Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer
EKR001470792019
Termékek/szolgáltatások: Vízelvezető csatorna építése📦
Rövid leírás:
“Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése”
Becsült érték héa nélkül: HUF 1 💰
1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Épületbontás és bontási munka, földmunka📦
A teljesítés helye: Hajdú-Bihar🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Debrecen észak-nyugati része, a 0314/10, 109-122, 0316/12, 47-55,0307, 0302/1 0295/3-13, 0269/3-4, 19-20, 43 hrsz.”
A beszerzés leírása:
“Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000...”
A beszerzés leírása
Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000 csővel, 1-2 ‰ fenékeséssel, összesen 2541 fm hosszban, 22 db DN80 e.gy. ÜPE tangenciális aknával, 7 db 2,0x2,0m belméretű, változó magasságú monolit vb. bukóaknával, 1 db e.gy. Ø120 átmérőjű vasbeton aknával, 1db torkolati műtárggyal valamint az L-1 tározóban kialakítandó 26 292 m3 mederkotrással.
JELLEMZŐ MENNYISÉGEK:
— Földkiemelés, mederprofilozás: 20 847,0 m
— Kiszoruló föld deponálása: 25 016,4 m
— Csatornaépítés D1500 SN10000 2430,5 m
— Csatornaépítés DA1500 SN100000 110,5 m
— Csatornaépítés D800 ÜPE SN20000 72,0 m
Elvégzendő a CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna kialakítása a szükséges földmunka elvégzésével, a tervdokumentáció szerinti 29. jelű DN80 e.gy. ÜPE tangenciális akna és az L-1 jelű Látóképi tározó között.
Elvégzendő a L-1 Látóképi tározónál tervezett torkolati műtárgy kialakítása a szükséges monolit és egyéb kiegészítő munkákkal együtt (pl. mederkotrás).
A nyertes Ajánlattevőnek a 33-as főúttól É-ra lévő eliszapolódott terület mederkotrási munkái során kitermelt iszap elhelyezését a helyrajzi számon belül szétterítve, vagy a kialakult tározó meder oldalán depóniát kialakítva kell elhelyezni, beleértve az elhelyezéshez szükséges tereprendezéshez kapcsolódó egyéb feladatokat (fakivágás, cserjeírtás).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“1. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (maximum 24 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“2.A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember,aki legalább 15 000 m3 mennyiségű földkiemeléssel járó földmunka kivitelezésének...”
Minőségi kritérium (név)
2.A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember,aki legalább 15 000 m3 mennyiségű földkiemeléssel járó földmunka kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (név):
“3.A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember,aki legalább D1000 átmérőjű csővel történő csapadékvíz elvezetés kivitelezésének...”
Minőségi kritérium (név)
3.A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember,aki legalább D1000 átmérőjű csővel történő csapadékvíz elvezetés kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N
Többet mutasson
Ár (súlyozás): 70
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 1 💰
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Leírás
Időtartam: 150
További információk:
“Értékelés módszere: 1. szempont esetén: egyenes arányosítás, 2-3. szempont: pontozás, Ár szempont: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa:...”
További információk
Értékelés módszere: 1. szempont esetén: egyenes arányosítás, 2-3. szempont: pontozás, Ár szempont: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A II.1.5) és II.2.6) pont a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.
A munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül kerül sor.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő napokban értendő.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt....”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a 321/2011. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2011. (X.30.) Kormányrendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.
További feltételek:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők
Egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bekezdése szerint is.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(P1) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi - gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
“Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:
(P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános...”
