A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár és Külső Vár kivitelezési munkái és a falkutatás tevékenység beszerzése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-07-01. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-05-30.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mi az?

• Művészeti és kulturális épületek kivitelezése › Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek › Őstörténeti műemlékkel kapcsolatos építési munkák

Hol?

• Budapest › Budapest
• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-05-30	Ajánlati felhívás
2019-06-12	További információk
2021-02-11	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2021-02-24	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2021-10-25	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-03-22	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-12-01	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2019-05-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Hivatkozási szám: EKR000631552019
Rövid leírás:

A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár és Külső Vár kivitelezési munkái és a falkutatás tevékenység beszerzése.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦
További CPV-kód: Magasépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Versenyképes tárgyalásos eljárást
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Daróczi út 3.
Postai irányítószám: 1113
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://nkvp.hu/nof/ 🌏
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu 📧
Telefon: +36 14578040 📞
Fax: +36 14578041 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000631552019/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000631552019/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-05-30 📅
Benyújtási határidő: 2019-07-01 📅
Közzététel dátuma: 2019-06-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 105-254580
HL-S szám: 105
További információk

A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás komplexitása, a műemléki környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan, vagyis nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Részletes indokolás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

II. ütem Belső vár:

A meglévő funkciók megtartása mellett a nyugati ebédlő-palotaszárny I. emeleti visszaépítésével kialakul az étterem. A Ny-i szárnyhoz kapcsolva az ötszögű bástya és a gépészeti helyiség is kialakításra kerül.

Az ÉNy-i torony mellett visszaépítésre kerül a lépcsőházi torony és az ezt megkerülő rámpa, melyek biztosítják az eltérő szintek funkcionális független megközelíthetőségét.

A tornyok helyreállításával lehetőség nyílik a legfelső szintek fedett-nyitott kilátóként való hasznosítására, illetve a délnyugati „csonka torony” visszaépítendő részében elhelyezett felvonóval a zárt kilátószint akadálymentes megközelítésére. A várban a kőfalazatok az alábbi rétegfelépítéssel készülnek:

A fal egyik oldalán, egyoldali falszínnel kb. 90 cm-ként kiegyenlítő soros kéreg kőfalazat, míg a másik oldalán vagy burkoló mészkő, vagy téglafalazat készül, a kőfalazatot középen egyszerű törmelékes kővel kell kitölteni. A történelmi szerkezetek (boltívek, boltozatok, stb.) falazási munkáinál fa mintaívek, állványzatok készülnek az építési, kivitelezési technológiai és balesetvédelmi előírások betartásával. A III. ütem GINOP tételeinél a duplikáció elkerülése miatt, az organizációs szempontok alapján a fal építési és állványozási munkái a II. ütem és a III. ütem HAZAI forrásánál lettek mennyiségelve.

A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek:

— Ny-i palotaszárny visszaépítése,

— lépcsőházi torony visszaépítése a megkerülő rámpákkal,

— palotaszárnyak magas tetőinek visszaépítése, a gyilokjárókkal és védőtetőkkel,

— tornyok teljes rekonstrukciója, a gyilokjárókkal és toronyfedésekkel.

Jellemző mennyiségi adatok:

Megvalósult fejlesztés (kiinduló állapot) hasznos alapterület: 2058 m

Külső terek alapterületei: 941 m

Új épületrészek hasznos alapterülete: 4508 m

Új kialakítású külső területek: 652 m

III. ütem Külső vár teljes rekonstrukciója:

A megvalósítandó - új látogatói élményt nyújtó - új építészeti elemek:

Királynék kertje: a középkori történeti kertépítészeti technikák felhasználásával, autentikus források alapján kiválasztott fűszer- és gyógynövényfélékből létesítendő bemutatókert.

Ikertornyok-várfalsétány: A négy égtáj felé tájolt rekonstrukciókén visszaépülő ikertornyokban kerül kialakításra turisztikai attrakcióként az az interaktív kiállítás.

Konyha épület kialakítása..

Kiegészítő élményelemek: díszkivilágítás.

— négy bástyapár visszaépítése,

— külső várfal visszaépítése (két szinten végigsétálható),

— külső várteraszok létesítése, és funkcióval megtöltése,

— régi konyhaépület rekonstrukciója,

— cortinafalak (benne közlekedőkkel) rekonstrukciója.

Jellemző mennyiségek:

Új épületrészek hasznos alapterülete: 2880 m

Új kialakítású külső területek: 1970 m

A részletes feladatleírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Falkutatás:

A vár helyreállításához kapcsolódó falkutatások

BELSŐVÁR

— a korábbi dokumentációink során meghatározott „átkötő híd” a belsővár északi falán és az északnyugati torony északi oldalán lévő maradványainak falkutatással történő feltárása

— belsővár keleti déli és nyugati oldalain az egykori kerti terasz-szintek kapcsolódása, a kijáratok maradványainak falkutatással történő feltárása

— a palotaszárnyak és belső vár tornyai korona-gyilokjárói maradványainak (konzolok, járólapok) vizsgálata

KÜLSŐVÁR

— a külsővár északi toronypárjának maradványai a későbbi ágyúállás köpenyfalának takarásában vannak, roncsolásos falkutatással kell feltárni a meglévő, az 1974-ben elkészült helyreállítás ráfalazásainak bontásával

— a külsővár kváder-köves falmaradványainak (ikertornyok, várfalak) vizsgálata

Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdését.

A rajzzal és fényképpel kiegészített falkutatási dokumentációt 5 db papír alapú példányban és 3 db digitális példányban (pdf és DOC) szükséges átadni.

Időtartam: 20 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: GINOP-7.1.1-15-2016-00018
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Miskolc, Hrsz.: 32827/1.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (továbbiakban: RJ), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a RJt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:

RJnek jelentkezésében a 321/2015. Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő felhívja a RJk figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a jelentkezés részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más nyilatkozatot, dokumentumot.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. Korm. r. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint RJnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

– a Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

– a nem Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

II. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1. Alkalmatlan RJ, amennyiben

(i) a jelentkezésben megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, illetve

(ii) a jelentkezésben megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolás mód:

SZ/1. A Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján RJnek csatolnia kell az EEKDt, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Előzetes igazolás:

RJnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

AK a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát RJnek csak az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie.

Közös részvételi jelentkezés esetén a közös RJk képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Utólagos igazolás

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

P/1.

RJnek csatolnia kell nyilatkozatát a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

P/2.

A Kbt. 69. §-a szerint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi (a vizsgált időszakban megszűnt is) számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— a vezetett számla száma,

— számlanyitás dátuma,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e:

„Sorba állítás” alatt AK a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. AK bármely a megszűnés dátumát követő igazolást is elfogadottnak tekint a megszűnt számlákkal kapcsolatos igazolással kapcsolatban.

P/3.

A Kbt. 69. §-a szerint a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

P/1. és P/3. pontok tekintetében: A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha RJ a 19. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett RJ kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. pont szerinti követelménynek a közös RJk együttesen is megfelelhetnek, a P/2. és P/3. szerinti követelményeknek elegendő, ha a közös RJk egyike megfelel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri a nettó 1 500 000 000 HUF összeget.

P/2. Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P/3. Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, amennyiben RJnek vagy RJ jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.

A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: RJ alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 500 000 000 HUF összeget.

Műszaki és szakmai képességek:

Előzetes igazolás:

RJ-nek a 321/2015. Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

AK felhívja RJ-k figyelmét, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja a RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát RJ-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJk képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó RJ teszi meg.

Utólagos igazolás:

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban, az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1.

A Kbt. 69. §-a szerint a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb, befejezett műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó építési beruházásait Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a teljesítés helyét,

— a kivitelezés tárgyát és főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,

— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy

— a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Alkalmazandó a Kr. 22. § (5) bekezdés és a Kbt. 140. § (9) bekezdés.

M/2.

A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése és rendelkezésre állási nyilatkozatuk, akiket RJ be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:

— ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban vagy szakértői névjegyzékben, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést - a nyilvántartásba/névjegyzékbe vétel ténye által - AK ellenőrzi az illetékes szervezet (kamara, minisztérium) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]),

— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges),

— egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés - az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő - ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

A fenti alkalmassági követelményeknek a közös RJk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan RJ, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciamunkával, ahol a rekonstrukcióval és/vagy felújítással érintett hasznos alapterület elérte legalább a 2000 m2-t és tartalmazta legalább az alábbi munkarészeket: vegyes kőfalazás és/vagy boltív falazás és/vagy boltozat készítés és/vagy állványzat készítés.

Amennyiben az M/1. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több külön szerződésből származó referenciamunka bemutatásával történik, akkor nem előírás, hogy a referencia külön-külön tartalmazza a felsorolt munkarészek mindegyikét, hanem a megadott munkarészeket a szerződések együttesen is lefedhetik.

Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 7.§ 15. pont alatti fogalom értendő.

Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így meghatározott fogalom értendő.

Az M/1. pont tekintetében a felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási és/vagy megerősítési és/vagy bontást követő építési tevékenység értendő. AK az M/1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdésére

A fenti referencia több szerződéssel is igazolhatók.

