A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátása.
Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet: épR.; 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet: R266; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; Ajánlattételi/eljárást megindító felhívás: AF; Közbeszerzési Dokumentumok: KD; Vállalkozási szerződés: VSZ; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR, GINOP-7.1.1-15-2017-00028 forrásból megvalósítani tervezett műszaki tartalom: GINOP, támogatásból megvalósítani tervezett műszaki tartalom: NÖF, bruttó alapterület: br. alapterület, nettó alapterület: n. alapter., szerződés: sz., ajánlattétel: Até, dokumentumok: dok., felelős műszaki vezető: fmv.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-01-30. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-12-16.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Kicsoda?

• NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest
• Észak-Magyarország › Nógrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-12-16	Ajánlati felhívás
2020-01-24	További információk
2020-01-30	További információk
2020-02-06	További információk
2020-02-19	További információk
2020-11-25	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2021-09-23	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-12-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2019-12-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001339042019
Rövid leírás:

A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátása. Használt...

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
További CPV-kód: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Nógrád 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Daróczi út 3.
Postai irányítószám: 1113
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://xn--nf-fka.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nofnkft.hu 📧
Telefon: +36 204692909 📞
Fax: +36 14306027 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001339042019/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001339042019/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-12-16 📅
Benyújtási határidő: 2020-01-30 📅
Közzététel dátuma: 2019-12-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 244-599112
HL-S szám: 244
További információk

II.2.5) Ár kritérium: A nettó ajánlati összár (HUF): Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF)/súlyszám: 65;...

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátása.

Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.;...

Többet mutasson (5)

I. Alapmennyiség: Kastély (műemléki törzsszáma: M: 5734) melletti támfal, DNY-i, ÉK-i bástyák építési munkái, kastély körüli járda-, útcsatlakozás építése,...

Oktatás: legfeljebb 5 fő részére, és legfeljebb 16 óra időtartamban.
II. Opciós munkák:

II.2.11) pontban található az opcióra vonatkozó előírás a karakterkorlátra való tekintettel.

Részletesen: kiviteli tervdokumentáció tervlapokkal és műleírással, árazatlan költségvetés, építési és örökségvédelmi engedély. Amennyiben AF és KD...

Időtartam: 12 hónap
A lehetőségek leírása: II. Opciós munkák:
Műterem br. alapter. 140 m

Többet mutasson (1)

AK/Megrendelő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiségű opciós tétel tekintetében a lehívás jogát a VSZ hatályba lépését követő 6 hónapon belül jogosult...

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: GINOP-7.1.1-15-2017-00028
További információk:

II.2.5) Ár kritérium: A nettó ajánlati összár (HUF): Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF)/súlyszám: 65;...

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Szécsény-benczúrfalvi Benczúr-kúria, 2501/2, 2501/3 és 2501/4 hrsz.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-ben rögzített kizáró okok...

Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. 2. Utólagos igazolás: AK a Kbt. 69.§ (4)-ben foglaltak alkalmazásával – az...

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. 2. Utólagos igazolás: AK a Kbt. 69.§ (4)-ben foglaltak alkalmazásával – az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően – hívja fel AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az R. 8. §-a szerint kell a MAGYARORSZÁG-on letelepedett AT-nek igazolnia, illetve ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62.§ 1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) k) kb) és kc) alpontra vonatkozóan (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján) és a Kbt. 62.§ (2) szerinti kizáró ok tekintetében AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására nyújtja be nyilatkozatát az AT. A nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű AT-nek az ajánlatban az R. 10.§- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi. A Kbt.6 4. §-a alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. Irányadó a R. 12. §,14-16. §-a is. AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell – EKR űrlap kitöltésével – nyilatkozatot (valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni. Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelmény Sz1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Igazolásmód SZ1: A MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.

Műszaki és szakmai képességek:

A Kbt. 67.§ (1) szerinti nyilatkozatban AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alk. köv.-ek teljesülnek, az alk. köv.-ek...

M.1) Az R. 21.§ (2) a) és 21.§ (2a) a) alapján AT-nek ismertetnie kell az AF feladásától visszafele számított 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8...

Többet mutasson (9)

M.2) Szakemberek esetén (II.2.5) pont szerinti szakemberek esetén már az ajánlatban) csatolni kell:

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, az adott (M.2.1), M.2.2), M.2.3), M.2.4) pont szerinti) szakember szakmai tapasztalatára és az 2.,...