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:
(P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (csatornaépítés) származó árbevétele nem éri el összesen a 600 000 000 Ft-ot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (P1) pontban előírt igazolásait.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“M1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát, a megvalósított útburkolat-építés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés mennyiségét (m2), a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá az igazolást kiállítónak nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veheti figyelembe.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A referencia igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 1900 fm...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 1900 fm hosszúságú zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M1., pontban előírt igazolásait. A referenciakövetelmény több referenciával is teljesíthető.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Jótállás: A jótállás kötelező időtartama 36 hónap. A 36 hónapon felüli vállalás időtartamát ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékeli. A...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Jótállás: A jótállás kötelező időtartama 36 hónap. A 36 hónapon felüli vállalás időtartamát ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékeli. A szerződés teljesítésére a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései is irányadók. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének késedelme esetén Vállalkozó a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra is jogosult. A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A részszámlák 25 %,50 %,75 %-os megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be a tényleges teljesítés mértékének megfelelő összegről. A beruházás ellenérték kifizetése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-32/B §-ai is irányadók.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételeket a VI.3) pont és a szerződéstervezet tartalmazza.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás:
“Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki...”
Gyorsított eljárás
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A befektetővel megkötött szerződésben vállalt határidők tarthatósága érdekében gyorsított eljárás lefolytatása szükséges.
Többet mutasson Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-12-04
11:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-12-04
13:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a az irányadó.”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a az irányadó.”
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az...”
1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) Az ajánlati felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.)Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176
5.) Az ajánlatot elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
6.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A kivitelezés során mind a munkafolyamatok tekintetében, mind fizikai értelemben egymásra épülő feladatok valósulnak meg, mely több kivitelezési részfeladat összehangolt, egy munkaterületen történő és adott esetben egyidejű munkavégzésével valósítható meg. Ezen munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése mind a kivitelezés munkaszervezése, mind gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.
7.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
8.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.
10.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdés szerint biztosít előleget.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A finanszírozással kapcsolatos részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.
Folytatás: VI.4.3) pontban
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
12.) Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
12.) Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
14.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 50 000 000 HUF/esemény, 100 000 000 HUF/kárév.
15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
16.) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a Vállalkozó bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 0,5 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 15 %, az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 5 %-a/alkalom. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesítheti, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az építési beruházás nettó értékének 30 %-a.
17.) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
18.) A beruházás megvalósítására Ajánlatkérő állami támogatást vesz igénybe a BMÖGF/1227-1/2018 ikt. sz. tám. okirat alapján.
Megrendelő a többlettámogatási igényt kívánt benyújtani a támogató felé. A szerződés hatályba lépésének feltétele a többlettámogatás önkormányzat számláján történő jóváírása, vagy a többletforrás saját forrásból történő biztosítása és ezek megtörténtéről Vállalkozó Megrendelő által történő értesítése.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 225-550961 (2019-11-18)
További információk (2019-12-03)
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2019/S 225-550961
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-12-04 📅
Idő: 11:00
Új érték
Dátum: 2019-12-13 📅
Idő: 11:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-12-04 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-12-13 📅
Idő: 13:00
Forrás: OJS 2019/S 236-577799 (2019-12-03)
További információk (2019-12-12)
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-12-13 📅
Idő: 11:00
Új érték
Dátum: 2019-12-20 📅
Idő: 11:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-12-13 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-12-20 📅
Idő: 13:00
Forrás: OJS 2019/S 243-596341 (2019-12-12)
További információk (2019-12-19)
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-12-20 📅
Idő: 11:00
Új érték
Dátum: 2020-01-10 📅
Idő: 11:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-12-20 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2020-01-10 📅
Idő: 13:00
Forrás: OJS 2019/S 248-611875 (2019-12-19)
További információk (2020-01-09)
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
Régi érték
Szöveg:
“Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000...”
Szöveg
Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000 csővel, 1-2 ‰ fenékeséssel, összesen 2541 fm hosszban, 22 db DN80 e.gy. ÜPE tangenciális aknával, 7 db 2,0x2,0m belméretű, változó magasságú monolit vb. bukóaknával, 1 db e.gy. Ø120 átmérőjű vasbeton aknával, 1db torkolati műtárggyal valamint az L-1 tározóban kialakítandó 26 292 m mederkotrással.