M/2.) Alkalmatlan RJ, amennyiben nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M/2.2. legalább 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.

M/2.3. legalább 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.

M/2.4. legalább 1 fő kőszobrász-restaurátor szakemberrel, aki a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti valamely szakirányú - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel és szakképzettséggel, valamint a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.

AK a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.

AK a fenti jogszabályokban foglalt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

AK által a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. Korm. r. 32/A.§ (1), (3) és 32/B. § bek-ben meghatározottak szerint.

Számlázás: AK projektenként 6 alkalommal biztosítja számla benyújtásának lehetőségét (ide nem értve az előlegszámlát).

Előleg 10 %. Az előlegszámla a 1., 2., 3., 4., 5. részszámlákból és végszámlából kerül levonásra arányosan.

Falkutatás tevékenységének költsége a 3. részszámla és végszámla keretében kerül elszámolásra.

A Belső vár felújítása állami támogatásból (MVP GF/SZKF/1111/9/2017), a Külső vár felújítása EU forrásból történik (GINOP-7.1.1-15-2016-00018). Támogatás mértéke: 100 %, formája utófinanszírozás.

Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 8 %-a.

— Jótállási bizt.: 3 %. a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja és (3)-(5) bek szerint

— Késedelmi kötbér: 0,5 %-a naptári/nap, max 15 %-a

— Meghiúsulási kötbér: 30 %

— Jótállás: 60 hónap

Részletszabályok a szerződéstervezetben.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
A jelöltek tervezett száma: 50
A korlátozott számú jelölt kiválasztásának objektív kritériumai:

A részvételi felhívás jelen pontja azért került kitöltésre, hogy a felhívás a TED-re továbbítható legyen.

Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1.1. AF III.1.3) M/2.1. megh. szakember műemlék építmény kivitelezése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 1.2. AF III.1.3 M/2.2. megh szakmai tapasztalaton felüli építménygépészeti területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hóna
1.3. AF III.1.3 M/2.3. megh szakmai tapasztalaton felüli építményvillamossági területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_33850072
Ajánlatkérő neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56264890
Postacím: Városház Tér 8
Postai város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Vágó Margit
A vevő profiljának címe: http://nkvp.hu/nof/ 🌏
Kapcsolattartó pont: Dr. Soltész Kitti
Telefon: +36 46512710 📞
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu 📧
Fax: +36 46347807 📠
Internetcím: http://www.miskolc.hu 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.miskolc.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000631552019/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat, követelményt teljeskörűen a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) adja meg.

2. AK a tárgyalásos eljárás szabályait a Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontja alapján alkalmazza tekintettel arra, hogy a megelőző eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az AK rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

3. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

4. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

5. AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással RJ vagy AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

6. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 és 10. Ajánlatkérő az Ár szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével, a Minőségi szempontok tekintetében az egyenes arányosítás módszerével kerülnek megállapításra az értékelési pontszámok. A módszerek részletes leírását a KD tartalmazza.

7. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

8. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört alkalmazza.

9. AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melyet ATnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték mértéke: 15 000 000 Ft, azaz tizenötmillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata CIB Bank Zrt. 10700086-42689106-74200003 számú számlájára kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével. Az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség formájában vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában is elfogadja. Befizetés, illetve átutalás kivételével az ajánlati biztosítékot oly módon kell rendelkezésre bocsátani, hogy annak érvényesítésére legalább az egyik közös ajánlatkérő jogosult legyen.

10. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni.

11. FAKSZ: dr. Miklós Csaba (00872.) és dr. Németh Ferenc (00981.).

12. IV.2.6) pont kiegészítése: az ajánlati kötöttség időtartama azért került kitöltésre, hogy a részvételi felhívás a TED-re továbbítható legyen, a részvételi szakaszban az ajánlati kötöttség időtartama nem értelmezhető figyelemmel a Kbt. 87. § (4) bekezdésére.

A jelen pont tartalma a „Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontban folytatódik. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 1.7.2019 12:00

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148. § alapján.

A „VI.3) További információk” pont folytatása:

13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a RJ/AT a jelentkezéshez/ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

14. A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében eljárva közös ajánlatkérőként folytatja le, az eljárás eredményeként létrejövő vállalkozási szerződést megrendelői oldalon kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köti meg.

15. A felhívás II.2.7) pontjában foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítva 20 hónap, de legkésőbb 30.6.2021.

16. Szerződéskötés feltétele, hogy az eljárást megindító felhívás M/2.1. – M/2.3. pontjaiban felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamara (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu) névjegyzékében, továbbá a M/2.4. pontban foglalt szakembernek szerepelnie kell a Régészeti és műemléki szakértői névjegyzékben műemléki restaurátor szakterületen, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

17. Helyszíni bejárás és konzultáció tartására nem kerül sor.

18. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.

19. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni a következő mértéke: legalább 500 000 000 Ft/káresemény, 1 000 000 000 Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás.

20. RJ köteles nyilatkozni a Kbt. 66. § § (6) bekezdés a) és b) pontjai, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (mindkét nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni).

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2019/S 105-254580 (2019-05-30)

További információk (2019-06-12)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Őstörténeti műemlékkel kapcsolatos építési munkák 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-06-12 📅
Benyújtási határidő: 2019-07-12 📅
Közzététel dátuma: 2019-06-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 113-276545
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 105-254580
HL-S szám: 113
További információk

Közös ajánlatkérők jelen hirdetménnyel módosítják a részvételi jelentkezések benyújtásának határidejét tekintettel arra, hogy az EKR anomáliájából adódóan az eljárást megindító felhívás közzétételével egyidejűleg a közbeszerzési eljárás nem vált hozzáférhetővé és az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem váltak elérhetővé a gazdasági szereplők számára. Közös ajánlatkérők a jelen módosítással a kieső időtartamot kívánják biztosítani az érdeklődő gazdasági szereplők részére.

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Városház tér 8.
Forrás: OJS 2019/S 113-276545 (2019-06-12)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-02-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

II. ütem Belső vár: A meglévő funkciók megtartása mellett a nyugati ebédlő-palotaszárny I. emeleti visszaépítésével kialakul az étterem. A Ny-i szárnyhoz kapcsolva az ötszögű bástya és a gépészeti helyiség is kialakításra kerül. Az ÉNy-i torony mellett visszaépítésre kerül a lépcsőházi torony és az ezt megkerülő rámpa, melyek biztosítják az eltérő szintek funkcionális független megközelíthetőségét. A tornyok helyreállításával lehetőség nyílik a legfelső szintek fedett-nyitott kilátóként való hasznosítására, illetve a délnyugati „csonka torony” visszaépítendő részében elhelyezett felvonóval a zárt kilátószint akadálymentes megközelítésére. A várban a kőfalazatok az alábbi rétegfelépítéssel készülnek: A fal egyik oldalán, egyoldali falszínnel kb. 90 cm-ként kiegyenlítő soros kéreg kőfalazat, míg a másik oldalán vagy burkoló mészkő, vagy téglafalazat készül, a kőfalazatot középen egyszerű törmelékes kővel kell kitölteni. A történelmi szerkezetek (boltívek, boltozatok, stb.) falazási munkáinál fa mintaívek, állványzatok készülnek az építési, kivitelezési technológiai és balesetvédelmi előírások betartásával. A III. ütem GINOP tételeinél a duplikáció elkerülése miatt, az organizációs szempontok alapján a fal építési és állványozási munkái a II. ütem és a III. ütem HAZAI forrásánál lettek mennyiségelve. A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek: — Ny-i palotaszárny visszaépítése, — lépcsőházi torony visszaépítése a megkerülő rámpákkal, — palotaszárnyak magas tetőinek visszaépítése, a gyilokjárókkal és védőtetőkkel, — tornyok teljes rekonstrukciója, a gyilokjárókkal és toronyfedésekkel. Jellemző mennyiségi adatok: Megvalósult fejlesztés (kiinduló állapot) hasznos alapterület: 2058 m Külső terek alapterületei: 941 m Új épületrészek hasznos alapterülete: 4508 m Új kialakítású külső területek: 652 m III. ütem Külső vár teljes rekonstrukciója: A megvalósítandó - új látogatói élményt nyújtó - új építészeti elemek: Királynék kertje: a középkori történeti kertépítészeti technikák felhasználásával, autentikus források alapján kiválasztott fűszer- és gyógynövényfélékből létesítendő bemutatókert. Ikertornyok-várfalsétány: A négy égtáj felé tájolt rekonstrukciókén visszaépülő ikertornyokban kerül kialakításra turisztikai attrakcióként az az interaktív kiállítás. Konyha épület kialakítása.. Kiegészítő élményelemek: díszkivilágítás. A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek: — négy bástyapár visszaépítése, — külső várfal visszaépítése (két szinten végigsétálható), — külső várteraszok létesítése, és funkcióval megtöltése, — régi konyhaépület rekonstrukciója, — cortinafalak (benne közlekedőkkel) rekonstrukciója. Jellemző mennyiségek: Új épületrészek hasznos alapterülete: 2880 m Új kialakítású külső területek: 1970 m A részletes feladatleírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Falkutatás: A vár helyreállításához kapcsolódó falkutatások Belsővár — a korábbi dokumentációink során meghatározott „átkötő híd” a belsővár északi falán és az északnyugati torony északi oldalán lévő maradványainak falkutatással történő feltárása — belsővár keleti déli és nyugati oldalain az egykori kerti terasz-szintek kapcsolódása, a kijáratok maradványainak falkutatással történő feltárása — a palotaszárnyak és belső vár tornyai korona-gyilokjárói maradványainak (konzolok, járólapok) vizsgálata Külsővár — a külsővár északi toronypárjának maradványai a későbbi ágyúállás köpenyfalának takarásában vannak,roncsolásos falkutatással kell feltárni a meglévő, az 1974-ben elkészült helyreállítás ráfalazásainak bontásával — a külsővár kváder-köves falmaradványainak (ikertornyok, várfalak) vizsgálata Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdését. A rajzzal és fényképpel kiegészített falkutatási dokumentációt 5 db papír alapú példányban és 3 db digitálispéldányban (pdf és DOC) szükséges átadni.

