Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében "Debrecen, Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése"

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-03-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-02-12.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• BAZÁR PARKING 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Észak-Alföld › Hajdú-Bihar

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-02-12	Ajánlati felhívás
2019-03-18	További információk
2019-03-29	További információk
2019-04-05	További információk
2019-04-17	További információk
2019-04-25	További információk
2019-05-07	További információk
2019-05-16	További információk
2019-05-30	További információk
2019-10-14	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2020-04-30	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-06-15	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2019-02-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Tereprendezési munkák
Hivatkozási szám: EKR000123862019
Rövid leírás:

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében "Debrecen, Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése"

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Tereprendezési munkák 📦
További CPV-kód: Tereprendezési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Hajdú-Bihar 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Piac utca 20.
Postai irányítószám: 4024
Postai város: Debrecen
Kapcsolat
Internetcím: http://www.debrecen.hu 🌏
E-mail: gemne.krisztina@ph.debrecen.hu 📧
Telefon: +36 52511550 📞
Fax: +36 52511552 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000123862019/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000123862019/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-02-12 📅
Benyújtási határidő: 2019-03-18 📅
Közzététel dátuma: 2019-02-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 032-070890
HL-S szám: 32
További információk

— A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak, — A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva, — Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Belváros városrész fejlesztési területén az alábbi beruházási feladatok valósulnának meg:

A fejlesztés során 26 helyszínen, ~ 25 500 m

A fejlesztés során az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 65 db fa ültetés, 15 000 m

A beruházás során 15 helyszínen telepítésre kerül 50 db térfigyelő kamera.

A fejlesztés célja Debrecen Belváros akcióterületének költséghatékony, környezettudatos, család- és klímabarát megújítása. Gazdasági tevékenységek megvalósításával hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, így a városrész lakosságának megtartásához, életkörülményeinek javításához. Az Akcióterület a Belváros városrésszel esik egybe, Debrecen történelmi magját jelenti.

Az akcióterületen kiemelkedőek a közigazgatási, kereskedelmi, egyházi, pénzügyi, turisztikai és közösségi funkciók, itt koncentrálódik a város legfontosabb turisztikai látványosságainak a döntő része. A belvárost városközponti helyzete miatt problémák is jellemzik. A zöldfelületek relatíve alacsony aránya, amely – figyelembe véve az igen jelentős gépkocsiforgalmat – egészségügyi kockázatot jelent. Az itt élő elöregedett lakosság életkörülményeinek javítása egyrészt a meglévő lakásállomány felújítása révén valósulhat meg, másrészt a városrész zöldfelületi rendszerének további bővítésével.

A belváros lakófunkció és általános vonzerejének a fenntartása érdekében a lezajló tömbrehabilitációkhoz kapcsolódóan szükséges a zöldfelületi rendszer további bővítése, a gyalogos-zóna kiterjesztése, a közösségi funkciók erősítése, és a történelmi városkép korábbinál hatékonyabb megóvása.

A fejlesztés során megvalósul a zöldfelületek rekonstrukciója és hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok létesítése. Az akcióterületen belül számos helyszínen sor kerül az elavult, a településképbe nem illeszkedő parki eszközök cseréjére, a jelenleg is használatban lévő sétaútvonalak felújítására, bővítésére. A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak nagy felbontású, képfeldolgozó intelligenciával ellátott rendszerbe foglalt közbiztonsági kamerák, melyekkel jelentősen visszaszoríthatók a lakosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények. A belvárosi lakótelepek környezetének megújítása zöldterület-fejlesztéssel, játszóterek építésével járul hozzá a projekt átfogó céljaihoz.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 6 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002Pályázat címe: „Debrecen, Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése”

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002

Pályázat címe: „Debrecen, Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése”

További információk:

— A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Debrecen város közigazgatási területe

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

Folytatása a VI.3) pontnak.

Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi

Fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).

10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.

11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.

18. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

19. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.) alkalmassági követelmény.

20. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági sz.

Folytatás a III.1.2) pontnak.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

22. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

23. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha a rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik.

24. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes – felelősségbiztosítást is tartalmazó- építési-szerelési (C.A.R.= "ConstructionAllRisks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 10 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 30 millió HUF/év.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.

25. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizárólag Microsoft excel program kerekítéséből adódó eltéréseket nem minősíti számítási hibának!

26. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

27. A munkaterület átadása a szerződés aláírásától számított 15 naptári napon belül megtörténik. Az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési munkaterület átadásától számítandó, továbbá a kivitelezésre szánt 6 hónap magában foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását is.

28. A szerződéskötés feltétele, hogy a szerződéskötésre nyertes Ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozóan organizációs- és ütemezési tervet készítsen annak érdekében, hogy a projektterületen belül legalább egy játszótér és sportpálya használhatósága biztosítva legyen. Rész műszaki átadásra van lehetőség, egyeztetve a Megrendelővel az organizációs- és ütemezési terv alapján.