— végzettséget igazoló oklevél (diploma) másolata,

— amennyiben az M.2.1), M.2.2), M.2.3) pont szerinti szakember szerepel a kamarai nyilvántartásban úgy nem szükséges a végzettséget igazoló oklevél...

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,

— GSZ nyilatkozata, hogy a bemutatott szakemberekkel milyen jogviszonyban áll, őket mely pozícióra vonja be.

A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlatok csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető, azonban az M.2) alkalmassági követelményben előírtakat minimum 2 fő szakemberrel kell teljesíteni.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alk. köv.-eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös Até. esetén a közös AT-k mindegyike külön EEKD-t nyújt...

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki...

M.1.1) Műemlék épület vagy műemlék épületek rekonstrukciójára és/vagy felújítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített olyan kivitelezési...

Többet mutasson (8)

M.1.2) Műemlékjegyzékbe felvett örökségi értékként szereplő park és/vagy kert és/vagy történeti kert és/vagy műemléki környezetként nyilvántartott terület...

A referencia követelményeknek való megfelelés több szerződéssel teljesíthető.

M.2) Az AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) Legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a R266., 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 4....

M.2.2) Legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a R266. 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 3....

M.2.3) Legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a R266. 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 5....

M.2.4) Legalább 1 fő szakemberrel, aki agrármérnöki képzési területen belül tájépítész mérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és/vagy táj-és...

Képzési terület: a 2011. évi CCIV. tv. 108.§ 20. pontja alapján azoknak a szakoknak és képzési ágaknak kormányrendeletben meghatározott összessége, amelyek...

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

10 % előleg biztosítása. Até, szerződés, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF. Számlázás: Alapmennyiségnél: előlegszámlán és végszámlán kívül kéthavonta....

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-01-30 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1b) bekezdése tartalmazza.
További információk: Irányadó az EKRr. 15. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 68. §-a.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A felhívás III.1.3) M.2.1) pontja szerinti szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap, egész hónapban megadva)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. A felhívás III.1.3) M.2.2) pontja szerinti szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 4. A felhívás III.1.3) M.2.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva)
5. A felhívás III.1.3) M.2.4) pontja szerinti szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap, egész hónapban megadva)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_33850072
Más típusú ajánlatkérő: Nonprofit szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Szalay Árpád
A vevő profiljának címe: http://xn--nf-fka.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001339042019/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. AK a nyertes AT-(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes AT-(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

2. A Kbt. 66.§ (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68.§ (4) szerinti adatokkal, továbbá AT-nek a Kbt. 66.§ (2)-ben és a Kbt....

Többet mutasson (17)

3. Szerződéskötési feltétel és nyertes AT-nek biztosítania kell a teljesítés során: 1 fő, képzettsége és szakmai gyakorlata alapján a 439/2013.(XI.20.) Kr....

4. Kbt. 71.§ (6): AK újabb hiánypótlást 1 alkalommal rendel el.

5. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány [Kbt. 76.§ (2)c)]. Az értékelés során adható pontszámok alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont. Az...

6. Az eljárás és az ajánlat nyelve a magyar, AK nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. A fordítás a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.

7. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.

8. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 30 000 000 HUF/káresemény mértékű, minimálisan a...

9. Szerződéskötési feltétel: az M.2.1) pontjára bemutatott szakember a R266 szerinti MV-É-M jogosultsággal rendelkezni fog, az M.2.2) pontjára bemutatott...

10. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) szerinti eredménytelenségi okot.
11. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5)-ben foglaltakat.

12. Helyszíni bejárás: 10.1.2020 12:00 órai kezdettel. Találkozás helye: Szécsény-Benczúrfalva, Benczúr-kúria főbejárata. A kiegészítő tájékoztatást AK...

13. FAKSZ: dr. Mezősi-Keszericze Andrea (00830).
14. Üzleti titok: Kbt. 44.§ (1)-(4); EKRr. 11.§ (4).

15. Nyertes AT a VSZ teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§ (2)-(3) szerinti...

16. AK a jelen eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján folytatja le (támogatási szerződésmódosítást fog benyújtani). AK eredménytelenné nyilváníthatja az...

17. Ajánlati kötöttség: 2 hónap, melyen AK 60 napot ért, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11)-re.

18. Az 1. teljesítési részhatáridő: sz. hatálybalépését követő 5. teljes naptári hónap utolsó napja számít. (telj. mértéke: 30 %) A 2. teljesítési...