Rövid leírás

II. ütem Belső vár:

A meglévő funkciók megtartása mellett a nyugati ebédlő-palotaszárny I. emeleti visszaépítésével kialakul az étterem. A Ny-i szárnyhoz kapcsolva az ötszögű bástya és a gépészeti helyiség is kialakításra kerül.

Az ÉNy-i torony mellett visszaépítésre kerül a lépcsőházi torony és az ezt megkerülő rámpa, melyek biztosítják az eltérő szintek funkcionális független megközelíthetőségét.

A tornyok helyreállításával lehetőség nyílik a legfelső szintek fedett-nyitott kilátóként való hasznosítására, illetve a délnyugati „csonka torony” visszaépítendő részében elhelyezett felvonóval a zárt kilátószint akadálymentes megközelítésére. A várban a kőfalazatok az alábbi rétegfelépítéssel készülnek:

A fal egyik oldalán, egyoldali falszínnel kb. 90 cm-ként kiegyenlítő soros kéreg kőfalazat, míg a másik oldalán vagy burkoló mészkő, vagy téglafalazat készül, a kőfalazatot középen egyszerű törmelékes kővel kell kitölteni. A történelmi szerkezetek (boltívek, boltozatok, stb.) falazási munkáinál fa mintaívek, állványzatok készülnek az építési, kivitelezési technológiai és balesetvédelmi előírások betartásával. A III. ütem GINOP tételeinél a duplikáció elkerülése miatt, az organizációs szempontok alapján a fal építési és állványozási munkái a II. ütem és a III. ütem HAZAI forrásánál lettek mennyiségelve.

A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek:

— Ny-i palotaszárny visszaépítése,

— lépcsőházi torony visszaépítése a megkerülő rámpákkal,

— palotaszárnyak magas tetőinek visszaépítése, a gyilokjárókkal és védőtetőkkel,

— tornyok teljes rekonstrukciója, a gyilokjárókkal és toronyfedésekkel.

Jellemző mennyiségi adatok:

Megvalósult fejlesztés (kiinduló állapot) hasznos alapterület: 2058 m

Külső terek alapterületei: 941 m

Új épületrészek hasznos alapterülete: 4508 m

Új kialakítású külső területek: 652 m

III. ütem Külső vár teljes rekonstrukciója:

A megvalósítandó - új látogatói élményt nyújtó - új építészeti elemek:

Királynék kertje: a középkori történeti kertépítészeti technikák felhasználásával, autentikus források alapján kiválasztott fűszer- és gyógynövényfélékből létesítendő bemutatókert.

Ikertornyok-várfalsétány: A négy égtáj felé tájolt rekonstrukciókén visszaépülő ikertornyokban kerül kialakításra turisztikai attrakcióként az az interaktív kiállítás.

Konyha épület kialakítása..

Kiegészítő élményelemek: díszkivilágítás.

A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek:

— négy bástyapár visszaépítése,

— külső várfal visszaépítése (két szinten végigsétálható),

— külső várteraszok létesítése, és funkcióval megtöltése,

— régi konyhaépület rekonstrukciója,

— cortinafalak (benne közlekedőkkel) rekonstrukciója.

Jellemző mennyiségek:

Új épületrészek hasznos alapterülete: 2880 m

Új kialakítású külső területek: 1970 m

A részletes feladatleírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Falkutatás:

A vár helyreállításához kapcsolódó falkutatások

Belsővár

— a korábbi dokumentációink során meghatározott „átkötő híd” a belsővár északi falán és az északnyugati torony északi oldalán lévő maradványainak falkutatással történő feltárása

— belsővár keleti déli és nyugati oldalain az egykori kerti terasz-szintek kapcsolódása, a kijáratok maradványainak falkutatással történő feltárása

— a palotaszárnyak és belső vár tornyai korona-gyilokjárói maradványainak (konzolok, járólapok) vizsgálata

Külsővár

— a külsővár északi toronypárjának maradványai a későbbi ágyúállás köpenyfalának takarásában vannak,roncsolásos falkutatással kell feltárni a meglévő, az 1974-ben elkészült helyreállítás ráfalazásainak bontásával

— a külsővár kváder-köves falmaradványainak (ikertornyok, várfalak) vizsgálata

Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdését.

A rajzzal és fényképpel kiegészített falkutatási dokumentációt 5 db papír alapú példányban és 3 db digitálispéldányban (pdf és DOC) szükséges átadni.

A beszerzés teljes értéke: 12 729 720 318 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-11 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 032-078775
HL-S szám: 32
További információk

Ajánlattevők: 1. Közös ajánlattevő neve: ÉPKAR ZRT. Közös ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. Közös ajánlattevő adószáma: 11266101-2-44 Közös ajánlattevő neve: FK-Raszter Zrt. Közös ajánlattevő székhelye: 3533 Miskolc, Felsőszinva u 73. Közös ajánlattevő adószáma: 11887827-2-05 2. Ajánlattevő neve: Peka Bau 2000 Kft. Ajánlattevő székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi utca 37. 2. em. 1. Ajánlattevő adószáma: 12513712-2-05

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Belsővár

Külsővár

— a külsővár északi toronypárjának maradványai a későbbi ágyúállás köpenyfalának takarásában vannak,roncsolásos falkutatással kell feltárni a meglévő, az 1974-ben elkészült helyreállítás ráfalazásainak bontásával

A rajzzal és fényképpel kiegészített falkutatási dokumentációt 5 db papír alapú példányban és 3 db digitálispéldányban (pdf és DOC) szükséges átadni.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-02-03 📅
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_14097142
Postacím: Németvölgyi út 146.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 307683562 📞
E-mail: info@epkar.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.epkar.hu 🌏
Név: FK-Raszter Építő Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_27505713
Postacím: Felsőszinva utca 73.
Postai város: Miskolc
Postai irányítószám: 3533
Telefon: +36 46531839 📞
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 12 729 720 318 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Soltész Kitti

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

Közös ajánlattevő neve: ÉPKAR ZRT.

Közös ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Közös ajánlattevő adószáma: 11266101-2-44

Közös ajánlattevő neve: FK-Raszter Zrt.

Közös ajánlattevő székhelye: 3533 Miskolc, Felsőszinva u 73.

Közös ajánlattevő adószáma: 11887827-2-05

Ajánlattevő neve: Peka Bau 2000 Kft.

Ajánlattevő székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi utca 37. 2. em. 1.

Ajánlattevő adószáma: 12513712-2-05

Forrás: OJS 2021/S 032-078775 (2021-02-11)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-02-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 12 729 720 318 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-24 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 041-101869
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 032-078775
HL-S szám: 41
További információk

