A nagyvázsonyi vár felújítása

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozási szerződés "A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése” című és GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosító számú projekt" tárgyában

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-11-13. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-10-04.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Kicsoda?

• NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mi az?

• Építési munkák

Hol?

• Budapest › Budapest
• Közép-Dunántúl › Veszprém

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-10-04	Ajánlati felhívás
2019-10-30	További információk
2019-11-27	További információk
2019-12-05	További információk
2019-12-14	További információk
2020-01-13	További információk
2020-01-21	További információk
2020-05-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-07-04	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-08-30	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2019-10-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001122972019
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés "A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése” című és GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosító számú projekt" tárgyában

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Veszprém 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Daróczi út 3.
Postai irányítószám: 1113
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://nkvp.hu/nof/ 🌏
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu 📧
Telefon: +36 709023365 📞
Fax: +36 14578041 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001122972019/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001122972019/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-04 📅
Benyújtási határidő: 2019-11-13 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 195-473105
HL-S szám: 195
További információk

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés "A Nagyvázsonyi Kinizsi-vár felújítása és rekonstrukciós bővítése, valamint a kiszolgáló épület átalakítása" a GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosító számú projekt keretében.

Az építési beruházás jellege és mennyiségi mutatói, az igények és követelmények meghatározása:

A helyszín ismertetése: A vár műemlékileg védett része csak a külső falakkal határolt terület (hrsz: 454), de földben takart külső védművek ezeken túlnyúlnak. A turisztikai és infrastrukturális szolgáltatások fejlesztések is indokolják, hogy a várat övező (hrsz: 453) és a „kirendeltségi épület” (hrsz: 455) önkormányzati tulajdonú telkei is a program részeivé váltak. Vár tervezett összes fejlesztett bruttó alapterülete: 3060 m2.

Vár

Falazás (kerámia falazó blokk): 1017,6 m2

Falazás (terméskő): 272,2 m3

Vasbeton szerkezetek (födém, koszorú): 113,28 m3

Fa tetőszerkezet: 424,0 m2

Külső és belső vakolási munkák: 4221,0 m2

Kőszerkezetek restaurálása: 132,0 m2

Külső és belső burkolás: 1225,0 m2

Külső és belső felületkezelés: 4570,0 m2

Csapadékvíz szigetelés: 649,5 m2

Fogadóépület

Külső és belső vakolási munkák: 134,8 m2

Gipszkarton fal: 54,5 m2

Gipszkarton álmennyezet: 63,9 m2

Külső és belső burkolás: 146,5 m2

Belső felületkezelés: 235,0 m2

Környezetrendezés

Tereprendezés: 900,0 m2

Gyepesítés: 900,0 m2

Terméskő burkolat gépjármű forgalomra: 535,0 m2

Terméskő szegély készítése: 225,0 m

Stabilizált mészkő zúzalék burkolat: 1214,0 m2

Szivárgó: 165,0 m

Cölöpsor kerítés: 220 m

Műemléki azonosítószám: 10086

A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja, az igazolás Ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 12 hónap
A lehetőségek leírása:

A megrendelő a felhívás II.2.4) pontjában és műszaki leírásban rögzített feladatokon túl további feladatok megrendelésére (továbbiakban: opció), lehívására jogosult a szerződés időtartama alatt a '302 környezetrendezés - kertépítészet' megnevezésű költségvetés 'Opció' elnevezésű munkalapfülében foglaltak szerint: régészeti megfigyelés, tereprendezési munkák, burkolatépítési munkák, kertberendezések, növényültetési és befejező munkák. Az opció lehívására megrendelő nem köteles, arra nem kötelezhető.

Megrendelő köteles a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 6. hónap utolsó munkanapjáig nyilatkozni, hogy kíván-e élni az opció lehívásával és amennyiben igen, akkor milyen határidővel. Az opciós mennyiséget is - annak megrendelése esetén - legkésőbb a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési véghatáridőig szükséges teljesíteni. Az opciós tételek esetében a nyertes ajánlattevő ajánlatban megadott, '302 környezetrendezés - kertépítészet' megnevezésű költségvetés 'Opció' elnevezésű munkalapfülében részletezett árak irányadók. Az opció igénybevételének részletes ismertetését a Szerződéstervezet tartalmazza.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: GINOP-7.1.1-15- 2017-00031 azonosító számú "Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása" tárgyú projekt
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Nagyvázsony - Kinizsi-vár (8291 Nagyvázsony, Vár u. 9. és 11., hrsz: 453, 454, 455)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek.-e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasságigazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek.-e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12. §-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13.§). A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr. 1. § (7) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1),(3)-(6) és 41/C. § (3) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Meghatalmazás a Kbt. 65. § (12) és 35. § (2a) szerint. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 35. § (2a) és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Kr. 1-16. §-ban foglaltakra.

