiak szerint módosul (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve): III.1. Megrendelő jogutódlása kapcsán a Megrendelő adatai az alábbiak szerint módosulnak: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00003582-09050035 számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. adószáma: 15847397-2-41 statisztikai jelzőszáma: 15847397-8411-311-01 képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter” III.2. A Szerződés 11. Kapcsolattartók pontjaiban foglalt Megrendelő és Mérnök kapcsolattartóinak adatai, elérhetőségei a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosulnak: „a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy: Név: Kalmár Éva Beosztás: projektvezető Telefon: 30/39-16-618 Telefax: 1/4368-110 E-mail: eva2.kalmar@ekm.gov.hu” „d) Mérnök szervezet: Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Műszaki Ellenőrzési Főosztály neve: Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Mérnök képviselőjeként megjelölt személy: Név: Kárpáti Ferenc Beosztás: mérnök Telefon: 20/37-56-402 Telefax: - E-mail: zoltan.ferenc.karpati@ekm.gov.hu” „Mérnök” jelenti a Projekt megvalósulásával összefüggésben szolgáltatások nyújtására, különösen a műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátására alkalmazott Mérnököt az Építési és Közlekedési Minisztérium azon munkavállalóját/munkavállalóit vagy szervezeti egységét jelenti, aki(k)/amely a Mérnök feladatait ellátja, jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesíti.” III.3. A II.2. pontban rögzített műszaki tartalom változás következtében az alábbiak szerint változnak a Szerződés érintett pontjai: „4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: 44.183.041.189,- Ft + ÁFA, azaz negyvennégymilliárd-egyszáznyolcvanhárommillió-negyvenegyezer-egyszáznyolcvankilenc forint + ÁFA.” 4.2.1. A Tartalékkeret összege: 883.712.629,- Ft „8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2.209.152.059,- Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázkilencmillió-százötvenkétezer-ötvenkilenc forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.”

Szöveg

A szerződés II.1. pontjában előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel a szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a Szerződésben az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő személye az alábbiak szerint módosul (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve):

III.1. Megrendelő jogutódlása kapcsán a Megrendelő adatai az alábbiak szerint módosulnak:

„Építési és Közlekedési Minisztérium
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10032000-00003582-09050035
számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
adószáma: 15847397-2-41
statisztikai jelzőszáma: 15847397-8411-311-01
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter”

III.2. A Szerződés 11. Kapcsolattartók pontjaiban foglalt Megrendelő és Mérnök kapcsolattartóinak adatai, elérhetőségei a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosulnak:

„a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy:

Név: Kalmár Éva
Beosztás: projektvezető
Telefon: 30/39-16-618
Telefax: 1/4368-110
E-mail: eva2.kalmar@ekm.gov.hu”

„d) Mérnök szervezet: Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Műszaki Ellenőrzési Főosztály

neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Mérnök képviselőjeként megjelölt személy:
Név: Kárpáti Ferenc
Beosztás: mérnök
Telefon: 20/37-56-402
Telefax: -
E-mail: zoltan.ferenc.karpati@ekm.gov.hu”

„Mérnök” jelenti a Projekt megvalósulásával összefüggésben szolgáltatások nyújtására, különösen a műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátására alkalmazott Mérnököt az Építési és Közlekedési Minisztérium azon munkavállalóját/munkavállalóit vagy szervezeti egységét jelenti, aki(k)/amely a Mérnök feladatait ellátja, jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesíti.”

III.3. A II.2. pontban rögzített műszaki tartalom változás következtében az alábbiak szerint változnak a Szerződés érintett pontjai:

„4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: 44.183.041.189,- Ft + ÁFA, azaz negyvennégymilliárd-egyszáznyolcvanhárommillió-negyvenegyezer-egyszáznyolcvankilenc forint + ÁFA.”

4.2.1. A Tartalékkeret összege: 883.712.629,- Ft

„8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2.209.152.059,- Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázkilencmillió-százötvenkétezer-ötvenkilenc forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.”