II.2.4) pont folytatása: 3; Műszaki tartalom (opció): II. ütem belső vár — Ny-i palotaszárny fszt. tervezett új főzőkonyha helyiségben, a meglévő falban kialakítandó új falfülke, — É-i palotaszárny fszt. a várkapu kőkeret homlokzati falsíkba történő átépítése és a benne lévő várkapu ki- és visszaszerelése, — A palotaszárnyakban található a teljes légtechnikai rendszer tervek szerinti páratechnikai szabályozásának kiépítése, — D-i palotaszárny fszt. a jelenleg személyzeti konyhaként funkcionáló helységben a gazdasági folyosó mellett új falfülkében rack szekrény kialakítása, — A kápolna földszinti és I. emeleti tervek szerinti átépítése (építészeti és gépészeti és villamossági feladatrészekkel együtt): Diósgyőri Madonna helyének kiépítése és elhelyezése, I. ütemben épült kő ablakkeret helyére új kőkeret tervek szerinti beépítése ablakkal együtt, I. emeleti 2 db ülőfülke kialakítása. A földszint Alsó kápolna melletti Vár történet termében az I. ütemben épült meglévő falazatba az új falfülke tervek szerinti kialakítása, — Keleti palotaszárnyban található liftakna meglévő földszinti (Ajándékbolt melletti) és I. emeleti (Lovagterem előtere) szerkezeteinek tervek szerinti építészeti és villamossági átépítése, — Kémények: a palotaszárnyakban az I. ütemben megépült 1. emeleti falakban új kéménykürtők helyének az I. ütemben megépített falakban történő kibontása és új kéménykürtők tervek szerinti építészeti kialakítása (Lovagterem előtere, Múzeumi kiállítóterek). Jelenleg makett kályhák kerültek beépítésre az I. ütem keretében. A terv e kályhák helyett valódi működő kályhák kialakítását tervezi. A kályhák csak dizájn jellegűek, fűtési feladatuk nincs, — Rondella tervek szerinti építészeti, gépészeti és villamossági átépítése a kazamata szinten, a külső terasz szinten, a földszinten, beleértve a belső vár felé történő csatlakozás (lépcső átépítés, új lépcső építés, nyílás kialakítások/átalakítások) tervek szerinti építészeti és gépészeti és villamossági kialakítása, a külső vár felé történő csatlakozásokhoz új nyílások kialakítása, a tetején lévő vasbeton héjszerkezetek bontása és átépítése, — Tornyok meglévő szintjeiben meglévő lépcsőinek átépítése a tervek szerint, de kiegészítő műszaki leírás szerinti finombeton anyaghasználattal, — ÉNy-i torony meglévő szintjén a torony lépcsőház helyiség felett tervek szerint helyreállítandó gótikus keresztboltozat megépítése, — A Belső és Külső Várat érintő gyengeáramú rendszereknél központi elemek és szerelvények szerelése, beüzemelés: Informatika rendszer, IPTV rendszer, behatolásvédelmi rendszer, beléptető rendszer, DSTV rendszer, projektor rendszer, — Ny-i palotaszárny II. emeleten (étterem fölötti szint) a kiállítótér melletti közlekedőkön borított gerendás álmennyezet kialakítása. Alapajánlatban a tervek szerinti új vasbeton födém kalkulálandó, normál zsaluzattal és glettelt-festett felülettel, — Ny-i palotaszárny II. emeleten az új kiállítótér (étterem feletti rész) fokozott gépészeti szabályozásának kiépítése, valamint vagyonvédelmi rendszer kiépítése. A légtechnikai rendszer tervek szerinti páratechnikai szabályozásának kiépítése, — É-i palotaszárny II. emelet (lovagterem feletti új szint) kiállítótere középső pillérei a terv szerinti „kereszt alakú” kialakítása és a köré tervezett kő ülőpad-szerkezetek, — Palotaszárnyak (Ny-i, D-i, K-i, É-i) magastetőinél a terveken tölgy anyag használattal jelölt helyeknél a tölgy vagy vörösfenyő (keményfa) anyaghasználat került alapvállalásba. Egyes esetekben a tölgy anyag többletköltsége került opciós tételbe, — A tervek szerinti mintázatban rakott mázas kivitelű cserép többletköltsége, de nem egyedi, hanem típus gyártási mérettel, (pl. Creaton „Klassik” félkörvágású hódfarkú üvegmázas cserép, vagy ezzel műszakilag egyenértékű cserép), cserépkiosztás szerelési tervként történő elkészítésével, — Vártornyok fa tetőszerkezetei, — DNy-i un. csonka torony kilátó homlokzati lezáró üvegszerkezetei. III. ütem külső vár — A kazamataszinten a gépészeti térbe (Vár nyugati oldal) tervezett 2 db hőszivattyú (és a hozzá kapcsolódó gépészeti és villamossági és automatikai rendszerelemek kiépítése, — Az Ernye bán torony keleti falsíkjától kezdődően a Vár nyugati oldali gépészeti hőközpont déli oldalfaláig, a kazamatafolyosó és a belső vár közötti területen lévő objektumok: kellékraktár, jelmeztároló/pihenő helyiségsorok, a keleti fogadótér és a mellette lévő vizesblokkok/öltözők, a délkeleti kazamata folyosó és a mellette lévő használaton kívüli helyiségek, déli fogadótér és a nem látogatható kőtár és a délnyugati kazamatafolyosó, a felettük lévő helyiségekkel illetve tetőrészekkel, teraszrészekkel és kertrészekkel, északkeleti közlekedővel/alsó terasszal, keleti közlekedővel/alsó terasszal, délkeleti közlekedővel/alsó terasszal, délnyugati közlekedővel/alsó terasszal, belső vár felé vezető feljáró ÉK-i; DK-i; DNy-i kortinalépcsők, déli felső terasz, királynék kertjének tervek szerinti megvalósítása, — Északkeleti külső falnyílásába építendő eltolható üvegfal beépítése, — Keleti oldali hőközpontba tervezett 1 db víz/víz hőszivattyú és 1 db levegő/víz hőszivattyú és a hozzájuk kapcsolódó gépészeti és villamossági és automatikai rendszerelemek kiépítése. Ennek megvalósítása függ a várárok vízzel való feltöltésétől, — Keleti oldal felől ideiglenes tűzlépcső kialakítása. Szerződésmódosítás időpontja: 2021. február 12.

További információk

II.2.4) pont folytatása:

3; Műszaki tartalom (opció):

II. ütem belső vár

— Ny-i palotaszárny fszt. tervezett új főzőkonyha helyiségben, a meglévő falban kialakítandó új falfülke,

— É-i palotaszárny fszt. a várkapu kőkeret homlokzati falsíkba történő átépítése és a benne lévő várkapu ki- és visszaszerelése,

— A palotaszárnyakban található a teljes légtechnikai rendszer tervek szerinti páratechnikai szabályozásának kiépítése,

— D-i palotaszárny fszt. a jelenleg személyzeti konyhaként funkcionáló helységben a gazdasági folyosó mellett új falfülkében rack szekrény kialakítása,

— A kápolna földszinti és I. emeleti tervek szerinti átépítése (építészeti és gépészeti és villamossági feladatrészekkel együtt): Diósgyőri Madonna helyének kiépítése és elhelyezése, I. ütemben épült kő ablakkeret helyére új kőkeret tervek szerinti beépítése ablakkal együtt, I. emeleti 2 db ülőfülke kialakítása. A földszint Alsó kápolna melletti Vár történet termében az I. ütemben épült meglévő falazatba az új falfülke tervek szerinti kialakítása,

— Keleti palotaszárnyban található liftakna meglévő földszinti (Ajándékbolt melletti) és I. emeleti (Lovagterem előtere) szerkezeteinek tervek szerinti építészeti és villamossági átépítése,

— Kémények: a palotaszárnyakban az I. ütemben megépült 1. emeleti falakban új kéménykürtők helyének az I. ütemben megépített falakban történő kibontása és új kéménykürtők tervek szerinti építészeti kialakítása (Lovagterem előtere, Múzeumi kiállítóterek). Jelenleg makett kályhák kerültek beépítésre az I. ütem keretében. A terv e kályhák helyett valódi működő kályhák kialakítását tervezi. A kályhák csak dizájn jellegűek, fűtési feladatuk nincs,

— Rondella tervek szerinti építészeti, gépészeti és villamossági átépítése a kazamata szinten, a külső terasz szinten, a földszinten, beleértve a belső vár felé történő csatlakozás (lépcső átépítés, új lépcső építés, nyílás kialakítások/átalakítások) tervek szerinti építészeti és gépészeti és villamossági kialakítása, a külső vár felé történő csatlakozásokhoz új nyílások kialakítása, a tetején lévő vasbeton héjszerkezetek bontása és átépítése,

— Tornyok meglévő szintjeiben meglévő lépcsőinek átépítése a tervek szerint, de kiegészítő műszaki leírás szerinti finombeton anyaghasználattal,

— ÉNy-i torony meglévő szintjén a torony lépcsőház helyiség felett tervek szerint helyreállítandó gótikus keresztboltozat megépítése,

— A Belső és Külső Várat érintő gyengeáramú rendszereknél központi elemek és szerelvények szerelése, beüzemelés: Informatika rendszer, IPTV rendszer, behatolásvédelmi rendszer, beléptető rendszer, DSTV rendszer, projektor rendszer,

— Ny-i palotaszárny II. emeleten (étterem fölötti szint) a kiállítótér melletti közlekedőkön borított gerendás álmennyezet kialakítása. Alapajánlatban a tervek szerinti új vasbeton födém kalkulálandó, normál zsaluzattal és glettelt-festett felülettel,

— Ny-i palotaszárny II. emeleten az új kiállítótér (étterem feletti rész) fokozott gépészeti szabályozásának kiépítése, valamint vagyonvédelmi rendszer kiépítése. A légtechnikai rendszer tervek szerinti páratechnikai szabályozásának kiépítése,

— É-i palotaszárny II. emelet (lovagterem feletti új szint) kiállítótere középső pillérei a terv szerinti „kereszt alakú” kialakítása és a köré tervezett kő ülőpad-szerkezetek,

— Palotaszárnyak (Ny-i, D-i, K-i, É-i) magastetőinél a terveken tölgy anyag használattal jelölt helyeknél a tölgy vagy vörösfenyő (keményfa) anyaghasználat került alapvállalásba. Egyes esetekben a tölgy anyag többletköltsége került opciós tételbe,

— A tervek szerinti mintázatban rakott mázas kivitelű cserép többletköltsége, de nem egyedi, hanem típus gyártási mérettel, (pl. Creaton „Klassik” félkörvágású hódfarkú üvegmázas cserép, vagy ezzel műszakilag egyenértékű cserép), cserépkiosztás szerelési tervként történő elkészítésével,

— Vártornyok fa tetőszerkezetei,

— DNy-i un. csonka torony kilátó homlokzati lezáró üvegszerkezetei.