Jellemző mennyiségek:
— Földkiemelés, mederprofilozás: 20 847,0 m
— Kiszoruló föld deponálása: 25 016,4 m
— Csatornaépítés D1500 SN10000 2430,5 m
— Csatornaépítés DA1500 SN100000 110,5 m
— Csatornaépítés D800 ÜPE SN20000 72,0 m
Elvégzendő a CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna kialakítása a szükséges földmunka elvégzésével, a tervdokumentáció szerinti 29. jelű DN80 e.gy. ÜPE tangenciális akna és az L-1 jelű Látóképi tározó között.
Elvégzendő a L-1 Látóképi tározónál tervezett torkolati műtárgy kialakítása a szükséges monolit és egyéb kiegészítő munkákkal együtt (pl. mederkotrás).
A nyertes Ajánlattevőnek a 33-as főúttól É-ra lévő eliszapolódott terület mederkotrási munkái során kitermelt iszap elhelyezését a helyrajzi számon belül szétterítve, vagy a kialakult tározó meder oldalán depóniát kialakítva kell elhelyezni, beleértve az elhelyezéshez szükséges tereprendezéshez kapcsolódó egyéb feladatokat (fakivágás, cserjeirtás).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000...”
Szöveg
Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000 csővel, 1-2 ‰ fenékeséssel, összesen 2541,0 fm hosszban, 21 db DN80 e.gy. ÜPE tangenciális aknával, 8 db 2,0x2,0m belméretű, változó magasságú monolit vb. bukóaknával, 1 db e.gy. Ø120 átmérőjű vasbeton aknával, 1 db torkolati műtárggyal valamint az L-1 tározóban kialakítandó 26 347 m mederkotrással.
Jellemző mennyiségek:
— Földkiemelés, mederprofilozás: 20 847,0 m
— Kiszoruló föld deponálása: 24 830,4 m
— Csatornaépítés D1500 SN10000 2 430,5 m
— Csatornaépítés DA1500 SN100000 110,5 m
— Csatornaépítés D800 ÜPE SN20000 72,0 m
Elvégzendő a CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna kialakítása a szükséges földmunka elvégzésével, a tervdokumentáció szerinti 29. jelű DN80 e.gy. ÜPE tangenciális akna és az L-1 jelű Látóképi tározó között.
Elvégzendő a L-1 Látóképi tározónál tervezett torkolati műtárgy kialakítása a szükséges monolit és egyéb kiegészítő munkákkal együtt (pl. mederkotrás).
A nyertes Ajánlattevőnek a 33-as főúttól É-ra lévő eliszapolódott terület mederkotrási munkái során kitermelt iszap elhelyezését a helyrajzi számon belül szétterítve, vagy a kialakult tározó meder oldalán depóniát kialakítva kell elhelyezni, beleértve az elhelyezéshez szükséges tereprendezéshez kapcsolódó egyéb feladatokat (fakivágás, cserjeirtás).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
Régi érték
Szöveg:
“M1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési...”
Szöveg
M1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát, a megvalósított útburkolat-építés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés mennyiségét (m), a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá az igazolást kiállítónak nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veheti figyelembe.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A referencia igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“M1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési...”
Szöveg
M1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát, a megvalósított zárt csapadékvíz-elvezető rendszer hosszát (fm), a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá az igazolást kiállítónak nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veheti figyelembe.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A referencia igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2020-01-10 📅
Idő: 11:00
Új érték
Dátum: 2020-01-24 📅
Idő: 11:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2020-01-10 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2020-01-24 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Szöveg:
“A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
12.) Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén...”
Szöveg
A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
12.) Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
14.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 50 000 000 HUF/esemény, 100 000 000 HUF/kárév.
15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
16.) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a Vállalkozó bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 0,5 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 15 %, az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 5 %-a/alkalom. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesítheti, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az építési beruházás nettó értékének 30 %-a.
17.) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
18.) A beruházás megvalósítására Ajánlatkérő állami támogatást vesz igénybe a BMÖGF/1227-1/2018 ikt. sz. tám. okirat alapján.
