Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-02-26. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-01-11.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Észak-Alföld › Hajdú-Bihar

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-01-11	Ajánlati felhívás
2019-01-30	További információk
2019-03-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2019-10-30	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-06-03	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2019-01-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Víz- és szennyvízvezetékek építése
Hivatkozási szám: EKR000020022019
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Víz- és szennyvízvezetékek építése 📦
További CPV-kód: Víz- és szennyvízvezetékek építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Hajdú-Bihar 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Piac utca 20.
Postai irányítószám: 4024
Postai város: Debrecen
Kapcsolat
Internetcím: http://www.debrecen.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu 📧
Telefon: +36 52511550 📞
Fax: +36 52511552 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000020022019/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000020022019/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-01-11 📅
Benyújtási határidő: 2019-02-26 📅
Közzététel dátuma: 2019-01-15 📅
Kezdeti időpont: 2019-04-01 📅
Végdátum: 2020-04-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 010-017868
HL-S szám: 10
További információk

1-3. szempont: pontozás, 4. szempont esetén: egyenes arányosítás 5. ár szempont: fordított arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. A II.1.5) és II.2.6) pont csak a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése (földmunkák) és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése az alábbiak szerint:

393 043 m

1. ütem:

2. ütem:

24 130 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 163 645 m

A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
További információk:

1-3. szempont: pontozás, 4. szempont esetén: egyenes arányosítás 5. ár szempont: fordított arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

A II.1.5) és II.2.6) pont csak a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Debrecen város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon.

A tervezés vonatkozásában: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2011. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2011. (X.30.) Kormányrendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

További feltételek:

A kivitelezés vonatkozásában:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők

Egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése.

Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bekezdése szerint is.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(P1) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi – gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

VI.3) pont folytatása (3):

17.) Jelen eljárás kivitelezésre és tervezésre irányul. A kivételesen indokolt eset megalapozott a következők szerint:

Ajánlatkérő az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területét befektetési célú hasznosításra szánja.

Az egyik legfontosabb ilyen infrastruktúra a földmunka tervezése és kivitelezése, melynek mielőbbi megvalósítása a befektetői elvárásokra tekintettel kiemelt jelentőségű. A tervezési szolgáltatás és az építési beruházás két külön közbeszerzési eljárásban történő beszerzésének időigénye nem tartható, ajánlatkérőre a megkötött befektetői szerződésekre tekintettel a kivitelezői szerződéskötés elhúzódásával jelentős érdeksérelem hárulna. A tervezési szolgáltatás és az építési beruházás egy eljárásban történő lefolytatásával megtakarítható a tervezés és a későbbi kivitelezés között lefolytatandó közbeszerzés időigénye.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:

(P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele nem éri el összesen a 15 000 000 000 Ft-ot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (P1) pontban előírt igazolásait.

III.1.1) pont folytatása:

A tervezés vonatkozásában:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a VHR 322. 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR 321. 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a VHR 322. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)

A VHR 321. 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

VI.3) pont folytatása (2):

15.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a költségvetésben a Microsoft excel program kerekítésből adódó eltéréseket nem minősíti számítási hibának.

16.) A felhívás II.1.7) pontjában foglalt határidő a kivitelezés 2. szakaszának végteljesítési határideje. Egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció szállítása szerződéskötést követő 30 munkanap. I ütem kivitelezésének határideje 30.9.2019.

A II.2.7) pontban a teljesítési kezdőidőpont kizárólag tájékoztató jelleggel került megadásra és a közbeszerzés időigényére tekintettel változhat.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 96 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát, az ellenszolgáltatás mennyiségét, a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen legalább

— 500 000 m

— 50 000 m

— 25 000 méter zárt vízelvezető rendszer és/vagy csapadékvízelvezető rendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmaz csőáteresz építést is (ezen előírás legfeljebb 5 referencia követelményből teljesíthető)

— 100 000 m

Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M1. pontban előírt igazolásait.

Finanszírozási feltételek folytatása:

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a alkalmazandó a kifizetés során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Áfa-törvény rendelkezései alapján a kivitelezési feladatokra megajánlott vállalkozói díj tekintetében fordított áfa-fizetési kötelezettség áll fenn.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

– Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

– A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135.§(3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

VI.3) pont folytatása (1):

14.) Felelősségbiztosítás: Tervezői felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a tervezés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni, melynek kárérték limitje 25 000 000- HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 000 000 HUF/év Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes – felelősségbiztosítást is tartalmazó – építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg káreseményenként: 250 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 500 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosításokat megköti, vagy meglévő biztosításait az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A fel.bizt-okról szóló ajánlatokat a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az AK jogosult másolatot készíteni. A fel.biztról szóló kötvényt V. a szerződés megkötését követő 10 m.napon belül köteles M részére bemutatni és arról egy másolatot adni.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: a tervezés szakaszában a nettó tervezési díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó tervezési díj 30 %-a, a késedelmi kötbér maximumának elérése esetének jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben – a késedelmi kötbér helyett – Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít; a kivitelezés szakaszában a nettó vállalkozási díj 2 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 30 %-a, a késedelmi kötbér maximumának elérése esetének jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben – a késedelmi kötbér helyett -Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít

Kezdete: a késedelembe esés időpontjától a késedelembe esés teljes időszaka.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2019-02-26 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
További információk:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki zárt vízelvezető rendszer kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki nyílt medrű árok kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen)
3. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (maximum 5 fő)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 4. A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_70582176
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Paróczai Bernadett
A vevő profiljának címe: http://www.debrecen.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000020022019/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) Az ajánlati felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.)Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176

5.) Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több fájlban.