III. ütem külső vár

— A kazamataszinten a gépészeti térbe (Vár nyugati oldal) tervezett 2 db hőszivattyú (és a hozzá kapcsolódó gépészeti és villamossági és automatikai rendszerelemek kiépítése,

— Az Ernye bán torony keleti falsíkjától kezdődően a Vár nyugati oldali gépészeti hőközpont déli oldalfaláig, a kazamatafolyosó és a belső vár közötti területen lévő objektumok: kellékraktár, jelmeztároló/pihenő helyiségsorok, a keleti fogadótér és a mellette lévő vizesblokkok/öltözők, a délkeleti kazamata folyosó és a mellette lévő használaton kívüli helyiségek, déli fogadótér és a nem látogatható kőtár és a délnyugati kazamatafolyosó, a felettük lévő helyiségekkel illetve tetőrészekkel, teraszrészekkel és kertrészekkel, északkeleti közlekedővel/alsó terasszal, keleti közlekedővel/alsó terasszal, délkeleti közlekedővel/alsó terasszal, délnyugati közlekedővel/alsó terasszal, belső vár felé vezető feljáró ÉK-i; DK-i; DNy-i kortinalépcsők, déli felső terasz, királynék kertjének tervek szerinti megvalósítása,

— Északkeleti külső falnyílásába építendő eltolható üvegfal beépítése,

— Keleti oldali hőközpontba tervezett 1 db víz/víz hőszivattyú és 1 db levegő/víz hőszivattyú és a hozzájuk kapcsolódó gépészeti és villamossági és automatikai rendszerelemek kiépítése. Ennek megvalósítása függ a várárok vízzel való feltöltésétől,

— Keleti oldal felől ideiglenes tűzlépcső kialakítása.

Szerződésmódosítás időpontja: 2021. február 12.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése
Rövid leírás:

2; Műszaki tartalom (alapmennyiség - „alapajánlati csomag” részeként kalkulálandó):

II.ÜTEM BELSŐ VÁR

Ny-i palotaszárny pinceszinten konyha építése, I. emeletén a középkori stílusú étterem, továbbá a II. emelet és padlástér - tervek szerinti - elkészítése.

A palotaszárnyakban az I. ütemben megépült helyiségeinek új légtechnikai rendszere, az új konyhai szellőztetés és az újonnan építendő épületszintek szellőztetésének tervek szerinti kiépítése, de nem kalkulálandó annak részeként a teljes légtechnikai rendszer páratechnikai szabályozásának kiépítése, amely opcióba kerül.

Nyugati palotaszárny melletti ötszög-bástya, nyugati felső terasz - tervek szerinti - elkészítése az alatta lévő gépészeti terekkel együtt. A Nyugati szárny nyugati homlokzati falának új földszinti faláttörése, falnyílás kialakítása.

Északi palotaszárny II. emelet és padlástér kialakítása, de a földszintjén a várkapu kőkeret homlokzati falsíkba történő átépítése és a beleépített kapu ki- és visszaszerelése opcióba kerül.

Keleti palotaszárnyban meglévő lift-szerkezet plusz egy szintre történő felbővítése, azaz II. emeleti ráépítése a releváns építészeti felvonó-gépészeti és villamossági kialakítással. A II. emelet és padlástér építészeti - gépészeti - villamossági tervek szerinti megépítése.

Rondella tetőszigetelés jelenlegi beázásának megszüntetése. Tornyok - tervek szerinti - építészeti rekonstrukciója a járulékos gépészeti és villamossági rendszer kiépítésével, gyilokjárókkal együtt. A tornyok meglévő lépcsői változatlanul megmaradnak (a meglévő lépcsők elbontása, és helyettük új lépcsők építése opcióba kerül). Az új falazatokkal megvalósítandó épületszintekre kalkulálandó az új lépcsők megépítése a dokumentációban rögzített anyaghasználattal, az ÉNY-i toronynál a meglévő lépcsők a meglévő épületszinteken megmaradnak, de az átkötő híd felé átépítendő falnyílások tervek szerinti átalakítása (az új hatszögű torony felőli átjárás céljából) az „alapajánlati csomag” részeként kalkulálandó.

Palotaszárnyak (Ny-i, D-i, K-i, É-i) magastetőinek visszaépítése, égetett agyag műemlék hódfarkú cserépfedéssel, típus gyártási mérettel. A tornyok lapostetőinek csapadékvíz elvezetése a tervek szerinti vízszigetelés kialakításával, külső vízköpők beépítésével.

A palotaszárnyak magastetőinek csapadékvíz elvezetése a meglévő falazatok előtti, ill. az újonnan építendő falazatokban kialakított falhoronyban vezetett lefolyócsatornákkal.

Az új hatszögletű torony-lépcsőház a mellette lévő rámpával és az az alatti helyiségekkel, a mellette lévő gépészeti térrel, a mellette lévő új királynék képcsőjével együtt.

A gyengeáramú rendszereknél csak a védőcsövezés, a kábeltartó szerkezetek és a kábelezés épül meg: informatika rendszer, IPTV (televízió) rendszer, behatolásvédelmi rendszer, beléptető rendszer, DSTV (digital signage televízió) rendszer, projektor rendszer.

III. ÜTEM KÜLSŐ VÁR

Az Ernye bán toronytól kezdődően az Északi toronypáron át és a konyhaépületen át, a nyugati toronypáron át, a kellékraktár nyugati sarokpontjáig tartó síkig tartó területek tervek szerinti építészeti és gépészeti és villamossági elkészítése az „alapajánlati csomag” részeként kalkulálandó. Az ebbe a szakaszba eső kazamatafolyosó-szakaszokkal, helyiségekkel, külső és belső közlekedőkkel együtt, a rámpához/lépcsőhöz vezető, a belső vár közötti külső vári udvarrészekkel együtt.

É-i, K-i, D-i és Ny-i toronypárak és a mellé tervezett feljáró csigalépcsők, tervek szerinti építészeti, gépészeti és villamossági rendszer elkészítése.

A Keleti toronypár Nyugati oldala mellé acélszerkezettel gyámolított ácsolt faszerkezettel ideiglenes feljáró lépcső és függőfolyosó az „alapajánlati csomag” részeként kalkulálandó.

A Déli toronypár Nyugati oldala mellé acélszerkezettel gyámolított ácsolt faszerkezettel ideiglenes feljáró lépcső és függőfolyosó az „alapajánlati csomag” részeként kalkulálandó, továbbá a belső vár megközelíthetőségének biztosítására ideiglenes összekötő híd az „alapajánlati csomag” részeként kalkulálandó.

Az északkeleti, délkeleti és délnyugati kazamata folyosók (várárok felőli külső falazat + várudvar felőli belső oldal) építészeti tervek szerinti visszaépítése az „alapajánlati csomag” részeként kalkulálandó.

Új nyugati fahíd alapozástól kezdődően a felépítményig tervek szerinti építészeti elkészítése az „alapajánlati csomag” részeként kalkulálandó.

Karakterkorlátozás miatt a jelen pont a VI.3) pontban folytatódik az opciós mennyiség részletezésével.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-02-08 📅
Postacím: Németvölgyi Út 146
Név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Postacím: Felsőszinva Utca 73.