K/1.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek., 321/ 2015.(X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. alapján történik.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.2.2. pont folytatása: Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 30-32 §, a 2017. évi CL. tv. Elszámolás, kifizetés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint történik.

Számlázás: az alapmennyiség vonatkozásában kéthavonta. Az opciós mennyiségek vonatkozásában számla kibocsátására az opciók lehívását követően van lehetőség, a végszámla a sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárást követően, a teljesítések Megrendelő általi igazolása alapján bocsátható ki, a Vállalkozói Díj részszámlák összértéke után fennmaradó összege tekintetében.

Tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás építési engedély köteles, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján fordított áfa hatálya alá tartozik. A részletes szabályok a szerződéstervezetben foglaltak szerint a karakterkorlátra tekintettel.

A részajánlattétel kizárásának indokolásának folytatása a karakterkorlátra tekintettel (felhívás II.1.6. pont):

A kirendeltségi épületben azon funkciók kerültek elhelyezésre, amelyek a turisztikai pályázat kötelező elemei (ajándékbolt, kávézó). A fejlesztés sikeres időbeni lezárását veszélyeztetheti, ha a részekre történő ajánlattétel biztosítása során valamelyik fejlesztési elemre nem érkezik ajánlat és a közbeszerzési eljárás megismétlésére kerülne sor.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr) 1. § (1) bek. szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:

M/1.

Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti (műemléki építési munkák és/vagy műemléki épület felújítás és/vagy műemléki rekonstrukció és/vagy műemléki kivitelezés) tárgyában teljesített építési beruházások referencia igazolással történő alátámasztása. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján.]

Igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) és (5) bek., a 21/A. § figyelembe vételével, a 23. § vagy a 24. § (1) és (2) bek. szerint. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap formátumban),

— a teljesítés helye,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, elérhetősége,

— az építési beruházás tárgya: azzal a tartalommal és részletezettséggel kell megadni amelyből az M/1.

Alkalmassági követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható,

— az építési beruházás mennyisége

— a teljesítésben való részvétel %-os aránya

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.

M/2. (M/2.1.,M/2.2., M/2.3., M/2.4)

Az ajánlattevő nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, iskolai végzettségét, szakmai tapasztalatát, kamarai nyilvántartási számát (amennyiben az adott szakember rendelkezik az előírt, hatályos jogosultsággal), a megjelölt szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, akiket az ajánlattevő alkalmasság körében be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal kell megadni, a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Amennyiben AT az év/hónap mellett napot is megadna AK kizárólag az adott teljes hónapot veszi figyelembe. Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget

És szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja. Ebben az esetben a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot továbbra is csatolni szükséges, önéletrajzot és végzettséget igazoló dokumentumokat nem.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 321/2015 (X.30) Korm. határozat 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 hónap), szerződésszerűen teljesített legalább egy darab közbeszerzés tárgya szerinti (műemléki építési munkák és/vagy műemléki épület felújítás és/vagy műemléki rekonstrukció és/vagy műemléki kivitelezés) építési beruházás referenciával, ahol a műemléki építési munkákkal és/vagy műemléki épület felújítással és/vagy műemléki rekonstrukcióval és/vagy műemléki kivitelezéssel érintett bruttó alapterület összesen elérte az 1500 m2-t és tartalmazta legalább az alábbi munkarészek közül és/vagy valamelyiket:

Építőmesteri (építészeti, belsőépítészeti), épületgépészi, elektromos, kertépítészeti, statikai megerősítési és restaurálási munkálatok. A fenti elvárást az ajánlattevők több referenciával teljesíthetik.

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

Műemlék: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.

Bruttó alapterület: épületszerkezetek alapterületével növelt nettó alapterület. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára, melyben foglaltak szerint amennyiben a (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2.