19. A régészeti szakfelügyelet biztosításának költsége AT-t terheli.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a szerint. VI.3) folyt.:
20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

Többet mutasson (9)

– ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról...

– a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a...

– közös ajánlattétel esetén: az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely kijelöli azon AT-t, aki a...

– költségvetést Excel formátumban,

– nyilatkozatot, hogy a szerződéskötés időpontjára az M.2.1) pontjára bemutatott szakemberek MV-É-M, az M.2.2) pontjára bemutatott szakember MV-ÉG...

– Nyilatkozat teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról.

21. Részajánlattétel kizárásának részletes indokolása: A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás komplexitása, elektromos és épületgépészeti munkái,...

22. Késedelmi kötbér: a késedelmes teljesítéssel érintett szerződéses részre jutó nettó szerződéses ár 1 %-a/nap, a késedelembe eséstől a tényleges...

Részletek a VSZ-ben.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 244-599112 (2019-12-16)

További információk (2020-01-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátása. Használt...

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-01-24 📅
Benyújtási határidő: 2020-02-04 📅
Közzététel dátuma: 2020-01-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 020-043730
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 244-599112
HL-S szám: 20
További információk

Ajánlatkérő a szerződéstervezet 10.3. pontját, a közbeszerzési dokumentumok II. Fejezet II.1.13. pontját, valamint a felelősségbiztosítására vonatkozó...

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.;...

Forrás: OJS 2020/S 020-043730 (2020-01-24)

További információk (2020-01-30)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-01-30 📅
Benyújtási határidő: 2020-02-11 📅
Közzététel dátuma: 2020-02-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 024-052797
HL-S szám: 24
További információk

Kbt. 56. § (4) bekezdése rögzíti, hogy: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő...

Forrás: OJS 2020/S 024-052797 (2020-01-30)

További információk (2020-02-06)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-02-06 📅
Benyújtási határidő: 2020-02-21 📅
Közzététel dátuma: 2020-02-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 029-066377
HL-S szám: 29
További információk

Ajánlatkérő módosítás keretében rendelkezésre bocsátja a kerti információs tábla esetén a kiállítási terv vonatkozó tervlapját. Ezenfelül Ajánlatkérő...

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szalay Árpád
Forrás: OJS 2020/S 029-066377 (2020-02-06)

További információk (2020-02-19)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-02-19 📅
Benyújtási határidő: 2020-03-02 📅
Közzététel dátuma: 2020-02-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 038-089199
HL-S szám: 38
További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a „103 kastely epuetgepeszet”, a „303 muterem epuletgepeszet”, a „304 muterem gyengearam”,...

Forrás: OJS 2020/S 038-089199 (2020-02-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-11-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátása. Használt...

A beszerzés teljes értéke: 898 361 014 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-11-25 📅
Közzététel dátuma: 2020-11-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 233-574306
HL-S szám: 233
További információk

II.2.5) Ár kritérium: A nettó ajánlati összár (HUF): Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF)/súlyszám: 65;...

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.;...

I. Alapmennyiség: Kastély (műemléki törzsszáma: M: 5734) melletti támfal, DNY-i, ÉK-i bástyák építési munkái, kastély körüli járda-, útcsatlakozás építése,...

Többet mutasson (1)

Részletesen: kiviteli tervdokumentáció tervlapokkal és műleírással, árazatlan költségvetés, építési és örökségvédelmi engedély. Amennyiben AF és KD...

További információk:

Kiegészítés a VI.3.8). ponthoz: AT az AV keresztfelelősségre is kiterjedő építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) köteles kötni.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Szécsény-benczúrfalvi Benczúr-kúria, 2501/2, 2501/3 és 2501/4 hrsz

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A felhívás III.1.3) M.2.1) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 24 hónap, egész hónapban megadva)
3. A felhívás III.1.3) M.2.2) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva)
4. A felhívás III.1.3) M.2.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva)
5. A felhívás III.1.3) M.2.4) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2020-11-17 📅
Név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_93370886
Postacím: Szentlászlói út 160/2.
Postai város: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 706384198 📞
E-mail: palyazat@belvarosiepito.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
Internetcím: http://belvarosiepito.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 898 361 014 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk
Az eljárás eredményesen zárult;
A nyertes ajánlattevő adószáma: 13773610-2-13;

Többet mutasson (8)

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
– Belvárosi Építő Kft. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 160/2.); 13773610-2-13,

– Montemar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre utca 33); 12784631-2-09,

– MEW Company Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3170 Szécsény, Rákóczi út 90/B.); 13186775-2-12,

– Pesti Építő Zrt. (1112 Budapest, Rózsatő utca 10.), 14400276-2-43.