Hivatkozás
További információk

II.2.4) pont folytatása:

3; Műszaki tartalom (opció):

II. ütem belső vár

— Ny-i palotaszárny fszt. tervezett új főzőkonyha helyiségben, a meglévő falban kialakítandó új falfülke,

— É-i palotaszárny fszt. a várkapu kőkeret homlokzati falsíkba történő átépítése és a benne lévő várkapu ki- és visszaszerelése,

— A palotaszárnyakban található a teljes légtechnikai rendszer tervek szerinti páratechnikai szabályozásának kiépítése,

— D-i palotaszárny fszt. a jelenleg személyzeti konyhaként funkcionáló helységben a gazdasági folyosó mellett új falfülkében rack szekrény kialakítása,

— A kápolna földszinti és I. emeleti tervek szerinti átépítése (építészeti és gépészeti és villamossági feladatrészekkel együtt): Diósgyőri Madonna helyének kiépítése és elhelyezése, I. ütemben épült kő ablakkeret helyére új kőkeret tervek szerinti beépítése ablakkal együtt, I. emeleti 2 db ülőfülke kialakítása. A földszint Alsó kápolna melletti Vár történet termében az I. ütemben épült meglévő falazatba az új falfülke tervek szerinti kialakítása,

— Keleti palotaszárnyban található liftakna meglévő földszinti (Ajándékbolt melletti) és I. emeleti (Lovagterem előtere) szerkezeteinek tervek szerinti építészeti és villamossági átépítése,

— Kémények: a palotaszárnyakban az I. ütemben megépült 1. emeleti falakban új kéménykürtők helyének az I. ütemben megépített falakban történő kibontása és új kéménykürtők tervek szerinti építészeti kialakítása (Lovagterem előtere, Múzeumi kiállítóterek). Jelenleg makett kályhák kerültek beépítésre az I. ütem keretében. A terv e kályhák helyett valódi működő kályhák kialakítását tervezi. A kályhák csak dizájn jellegűek, fűtési feladatuk nincs,

— Rondella tervek szerinti építészeti, gépészeti és villamossági átépítése a kazamata szinten, a külső terasz szinten, a földszinten, beleértve a belső vár felé történő csatlakozás (lépcső átépítés, új lépcső építés, nyílás kialakítások/átalakítások) tervek szerinti építészeti és gépészeti és villamossági kialakítása, a külső vár felé történő csatlakozásokhoz új nyílások kialakítása, a tetején lévő vasbeton héjszerkezetek bontása és átépítése,

— Tornyok meglévő szintjeiben meglévő lépcsőinek átépítése a tervek szerint, de kiegészítő műszaki leírás szerinti finombeton anyaghasználattal,

— ÉNy-i torony meglévő szintjén a torony lépcsőház helyiség felett tervek szerint helyreállítandó gótikus keresztboltozat megépítése,

— A Belső és Külső Várat érintő gyengeáramú rendszereknél központi elemek és szerelvények szerelése, beüzemelés: Informatika rendszer, IPTV rendszer, behatolásvédelmi rendszer, beléptető rendszer, DSTV rendszer, projektor rendszer,

— Ny-i palotaszárny II. emeleten (étterem fölötti szint) a kiállítótér melletti közlekedőkön borított gerendás álmennyezet kialakítása. Alapajánlatban a tervek szerinti új vasbeton födém kalkulálandó, normál zsaluzattal és glettelt-festett felülettel,

— Ny-i palotaszárny II. emeleten az új kiállítótér (étterem feletti rész) fokozott gépészeti szabályozásának kiépítése, valamint vagyonvédelmi rendszer kiépítése. A légtechnikai rendszer tervek szerinti páratechnikai szabályozásának kiépítése,

— É-i palotaszárny II. emelet (lovagterem feletti új szint) kiállítótere középső pillérei a terv szerinti „kereszt alakú” kialakítása és a köré tervezett kő ülőpad-szerkezetek,

— Palotaszárnyak (Ny-i, D-i, K-i, É-i) magastetőinél a terveken tölgy anyag használattal jelölt helyeknél a tölgy vagy vörösfenyő (keményfa) anyaghasználat került alapvállalásba. Egyes esetekben a tölgy anyag többletköltsége került opciós tételbe,

— A tervek szerinti mintázatban rakott mázas kivitelű cserép többletköltsége, de nem egyedi, hanem típus gyártási mérettel, (pl. Creaton „Klassik” félkörvágású hódfarkú üvegmázas cserép, vagy ezzel műszakilag egyenértékű cserép), cserépkiosztás szerelési tervként történő elkészítésével,

— Vártornyok fa tetőszerkezetei,

— DNy-i un. csonka torony kilátó homlokzati lezáró üvegszerkezetei.

III. ütem külső vár

— A kazamataszinten a gépészeti térbe (Vár nyugati oldal) tervezett 2 db hőszivattyú (és a hozzá kapcsolódó gépészeti és villamossági és automatikai rendszerelemek kiépítése,

— Az Ernye bán torony keleti falsíkjától kezdődően a Vár nyugati oldali gépészeti hőközpont déli oldalfaláig, a kazamatafolyosó és a belső vár közötti területen lévő objektumok: kellékraktár, jelmeztároló/pihenő helyiségsorok, a keleti fogadótér és a mellette lévő vizesblokkok/öltözők, a délkeleti kazamata folyosó és a mellette lévő használaton kívüli helyiségek, déli fogadótér és a nem látogatható kőtár és a délnyugati kazamatafolyosó, a felettük lévő helyiségekkel illetve tetőrészekkel, teraszrészekkel és kertrészekkel, északkeleti közlekedővel/alsó terasszal, keleti közlekedővel/alsó terasszal, délkeleti közlekedővel/alsó terasszal, délnyugati közlekedővel/alsó terasszal, belső vár felé vezető feljáró ÉK-i; DK-i; DNy-i kortinalépcsők, déli felső terasz, királynék kertjének tervek szerinti megvalósítása,

— Északkeleti külső falnyílásába építendő eltolható üvegfal beépítése,

— Keleti oldali hőközpontba tervezett 1 db víz/víz hőszivattyú és 1 db levegő/víz hőszivattyú és a hozzájuk kapcsolódó gépészeti és villamossági és automatikai rendszerelemek kiépítése. Ennek megvalósítása függ a várárok vízzel való feltöltésétől,

— Keleti oldal felől ideiglenes tűzlépcső kialakítása.

Szerződésmódosítás időpontja: 2021. február 12.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

VII.2.2) pont folytatása:

Kivitelezési szerződés 2.16. pontjának módosítása

Eredeti szerződéses feltétel:

A Kivitelező számláinak kifizetése utófinanszírozás keretében, a Megrendelő részéről történik az igazolt szerződésszerű teljesítést és az elfogadott teljesítésigazolást követően a számlák kiállításától számított 30 napos fizetési határidő mellett a Kbt. 135.§ (1), (6), a 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdése rendelkezései alapján, átutalással Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00336248-00000976, 10027006-00336248-00000127 számú számláiról az ÉPKAR Zrt. Kivitelező Raiffeisen banknál vezetett 12001008-00150047-00100000számú, az FK-RASZTER Zrt. K&H Bank Zrt. banknál vezetett 10200139-27021040-00000000 számú számlájára figyelembe véve a fentieket és tekintettel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletre. Kivitelező a számlák kiállításától számított 5 munkanapon belül köteles a számlákat a Megrendelő részére eljuttatni. Amennyiben a Kivitelező 5 munkanapon belül nem juttatja el a számlát az Megrendelő részére, úgy a 30 napos fizetési határidő kezdete a számla Megrendelő általi kézhezvétel napja.

Módosított szerződéses feltétel:

A Kivitelező számláinak kifizetése utófinanszírozás keretében, a Megrendelő részéről történik az igazolt szerződésszerű teljesítést és az elfogadott teljesítésigazolást követően a számlák kiállításától számított 30 napos fizetési határidő mellett a Kbt. 135.§ (1), (6), a 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdése rendelkezései alapján, átutalással Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00336248-00000976, és a CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700086 - 42689106 - 51100005 számú számláiról az ÉPKAR Zrt. Kivitelező Raiffeisen banknál vezetett 12001008-00150047-00100000számú, az FK-RASZTER Zrt. K&H Bank Zrt. banknál vezetett 10200139-27021040-00000000 számú számlájára figyelembe véve a fentieket. Kivitelező a számlák kiállításától számított 5 munkanapon belül köteles a számlákat a Megrendelő részére eljuttatni. Amennyiben a Kivitelező 5 munkanapon belül nem juttatja el a számlát az Megrendelő részére, úgy a 30 napos fizetési határidő kezdete a számla Megrendelő általi kézhezvétel napja.

Kivitelezési szerződés 4.6. pontjának módosítása

A tárgyi kivitelezési szerződés finanszírozását szolgáló…

… GINOP-7.1.1-15-2016-00018 számú támogatási szerződés és GF/JSZF/811/15/2016 támogatói okirat, GF/SZKF/1111/9/2017) támogatói okirat módosítás, és pályázat elszámolásához kapcsolódó dokumentumok és adatszolgáltatások tekintetében Kivitelezőt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

… GF/JSZF/811/15/2016 támogatói okirat, GF/SZKF/1111/9/2017 és a GF/JSZF/893/6/2020 támogatói okirat módosítások, és pályázat elszámolásához kapcsolódó dokumentumok és adatszolgáltatások tekintetében Kivitelezőt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Forrás: OJS 2021/S 041-101869 (2021-02-24)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-10-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 12 729 720 318 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Daróczi Út 3

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-25 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 211-550097
HL-S szám: 211
További információk