M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

— legalább 1 fő építési műemléki műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M - vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő kőrestaurátor szakemberrel, aki a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti valamely szakirányú végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakképzettséggel, valamint a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szakemberek közötti átfedés megengedett.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő 10 % előleget biztosít. Amennyiben Vállalkozó előleget vett igénybe, az előleg összege a végszámlából kerül jóváírásra a vállalkozói díjból. Forrás: alapmennyiség + tartalékkeret uniós forrás (100 % uniós forrás), opciós mennyiség saját NÖF-ös forrás.

Finanszírozás módja: utófinanszírozás. AK a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással teljesíti, 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint: - alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint; - alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-(2) -től eltérően a Kbt. 135. § (3) alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és a 32/B. § szerint. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő Ptk 6:155. § mértékű késedelmi kamatot fizet. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. Teljesítés igazolása Kbt. 135. § (1)-(3) szerint.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2019-11-13 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek. szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16. § (1)-(4) bekezdésére.
További információk:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdése és a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdése szerint.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M/2.1. pont szerinti 1 fő építési műemléki műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az M/2.2. pont szerinti 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): Az M/2.3. pont szerinti 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap)
Az M/2.4. pont szerinti legalább 1 fő kőrestaurátor szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_33850072
Más típusú ajánlatkérő: Nonprofit szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Vágó Margit
A vevő profiljának címe: http://nkvp.hu/nof/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001122972019/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A szerz. telj. ideje: a szerz. aláírásáról számított 12 hónap, de legkésőbb 30.11.2020 (a tervezett projektzárás), munkaterület átadás a szerződés hatályba lépését követően legkésőbb 5 munkanapon belül, a véghatáridő a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását is magában foglalja, előteljesítés megengedett.

2. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. (EKR rendelet) 2. § szerint az eljárás során, a Kbt.-ben vagy vh rend. szabályozott írásbeli komm. elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3. A közbesz. dok. (KD) az EKR-ben érhetők el.

4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat. idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok

Benyújtásának formai követelményeit a KD tart.

5. A kommunikáció az EKR rend. 11-12. § és a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1),(3)-(6), 41/C. § (3) szerint történik.

6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.

7. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

8. Az eljárás és az ajánlat nyelve a magyar, az eljárás során komm. semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás

A Kbt. 47. § (2) bek. szerint.

9. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

10. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.

11. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben

Létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. 7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkoznia/uk kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6), Kbt. 67. § (4) szerint (a 66. § (6) nemlegesen is), EEKD-t kell csatolni (kapac. is).

12. AK a Kbt. 66. § (6) bek.-t előírja.

13. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetéseket excel és pdf. formátumban. (Szakmai ajánlat) Az árazatlan költségvetéseket AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban.

14. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Vonatkozó rendelkezései irányadóak az AT-ként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerz. köt. időpontjára - építési-szerelési (CAR) szerződést kötni vagy meglévőt kiterjeszteni AK által a KD-ban (szerz.terv.) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme (szerződéskötési feltétel): legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény.

15. Helyszíni bejárás: 16.10.2019 napja 13:00 óra, találkozó helyszíne: Nagyvázsony - Kinizsi-vár, kapcsolattartók neve és elérhetősége: Vágó Margit, margit.vago@nofnkft.hu, +36 709023365. A helyszínen kiegészítő tájékoztatás kérés nem tehető, azt a közbeszerzési tanácsadónak kell megküldeni a bejárást követően az EKR rendszeren keresztül.

16. Az értékelési szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-100 pont. 1. értékelési szempont (Összesített nettó ajánlati ár (Alap és Opciós feladatok összesen, nettó HUF) esetében fordított arányosítás, a 2.,3.,4.,5. alszempontok (szakemberek többlettapasztalata): egyenes arányosítás. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.

17. Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. AK az eljárást a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

18. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.1), III.1.3)

19. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.

20. Eljáró FAKSZ: Horváth Beáta Zita, lajstromszáma: 01019.

21. AK a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak tekintettel arra, hogy a felhívás feladásának tényleges dátuma az EKR-ben lévő felhívásban téves adatot tartalmaz.