Az eljárás során Ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

Ajánlatkérő nem biztosította a részajánlattételt.

Ajánlatkérő – a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak alkalmazására tekintettel a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi u....

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2020/S 233-574306 (2020-11-25)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-09-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 898 361 014 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Daróczi Út 3

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-23 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 188-488281
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 233-574306
HL-S szám: 188
További információk
A szerződésmódosítás aláírásnak napja: 2021.08.06.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria fejlesztése
Rövid leírás:

I. Alapmennyiség: Kastély (műemléki törzsszáma: M: 5734) melletti támfal, DNY-i, ÉK-i bástyák építési munkái, kastély körüli járda-, útcsatlakozás építése,...

Rövid leírás

I. Alapmennyiség: Kastély (műemléki törzsszáma: M: 5734) melletti támfal, DNY-i, ÉK-i bástyák építési munkái, kastély körüli járda-, útcsatlakozás építése, Kastély építési, épületgépészeti, gyengeáram, erősáram munkák, környezetrendezés. Kastélyépület: br. alapter.916m2, n. alapter.591m2, kerti építmények (bástyaépületek) br.alapter.:8m2, új támfal hossza:91fm. Kastélyépület közvetlen környezetének fejlesztésbe bevonni tervezett ter.27 444m2, amelyből növénytelepítéssel érintett terület 1 078,5 m2, gyepesítéssel érintett terület: 3 781, 8 m2, út és parkoló alapter. 1 436 m2, kertben tervezendő burkolatok, sétautak, kastélyhoz csatlakozó járdák ter.: 1 505 m2. A n591m2 alapter. kastély felújítása, bontási munkák, földmunkák, alapozás, falazatok és falszigetelések, lábazat, födémek, áthidalók, aljzatok, burkolatok készítése, falazatok páraáteresztő vakolattal történő ellátása, vakolat stukkó díszítmény javítása, megmaradó kőszerkezetek restaurálása, tetőszerkezet egy részének bontása - új tetőszakaszok és a meglévők felújítása, külső- és belső nyílászárók helyreállítása, ill. szerkezetek újragyártása, hővédelem biztosítása, lépcsők helyreállítása, felújítása, kémények helyreállítása. É-i homlokzat előtt futó terméskő támfal helyreállítása. Meglévő terméskő szakaszok elbontása, kőburkolatú vasbeton szögtámfal építése 91m hosszúságban. Kastélytól NY-ra lévő két sarokbástya helyreállítása, kézi bontása, jó állapotú építőanyagok megtartása mellett azok újraépítése. Bástyák alatt 1-1 vasbeton lemezalap építése, bástyákhoz kapcsolódóan az azokat összekötő kerti kő támfal kisebb javítása, habarcsos kiegészítése. Kastély körüli járda- és útcsatlakozás építése: talajnedvesség elleni szigetelés, felületszivárgó réteg és vonalmenti folyóka kialakítása. Szűrőhabarcsba ültetett kőburkolat, fagyálló kivitelben 10cm vastag lejtést adó betonon Műemléki környezetben lévő, műemlékjegyzékbe felvett örökségi értékként nyilvántartott kastélykert megújítása (műemléki környezet törzsszám: 5925, azonosító: 28755, műemlékjegyzékbe felvett örökségi érték törzsszám: 5925, azonosító: 17055) tervezett működést szolgáló újragondolása a tájépítészeti kiviteli terv szerint módosításokkal: Bontási, irtási munkák elvégzése; megépül a park É-i, D-i kapuja, a kertben lévő összes parkoló, helyreállításra kerül az épület melletti kovácsoltvas kapu, kerítés, a parkban található lépcsők, terméskő támfalak. Park úthálózata, burkolatai a műterem környezetében tervezett gyalogos forgalmú utak kivételével megépülnek; növénytelepítés.

II.2.11. pontban található az opcióra vonatkozó előírás a karakterkorlátra való tekintettel.

A szerződés odaítélése
Postacím: Szentlászlói Út 160/2.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szalay Árpád

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 188-488281 (2021-09-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-12-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001339042019
Rövid leírás:

A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátása. Használt...