30. Részajánlat-tételi lehetőség kizárásának indoka: A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú, „Debrecen, Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése” című projekt részeként megvalósuló zöld területek egy beruházás részét képezi.

A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.

A műszaki leírásban szereplő eszközök, berendezési tárgyak egy kivitelező által történő beszerzésével és telepítésével lehet csak biztosítani Debrecen belváros városrésze egységes szerkezetű látványképét.

Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű kivitelezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.

Folyt.

Műszaki és szakmai képességek:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Folytatása a VI.4.3) pontnak.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont

Az 1., 2., 3. értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében az értékelés pontozás a 4., értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás szerint történik.

A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.

Ajánlatkérő előírja hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók az adott szerződés teljesítésével összefüggésben kerülnek foglalkoztatásra.

További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább 12 000 m2 területen végzett, zöldterületi rekonstrukciós munkálatok elvégzésére irányuló referenciával.

A fenti követelmény legfeljebb 3 db referenciával teljesíthető.

Zöldterületi rekonstrukció alatt Ajánlatkérő a következőket érti: parkok és/vagy sétányok és/vagy játszóterek és/vagy sportpályák és/vagy közösségi területek, azok berendezéseinek felújítása és/vagy kialakítása valamint ezek növényállományának fejlesztése és telepítése.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban előírt igazolásait.

Folytatása a III.1.2) pontnak

A kivitelezési feladatok részekre bontva, adott esetben több kivitelezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a beruházás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, ha nem ugyanaz a kivitelező végezné a megvalósítandó feladatokat, továbbá az ajánlati ár növekedését is eredményezné.

Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A kivitelezés egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A hirdetmény karakter-korlátozására tekintettel az ezen pontba tartozó információkat a hirdetmény VI.4.3) „Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontja tartalmazza.

Folytatása a III.1.2) pontnak

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók jelen szerződés teljesítésével összefüggésben kerülnek foglalkoztatásra.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:30
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2019-03-18 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:30
További információk:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, térfigyelő kamera telepítésében szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki faültetés és/vagy füvesítés és/vagy cserjésítés kivitelezési munkáinak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik igen/nem
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő) /minimum 0 fő, maximum 2 fő/
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_70582176
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Paróczai Bernadett
A vevő profiljának címe: http://www.debrecen.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000123862019/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több fájlban.

2. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.

3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.

4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).

Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml fájlként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

7. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is.

Folytatás a III.1.2) pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. § szerint.

Finanszírozás:

Ajánlatkérő a beruházást a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosító számú, „Debrecen, Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással.

Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint előlegként történő kifizetését.

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó valamennyi számlában köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg százalékos értékének arányában köteles csökkenteni.

A munkák kivitelezése során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:

Az 1. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.

Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-32/B.§-a alkalmazandó a kifizetés során.

Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, melynek mértéke a vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a vállalkozási díj 20 %-a,

Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő nem szerződésszerű (rész) teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért az Ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. Mértéke a vállalkozási díj 5 %-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít.

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 15 naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre való hivatkozással, rendkívüli felmondással a rendelkezésre álló 15 napon belül megszünteti. Mértéke a vállalkozási díj 20 %-a.

Jótállás: A jótállás időtartama 36 hónap a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva.

A telepített növények vonatkozásában Megrendelő az eredet és fajta azonosság igazolás miatt növényi útlevéllel rendelkező növényeket fogad el, valamint eredési garancia vállalását írja elő. Az eredési garancia a növény életképességére és egészségi állapotára vonatkozik, az ültetést követő tavaszi kihajtásig, tehát maximum 14 hónap. A garancia nem érvényesíthető az átadást követően bekövetkezett fagykár, extrém időjárási körülmények, nem megfelelő öntözés, a növény számára nem megfelelő élet-körülmények ill. bizonyíthatóan az ültetés után bekövetkezett fertőzések miatt bekövetkezett káreseményre.

Folyt. a III.1.3) pontban.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2019/S 032-070890 (2019-02-12)

További információk (2019-03-18)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-03-18 📅
Benyújtási határidő: 2019-04-01 📅
Közzététel dátuma: 2019-03-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 058-133179
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 032-070890
HL-S szám: 58
További információk

Jelen hirdetmény "következő helyett" rovatában szereplő dátum akként értelmezendő, hogy jelen módosító hirdetmény a 2019/S032-070890 számon közzétett ajánlati felhívás alábbi pontjaiban rögzített határidők módosítására irányul: IV.2.2) pont (18.3.2019 11:30), IV.2.5) pont (18.3.2019) és IV.2.6) pont (18.3.2019 13:30).