Megrendelő a többlettámogatási igényt kívánt benyújtani a támogató felé. A szerződés hatályba lépésének feltétele a többlettámogatás önkormányzat számláján történő jóváírása, vagy a többletforrás saját forrásból történő biztosítása és ezek megtörténtéről Vállalkozó Megrendelő által történő értesítése.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
12.) Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén...”
Szöveg
A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
12.) Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
A garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
14.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 50 000 000 HUF/esemény, 100 000 000 HUF/kárév.
15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
16.) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a Vállalkozó bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 0,5 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 15 %, az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 5 %-a/alkalom. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesítheti, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az építési beruházás nettó értékének 30 %-a.
17.) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
18.) A beruházás megvalósítására Ajánlatkérő állami támogatást vesz igénybe a BMÖGF/1227-1/2018 ikt. sz. tám. okirat alapján.
Megrendelő a többlettámogatási igényt kívánt benyújtani a támogató felé. A szerződés hatályba lépésének feltétele a többlettámogatás önkormányzat számláján történő jóváírása, vagy a többletforrás saját forrásból történő biztosítása és ezek megtörténtéről Vállalkozó Megrendelő által történő értesítése.
“Ajánlatkérő a fentiek mellett módosítja a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentumokat, továbbá a Közbeszerzési dokumentumok...”
Ajánlatkérő a fentiek mellett módosítja a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentumokat, továbbá a Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési munkarészét is. A módosított Közbeszerzési dokumentumok jelen hirdetmény közzétételétől elérhetőek az eredeti Közbeszerzési dokumentumokkal megegyező elérési úton.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2020-01-24 📅
Idő: 11:00
Új érték
Dátum: 2020-02-05 📅
Idő: 11:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2020-01-24 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2020-02-05 📅
Idő: 13:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a fentieken túl módosítja a Közbeszerzési dokumentumokat, azon belül az árazatlan költségvetést, a műszaki program elnevezésű dokumentumot,...”
Ajánlatkérő a fentieken túl módosítja a Közbeszerzési dokumentumokat, azon belül az árazatlan költségvetést, a műszaki program elnevezésű dokumentumot, valamint a 14.1.2020-én a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátott kiegészítő tájékoztatást. A módosított dokumentumok jelen hirdetmény megjelenésétől elérhetők az eredeti dokumentumokkal megegyező elérési útvonalon.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-03-23) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 817 572 394 💰
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Debrecen észak-nyugati része, a 0314/10., 109-122., 0316/12., 47-55,0307., 0302/1., 0295/3-13., 0269/3-4., 19-20., 43. hrsz.”
A beszerzés leírása:
“Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000...”
A beszerzés leírása
Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000 csővel, 1-2 % fenékeséssel, összesen 2 541,0 fm hosszban, 21 db DN80 e.gy. ÜPE tangenciális aknával, 8 db 2,0 x 2,0 m belméretű, változó magasságú monolit vb. bukóaknával, 1 db e.gy. Ø120 átmérőjű vasbeton aknával, 1 db torkolati műtárggyal valamint az L-1 tározóban kialakítandó 26 347 m mederkotrással.
Jellemző mennyiségek:
— Földkiemelés, mederprofilozás: 20 847,0 m
— Kiszoruló föld deponálása: 24 830,4 m
— Csatornaépítés D1500 SN10000 2 430,5 m
— Csatornaépítés DA1500 SN100000 110,5 m
— Csatornaépítés D800 ÜPE SN20000 72,0 m
Elvégzendő a CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna kialakítása a szükséges földmunka elvégzésével, a tervdokumentáció szerinti 29. jelű DN80 e.gy. ÜPE tangenciális akna és az L-1 jelű Látóképi tározó között.
Elvégzendő a L-1 Látóképi tározónál tervezett torkolati műtárgy kialakítása a szükséges monolit és egyéb kiegészítő munkákkal együtt (pl. mederkotrás).