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 898 361 014 HUF 💰
Az uniós alapok azonosítója: GINOP-7.1.1-15-2017-00028
Leírás
Belső azonosító: EKR001339042019/1
Mennyiség: 916 négyzetméter
A beszerzés leírása:

I. Alapmennyiség: Kastély (műemléki törzsszáma: M: 5734) melletti támfal, DNY-i, ÉK-i bástyák építési munkái, kastély körüli járda-, útcsatlakozás építése,...

A beszerzés leírása

I. Alapmennyiség: Kastély (műemléki törzsszáma: M: 5734) melletti támfal, DNY-i, ÉK-i bástyák építési munkái, kastély körüli járda-, útcsatlakozás építése, Kastély építési, épületgépészeti, gyengeáram, erősáram munkák, környezetrendezés. Kastélyépület: br. alapter.916m2, n. alapter.591m2, kerti építmények (bástyaépületek) br.alapter.:8m2, új támfal hossza:91fm. Kastélyépület közvetlen környezetének fejlesztésbe bevonni tervezett ter.27.444m2, amelyből növénytelepítéssel érintett terület 1.078,5 m2, gyepesítéssel érintett terület: 3.781, 8 m2, út és parkoló alapter. 1.436 m2, kertben tervezendő burkolatok, sétautak, kastélyhoz csatlakozó járdák ter.: 1.505 m2. A n591m2 alapter. kastély felújítása, bontási munkák, földmunkák, alapozás, falazatok és falszigetelések, lábazat, födémek, áthidalók, aljzatok, burkolatok készítése, falazatok páraáteresztő vakolattal történő ellátása, vakolat stukkó díszítmény javítása, megmaradó kőszerkezetek restaurálása, tetőszerkezet egy részének bontása – új tetőszakaszok és a meglévők felújítása, külső- és belső nyílászárók helyreállítása, ill. szerkezetek újragyártása, hővédelem biztosítása, lépcsők helyreállítása, felújítása, kémények helyreállítása. É-i homlokzat előtt futó terméskő támfal helyreállítása. Meglévő terméskő szakaszok elbontása, kőburkolatú vasbeton szögtámfal építése 91m hosszúságban. Kastélytól NY-ra lévő két sarokbástya helyreállítása, kézi bontása, jó állapotú építőanyagok megtartása mellett azok újraépítése. Bástyák alatt 1-1 vasbeton lemezalap építése, bástyákhoz kapcsolódóan az azokat összekötő kerti kő támfal kisebb javítása, habarcsos kiegészítése. Kastély körüli járda- és útcsatlakozás építése: talajnedvesség elleni szigetelés, felületszivárgó réteg és vonalmenti folyóka kialakítása. Szűrőhabarcsba ültetett kőburkolat, fagyálló kivitelben 10cm vastag lejtést adó betonon Műemléki környezetben lévő, műemlékjegyzékbe felvett örökségi értékként nyilvántartott kastélykert megújítása (műemléki környezet törzsszám: 5925, azonosító: 28755, műemlékjegyzékbe felvett örökségi érték törzsszám: 5925, azonosító: 17055) tervezett működést szolgáló újragondolása a tájépítészeti kiviteli terv szerint módosításokkal: Bontási, irtási munkák elvégzése; megépül a park É-i, D-i kapuja, a kertben lévő összes parkoló, helyreállításra kerül az épület melletti kovácsoltvas kapu, kerítés, a parkban található lépcsők, terméskő támfalak. Park úthálózata, burkolatai a műterem környezetében tervezett gyalogos forgalmú utak kivételével megépülnek; növénytelepítés.
Oktatás: legfeljebb 5 fő részére, és legfeljebb 16 óra időtartamban.

II. Opciós munkák:
II.2.11. pontban található az opcióra vonatkozó előírás a karakterkorlátra való tekintettel.
Részletesen: kiviteli tervdokumentáció tervlapokkal és műleírással, árazatlan költségvetés, építési és örökségvédelmi engedély. Amennyiben AF és KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, az R.46.§(3) alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Egyenértékűséget AT-nek igazolni kell (beépítésre kerülő anyagokról/termékekről CE, v. azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott tanúsítvánnyal, ill. Nyertes AT beépíthetőségre vonatkozó írásbeli nyilatkozatával).

További információk:

II.2.5) Ár kritérium: A nettó ajánlati összár (HUF): Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF)/súlyszám: 65;...