Forrás: OJS 2024/S 067-198203 (2024-04-03)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-01-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 90 424 034 892 HUF 💰
Leírás
Cím: 83.sz.főút Pápa-Tét és 8315j.Repülőtéri bekötőút
A beszerzés leírása:

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Időtartam
Kezdeti időpont: 2020-09-01 📅
Végdátum: 2023-10-02 📅

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: 4500013858
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 44 185 631 451 HUF 💰
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Béke Utca 150

Kiegészítő információk
További információk

VII.2.2) folytatása: II.2. A projekt finanszírozási módjában történt változások: A Szerződés pénzügyi forrását 2023. december 31. napjáig az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) keretében az IKOP-4.1.0-15-2016-00003 számú Európai Uniós forrású támogatási szerződés biztosította. 2024. évtől a projekten felmerült költségek finanszírozására az IKOP keretében megvalósított egyes infrastruktúra-fejlesztési projektek zárásához szükséges, valamint a CEF keretében megvalósított projektek zárását követő intézkedésekre létrejött IKOP-4.2.0-2020-00001 számú Európai Uniós forrású támogatási szerződés biztosította. (ÁHT 401895) A 2024. év tekintetében a „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport" biztosítja; ÁHT-T azonosító: 401106. Szerződő Felek rögzítik, hogy a II.2. pontban kifejtett változások nem minősülnek az eredeti szerződéses feltételtől lényegesen eltérő érdemi feltételnek, mivel a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit nem érintik. A Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető, ugyanis nem határoz meg olyan feltételeket, melyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, azok a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé, a módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, illetve a szerződés tárgyát nem terjeszti ki új elemre a szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. Vállalkozói díjigény az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023. (I.24.) Korm.rendelet szerint/ Vállalkozói Díjigény a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta költségnövekmény kapcsán 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet], mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet [a továbbiakban: ÉKM rendelet], mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. Vállalkozó a Projekt teljesítése során első alkalommal 2022. április 1. napján kelt levelében jelezte Megrendelő felé az Oroszország és Ukrajna közötti háború esetleges jövőbeni hatásait a szerződés teljesítésére vonatkozóan. Vállalkozó 2023. január 31. napján kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a Korm. rendeletben foglaltakra hivatkozva igénybejelentéssel kíván élni az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésére kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése vonatkozásában. Fentiekre tekintettel a Vállalkozó a szerződésmódosításra irányuló, kidolgozott kérelmét a 2023. március 24. napján kelt levelével terjesztette elő, hivatkozással a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendeletben, illetve a 4/2023. (II.23.) ÉKM rendeletben foglaltakra a 2022. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan. A Megrendelő 2023. július 11. napján kelt levelében tájékoztatta Vállalkozót, hogy a Vállalkozói többlet díjigény csak a Szerződés Teljesítési határidejét követően válik teljeskörűen kimutathatóvá, illetve a Szerződés módosításához szükséges alátámasztó dokumentumok is csak a kivitelezési munkát lezáró hiba-, és hiánymentes műszaki átadás-átvételt követően állhatnak teljeskörűen a Vállalkozó rendelkezésére. Vállalkozó 2023. november 22. napján kelt levelében nyújtotta be Megrendelő részére Szerződésmódosítási kezdeményezését (továbbiakban: Kérelem) egységes szerkezetben, melyben kérte Megrendelőt és a Mérnököt, hogy a benyújtott dokumentáció vizsgálatát követően a szükséges szerződésmódosítás folyamatát kezdje meg. A Mérnök a Vállalkozó által benyújtott kérelmet megvizsgálta, véleménye alapján a Vállalkozó a Szerződés és a „Szerződéses Megállapodást Kiegészítő Jegyzőkönyv a tartalékkereten belüli összeg felhasználásra” szerinti összegszerűséget figyelembe véve nyújtotta be igényét, ahol szerződött költségvetésben lévő egységárakkal kalkulált, az adott havi igazolások mennyiségei tényszerűek. A Vállalkozó által megjelölt, az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek vonatkozásában az árváltozásból következő érvényesíteni kívánt vállalkozói többlet díjigénye a 2021. július 1. – 2023. szeptember 29. közötti műszaki teljesítésű időszakra vonatkozóan nettó 3.130.192.728,-Ft. Ebből a 2021. július 1. - 2022. február 28. napok közötti időszakra vonatkozó többlet díjigény 148.380.250,- Ft, míg a 2022. március 1. – 2023. szeptember 29. napok közötti időszakra vonatkozó többlet díjigény 2.981.812.477,- Ft. A KTI Szakvélemény alapján megállapítható, hogy a kérelem szerinti tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény, ami az összes költségnövekmény (4.458.766.202,- Ft) 50 %-a, mindösszesen: nettó 2.229.383.101,- Ft (az eredeti szerződéses érték 5,045 %-a). Fentiek alapján Megrendelő – a KTI Támogató tartalmú Szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 2.229.383.101,- Ft-ban fogadja el. A Vállalkozói díj 46.412.424.290,- Ft-ra módosul. (A 2. számú szerződésmódosítás szerinti vállalkozói díj 44.183.041.189,-Ft + 2.229.383.101,- Ft díjnövekmény.) A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A 2022. február 24. napján kitört orosz-ukrán háború, illetve az annak következtében jelentkező infláció olyan körülménynek minősül, amivel a Felek sem a közbeszerzési eljárás előkészítése során, sem a 2020. április 23. napján történt szerződéskötéskor nem számolhattak. A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, az továbbra is építési beruházás marad. A szerződés-módosítás az ellenérték nettó 2.229.383.101,- Ft összegű növekedésével jár, mely azonban nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének (nettó: 44.185.631.451,- Ft) 50%-át. A megnövelt Vállalkozói Díjnak megfelelően módosul a Jótállási Biztosíték mértéke. II.2. A projekt finanszírozási módjában történt változások:

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

III.1. Szerződő Felek az II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép (változások félkövér dőlt betűvel jelölve): „A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: nettó 46.412.424.290,- Ft + ÁFA, azaz nettó negyvenhatmilliárd-négyszáztizenkettőmillió-négyszázhuszonnégyezer-kettőszázkilencven forint + ÁFA.” III.2. Szerződő Felek a II.2. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 4. pontja az alábbi 4.4 alponttal egészül ki: „4.4. A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét 2023. december 31. napjáig az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) keretében az IKOP-4.1.0-15-2016-00003 számú Európai Uniós forrású támogatási szerződés biztosította (ÁHT-T azonosító: 401895). 2024. év tekintetében IKOP-4.2.0-2020-00001 számú Európai Uniós forrású támogatási szerződés (ÁHT-T azonosító: 401895) és „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosítja; ÁHT-T azonosító: 401106.” III.3. Szerződő Felek az II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 8.2.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2.320.621.215,- Ft, azaz kettőmilliárd-háromszázhúszmillió-hatszázhuszonegyezer-kettőszáztizenöt forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.” Szerződés módosításának dátuma: 2024. 11. 15. napja.

Forrás: OJS 2025/S 012-035957 (2025-01-15)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-06-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 90 424 034 892 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Kohéziós Alap (CF) (2014/2020)
Leírás
Belső azonosító: EKR000808062019/2
Cím: 83.sz.főút Tét dél csomópont – Győr
A beszerzés leírása:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont – Győr (51+000 – 68+641 km sz.) közötti szakaszának teljes körű kivitelezésére. A 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 – 68+641 km sz.) közötti szakaszra elkészült engedélyezési és kiviteli tervek, illetve a jogerős környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján kell megépíteni az új nyomvonalon vezetett 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr 51+000 - 68+641 km sz. közötti szakaszt, mely egybefüggően mintegy 17,6 km hosszúságú. Az új 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút 51+000 - 68+641 km sz. közötti szakaszán négy darab különszintű csomópont: Tét dél, Tét észak, Győrszemere, Koroncó és 8 db műtárgy került megtervezésre. A Tét észak különszintű csomópontban lévő B1.547 sz. műtárgy egy nyílású, melynek szabad nyílása 35,30 m. A Győrszemre, Koroncói út felett lévő B1.592 sz. műtárgy három nyílású, melynek szabad nyílásai 9,61 m – 15,00 m - 8,93 m, összesen 33,54 m. A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki. PST kód: K083.03.73

További információk:

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00–10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Szerződés típusa: Építési beruházás
További termékek/szolgáltatások:

Hidak építési munkái 📦

Közművek, közhasznú szolgáltatások 📦

Közút építése 📦

Vízelvezető rendszer építése 📦

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Tétel azonosító száma: LOT-0002
Szerződés száma: 4500013859
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-04-27 📅
Cím: „83. sz. 2x2 sávos főút Pápa-Győr közötti kivitelezése – 2. rész 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.)”
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 46 238 403 441 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000808062019/1902
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002
A vállalkozó neve és címe
Név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_71057095
Postacím: Kecskeméti Út 34
Postai irányítószám: 6320
Postai város: Solt
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu 📧
Telefon: +36 304053991 📞
Fax: +36 78488067 📠
URL: https://www.soltut.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

8.1 Teljesítési Biztosíték 8.1.1 A Telj Bizt mértéke a nettó Váll Díj 5(öt) %-a, 2.311.920.172 Ft. 8.1.2 A Váll a Szerz hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Telj Biztot a Szerződéses Feltételek szerint a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 8.1.3 A Telj Biztnak a Szerz szerinti Bef Határidő lejártát követő 10. napig kell érvényesnek lennie. 8.1.4 A Telj Biztkal kapcsolatos részletes szabályokat a Szerződéses Feltételek tartalmazzák. 8.2 Jótállási Biztosíték A Jótállási Bizt mértéke a nettó Váll Díj 5(öt) %-a, 2.311.920.172 Ft, ill amennyiben a Szerz szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Bizt alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 %-a. 8.2.2 A Jótállási Biztnak a Projekt sikeres műszaki átadás-átvételétől számított 3 éves időtartam lejártát követő 45 napig kell érvényesnek lennie.

Kiegészítő információk
További információk

VII.2. pont folytatása: Szerződő Felek rögzítik, hogy a II.2-4. pontban kifejtett változások nem minősülnek az eredeti szerződéses feltételtől lényegesen eltérő érdemi feltételnek, mivel a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit nem érintik. A Megrendelő jogutódlása, valamint a kapcsolattartó személy adatainak és a Mérnök személyének változása, valamint a Projekt finanszírozási módjában történt változások a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthetők. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt.148.§ (3)-(9)bek.szerint.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. Vállalkozói díjigény az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet szerint/ Vállalkozói Díjigény a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta költségnövekmény kapcsán Vállalkozó a Projekt teljesítése során első alkalommal 2022. április 1. napján kelt levelében jelezte Megrendelő felé az Oroszország és Ukrajna közötti háború esetleges jövőbeni hatásait a szerződés teljesítésére vonatkozóan. Megrendelő 2022. április 22. napján kelt levelében kérte a Vállalkozót, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háborúval kapcsolatban felmerülő akadályok bejelentése során az elbíráláshoz szükséges információkat és dokumentumokat az érdemi vizsgálat lefolytatása és elbírálhatóság érdekében – amennyiben azok hiánytalanul rendelkezésre állnak – nyújtsa be. Vállalkozó 2023. január 31. napján kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a Korm. rendeletben foglaltakra hivatkozva igénybejelentéssel kíván élni az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésére kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése vonatkozásában. Vállalkozó 2023. november 30. napján