Forrás: OJS 2019/S 058-133179 (2019-03-18)

További információk (2019-03-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében «Debrecen, Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése»

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-03-29 📅
Benyújtási határidő: 2019-04-08 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 066-153590
HL-S szám: 66
További információk
Az eljárást megindító felívás módosítása egyéb változással nem jár.
Forrás: OJS 2019/S 066-153590 (2019-03-29)

További információk (2019-04-05)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-04-05 📅
Benyújtási határidő: 2019-04-18 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 071-167135
HL-S szám: 71
Forrás: OJS 2019/S 071-167135 (2019-04-05)

További információk (2019-04-17)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-04-17 📅
Benyújtási határidő: 2019-04-26 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 078-185238
HL-S szám: 78
Forrás: OJS 2019/S 078-185238 (2019-04-17)

További információk (2019-04-25)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-04-25 📅
Benyújtási határidő: 2019-05-07 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 083-196457
HL-S szám: 83
További információk

Ajánlatkérő továbbá módosítja a műszaki dokumentáció 23. B24 Galéria udvara és 6-12 Vármegyeháza utca részeit akként, hogy a nem megnyitható file-okat megnyithatóvá teszi. A módosított műszaki dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetőek a módosító hirdetmény megjelenésének napjától.

Forrás: OJS 2019/S 083-196457 (2019-04-25)

További információk (2019-05-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében „Debrecen, Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése"

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-05-07 📅
Benyújtási határidő: 2019-05-17 📅
Közzététel dátuma: 2019-05-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 090-214945
HL-S szám: 90
További információk
Az eljárást megindító felhívás módosítása egyéb változással nem jár.
Forrás: OJS 2019/S 090-214945 (2019-05-07)

További információk (2019-05-16)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-05-16 📅
Benyújtási határidő: 2019-05-31 📅
Közzététel dátuma: 2019-05-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 096-231361
HL-S szám: 96
Forrás: OJS 2019/S 096-231361 (2019-05-16)

További információk (2019-05-30)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-05-30 📅
Benyújtási határidő: 2019-06-14 📅
Közzététel dátuma: 2019-06-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 106-257999
HL-S szám: 106
További információk

A «Benyújtási határidő dátum» szövegrészt az EKR rendszer automatikusan generálja így Ajánlatkérő azon nem tud változtatni.

Forrás: OJS 2019/S 106-257999 (2019-05-30)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-10-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 338 256 234 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-14 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 200-485177
HL-S szám: 200
További információk

Ajánlattevők: „NAGYMESTER” Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 85. sz.) Adószáma: 11156088-2-09 BAZÁR PARKING 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd u. 10–12. sz.) Adószáma: 12542392-2-09

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A fejlesztés során 26 helyszínen, ~ 25 500 m2 felületen kerülne sor fejlesztésre.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-10-08 📅
Név: BAZÁR PARKING 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_38660281
Postacím: Vágóhíd utca 10–12.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302069846 📞
E-mail: info@bazarparking2000.hu 📧
Ország: Hajdú-Bihar 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 338 256 234 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

„NAGYMESTER” Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft.

(4031 Debrecen, Kishegyesi út 85. sz.) Adószáma: 11156088-2-09

BAZÁR PARKING 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(4034 Debrecen, Vágóhíd u. 10–12. sz.) Adószáma: 12542392-2-09

Forrás: OJS 2019/S 200-485177 (2019-10-14)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-04-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 338 256 234 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-04-30 📅
Közzététel dátuma: 2020-05-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 087-206192
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 200-485177
HL-S szám: 87

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése
Rövid leírás:

Az akcióterületen kiemelkedőek a közigazgatási, kereskedelmi, egyházi, pénzügyi, turisztikai és közösségi funkciók, itt koncentrálódik a város legfontosabb turisztikai látványosságainak a döntő része. A belvárost városközponti helyzete miatt problémák is jellemzik. A zöldfelületek relatíve alacsony aránya, amely - figyelembe véve az igen jelentős gépkocsiforgalmat - egészségügyi kockázatot jelent. Az itt élő elöregedett lakosság életkörülményeinek javítása egyrészt a meglévő lakásállomány felújítása révén valósulhat meg, másrészt a városrész zöldfelületi rendszerének további bővítésével.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002

A szerződés odaítélése
Név: Bazár Parking 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Paróczai Bernadett
Forrás: OJS 2020/S 087-206192 (2020-04-30)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-06-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 338 256 234 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-06-15 📅
Közzététel dátuma: 2020-06-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 116-281049
HL-S szám: 116
Forrás: OJS 2020/S 116-281049 (2020-06-15)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Terep-előkészítő munkák (4)

Épületbontás és bontási munka, földmunka (4)

Földkitermelési és talajmozgatási munka (3)

Tereprendezési munkák (3)