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
További termékek/szolgáltatások:

Kastély építési munkái 📦

Művészeti és kulturális épületek kivitelezése 📦

Postacím: 2501/2, 2501/3, 2501/4
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Nógrád 🏙️
Időtartam: 12 hónap
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:

II. Opciós munkák: Műterem br.alapter.140m2, n.alapter.107m2 Műterem felújítása, épületgépészeti, gyengeáram, erősáram munkái. Bontási munkák, alapozás,...

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Egyéb: 1
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: NKVP/14-21/2020
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-11-17 📅
Cím: Vállalkozási szerződés – a szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése kivitelezése tárgyában
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/203393 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 898 361 014 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001339042019/7180
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Organizáció, szakipari és építőmesteri munkák, villamos és gépészeti munkák; kertépítéssel kapcsolatos munkák;a felhívás III.1.3) M.2.4) pontja szerinti...

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

Organizáció, szakipari és építőmesteri munkák, villamos és gépészeti munkák; kertépítéssel kapcsolatos munkák;a felhívás III.1.3) M.2.4) pontja szerinti...

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_93370886
Postacím: Szentlászlói Út 160/2.
Postai irányítószám: 2000
Postai város: Szentendre
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: palyazat@belvarosiepito.hu 📧
Telefon: +36 706384198 📞
Fax: +36 212512002 📠
URL: http://belvarosiepito.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

10 % előleg biztosítása. Até, szerződés, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF. Számlázás: Alapmennyiségnél: előlegszámlán és végszámlán kívül kéthavonta....

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_33850072
Postacím: Daróczi Út 3
Postai irányítószám: 1113
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szalay Árpád
E-mail: kozbeszerzes@nofnkft.hu 📧
Telefon: +36 204692909 📞
Fax: +36 14306027 📠
URL: http://xn--nf-fka.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

Kbt. 148. §-a szerint. VII.2.4) pont folytatása: A Szerződés 4.4 pontjának módosításai a módosítással nem érintett, eredeti szerződés szerinti műszaki...

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Ajánlatkérő két jogcím alapján módosítja a szerződést. III.1.Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1 pontja szerinti, alapmennyiségben foglalt műszaki...

Egyéb kiegészítő információk

Ajánlatkérő két jogcím alapján módosítja a szerződést.

III.1.Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1 pontja szerinti, alapmennyiségben foglalt műszaki tartalom és annak megvalósítási ellenértékének, továbbá ezzel összefüggésben a Szerződés 4.3 pontja szerinti teljesítési részhatáridő, illetőleg a Szerződés 4.4 pontja szerinti teljesítési véghatáridő módosítására a Vállalkozó által jelzett és a projektben részt vevő műszaki ellenőr által alátámasztott körülmények szerinti okokra vezethető vissza, az alábbiak szerint:

Az ellenérték és a teljesítési rész- illetve véghatáridő módosítására a szerződés tárgyához közvetlenül kapcsolódó, de abban nem szereplő kiegészítő műszaki tartalmi elemek megvalósítási szükségessége szolgáltatott okot, ezek a következők:
a)rajzterem és csoportszoba kialakítása,
b)növénytelepítés, kertészeti kialakítások,
c)pince felújítása, víztelenítése, kerti pihenő kialakítása

a) Megrendelői igényre az eredeti szerződés alapján a felújítással nem érintett épületrészben (kiszolgáló szárny középfolyosója alatti, délnyugati helyiségcsoportban), az F22, F23, F24, F25, F26, F27 helyiségek helyén 2 db alkotó terem, valamint az azokat kiszolgáló vizes infrastruktúra kialakítása. A jelen bekezdés szerinti kiegészítő műszaki tartalmi elem ellenértéke 37.224.420 (harminchétmillió-kettőszázhuszonnégyezer-négyszázhúsz) forint + 27% Áfa növekedést eredményezett az eredeti szerződéses ár vonatkozásában, a feladatra a Vállalkozó Megrendelő által elfogadott ajánlata és a műszaki ellenőri támogató tartalmú nyilatkozat alapján 2022. december 30. napi határidő meghatározása indokolt.