22. Az eljárás becsült értékeként megadott 1 Ft csak technikai okok miatt került szerepeltetésre a felhívásban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

A VI.3) pont folytatása a karakterkorlát miatt:

23. Értékelés körében benyújtandó dokumentumok: az értékelés körébe bevont szakemberekről szóló nyilatkozat, rendelkezésre állási nyilatkozat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz a dokumentációban meghatározott tartalommal, végzettséget igazoló oklevél másolata (amennyiben nem rendelkezik még kamarai bejegyzéssel), árazott költségvetések (Excel és pdf. formátumban).

24. További ajánlatban benyújtandó dokumentumok: nyilatkozat szerződéskötési feltétel teljesítéséről, nyilatkozat teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról, aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok), ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsájtását igazoló dokumentum.

25. AK a kivitelezés során tervezői művezetést biztosít.

26. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 Ft. A befizetés helye: Magyar Államkincstár Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10033001-00338783-00000017 Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00338783-00000017 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát (ajánlati biztosíték – "A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése" -. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül."

A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk

27. Teljesítési biztosíték: A szerződés szerinti feladatok/munkák teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési biztosíték) a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összege. Jótállási biztosíték: Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összege, amit a jótállási időszak kezdetétől – a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől – a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.

28. Késedelmi kötbér – 1 % naptári naponta, max. 20 %, – Hibás teljesítési kötbér: (késedelmi kötbérrel megegyező) – a Meghiúsulási kötbér – 25 % – kötbér alapja: Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozói díj.

29. Ár kritérium részletezése: Összesített nettó ajánlati ár (Alap és Opciós feladatok összesen, nettó HUF): Alap feladatok összesített nettó ajánlati ára (HUF) + Opciós feladatok összesített nettó ajánlati ára (HUF)

30. A kivitelezési munkákra ajánlattevők által kötelezően vállalandó jótállási idő 60 hónap (5 év).

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2019/S 195-473105 (2019-10-04)

További információk (2019-10-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés "A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése” című és GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosítószámú projekt" tárgyában

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-30 📅
Benyújtási határidő: 2019-12-02 📅
Közzététel dátuma: 2019-11-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 212-519304
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 195-473105
HL-S szám: 212
További információk
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
Forrás: OJS 2019/S 212-519304 (2019-10-30)

További információk (2019-11-27)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-11-27 📅
Benyújtási határidő: 2019-12-09 📅
Közzététel dátuma: 2019-11-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 231-565641
HL-S szám: 231
További információk
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
Forrás: OJS 2019/S 231-565641 (2019-11-27)

További információk (2019-12-05)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-12-05 📅
Benyújtási határidő: 2019-12-17 📅
Közzététel dátuma: 2019-12-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 238-582909
HL-S szám: 238
További információk
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
Forrás: OJS 2019/S 238-582909 (2019-12-05)

További információk (2019-12-14)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-12-14 📅
Benyújtási határidő: 2020-01-15 📅
Közzététel dátuma: 2019-12-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 245-602191
HL-S szám: 245
Forrás: OJS 2019/S 245-602191 (2019-12-14)

További információk (2020-01-13)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-01-13 📅
Benyújtási határidő: 2020-01-22 📅
Közzététel dátuma: 2020-01-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 011-020908
HL-S szám: 11
További információk
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
Forrás: OJS 2020/S 011-020908 (2020-01-13)

További információk (2020-01-21)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-01-21 📅
Benyújtási határidő: 2020-01-29 📅
Közzététel dátuma: 2020-01-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 017-035626
HL-S szám: 17
Forrás: OJS 2020/S 017-035626 (2020-01-21)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-05-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 204 193 695 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-05-28 📅
Közzététel dátuma: 2020-06-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 105-252896
HL-S szám: 105

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Falazás (kerámia falazó blokk): 1017,6 m

Falazás (terméskő): 272,2 m

Vasbeton szerkezetek (födém, koszorú): 113,28 m

Fa tetőszerkezet: 424,0 m

Külső és belső vakolási munkák: 4221,0 m

Kőszerkezetek restaurálása: 132,0 m

Külső és belső burkolás: 1225,0 m

Külső és belső felületkezelés: 4570,0 m

Csapadékvíz szigetelés: 649,5 m

Külső és belső vakolási munkák: 134,8 m

Gipszkarton fal: 54,5 m

Gipszkarton álmennyezet: 63,9 m

Külső és belső burkolás: 146,5 m

Belső felületkezelés: 235,0 m

Tereprendezés: 900,0 m

Gyepesítés: 900,0 m

Terméskő burkolat gépjármű forgalomra: 535,0 m

Stabilizált mészkő zúzalék burkolat: 1214,0 m

A műszaki tartalom elérhetősége: http://gofile.me/30mwb/9vK9zpLHD

A lehetőségek leírása:

A megrendelő a felhívás II.2.4) pontjában és műszaki leírásban rögzített feladatokon túl további feladatok megrendelésére (Továbbiakban: opció), lehívására jogosult a szerződés időtartama alatt a '302 környezetrendezés - kertépítészet' megnevezésű költségvetés 'Opció' elnevezésű munkalapfülében foglaltak szerint: régészeti megfigyelés, tereprendezési munkák, burkolatépítési munkák, kertberendezések, növényültetési és befejező munkák. Az opció lehívására megrendelő nem köteles, arra nem kötelezhető. Megrendelő köteles a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 6. hónap utolsó munkanapjáig nyilatkozni, hogy kíván-e élni az opció lehívásával és amennyiben igen, akkor milyen határidővel. Az opciós mennyiséget is - annak megrendelése esetén - legkésőbb a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési véghatáridőig szükséges teljesíteni. Az opciós tételek esetében a nyertes ajánlattevő ajánlatban megadott, '302 környezetrendezés - kertépítészet' megnevezésű költségvetés 'Opció' elnevezésű munkalapfülében részletezett árak irányadók. Az opció igénybevételének részletes ismertetését a Szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2020-05-26 📅
Név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_48622785
Postacím: Gyulakeszi út 8.
Postai város: Tapolca
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 87510953 📞
E-mail: info@szlbau.hu 📧
Ország: Veszprém 🏙️
Internetcím: http://www.szlbau.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 1 204 193 695 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

2040 Budaörs, Víg utca 57.

11718873213

2. VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

8200 Veszprém, Pillér utca 11.

10578863219

3. SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (nyertes ajánlattevő)

8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.

12656189219

Forrás: OJS 2020/S 105-252896 (2020-05-28)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-07-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 204 193 695 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Daróczi Út 3

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-04 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 130-367216
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 105-252896
HL-S szám: 130
További információk

A tárgyi szerződésmódosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. A szerződésmódosítás aláírásának a dátuma: 2020.12.03.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése
Rövid leírás:

A helyszín ismertetése: A vár műemlékileg védett része csak a külső falakkal határolt terület (hrsz: 454), de föld

ben takart külső védművek ezeken túlnyúlnak. A turisztikai és infrastrukturális szolgáltatások fejlesztések is

indokolják, hogy a várat övező (hrsz: 453) és a „kirendeltségi épület” (hrsz: 455) önkormányzati tulajdonú telkei

is a program részeivé váltak. Vár tervezett összes fejlesztett bruttó alapterülete: 3060 m2.

falazás (kerámia falazó blokk): 1017,6 m2

falazás (terméskő): 272,2 m3

vasbeton szerkezetek (födém, koszorú): 113,28 m3

fa tetőszerkezet: 424,0 m2

külső és belső vakolási munkák: 4221,0 m2

kőszerkezetek restaurálása: 132,0 m2

külső és belső burkolás: 1225,0 m2

külső és belső felületkezelés: 4570,0 m2

csapadékvíz szigetelés: 649,5 m2

külső és belső vakolási munkák: 134,8 m2

gipszkarton fal: 54,5 m2

gipszkarton álmennyezet: 63,9 m2

külső és belső burkolás: 146,5 m2

belső felületkezelés: 235,0 m2

tereprendezés: 900,0 m2

gyepesítés: 900,0 m2

terméskő burkolat gépjármű forgalomra: 535,0 m2

szivárgó: 165,0 m

cölöpsor kerítés: 220 m

A műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy

védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja, az igazolás Ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).

A szerződés odaítélése
Postacím: Gyulakeszi Út 8.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Vágó Margit

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 130-367216 (2022-07-04)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-08-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 204 193 695 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-08-30 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 169-475956
HL-S szám: 169
További információk
A szerződésmódosítás aláírásának a dátuma: 2021. szeptember 14.
Forrás: OJS 2022/S 169-475956 (2022-08-30)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)