kelt levelében nyújtotta be Megrendelő részére Szerződésmódosítási kezdeményezését (továbbiakban: Kérelem) egységes szerkezetben. Mérnök a Vállalkozó által benyújtott kérelmet megvizsgálta, véleménye alapján a Vállalkozó által benyújtott kérelemben foglaltak összhangban vannak a havi igazolt mennyiségekkel, a Vállalkozó által készített kódolásnak megfelel az elszámolás. A Vállalkozó által megjelölt, az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek vonatkozásában az árváltozásból következő érvényesíteni kívánt vállalkozói többlet díjigénye a 2021. július 1. – 2023. szeptember 29. közötti műszaki teljesítésű időszakra vonatkozóan nettó 3.931.456.736,-Ft. Ebből a 2021. július 1. - 2022. február 28. közötti időszakra vonatkozó többlet díjigény 169.632.447,- Ft, míg a 2022. március 1. – 2023. szeptember 29. közötti időszakra vonatkozó többlet díjigény 3.761.824.289,- Ft. A KTI Szakvélemény alapján megállapítható, hogy a kérelem szerinti a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény, ami az összes költségnövekmény (5.699.043.463,- Ft) 50 %-a, azaz mindösszesen: nettó 2.849.521.732,- Ft (az eredeti szerződéses érték 6,2 %-a). Fentiek alapján Megrendelő – a KTI támogató tartalmú Szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 2.849.521.732,- Ft összegben fogadja el. A változtatás szerződéses határidőt nem érint. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására 2023. szeptember 29. napján került sor, azonban a Szerződés a Kötbérterhes Befejezési Határidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére a szerződő Felek között 2023. szeptember 29. napján hatályban tartó jegyzőkönyv került felvételre. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A 2022. február 24. napján kitört orosz-ukrán háború, illetve az annak következtében jelentkező infláció olyan körülménynek minősül, amivel a Felek sem a közbeszerzési eljárás előkészítése során, sem a 2020. április 27. napján történt szerződéskötéskor nem számolhattak. A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, az továbbra is építési beruházás marad. A szerződés-módosítás az ellenérték nettó 2.849.521.732,- Ft összegű növekedésével jár, mely azonban nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének (nettó: 46.238.403.441,- Ft) 50%-át. A megnövelt Vállalkozói Díjnak megfelelően módosul a Jótállási Biztosíték mértéke. II.2. Jogszabályból eredő jogutódlás Megrendelő személyében Szerződő felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a Szerződést, jogszabályból eredő jogutódlás következtében a Megrendelő adataiban bekövetkezett változásra tekintettel. Felek rögzítik, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a NIF Zrt. által ellátott állami feladatokat 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint jogutód vette át. II.3. Adminisztrációs változások A Megrendelő és Mérnök kapcsolattartójának adataiban bekövetkezett változásokra tekintettel is módosítani kívánják a Szerződést a Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése rendelkezéseire tekintettel. II.4. A projekt finanszírozási módjában történt változások: A Szerződés pénzügyi forrását 2023. december 31. napjáig az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) keretében az IKOP-4.1.0-15-2016-00003 számú Európai Uniós forrású támogatási szerződés biztosította. A 2024. év tekintetében a „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport" biztosítja; ÁHT-T azonosító: 401106. A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján módosítják a Szerződés II. 2-4. pontjában foglaltak tekintetében. folyt.köv.: VI.2-3) pontjában

Egyéb kiegészítő információk

II.1. Vállalkozói díjigény az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet szerint/ Vállalkozói Díjigény a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta költségnövekmény kapcsán Vállalkozó a Projekt teljesítése során első alkalommal 2022. április 1. napján kelt levelében jelezte Megrendelő felé az Oroszország és Ukrajna közötti háború esetleges jövőbeni hatásait a szerződés teljesítésére vonatkozóan. Megrendelő 2022. április 22. napján kelt levelében kérte a Vállalkozót, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háborúval kapcsolatban felmerülő akadályok bejelentése során az elbíráláshoz szükséges információkat és dokumentumokat az érdemi vizsgálat lefolytatása és elbírálhatóság érdekében – amennyiben azok hiánytalanul rendelkezésre állnak – nyújtsa be. Vállalkozó 2023. január 31. napján kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a Korm. rendeletben foglaltakra hivatkozva igénybejelentéssel kíván élni az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésére kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése vonatkozásában. Vállalkozó 2023. november 30. napján kelt levelében nyújtotta be Megrendelő részére Szerződésmódosítási kezdeményezését (továbbiakban: Kérelem) egységes szerkezetben. Mérnök a Vállalkozó által benyújtott kérelmet megvizsgálta, véleménye alapján a Vállalkozó által benyújtott kérelemben foglaltak összhangban vannak a havi igazolt mennyiségekkel, a Vállalkozó által készített kódolásnak megfelel az elszámolás. A Vállalkozó által megjelölt, az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek vonatkozásában az árváltozásból következő érvényesíteni kívánt vállalkozói többlet díjigénye a 2021. július 1. – 2023. szeptember 29. közötti műszaki teljesítésű időszakra vonatkozóan nettó 3.931.456.736,-Ft. Ebből a 2021. július 1. - 2022. február 28. közötti időszakra vonatkozó többlet díjigény 169.632.447,- Ft, míg a 2022. március 1. – 2023. szeptember 29. közötti időszakra vonatkozó többlet díjigény 3.761.824.289,- Ft. A KTI Szakvélemény alapján megállapítható, hogy a kérelem szerinti a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény, ami az összes költségnövekmény (5.699.043.463,- Ft) 50 %-a, azaz mindösszesen: nettó 2.849.521.732,- Ft (az eredeti szerződéses érték 6,2 %-a). Fentiek alapján Megrendelő – a KTI támogató tartalmú Szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 2.849.521.732,- Ft összegben fogadja el. A változtatás szerződéses határidőt nem érint. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására 2023. szeptember 29. napján került sor, azonban a Szerződés a Kötbérterhes Befejezési Határidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére a szerződő Felek között 2023. szeptember 29. napján hatályban tartó jegyzőkönyv került felvételre. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A 2022. február 24. napján kitört orosz-ukrán háború, illetve az annak következtében jelentkező infláció olyan körülménynek minősül, amivel a Felek sem a közbeszerzési eljárás előkészítése során, sem a 2020. április 27. napján történt szerződéskötéskor nem számolhattak. A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, az továbbra is építési beruházás marad. A szerződés-módosítás az ellenérték nettó 2.849.521.732,- Ft összegű növekedésével jár, mely azonban nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének (nettó: 46.238.403.441,- Ft) 50%-át. A megnövelt Vállalkozói Díjnak megfelelően módosul a Jótállási Biztosíték mértéke. II.2. Jogszabályból eredő jogutódlás Megrendelő személyében Szerződő felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a Szerződést, jogszabályból eredő jogutódlás következtében a Megrendelő adataiban bekövetkezett változásra tekintettel. Felek rögzítik, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a NIF Zrt. által ellátott állami feladatokat 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint jogutód vette át. II.3. Adminisztrációs változások A Megrendelő és Mérnök kapcsolattartójának adataiban bekövetkezett változásokra tekintettel is módosítani kívánják a Szerződést a Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése rendelkezéseire tekintettel. II.4. A projekt finanszírozási módjában történt változások: A Szerződés pénzügyi forrását 2023. december 31. napjáig az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) keretében az IKOP-4.1.0-15-2016-00003 számú Európai Uniós forrású támogatási szerződés biztosította. A 2024. év tekintetében a „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport" biztosítja; ÁHT-T azonosító: 401106. A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján módosítják a Szerződés II. 2-4. pontjában foglaltak tekintetében. folyt.köv.: VI.2-3) pontjában

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

III.1. Szerződő Felek az II.2. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés azon része, amely a Megrendelő és a Vállalkozó adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul (változások félkövér dőlt betűvel jelölve): „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00003582-09050035 számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. adószáma: 15847397-2-41 statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01 törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395 államháztartási egyedi azonosító: 401106 képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter” III.2. Szerződő Felek az II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: nettó 49.087.925.173,- Ft + ÁFA, azaz nettó negyvenkilencmilliárd-nyolcvanhétmillió-kilencszázhuszonötezer-százhetvenhárom forint + ÁFA.” III.3. Szerződő Felek a II.4. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 4. pontja az alábbi 4.4 alponttal egészül ki: „4.4. A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét 2023. december 31. napjáig az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) keretében az IKOP-4.1.0-15-2016-00003 számú Európai Uniós forrású támogatási szerződés biztosította (ÁHT-T azonosító: 401895), míg 2024. év tekintetében „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosítja; ÁHT-T azonosító: 401106.” III.4. Szerződő Felek az II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 8.2.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2.454.396.259,- Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázötvennégymillió–háromszázkilencvenhatezer–kettőszázötvenkilenc forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.” III.5. Szerződő Felek az II.3. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 12. pont a) pontjában foglaltak adatok módosulnak és a 12. pont a c) és d) ponttal egészül. Szerződés módosításának dátuma: 2024. 11. 15. napja

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 120-413434 (2025-06-25)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)