b) A főépület mögötti támfal kivitelezése során megállapításra került, hogy a főépület mögött épített támfal és az alatta lévő kerti út közötti rézsű megfelelő állékonysága – tekintettel a rézsű meredekségére, a talaj összetételére, valamint a várható csapadékvíz terhelésre – csak a rézsű felület teljes növénytakarásával valósítható meg biztonságosan. Az eredeti szerződés műszaki tartalma a fenti rézsű esetében csak részletes növénytakarást tartalmazott. A jelen bekezdés szerinti kiegészítő műszaki tartalmi elem ellenértéke 6.119.655 (hatmillió-egyszáztizenkilencezer-hatszázötvenöt) forint + 27% Áfa növekedést eredményezett az eredeti szerződéses ár vonatkozásában, a feladatra a Vállalkozó Megrendelő által elfogadott ajánlata és a műszaki ellenőri támogató tartalmú nyilatkozat alapján 2022. december 30. napi határidő meghatározása indokolt.

c) A kertészeti kivitelezés során megállapításra került, hogy a főépülettől északnyugati irányba található pince építmény lejárata és annak födéme a kert közforgalmi használata eseténben jelen állapotában balesetveszélyes. Az eredeti szerződés műszaki tartalma nem foglalja magában a fenti pince építmény felújítását. A balesetveszélyes terület lezárása olyan mértékben negatívan érintené a történeti kert és a főépület megjelenését, amely tájépítészeti és építészeti szempontból nem fogadható el. A jelen bekezdés szerinti kiegészítő műszaki tartalmi elem ellenértéke 22.781.040 (huszonkétmillió-hétszáznyolcvanezer-negyven) forint + 27% Áfa növekedést eredményezett az eredeti szerződéses ár vonatkozásában, a feladatra a Vállalkozó Megrendelő által elfogadott ajánlata és a műszaki ellenőri támogató tartalmú nyilatkozat alapján 2022. december 30. napi határidő meghatározása indokolt.

A műszaki ellenőri nyilatkozatot a Felek a jelen Szerződésmódosításhoz mellékletként csatolják.

III.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.3 pontja szerinti, teljesítési részhatáridőt érintő módosítás az alapmennyiségben foglalt műszaki tartalom és annak megvalósítási ellenértékének módosítására okot adó körülményekkel összefüggő indokokra vezethetők vissza, az alábbiak szerint.

A barokk szárny 2/1, 2/2, 3, 5 számú helyiségeit érintő mennyezeti díszítő festéseken kívül, a vakolatok eltávolítása után a falszövetben jelentős mennyiségű boltozat, illetve különböző korokban készült, eltérő minőségű falazások váltak láthatóvá. Megrendelő a barokk szárny bontási munkái során, a rendelkezésre álló dokumentumokban nem szereplő, előre nem látható belső díszítőfestések előkerülése miatt az érintett épületrész belső munkáit 2021. február 22. napjával leállította, amely mind az ott készült kooperációs emlékeztetőben, mind az építési naplóban dokumentálásra került. Ezt követően, 2021. március 2. napján a feltárt falszöveteket, és a díszítő festést a Megrendelő részéről megbízott kutató, valamint festő restaurátor megvizsgálta. Statikus tervező a 2021. március 8-i bejáráson a főfalak állékonyságát felülvizsgálta, javaslatai a kooperációs jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek. A projekt 2021.03.31-i készültsége a 2. számú résszámla alapján 15,15 %. A barokk szárnyban elvégzendő nagy értékű belső építési munkában (burkolatok, nyílászárók) az akadályoztatás miatt nem történt lényeges előrehaladás a belső munkák 2021. február 22-i leállítása óta, ezért a még szükséges 14,85% előrehaladás nem lesz teljesíthető az eredeti részteljesítési határidőre. A barokk szárny belső munkáinak 2021. április 30-tól történő folytatásához, így az akadályoztatás megszüntetéséhez szükséges a megrendelő által felkért műemléki épületkutató, és festőrestaurátor hozzájárulása, mely 2021. április 23. napján megadásra került helyszínbejárás alapján, a festőrestaurátor saját felelősségre történő teljesítése körében, mely alapján az akadályoztatást a Felek megszűntnek tekintik. E körülményt követően derült ki az a tény, mely szerint a barokk szárny belső munkáinak folytatásához nem csak bejelentési kötelezettség teljesítése, hanem hatósági engedély megadása is szükséges, mely engedély megadásáig érdemi munkát a barokk szárnyban végezni nem lehet. E körülmények miatt Vállalkozó a Szerződés 4.3 b.) pontjában írt 70%-os műszaki készültségre előírt részhatáridőt tartani nem tudja, ezért a Szerződés 4.3 b) pontja szerinti részhatáridő módosítása indokolt.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VII.2.4) pontban.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

1. Felek a Szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: „A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem...