6.) Jelen beszerzés oszthatatlan, a részekre történő ajánlattétel a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen, így a részajánlattétel lehetősége nem értelmezhető.

8.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

9.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.

10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

11.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

12.) Ajánlati biztosíték összege: 15 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.

A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148.§-a szerint.

III.2.2) pont folytatása:

Meghiúsulási kötbér: a tervezés szakaszában a nettó tervezési díj 30 %-a; a kivitelezés szakaszában a nettó vállalkozási díj 30 %-a

Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít vagy késedelme a tervezés esetén a 30., kivitelezés esetén a 15. napot eléri vagy meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszünteti. Megrendelő a rendkívüli felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A rendkívüli felmondás a Megrendelő kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.

Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes ajánlattevő,vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési(minőségi) kötbér mértéke jelen szerződés nettó értékének 5 %-a/alkalom.

Ajánlatkérő a beruházást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 119/2018. (VI.28.) közgyűlési határozatának 15. és az ezt módosító 183/2018. (X.11.) közgyűlési határozatának 1. pontja alapján, a 2019. évi költségvetés terhére, önerőből finanszírozza.

Megrendelő a kivitelezési feladatokra megajánlott nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít.

A teljesítés során 7 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. részszámla benyújtására az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítását követően jogosult a kivitelező. A részszámla értéke az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra megajánlott tervezési díj összege.

A 2. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az áfa nélküli szerződéses érték 15 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az áfa nélküli szerződéses érték további 15 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 4. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az áfa nélküli szerződéses érték további 15 %-át elérő megvalósult teljesítés, az 5. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az áfa nélküli szerződéses érték további 15 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 6. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az áfa nélküli szerződéses érték további 15 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 7. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az ÁFA nélküli szerződéses érték további 10 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.

A végszámla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.

Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a nyertes ajánlattevő elszámolni, oly módon, hogy a végszámla értékét az előlegszámla értékével köteles csökkenteni.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint.A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Folytatás a III.1.3) pontban.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2019/S 010-017868 (2019-01-11)

További információk (2019-01-30)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-01-30 📅
Közzététel dátuma: 2019-02-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 024-052000
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 010-017868
HL-S szám: 24
További információk

A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetőek.

Forrás: OJS 2019/S 024-052000 (2019-01-30)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-03-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 22 299 943 763 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-03-28 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 065-150421
HL-S szám: 65
További információk

1–3. szempont: pontozás, 4. szempont esetén: egyenes arányosítás 5. ár szempont: fordított arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. A II.1.5) és II.2.6) pont csak a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.

Objektum
A közbeszerzés hatálya

1–3. szempont: pontozás, 4. szempont esetén: egyenes arányosítás 5. ár szempont: fordított arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-03-19 📅
Név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_96419052
Postacím: Bojtár utca 53.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12792727 📞
E-mail: kozbeszerzes@market.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 22 299 943 763 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk

További ajánlattevők:

A-Híd Építő Zrt. 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. (24857538-2-44)

1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki zárt vízelvezető rendszer kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen

2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki nyílt medrű árok kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen

3. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) / 5

4. A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/:36

5. Ajánlati ár (nettó HUF):24 599 931 110-

HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. (10683833-2-41)

4. A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/: 36

5. Ajánlati ár (nettó HUF): 23 898 979 888 HUF

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (11426628-4-03)

5. Ajánlati ár (nettó HUF): 23 228 743 284 HUF

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

Forrás: OJS 2019/S 065-150421 (2019-03-28)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-10-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 22 299 943 763 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-30 📅
Közzététel dátuma: 2019-11-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 212-519346
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 065-150421
HL-S szám: 212
További információk

A VII.2.2) pont folytatása: A Vállalkozó által benyújtott elmaradó munkákról szóló dokumentációt a projekt műszaki ellenőre megvizsgálta és megállapította,hogy a szóban forgó elmaradó tételek a kivitelezés közben a Befektető részéről felmerült igények alapján kerültek törlésre,melyekre nem tart igényt. Az elmaradó tételek alátámasztására szolgáló költségkimutatások és műszaki ellenőri nyilatkozat a szerződésmódosítás mellékletét képezi. Teljesítési határidő módosítása.A módosítást olyan körülmények tették szükségessé,melyeket a Megrendelő, a Vállalkozó és a Befektető sem láthatott előre. A kivitelezési munkák megkezdését követően,a befektetői oldalon zajló tervezési folyamat előrehaladtával,a helyszínrajzok kidolgozottsága és a részletrajzok alapján tudta befektető az épületek kontúrjait,elhelyezését teljes mértékben pontosítani, mely alapján vált szükségessé a Vállalkozó által készített drénkiosztási terv és a befektető új alapozási tervének összehangolása. A fenti körülmény a befektető, ezáltal a megrendelő és a vállalkozó részéről is előre nem látható körülménynek minősül, mely alapján látható, hogy ezen szerződés módosítással érintett beavatkozás a Szerződés megkötésekor nem volt Megrendelő és a Felek által előre látott és látható.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 22 299 943 763 HUF 💰

Hivatkozás
További információk

A VII.2.2) pont folytatása:

A Vállalkozó által benyújtott elmaradó munkákról szóló dokumentációt a projekt műszaki ellenőre megvizsgálta és megállapította,hogy a szóban forgó elmaradó tételek a kivitelezés közben a Befektető részéről felmerült igények alapján kerültek törlésre,melyekre nem tart igényt. Az elmaradó tételek alátámasztására szolgáló költségkimutatások és műszaki ellenőri nyilatkozat a szerződésmódosítás mellékletét képezi. Teljesítési határidő módosítása.A módosítást olyan körülmények tették szükségessé,melyeket a Megrendelő, a Vállalkozó és a Befektető sem láthatott előre. A kivitelezési munkák megkezdését követően,a befektetői oldalon zajló tervezési folyamat előrehaladtával,a helyszínrajzok kidolgozottsága és a részletrajzok alapján tudta befektető az épületek kontúrjait,elhelyezését teljes mértékben pontosítani, mely alapján vált szükségessé a Vállalkozó által készített drénkiosztási terv és a befektető új alapozási tervének összehangolása.

A fenti körülmény a befektető, ezáltal a megrendelő és a vállalkozó részéről is előre nem látható körülménynek minősül, mely alapján látható, hogy ezen szerződés módosítással érintett beavatkozás a Szerződés megkötésekor nem volt Megrendelő és a Felek által előre látott és látható.

Forrás: OJS 2019/S 212-519346 (2019-10-30)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-06-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 22 299 943 763 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-06-03 📅
Közzététel dátuma: 2020-06-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 108-261164
HL-S szám: 108
További információk

Karakterkorlátra tekintettel: A VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása: Az 1. sz. szerződés módosítás a szerződés értékének változásával (csökkenéssel) jár, de a csökkentés mértéke nem érte el sem az uniós értékhatárt, sem a 15 %-ot, az kevesebb, mint 5 % alatt marad. Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával (növekedéssel) jár, de a növekedés mértéke nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a 15 %-ot, az 3 % alatt marad. A két szerződés módosítás értéke külön-külön és együtt is 15 %-on belüli, az 1. és 2. szerződésmódosítás értéke vonatkozásában, továbbá mind a csökkenés, mind a növekedés összértéke 15 % alatt marad. A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben földmunka kivitelezési munkálatainak elvégzése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, a hivatkozott pontok vonatkozásában kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák megrendelése vált szükségessé, amelyek a létesítmény használhatóságát és műszaki színvonalát szolgálják és az elmaradó tételek szükségessége indokolatlanná vált. Az elmaradó munkák értékének levonását követően az ajánlattevők sorrendje nem változna, Vállalkozó ajánlata tartalmazza továbbra is a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Ahol a Közbeszerzési Dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Debrecen város közigazgatási területe a Közbeszerzési Dokumentumokban megjelölt hrsz.-ú ingatlanokon.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Paróczai Bernadett

Hivatkozás
További információk

Karakterkorlátra tekintettel: A VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:

Az 1. sz. szerződés módosítás a szerződés értékének változásával (csökkenéssel) jár, de a csökkentés mértéke nem érte el sem az uniós értékhatárt, sem a 15 %-ot, az kevesebb, mint 5 % alatt marad.

Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával (növekedéssel) jár, de a növekedés mértéke nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a 15 %-ot, az 3 % alatt marad. A két szerződés módosítás értéke külön-külön és együtt is 15 %-on belüli, az 1. és 2. szerződésmódosítás értéke vonatkozásában, továbbá mind a csökkenés, mind a növekedés összértéke 15 % alatt marad.

A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben földmunka kivitelezési munkálatainak elvégzése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, a hivatkozott pontok vonatkozásában kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák megrendelése vált szükségessé, amelyek a létesítmény használhatóságát és műszaki színvonalát szolgálják és az elmaradó tételek szükségessége indokolatlanná vált.

Az elmaradó munkák értékének levonását követően az ajánlattevők sorrendje nem változna, Vállalkozó ajánlata tartalmazza továbbra is a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

Forrás: OJS 2020/S 108-261164 (2020-06-03)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (9)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (5)

Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése (1)