A nyertes Ajánlattevőnek a 33-as főúttól É-ra lévő eliszapolódott terület mederkotrási munkái során kitermelt iszap elhelyezését a helyrajzi számon belül szétterítve, vagy a kialakult tározó meder oldalán depóniát kialakítva kell elhelyezni, beleértve az elhelyezéshez szükséges tereprendezéshez kapcsolódó egyéb feladatokat (fakivágás, cserjeirtás).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a Közbeszerzési Dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki legalább 15 000 m3 mennyiségű földkiemeléssel járó földmunka kivitelezésének...”
Minőségi kritérium (név)
2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki legalább 15 000 m3 mennyiségű földkiemeléssel járó földmunka kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (név):
“3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki legalább D1000 átmérőjű csővel történő csapadékvíz elvezetés kivitelezésének...”
Minőségi kritérium (név)
3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki legalább D1000 átmérőjű csővel történő csapadékvíz elvezetés kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 225-550961
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Cím: Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-03-17 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 8
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 3
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 8
A vállalkozó neve és címe
Név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_72404157
Postacím: Széchenyi utca 46.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 52513700📞
E-mail: center@keviep.hu📧
Fax: +36 52513723 📠
Régió: Hajdú-Bihar🏙️
URL: http://www.keviep.hu🌏
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 817 572 394 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“Geodézia, minőségvizsgálatok, szállítás, fúrás, sajtolás, meder kotrás bővítés, akna és műtárgy építés.”
Kiegészítő információk További információk
“Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.)
Adószám:...”
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.)
Adószám: 11149422-2-09
Ok bau Építőipari és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 53.)
Adószám: 11313667-2-41
Debreceni Mélyépítő Holding Kft. (4029 Debrecen, Dobozi u. 1.)
Adószám: 12110508-2-09
A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)
Adószám: 24857538-2-44
Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai u. 73.)
Adószám: 13961149-2-44
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Váci út 76.)
Adószám: 10683833-2-44
STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2.)
Adószám: 12961555-4-43
SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros utca 13.)
Adószám: 10572795-2-41
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2020/S 060-143008 (2020-03-23)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-03-30) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer
Leírás
A beszerzés leírása:
“Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000...”
A beszerzés leírása
Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000 csővel, 1-2 ‰ fenékeséssel, összesen 2541,0 fm hosszban, 21 db DN80 e.gy. ÜPE tangenciális aknával, 8 db 2,0x2,0m belméretű, változó magasságú monolit vb. bukóaknával, 1 db e.gy. Ø120 átmérőjű vasbeton aknával, 1db torkolati műtárggyal valamint az L-1 tározóban kialakítandó 26 347 m mederkotrással.
Jellemző mennyiségek:
— Földkiemelés, mederprofilozás: 20 847,0 m
— Kiszoruló föld deponálása: 24 830,4 m
— Csatornaépítés D1500 SN10000 2 430,5 m
— Csatornaépítés DA1500 SN100000 110,5 m
— Csatornaépítés D800 ÜPE SN20000 72,0 m
Elvégzendő a CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna kialakítása a szükséges földmunka elvégzésével, a tervdokumentáció szerinti 29. jelű DN80 e.gy. ÜPE tangenciális akna és az L-1 jelű Látóképi tározó között.
Elvégzendő a L-1 Látóképi tározónál tervezett torkolati műtárgy kialakítása a szükséges monolit és egyéb kiegészítő munkákkal együtt (pl. mederkotrás).
A nyertes Ajánlattevőnek a 33-as főúttól É-ra lévő eliszapolódott terület mederkotrási munkái során kitermelt iszap elhelyezését a helyrajzi számon belül szétterítve, vagy a kialakult tározó meder oldalán depóniát kialakítva kell elhelyezni, beleértve az elhelyezéshez szükséges tereprendezéshez kapcsolódó egyéb feladatokat (fakivágás, cserjeírtás).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).