A szerződésmódosítás létrejöttének napja: 2021. október 18. A jelen hirdetmény VII.2.2) pontjának folytatása: 4. Külső vár: Injektálások, falmegerősítések szükségessége az alábbi falszakaszoknál: Kazamata szinten keleti toronypárnál, DK-i kazamata folyosó keleti részén, Kazamata folyosó déli toronypárnál és déli csigalépcsőnél, ÉNY-i kazamata folyosó nyugati részén, Kazamata szinten ágyúállásos bástya folyosó nyugati és déli oldalán, Kazamata Északi főlépcső északi és déli oldali falainál, Kazamata Északi folyosó északi és déli oldali falainál, Kazamata Rondella melletti közlekedő északi falánál, Királynék lépcsője alatti gépészeti tér keleti és nyugati falainál Falkutatás után kiderült, hogy a meglévő főfalak nem a feltételezett teherbíró képességgel bírnak. Kibontásuk után kéregfalazatok közötti kitöltés állapota megerősítette a falkutatás eredményét. Műszaki ellenőr és statikus tervező helyszíni szemrevételezése után a próbainjektálást cementmentes anyaggal elvégezte Vállalkozó, melynek eredménye sikeres volt. A munkálatok folytatását akadályozó körülmény felmerülésétől a szükséges műszaki megoldású injektálásos eljárás megtalálásán át a megrendeléséig összesen 5 nap volt szükséges. A bemutatott jegyzőkönyvek után az injektálásos falmegerősítést falspirálozással együtt elrendelték, melyhez Olaszországból berendelte Vállalkozó az anyagot, aminek a szállítási ideje 3 hét időtartamú. Az injektálás elvégzéséhez szükséges időtartam 22 nap. Az injektáló anyag megszilárdulása után 8 nappal lehetséges a falazási munkákat folytatni. Ezen injektálási falszakaszok az építési naplóba fel lettek töltve. Mindezen előre nem láthatóan felmerült pótmunkák szükségessége a szerződés szerinti műszaki tartalom alapján végzendő munkálatok folyamatába beépült, a ráépülő munkálatok szerződés szerinti végzését akadályozta, hátráltatta. Ezen akadályozó körülmény összes időtartama további 5+21+22+8 = 56 nap. Vállalkozó akadályközlése részeként 56 nap határidő hosszabbítási igényt terjesztett elő. A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy e munkák elvégzése nélkül a szerződés műszaki tartalmában szereplő kivitelezési munkarészek nem készülhetnek el, a fenti pótmunkák/többletmunkák eredeti munkafolyamatok közé beékelődése miatt ezeket szükséges megvalósítani, majd csak ezek megvalósítása után folytatható az eredeti tervek szerinti műszaki tartalom kivitelezése. A fentiek alapján 2021. augusztus 1-ig a beruházás során mindösszesen 22 + 11 + 23 + 56 = 112 nap akadályoztatási időtartam merült fel. Vállalkozó a fentiek alapján összesen 112 nap időtartamú határidő hosszabbítás iránti igényt terjesztett elő. Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó fentiek szerinti igényéből 83 napot tartott megalapozottnak, így a jelen szerződésmódosítás 83 nap határidő hosszabbítást tartalmaz valamennyi részhatáridő és a véghatáridő vonatkozásában. A fentiek szerinti szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímnek megfelel, tekintettel arra, hogy - a szerződésmódosítást előre nem látható körülmények tették szükségessé: A módosítás alapjául szolgáló valamennyi körülmény kellő gondosság tanúsítása mellett sem volt előre látható, azok kizárólag a kivitelezés megkezdését követően, az egyes takart szerkezetek megbontását követően kerültek napvilágra. - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A módosítás a létesítmény megvalósításával kapcsolatos pót-, illetve többletmunkákat tartalmaz, melyek az építési beruházás rendeltetéséhez teljes egészében illeszkedő, az építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, műszakilag ahhoz kapcsolódó munkák. - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át: E pont nem releváns, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás keretében a szerződés szerinti ellenérték nem változik.

További információk

A szerződésmódosítás létrejöttének napja: 2021. október 18.

A jelen hirdetmény VII.2.2) pontjának folytatása:

4. Külső vár: Injektálások, falmegerősítések szükségessége az alábbi falszakaszoknál: Kazamata szinten keleti toronypárnál, DK-i kazamata folyosó keleti részén, Kazamata folyosó déli toronypárnál és déli csigalépcsőnél, ÉNY-i kazamata folyosó nyugati részén, Kazamata szinten ágyúállásos bástya folyosó nyugati és déli oldalán, Kazamata Északi főlépcső északi és déli oldali falainál, Kazamata Északi folyosó északi és déli oldali falainál, Kazamata Rondella melletti közlekedő északi falánál, Királynék lépcsője alatti gépészeti tér keleti és nyugati falainál

Falkutatás után kiderült, hogy a meglévő főfalak nem a feltételezett teherbíró képességgel bírnak.

Kibontásuk után kéregfalazatok közötti kitöltés állapota megerősítette a falkutatás eredményét.

Műszaki ellenőr és statikus tervező helyszíni szemrevételezése után a próbainjektálást cementmentes anyaggal elvégezte Vállalkozó, melynek eredménye sikeres volt. A munkálatok folytatását akadályozó körülmény felmerülésétől a szükséges műszaki megoldású injektálásos eljárás megtalálásán át a megrendeléséig összesen 5 nap volt szükséges. A bemutatott jegyzőkönyvek után az injektálásos falmegerősítést falspirálozással együtt elrendelték, melyhez Olaszországból berendelte Vállalkozó az anyagot, aminek a szállítási ideje 3 hét időtartamú. Az injektálás elvégzéséhez szükséges időtartam 22 nap. Az injektáló anyag megszilárdulása után 8 nappal lehetséges a falazási munkákat folytatni.

Ezen injektálási falszakaszok az építési naplóba fel lettek töltve.

Mindezen előre nem láthatóan felmerült pótmunkák szükségessége a szerződés szerinti műszaki tartalom alapján végzendő munkálatok folyamatába beépült, a ráépülő munkálatok szerződés szerinti végzését akadályozta, hátráltatta.

Ezen akadályozó körülmény összes időtartama további 5+21+22+8 = 56 nap. Vállalkozó akadályközlése részeként 56 nap határidő hosszabbítási igényt terjesztett elő.

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy e munkák elvégzése nélkül a szerződés műszaki tartalmában szereplő kivitelezési munkarészek nem készülhetnek el, a fenti pótmunkák/többletmunkák eredeti munkafolyamatok közé beékelődése miatt ezeket szükséges megvalósítani, majd csak ezek megvalósítása után folytatható az eredeti tervek szerinti műszaki tartalom kivitelezése.

A fentiek alapján 2021. augusztus 1-ig a beruházás során mindösszesen 22 + 11 + 23 + 56 = 112 nap akadályoztatási időtartam merült fel.

Vállalkozó a fentiek alapján összesen 112 nap időtartamú határidő hosszabbítás iránti igényt terjesztett elő.

Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó fentiek szerinti igényéből 83 napot tartott megalapozottnak, így a jelen szerződésmódosítás 83 nap határidő hosszabbítást tartalmaz valamennyi részhatáridő és a véghatáridő vonatkozásában.

A fentiek szerinti szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímnek megfelel, tekintettel arra, hogy

- a szerződésmódosítást előre nem látható körülmények tették szükségessé: A módosítás alapjául szolgáló valamennyi körülmény kellő gondosság tanúsítása mellett sem volt előre látható, azok kizárólag a kivitelezés megkezdését követően, az egyes takart szerkezetek megbontását követően kerültek napvilágra.

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A módosítás a létesítmény megvalósításával kapcsolatos pót-, illetve többletmunkákat tartalmaz, melyek az építési beruházás rendeltetéséhez teljes egészében illeszkedő, az építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, műszakilag ahhoz kapcsolódó munkák.

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át: E pont nem releváns, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás keretében a szerződés szerinti ellenérték nem változik.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- Ny-i palotaszárny visszaépítése,

- lépcsőházi torony visszaépítése a megkerülő rámpákkal,

- palotaszárnyak magas tetőinek visszaépítése, a gyilokjárókkal és védőtetőkkel,

- tornyok teljes rekonstrukciója, a gyilokjárókkal és toronyfedésekkel.

Megvalósult fejlesztés (kiinduló állapot) hasznos alapterület: 2058 m2

Külső terek alapterületei: 941 m2

Új épületrészek hasznos alapterülete: 4508 m2

Új kialakítású külső területek: 652 m2

Konyha épület kialakítása. .

- négy bástyapár visszaépítése,

- külső várfal visszaépítése (két szinten végigsétálható),

- külső várteraszok létesítése, és funkcióval megtöltése,

- régi konyhaépület rekonstrukciója,

- cortinafalak (benne közlekedőkkel) rekonstrukciója.

Új épületrészek hasznos alapterülete: 2880 m2

Új kialakítású külső területek: 1970 m2

- a korábbi dokumentációink során meghatározott „átkötő híd” a belsővár északi falán és az északnyugati torony északi oldalán lévő maradványainak falkutatással történő feltárása

- belsővár keleti déli és nyugati oldalain az egykori kerti terasz-szintek kapcsolódása, a kijáratok maradványainak falkutatással történő feltárása

- a palotaszárnyak és belső vár tornyai korona-gyilokjárói maradványainak (konzolok, járólapok) vizsgálata

- a külsővár északi toronypárjának maradványai a későbbi ágyúállás köpenyfalának takarásában vannak, roncsolásos falkutatással kell feltárni a meglévő, az 1974-ben elkészült helyreállítás ráfalazásainak bontásával

- a külsővár kváder-köves falmaradványainak (ikertornyok, várfalak) vizsgálata

A szerződés odaítélése
Postacím: Felsőszinva Utca 73.

Hivatkozás
További információk

A szerződésmódosítás létrejöttének napja: 2021. október 18.

A jelen hirdetmény VII.2.2) pontjának folytatása:

4. Külső vár: Injektálások, falmegerősítések szükségessége az alábbi falszakaszoknál: Kazamata szinten keleti toronypárnál, DK-i kazamata folyosó keleti részén, Kazamata folyosó déli toronypárnál és déli csigalépcsőnél, ÉNY-i kazamata folyosó nyugati részén, Kazamata szinten ágyúállásos bástya folyosó nyugati és déli oldalán, Kazamata Északi főlépcső északi és déli oldali falainál, Kazamata Északi folyosó északi és déli oldali falainál, Kazamata Rondella melletti közlekedő északi falánál, Királynék lépcsője alatti gépészeti tér keleti és nyugati falainál

Falkutatás után kiderült, hogy a meglévő főfalak nem a feltételezett teherbíró képességgel bírnak.

Kibontásuk után kéregfalazatok közötti kitöltés állapota megerősítette a falkutatás eredményét.

Műszaki ellenőr és statikus tervező helyszíni szemrevételezése után a próbainjektálást cementmentes anyaggal elvégezte Vállalkozó, melynek eredménye sikeres volt. A munkálatok folytatását akadályozó körülmény felmerülésétől a szükséges műszaki megoldású injektálásos eljárás megtalálásán át a megrendeléséig összesen 5 nap volt szükséges. A bemutatott jegyzőkönyvek után az injektálásos falmegerősítést falspirálozással együtt elrendelték, melyhez Olaszországból berendelte Vállalkozó az anyagot, aminek a szállítási ideje 3 hét időtartamú. Az injektálás elvégzéséhez szükséges időtartam 22 nap. Az injektáló anyag megszilárdulása után 8 nappal lehetséges a falazási munkákat folytatni.

Ezen injektálási falszakaszok az építési naplóba fel lettek töltve.

Mindezen előre nem láthatóan felmerült pótmunkák szükségessége a szerződés szerinti műszaki tartalom alapján végzendő munkálatok folyamatába beépült, a ráépülő munkálatok szerződés szerinti végzését akadályozta, hátráltatta.

Ezen akadályozó körülmény összes időtartama további 5+21+22+8 = 56 nap. Vállalkozó akadályközlése részeként 56 nap határidő hosszabbítási igényt terjesztett elő.

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy e munkák elvégzése nélkül a szerződés műszaki tartalmában szereplő kivitelezési munkarészek nem készülhetnek el, a fenti pótmunkák/többletmunkák eredeti munkafolyamatok közé beékelődése miatt ezeket szükséges megvalósítani, majd csak ezek megvalósítása után folytatható az eredeti tervek szerinti műszaki tartalom kivitelezése.

A fentiek alapján 2021. augusztus 1-ig a beruházás során mindösszesen 22 + 11 + 23 + 56 = 112 nap akadályoztatási időtartam merült fel.

Vállalkozó a fentiek alapján összesen 112 nap időtartamú határidő hosszabbítás iránti igényt terjesztett elő.

Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó fentiek szerinti igényéből 83 napot tartott megalapozottnak, így a jelen szerződésmódosítás 83 nap határidő hosszabbítást tartalmaz valamennyi részhatáridő és a véghatáridő vonatkozásában.

A fentiek szerinti szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímnek megfelel, tekintettel arra, hogy

- a szerződésmódosítást előre nem látható körülmények tették szükségessé: A módosítás alapjául szolgáló valamennyi körülmény kellő gondosság tanúsítása mellett sem volt előre látható, azok kizárólag a kivitelezés megkezdését követően, az egyes takart szerkezetek megbontását követően kerültek napvilágra.

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A módosítás a létesítmény megvalósításával kapcsolatos pót-, illetve többletmunkákat tartalmaz, melyek az építési beruházás rendeltetéséhez teljes egészében illeszkedő, az építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, műszakilag ahhoz kapcsolódó munkák.

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át: E pont nem releváns, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás keretében a szerződés szerinti ellenérték nem változik.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 211-550097 (2021-10-25)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-03-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 12 729 720 318 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-22 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 060-154507
HL-S szám: 60
További információk

A szerződésmódosítás létrejöttének (utolsóként aláíró szerződő fél aláírásának) napja: 2022. március…

… 16. Jelen hirdetmény "VII.2.2) A módosítás okai" elnevezésű pontjának folytatása: 6. Belső vár: Keleti oldali lapostető A gyilokjáró meglévő-megmaradóra tervezett konzolkövek közötti meglévő-megmaradó kifalazások statikai szakvélemény alapján nem voltak alkalmasak a továbbépítésre, ezeknek bontása, majd visszaépítése vált szükségessé. A keleti oldali födémpanelek kivételéhez a felette lévő leterhelő vasalt betonlemez bontását kellett elvégezni. A munkálatok folytatását akadályozó körülmény felmerülésétől a szükséges műszaki megoldásig összesen 11 nap volt szükséges. Ezen túl az akadály elhárulását jelentő kiegészítő műszaki megoldás megvalósításának időtartama 22 nap. Mindezen előre nem láthatóan felmerült pótmunkák szükségessége a szerződés szerinti műszaki tartalom alapján végzendő munkálatok folyamatába beépülnek, a ráépülő munkálatok szerződés szerinti végzését akadályozták, hátráltatták. Ezen akadályozó körülmény időtartama további 11 + 22 = 33 nap. A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy ezen kivitelezési munkák elvégzése nélkül a szerződés műszaki tartalmában szereplő kivitelezési munkarészek a pótmunkák elvégzése nélkül nem készülhetnek el, a kivitelezés folytatódásához a fenti pótmunkák munkafolyamatok közé beékelődésével ezeket szükséges megvalósítani, majd csak ez után folytatható az eredeti tervek szerinti műszaki tartalom kivitelezése. Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó fentiek szerinti 268 nap igényéből 182 napot tartott megalapozottnak, így a jelen szerződésmódosítás 182 nap határidő hosszabbítást tartalmaz valamennyi részhatáridő és a véghatáridő vonatkozásában. A fentiek szerinti szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímnek megfelel, tekintettel arra, hogy - a szerződésmódosítást előre nem látható körülmények tették szükségessé: A módosítás alapjául szolgáló valamennyi körülmény kellő gondosság tanúsítása mellett sem volt előre látható, azok kizárólag a kivitelezés megkezdését követően, az egyes takart szerkezetek megbontását, illetőleg különböző szakértői vizsgálatok elvégzését követően kerültek napvilágra. - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A módosítás a létesítmény megvalósításával kapcsolatos pót-, illetve többletmunkákat tartalmaz, melyek az építési beruházás rendeltetéséhez teljes egészében illeszkedő, az építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, műszakilag ahhoz kapcsolódó munkák. - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át: E pont nem releváns, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás keretében a szerződés szerinti ellenérték nem változik.

… 16.

Jelen hirdetmény "VII.2.2) A módosítás okai" elnevezésű pontjának folytatása:

6. Belső vár: Keleti oldali lapostető

A gyilokjáró meglévő-megmaradóra tervezett konzolkövek közötti meglévő-megmaradó kifalazások statikai szakvélemény alapján nem voltak alkalmasak a továbbépítésre, ezeknek bontása, majd visszaépítése vált szükségessé. A keleti oldali födémpanelek kivételéhez a felette lévő leterhelő vasalt betonlemez bontását kellett elvégezni.

A munkálatok folytatását akadályozó körülmény felmerülésétől a szükséges műszaki megoldásig összesen 11 nap volt szükséges. Ezen túl az akadály elhárulását jelentő kiegészítő műszaki megoldás megvalósításának időtartama 22 nap.

Mindezen előre nem láthatóan felmerült pótmunkák szükségessége a szerződés szerinti műszaki tartalom alapján végzendő munkálatok folyamatába beépülnek, a ráépülő munkálatok szerződés szerinti végzését akadályozták, hátráltatták.

Ezen akadályozó körülmény időtartama további 11 + 22 = 33 nap.

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy ezen kivitelezési munkák elvégzése nélkül a szerződés műszaki tartalmában szereplő kivitelezési munkarészek a pótmunkák elvégzése nélkül nem készülhetnek el, a kivitelezés folytatódásához a fenti pótmunkák munkafolyamatok közé beékelődésével ezeket szükséges megvalósítani, majd csak ez után folytatható az eredeti tervek szerinti műszaki tartalom kivitelezése.

Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó fentiek szerinti 268 nap igényéből 182 napot tartott megalapozottnak, így a jelen szerződésmódosítás 182 nap határidő hosszabbítást tartalmaz valamennyi részhatáridő és a véghatáridő vonatkozásában.

Forrás: OJS 2022/S 060-154507 (2022-03-22)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-12-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 12 729 720 318 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-01 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 235-677507
HL-S szám: 235
További információk

A szerződésmódosítás létrejöttének (az utolsóként aláíró szerződő fél aláírásának) napja: 2022. november 9.

Forrás: OJS 2022/S 235-677507 (2022-12-01)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)