Szöveg

1. Felek a Szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

Az alapmennyiségre, valamint az opciós mennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 1.157.692.518,- forint, azaz nettó egymilliárd-egyszázötvenhétmillió-hatszázkilencvenkétezer-ötszáztizennyolc forint, amely a teljes Szerződéses ár.

Az alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) 964.486.129,- forint, azaz nettó kilencszázhatvannégymillió-négyszáznyolcvanhatezer-egyszázhuszonkilenc forint, mely az alapmennyiségben foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

Az opciós mennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 193.206.389,- forint, azaz nettó százkilencvenhárommillió-kettőszázhatezer-háromszáznyolcvankilenc forint, mely az opciós mennyiségben foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

A Tartalékkeret a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott, alapmennyiségre és opciós mennyiségre vonatkozó nettó ellenérték 10-10%, amely az alapmennyiség vonatkozásában nettó 89.836.101,- forint, azaz nettó nyolcvankilencmillió-nyolcszázharminchatezer-egyszázegy forint, opciós mennyiség vonatkozásában nettó 19.320.639,- forint, azaz nettó tizenkilencmillió-háromszázhúszezer-hatszázharminckilenc forint és kizárólag a jelen szerződésben a Kbt-vel összhangban rögzített, feltételek fennállása esetén, illetve módon kerülhet felhasználásra.

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.”

2. Felek a Szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A Megrendelő az alábbi kötbérterhes teljesítési részhatáridők vállalását írja elő az alapmennyiség vonatkozásában:

a. Az első teljesítési részhatáridőnek 2021. június 30. napja számít. Az első részteljesítési részhatáridőre a teljesítés műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell, hogy érje legalább a 30%-ot.

b. A második teljesítési részhatáridőnek 2021. november 30. napja számít. A második részteljesítési részhatáridőre a teljesítés műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell, hogy érje a 70%-ot.”

3. Felek a Szerződés 4.4 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A végteljesítés legkésőbbi határideje az alap- és az opciós mennyiségek esetében egyaránt: 2022. december 30. napja. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a teljesítést nem vette át.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével.

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő kötbérterhes.”

VII.2.2) pont folytatása:
III.3.Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.4 pontja szerinti, teljesítési véghatáridőt érintő módosítás az alapmennyiség tekintetében az alábbi indokokra vezethetők vissza:

A 2021. október 11. napján kelt, a Vállalkozó, a Megrendelő, a festőrestaurátor és a műszaki ellenőr részvételével történt, a jelen Szerződésmódosítás mellékleteként csatolt jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a falak nedvességtartalma oly mértékben jelentős, hogy az a restaurálás tényleges megkezdésének akadályát képezi, melynek okán Vállalkozó az érintett területeken egyéb munkát végezni nem tud, ezért a Szerződés teljesítésére nem képes. A 2022. május 5. napján restaurátori zsűri megtartása során megállapításra került, hogy a téli időszakban restaurátori engedély alapján végzett mérsékelt fűtés ellenére a nedvességtartalom nem csökkent olyan mértékben, amely a restaurálás megkezdésére alkalmas volna. A 2022. május 16. napján megtartásra került közbenső festőrestaurátori zsűri alapján került meghatározásra a festőrestaurátori munkák szükséges időtarama, amely alapján – figyelembe véve a festőrestaurátor ütemezési javaslatát, illetőleg a Vállalkozó 2022. május 30. napján kelt véghatáridő módosítási kérelmében foglaltakat – a Szerződés 4.4 pontja szerinti teljesítési véghatáridő 2022. december 30. napjára történő módosítása indokolt a műszaki ellenőri nyilatkozatban meghatározottak szerint.

III.4.Felek a Szerződést fent meghatározott pontjait a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdéseiben, valamint (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják.

III.5.A Szerződés módosítása a szerződésmódosítás III.1. foglaltak tekintetében Kbt. 141.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, mivel a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Szerződés 4.3 és 4.4 pontjának módosításai a módosítást követően a szerződés részéve váló, III.1. pontban részletezettek szerint műszaki tartalom tekintetében a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek, mivel a teljesítési határidő az érintett elemek tekintetében az érték változásával összefüggő.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.

Forrás: OJS 2023/S 251-795421 (2023-12-28)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

Művészeti és kulturális épületek kivitelezése

Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése