GSM-R 2.ütem független mérnök és műszaki ellenőr

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Szerződés meghatározása: megbízási szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-03-06. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-01-29.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Key Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Magyarország

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-01-29	Ajánlati felhívás
2019-09-17	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-10-28	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-03-05	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2019-01-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000059022019
Rövid leírás:

Szerződés meghatározása: megbízási szerződés Tárgya: Megbízási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Építési munka felügyelete 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Magyarország 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000059022019/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000059022019/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-01-29 📅
Benyújtási határidő: 2019-03-06 📅
Közzététel dátuma: 2019-01-31 📅
Kezdeti időpont: 2019-06-03 📅
Végdátum: 2025-12-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 022-048152
HL-S szám: 22
További információk

Az értékelés során kiosztható pontszám: 0-10 A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A Projekt Vállalkozói Szerződésének Befejezési Határidejéig, de legkésőbb 30.12.2022 + 36 hónap (vállalkozói jótállási kötelezettség) időtartamáig tart.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Szerződés meghatározása: megbízási szerződés

Tárgya: Megbízási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása, a KD-ban meghatározottak szerint.

A nyertes ajánlattevő feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

— a kivitelező által átadott projekttervek, rendszertervek, típustervek, szakági tervek, teszttervek, kiviteli tervek és engedélyes tervek tervellenőrzése és felülvizsgálata,

— engedélyezési folyamatok felügyelete,

— közreműködés a szükséges engedélyek beszerzésében,

— kivitelezés műszaki ellenőrzése,

— átadás-átvételi eljárások előkészítése, koordinálása és azok lefolytatása,

— rádióhálózat EK-hitelesítési eljárások során végrehajtott rádiós lefedettségi vizsgálatok műszaki ellenőrzése (előreláthatólag legalább 2 év időtartamban)

— fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomon követése,

— rendszeresen jelentések készítése az Ajánlatkérő számára.

A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő (továbbiakban Mérnök) a feladatait köteles ellátni:

Összesen ~2255 km normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszon a GSM-R rendszer tervezési és kivitelezési munkák:

— GSM-R rádióhálózat (BTS-ek, BSS-ek, repeaterek, antennák, tornyok, antennatartó szerkezetek, kültéri kabinetek, villamosenergia-ellátás, klimatizálás, biztonságtechnika, vagyonvédelem,) tervezése és kivitelezése,

— Legalább 2 db teljesen azonos hardver konfigurációjú és szoftver verziójú BSC tervezése és kivitelezése,

— IP/MPLS és DWDM alapú átviteltechnikai hálózat tervezése és kivitelezése,

— GSM-R rendszerhez kapcsolódó diszpécser rendszer tervezése és kivitelezése ~212 helyszínen,

— Fényvezető kábel hálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott vonalszakaszokra és optikai hurokzárásokra:

– Új fényvezető kábelek és alépítmény: ~1868 km,

– Új fényvezető kábelek behúzása meglevő alépítménybe: ~444 km,

– Új fényvezető kábelek új oszlopsoron: ~129 km,

– Új fényvezető kábelek vasúti felsővezetéken: ~ 117 km.

— GSM-R rádióhálózatot kiszolgáló bázisállomás infrastruktúra tervezése és kivitelezése,

— Üzemeltetést és karbantartást támogató rendszerek (OSS) tervezése és kivitelezése,

— Ajánlatkérő kapcsolódó ETCS 2 projektjeiben (~135 km) megvalósult RBC-k illesztése GSM-R rendszerhez, együttműködési tesztek elvégzése érintett GSM-R szakaszonként,

— A Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve alapján elfogadott 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 Modul szerint, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok megszerzése,

— A projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges

– összes rendszerterv, típusterv, szakági terv, tesztterv, kiviteli terv és engedélyes terv elkészítése,

– a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági),

– rádióhálózat hangolása és optimalizálása,

– a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.

— Megvalósulási tervdokumentációk elkészítése,

— Rendszerintegráció.

Kivitelezést megvalósító vállalkozó a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia sajátosságai következtében változhatnak.

Kivitelezéshez kapcsolódó projekt: A kivitelezéshez kapcsolódó projektek a pályaépítésre, biztosítóberendezések és ETCS L2 megvalósításra tervezett beruházások, amelyekkel egyeztetési, együttműködési és megegyezési kötelezettsége áll fenn kivitelezést megvalósító vállalkozónak.

A Mérnök feladata az érintett kivitelezést megvalósító vállalkozó ajánlatában az értékelési szempontrendszer részeként tett vállalásoknak a kivitelezés során történő megvalósításának és betartásának ellenőrzése. A vállalások pontos részleteiről ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett tájékoztatja a nyertes AT-t,mely a mérnök szerződés függelékét képezi.

Részletek a KD-ban

IKOP-2.1.0-15-2018-00050, IKOP-3.1.0-15-2018-00017, IKOP-3.2.0-15-2018-00032 és 2015-HU-TM-0053-W projektek (a CEF kötelezettségvállalás azonosítója: ZE970003., a CEF TSZ azonosítója: CEF/563-6/2018-ITMNFM_SZERZ)

A támogatás intenzitása: 100 %

CEF: 44,000000 %

IKOP: 56,000000 %

További információk:

Az értékelés során kiosztható pontszám: 0-10

A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A Projekt Vállalkozói Szerződésének Befejezési Határidejéig, de legkésőbb 30.12.2022 + 36 hónap (vállalkozói jótállási kötelezettség) időtartamáig tart.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1.-16. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kb. 64.§ és a Kr. 4.§ (3) bek.-re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.

Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtandó nyilatkozatot AT a Kbt. szövegezésének megfelelő tartalommal köteles benyújtani.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben elektronikus űrlapként kell benyújtani.

A kiz. okok igazolása körében benyújtott nyil-oknak a AF feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re.

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§ (5)bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbiakban megh. dok-ok benyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4) bek. alapján:

NY.1.) AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti NYTban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTkban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9)és69.§(11) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

NY.1.)Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X.30.)Korm.rend.8.§(1)bek.)

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re és a 13. § (4) bek.re.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. a)pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja az AF feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyil-ával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tev.ét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

„Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti

AK a megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában nem kéri a nyil. benyújtását.

P.2) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján AT csatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes és a közbesz. tárgyából (műszaki ellenőri és/vagy mérnöki feladatok ellátása) származó – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő műszaki ellenőri és mérnöki feladatok/tevékenység alatt a dokumentációban meghatározott fogalmakat érti.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.

Az alk. igazolására a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyil-ok szerint valamelyik – az AF feladásának napján fennálló – pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen a 1 000 000 000 Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri és/vagy mérnöki feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 800 000 000 Ft-ot.

A P.2) alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P.1) alk.i köv. tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.

Műszaki és szakmai képességek:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re és a 13. § (4) bek.re.

Az alábbi dok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(7),(9) és(11) bek. és a Kbt.69. §(11) bek. is

M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 72 hó-ban teljesített ref. ismertetését.

A ref-t a Kr. 22. § (1) és (5) bek. szerint kell igazolni.

Az ig./nyíl. tartalma a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel:

— szerződést kötő másik fél (név, székhely),

— szolgáltatás tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye

— szolgáltatás mennyisége (az alk.min.köv. figyelemmel)

— minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,

— nyil. arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf. történt-e.

M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek (szervezeteknek) – kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. köv-re kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);

c) szakemberek végz., képz. ig. dok-ok egyszerű másolat;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.

Ha bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést – névjegyzékbe vétel ténye által – ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);

Ha a bemutatott szakember nem szerepel nyilvántartásban, vagy nem ellenőrizhető nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az AF feladását megelőző 144 hónapon belül megkezdett és 72 hónapon belül szerződésszerűen teljesített referenciamunkákkal:

M.1.1) Legalább 1 db, összesen legalább 400 km hosszúságú, az EGT területén található normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszt lefedő GSM-R rendszer megvalósítása (kivitelezése) tárgyú beruházás során legalább 1 év időtartamú a GSM-R rendszer EK hitelesítési eljárása során elvégzett BSS (Base Station Subsystem, Bázisállomás alrendszer) műszaki ellenőrzése feladat ellátása;

M.1.2) Legalább 1 db, az EGT területén található normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszt lefedő GSM-R rendszer megvalósítása (kivitelezése) tárgyú beruházás során legalább 1 év időtartamú a rádióhálózat EK-hitelesítési eljárása során független mérnöki tevékenysége során ellátott rádiós lefedettségi vizsgálatok műszaki ellenőrzése és rádiós tervek tervellenőrzése feladatok ellátása;

A referenciamunka akkor tekinthető befejezettnek, ha a referenciamunka teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás kiállítására a felhívás feladását megelőző 72 hónapon belül sor került.

Fogalommeghatározások a KD-ban.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

M.2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) 1 fő projektvezető (irányító mérnök) szakemberrel, aki:

a) 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti ME-HI-TV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök, vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,

b) valamint közlekedési építményekhez kapcsolódó hírközlő hálózat és/vagy vasúti biztosító berendezés kivitelezési munkái során szerzett legalább 36 hónapos mérnöki gyakorlattal bír.

M.2.2) 1 fő szakember, aki:

a) Kr. szerinti ME-V jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök, vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,

b) valamint GSM-R rendszer kivitelezési munkái során szerzett legalább 12 hónapos villamosság szakági műszaki ellenőri gyakorlattal bír.

M.2.3.) 1 fő szakember, aki:

a) Kr. szerinti ME-KÉ-VV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök, vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,

b) valamint GSM-R rendszer kivitelezési munkái során szerzett legalább 12 hónapos mérnöki gyakorlattal bír.

M.2.4.) 1 fő szakember, aki:

a) Kr. szerinti ME-HI-TV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök, vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,

b) valamint GSM-R rendszer kiépítési munkái során szerzett legalább 12 hónapos független mérnöki tevékenység keretében ellátott rádióhálózatműszaki ellenőr gyakorlattal bír.

M.2.5.) 1 fő szakember, aki:

a) Kr. szerinti ME-É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építőmérnök, vagy okleveles építészmérnök, vagy építőmérnök, vagy építészmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,

b) valamint GSM-R rendszer mérnöki munkái során szerzett legalább 24 hónapos független mérnöki gyakorlattal bír magasépítési műszaki ellenőri területen.

Mérnöki gyakorlat alatt Ajánlatkérő független mérnöki, tervellenőri, műszaki ellenőri tevékenységet és egyéb mérnöki tevékenységet fogad el.

A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető).

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás: A III.2.2) pontban.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

III.2.1) pont folyt.

— az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet,

— az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

További jogforrások megjelölése a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában.

A szerz.t bizt. köt.ek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§(1),(5), (6) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek., 272/2014.(XI.5.)Kr.ben meghatározott utófinanszírozás szabályai és a 22/2017.(VI. 29.)NFM r.

AK előleget nem biztosít.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF

A részletek a KD-ban.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2019-03-06 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
További információk:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A felhívás III.1.3) pontjának M.2.1) pontjában bemutatott szakembernek a követelmény b. pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (max. 36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M.2.4)-re bemutat. szakember digitális cellás mobil rádióhál. terv.és/vagy kivitelez. során szerzett rádióhál. terv.mérnöki és/vagy rádióhál. optimalizáló mérnöki gyak.(hó.-ban) (max 36hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): A felhívás III.1.3) pontjának M.2.5) pontjában bemutatott szakember digitális cellás mobil rádióhálózat tervezése és/vagy kivitelezése során szerzett mérnöki gyakorlata (hónapban megadva) (max. 36 hó)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94215096
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
A vevő profiljának címe: https://ekr.gov.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000059022019/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.

Az értékelés módszere:

1. részszempont: fordított arányosítás,

2.1.-2.3. részszempont: egyenes arányosítás,

Az értékelés során kiosztható pontszám:0-10

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)

— AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírás mintája

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás

— a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil,

— a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)

— nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)

— szakmai ajánlat: értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil,

— Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil,

— közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a KKD-ban leírtakat.

Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

Az ajánlatban benyújtott dok.okat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.

Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 10 000 000 Ft. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig szükséges rendelkezésre bocsájtani.

Nyertes AT köteles szerződéskötés időpontjára KD-ban foglalt felelősségbiztosítást kötni. Követelmények: éves kárérték legalább 50 millió HUF és legalább 25 millió HUF/káresemény összegű felelősségbiztosítás.

Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

Folyt. VI.4.3) pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

A II.2.7) pontban rögzített kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatására tekintettel módosulhat.

FAKSZT: dr. Tóth Anita, lajstromszám: 00232, dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241

AK rögzíti, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjának megfelelően, hogy ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a 1 662 725 000 Ft összeget.

AK nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert A V000.02 GSM-R rendszer 2. ütem tervezése és kivitelezése rendkívül összetett és komplex feladat, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára történő egységes rálátást kíván. Részekre bontás esetén az egymásra épülő feladatok közötti határfelületetek kialakítása miatt többlet kommunikációs, koordinációs terhet jelentene, ami egyeztetési nehézségekhez, az ellenértékének jelentős növekedéséhez vezetne, szolgáltatás minőségére, a szerz. telj. más körülményeire kedvezőtlen hatással lenne.

AK a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást fog alkalmazni, abban az esetben, ha a kapcsolódó építési beruházás esetén, ahhoz új építési beruházásra kerül sor, az új építési beruházáshoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg azonos vagy hasonló szolgáltatások teljesítésére, azonos szerződéses feltételekkel, mint tárgyi eljárás keretében. Ebben az esetben AK a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében beszerzett kapcsolódó szolgáltatások becsült értékét jelen közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, továbbá zip és excel fájl.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2019/S 022-048152 (2019-01-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-09-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 436 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-09-17 📅
Közzététel dátuma: 2019-09-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 182-443794
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 022-048152
HL-S szám: 182

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2019-09-03 📅
Név: Key Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_36106787
Postacím: Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302372330 📞
E-mail: info@key-telecom.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 1 436 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Nyertes ajánlattevő: Key Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B.); adószáma: 22761105-2-41

Egyéb ajánlattevők:

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 140.); adószáma:12037984-2-41

UTIBER Közúti Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.); adószáma: 10554885-2-43

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

ME-KÉ-VV jogosultsággal rendelkező szakember, - építményvillamossági munkák műszaki ellenőrzése - építményvillamossági munkák terveinek ellenőrzése, jóváhagyása, javítási folyamatában való közreműködés - engedélyezési folyamat nyomon követése, támogatása - a mérnöki feladatok ellátásához szükséges tanácsadás, szakmai konzultáció (pl. változáskezelési folyamatban való műszaki véleményezés; Vállalkozó havi jelentés ellenőrzése stb.)

ME-HI-TV jogosultsággal rendelkező szakember, rádióhálózat tervellenőr és műszaki ellenőr, valamint a BSS (Base Station Subsystem) tervellenőr és műszaki ellenőr kompetencia területek feladatai Magasépítés, gépészet, erősés gyengeáram, vagyonvédelem, végberendezés, optika, core szakterületekhez kapcsolódó mérnök, tervellenőr és műszaki ellenőr kompetenciaterületek feladatai ellátásához kapacitások biztosítása a feladatok szerinti szükséges mennyiségben

ME-V jogosultsággal rendelkező szakember, építményvillamosság és vagyonvédelem területéhez kapcsolódó mérnök kompetenciaterületek feladatai.

ME-É jogosultsággal rendelkező szakember magasépítés területéhez kapcsolódó tervellenőr mérnök és műszaki ellenőr

Kompetenciaterületek feladatai.

Forrás: OJS 2019/S 182-443794 (2019-09-17)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-10-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 436 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-28 📅
Közzététel dátuma: 2022-11-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 211-608701
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 182-443794
HL-S szám: 211
További információk

A Mérnök Szerződéses Megállapodás 1. sz. módosításának aláírási dátuma: 2022. október 25.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: GSM-R 2.ütem független mérnök és műszaki ellenőr
Rövid leírás:

- a kivitelező által átadott projekttervek, rendszertervek, típustervek, szakági tervek, teszttervek, kiviteli tervek és engedélyes tervek tervellenőrzése és felülvizsgálata,

- engedélyezési folyamatok felügyelete,

- közreműködés a szükséges engedélyek beszerzésében,

- kivitelezés műszaki ellenőrzése,

- átadás-átvételi eljárások előkészítése, koordinálása és azok lefolytatása,

- rádióhálózat EK-hitelesítési eljárások során végrehajtott rádiós lefedettségi vizsgálatok műszaki ellenőrzése (előreláthatólag legalább 2 év időtartamban)

- fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomon követése,

- rendszeresen jelentések készítése az Ajánlatkérő számára.

- GSM-R rádióhálózat (BTS-ek, BSS-ek, repeaterek, antennák, tornyok, antennatartó szerkezetek, kültéri kabinetek, villamosenergia-ellátás, klimatizálás, biztonságtechnika, vagyonvédelem,) tervezése és kivitelezése.

- Legalább 2 db teljesen azonos hardver konfigurációjú és szoftver verziójú BSC tervezése és kivitelezése.

- IP/MPLS és DWDM alapú átviteltechnikai hálózat tervezése és kivitelezése.

- GSM-R rendszerhez kapcsolódó diszpécser rendszer tervezése és kivitelezése ~212 helyszínen.

- Fényvezető kábel hálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott vonalszakaszokra és optikai hurokzárásokra:

o Új fényvezető kábelek és alépítmény: ~1868 km,

o Új fényvezető kábelek behúzása meglevő alépítménybe: ~444 km,

o Új fényvezető kábelek új oszlopsoron: ~129 km,

o Új fényvezető kábelek vasúti felsővezetéken: ~ 117 km.

- GSM-R rádióhálózatot kiszolgáló bázisállomás infrastruktúra tervezése és kivitelezése.

- Üzemeltetést és karbantartást támogató rendszerek (OSS) tervezése és kivitelezése.

- Ajánlatkérő kapcsolódó ETCS 2 projektjeiben (~135 km) megvalósult RBC-k illesztése GSM-R rendszerhez, együttműködési tesztek elvégzése érintett GSM-R szakaszonként.

- A Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve alapján elfogadott 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 Modul szerint, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok megszerzése.

- A projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges

o összes rendszerterv, típusterv, szakági terv, tesztterv, kiviteli terv és engedélyes terv elkészítése,

o a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági),

o rádióhálózat hangolása és optimalizálása,

o a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.

- Megvalósulási tervdokumentációk elkészítése.

- Rendszerintegráció.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: IKOP-2.1.0-15-2018-00050, IKOP-3.1.0-15-2018-00017, IKOP-3.2.0-15-2018-00032 és 2015-HU-TM-0053-W projektek (a CEF kötelezettségvállalás azonosítója: ZE970003., a CEF TSZ azonosítója: CEF/563-6/2018-ITMNFM_SZERZ)A támogatás intenzitása: 100 %CEF: 44,000000% IKOP: 56,000000%

A szerződés odaítélése
Postacím: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/B

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 211-608701 (2022-10-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-03-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: GSM-R 2.ütem független mérnök és műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR000059022019
Rövid leírás:

Szerződés meghatározása: megbízási szerződés Tárgya: Megbízási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 436 000 000 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Kohéziós Alap (CF) (2014/2020)
Az uniós alapok azonosítója:

2015-HU-TM-0053-W projektek (a CEF kötelezettségvállalás azonosítója: ZE970003., a CEF TSZ azonosítója: CEF/563-6/2018-ITM-NFM_SZERZ […]

IKOP-2.1.0-15-2018-00050, IKOP-3.1.0-15-2018-00017, IKOP-3.2.0-15-2018-00032

Leírás
Belső azonosító: EKR000059022019/1
A beszerzés leírása:

GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása, a KD-ban meghatározottak szerint. A nyertes ajánlattevő feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában: — a kivitelező által átadott projekttervek, rendszertervek, típustervek, szakági tervek, teszttervek, kiviteli tervek és engedélyes tervek tervellenőrzése és felülvizsgálata, — engedélyezési folyamatok felügyelete, — közreműködés a szükséges engedélyek beszerzésében, — kivitelezés műszaki ellenőrzése, — átadás-átvételi eljárások előkészítése, koordinálása és azok lefolytatása, — rádióhálózat EK-hitelesítési eljárások során végrehajtott rádiós lefedettségi vizsgálatok műszaki ellenőrzése (előreláthatólag legalább 2 év időtartamban) — fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomon követése, — rendszeresen jelentések készítése az Ajánlatkérő számára. A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő (továbbiakban Mérnök) a feladatait köteles ellátni: Összesen ~2255 km normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszon a GSM-R rendszer tervezési és kivitelezési munkák: • GSM-R rádióhálózat (BTS-ek, BSS-ek, repeaterek, antennák, tornyok, antennatartó szerkezetek, kültéri kabinetek, villamosenergia-ellátás, klimatizálás, biztonságtechnika, vagyonvédelem,) tervezése és kivitelezése. • Legalább 2 db teljesen azonos hardver konfigurációjú és szoftver verziójú BSC tervezése és kivitelezése. • IP/MPLS és DWDM alapú átviteltechnikai hálózat tervezése és kivitelezése. • GSM-R rendszerhez kapcsolódó diszpécser rendszer tervezése és kivitelezése ~212 helyszínen. • Fényvezető kábel hálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott vonalszakaszokra és optikai hurokzárásokra: o Új fényvezető kábelek és alépítmény: ~1868 km, o Új fényvezető kábelek behúzása meglevő alépítménybe: ~444 km, o Új fényvezető kábelek új oszlopsoron: ~129 km, o Új fényvezető kábelek vasúti felsővezetéken: ~ 117 km. • GSM-R rádióhálózatot kiszolgáló bázisállomás infrastruktúra tervezése és kivitelezése. • Üzemeltetést és karbantartást támogató rendszerek (OSS) tervezése és kivitelezése. • Ajánlatkérő kapcsolódó ETCS 2 projektjeiben (~135 km) megvalósult RBC-k illesztése GSM-R rendszerhez, együttműködési tesztek elvégzése érintett GSM-R szakaszonként. • A Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve alapján elfogadott 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 Modul szerint, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok megszerzése. • A projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges o összes rendszerterv, típusterv, szakági terv, tesztterv, kiviteli terv és engedélyes terv elkészítése, o a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), o rádióhálózat hangolása és optimalizálása, o a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése. • Megvalósulási tervdokumentációk elkészítése. • Rendszerintegráció. Kivitelezést megvalósító vállalkozó a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia sajátosságai következtében változhatnak. Kivitelezéshez kapcsolódó projekt: A kivitelezéshez kapcsolódó projektek a pályaépítésre, biztosítóberendezések és ETCS L2 megvalósításra tervezett beruházások, amelyekkel egyeztetési, együttműködési és megegyezési kötelezettsége áll fenn kivitelezést megvalósító vállalkozónak. A Mérnök feladata az érintett kivitelezést megvalósító vállalkozó ajánlatában az értékelési szempontrendszer részeként tett vállalásoknak a kivitelezés során történő megvalósításának és betartásának ellenőrzése. A vállalások pontos részleteiről ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett tájékoztatja a nyertes AT-t,mely a mérnök szerződés függelékét képezi. Részletek a KD-ban

A beszerzés leírása

GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása, a KD-ban meghatározottak szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
— a kivitelező által átadott projekttervek, rendszertervek, típustervek, szakági tervek, teszttervek, kiviteli tervek és engedélyes tervek tervellenőrzése és felülvizsgálata,
— engedélyezési folyamatok felügyelete,
— közreműködés a szükséges engedélyek beszerzésében,
— kivitelezés műszaki ellenőrzése,
— átadás-átvételi eljárások előkészítése, koordinálása és azok lefolytatása,
— rádióhálózat EK-hitelesítési eljárások során végrehajtott rádiós lefedettségi vizsgálatok műszaki ellenőrzése (előreláthatólag legalább 2 év időtartamban)
— fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomon követése,
— rendszeresen jelentések készítése az Ajánlatkérő számára.
A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő (továbbiakban Mérnök) a feladatait köteles ellátni:
Összesen ~2255 km normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszon a GSM-R rendszer tervezési és kivitelezési munkák:
• GSM-R rádióhálózat (BTS-ek, BSS-ek, repeaterek, antennák, tornyok, antennatartó szerkezetek, kültéri kabinetek, villamosenergia-ellátás, klimatizálás, biztonságtechnika, vagyonvédelem,) tervezése és kivitelezése.
• Legalább 2 db teljesen azonos hardver konfigurációjú és szoftver verziójú BSC tervezése és kivitelezése.
• IP/MPLS és DWDM alapú átviteltechnikai hálózat tervezése és kivitelezése.
• GSM-R rendszerhez kapcsolódó diszpécser rendszer tervezése és kivitelezése ~212 helyszínen.
• Fényvezető kábel hálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott vonalszakaszokra és optikai hurokzárásokra:
o Új fényvezető kábelek és alépítmény: ~1868 km,
o Új fényvezető kábelek behúzása meglevő alépítménybe: ~444 km,
o Új fényvezető kábelek új oszlopsoron: ~129 km,
o Új fényvezető kábelek vasúti felsővezetéken: ~ 117 km.
• GSM-R rádióhálózatot kiszolgáló bázisállomás infrastruktúra tervezése és kivitelezése.
• Üzemeltetést és karbantartást támogató rendszerek (OSS) tervezése és kivitelezése.
• Ajánlatkérő kapcsolódó ETCS 2 projektjeiben (~135 km) megvalósult RBC-k illesztése GSM-R rendszerhez, együttműködési tesztek elvégzése érintett GSM-R szakaszonként.
• A Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve alapján elfogadott 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 Modul szerint, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok megszerzése.
• A projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges
o összes rendszerterv, típusterv, szakági terv, tesztterv, kiviteli terv és engedélyes terv elkészítése,
o a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági),
o rádióhálózat hangolása és optimalizálása,
o a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.
• Megvalósulási tervdokumentációk elkészítése.
• Rendszerintegráció.
Kivitelezést megvalósító vállalkozó a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia sajátosságai következtében változhatnak.
Kivitelezéshez kapcsolódó projekt: A kivitelezéshez kapcsolódó projektek a pályaépítésre, biztosítóberendezések és ETCS L2 megvalósításra tervezett beruházások, amelyekkel egyeztetési, együttműködési és megegyezési kötelezettsége áll fenn kivitelezést megvalósító vállalkozónak.
A Mérnök feladata az érintett kivitelezést megvalósító vállalkozó ajánlatában az értékelési szempontrendszer részeként tett vállalásoknak a kivitelezés során történő megvalósításának és betartásának ellenőrzése. A vállalások pontos részleteiről ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett tájékoztatja a nyertes AT-t,mely a mérnök szerződés függelékét képezi.
Részletek a KD-ban

További információk:

Az értékelés során kiosztható pontszám: 0-10 A II.2.7. pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A Projekt Vállalkozói Szerződésének Befejezési Határidejéig, de legkésőbb 2022. december 30. + 36 hónap (vállalkozói jótállási kötelezettség) időtartamáig tart.

Termékek/szolgáltatások: Építési munka felügyelete 📦
További termékek/szolgáltatások:

Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások 📦

Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások 📦

Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 📦

+ még 4

Műszaki szolgáltatások 📦

Távközlési tanácsadó szolgáltatások 📦

Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások 📦

Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 📦

Fő helyszín vagy teljesítési hely: Teljesítés helye: Magyarország
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam
Kezdeti időpont: 2019-06-03 📅
Végdátum: 2025-12-30 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-09-03 📅
Cím: Megbízási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési es kivitelezést munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 436 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000059022019/8919
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás: A VI.3. pontban kerül ismertetésre.
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: A VI.3. pontban kerül ismertetésre.
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Key Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_36106787
Postacím: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/B
Postai irányítószám: 1043
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@key-telecom.hu 📧
Telefon: +36 302372330 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. Szerződéses adatok és a forrás módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján A Szerződés teljesítése során megváltozott a Megrendelő személye, illetve a Megrendelő oldali kapcsolattartó személye. Fentiek mellett a fejléc és a kapcsolattartásra jogosult személyek pontosítása szükséges a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltakra hivatkozással. II.2. A teljesítési határidő és a megbízási díj módosítása Megbízó a „Vállalkozási szerződés keretében a GSM-R rendszer 2. ütem tervezése és kivitelezése" tárgyban (a továbbiakban Projekt) kötött Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: VSZ), amelyhez kapcsolódóan került aláírásra a független mérnöki szolgáltatásra vonatkozóan a Mérnök Szerződéses Megállapodás (továbbiakban: MSzM). A MSzM a VSZ pénzügyi támogatási forrásaihoz igazított határidőket tartalmazott. Vállalkozói teljesítés akadályoztatásából eredő csúszás következtében 2021. december 29-én hatályba lépett a VSZ 2. számú módosítása, amelynek értelmében a kivitelezés teljesítési határideje 2023. augusztus 31. napjára módosult. A hatálybalépést megelőzően a Támogatási Szerződések módosítása is megtörtént (CEF és IKOP esetében a határidő egységesen 2023. december 31. napjára módosult). A jelen MSzM 1. sz. szerződésmódosításában sor került a MSzM és VSZ teljesítési határidejének összhangba hozatalára, amely alapján jelenleg a MSzM teljesítési határideje is 2023. augusztus 31. napja. A Szerződés teljesítési határidejét megelőzően Felek számára ismét egyértelművé vált, hogy Szerződés alapját képező Projekt továbbra sem került teljesítésre, és ezért a Projekt határidejének további meghosszabbítása válik szükségessé. Ezzel párhuzamosan a Projekt teljesítéséhez szükség van jelen MSzM folytatására is, és ezért a VSZ-szel párhuzamosan a MSzM teljesítési határidejének annak újabb módosítása is szükséges. A VSZ 4. számú módosításának előkészítése jelenleg is zajlik és a kivitelezés új teljesítési határideje még nem áll rendelkezésre. Az előbbiekre tekintettel jelen 2. számú MSzM módosítást a Felek közbenső módosításnak tekintik, amely Mérnök projektben történő folyamatos rendelkezésre állásának rendezésére irányul különös tekintettel a 2023. december 31-én esedékes CEF Támogatási Szerződés záráshoz kapcsolódó mérnök feladatok ellátásának biztosítására. A Szerződés teljesítésének elhúzódása miatt Mérnök a megbízási díj módosítása érdekében szerződésmódosítási igényt nyújtott be, amelyre vonatkozóan a Felek egymással tárgyalásokat folytatnak. Tekintettel arra, hogy a Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása a Projekt folytatásához elengedhetetlen, Felek az MSzM folytatásában állapodtak meg. Az MSZM alapján a mérnöki szolgáltatás ellátásáért a Megbízási díj havidíj alapú szolgáltatásként, a vállalkozói teljesítéshez kötött műszaki ellenőri tevékenység alapján általánydíjként illeti meg megbízási díj Megbízottat. Tekintettel arra, hogy a MSzM teljesítési határidejének 7+1 hónappal történő hosszabbítása vált szükségessé, ami a Mérnök Szerződéses Megállapodásban és a kiegészítő tájékoztatásban - a Megbízott által a Projekt Megvalósításának időtartama alatt teljesítendő feladataival összefüggésben - pontos dátumban rögzített határidőre tekintettel a mérnöki szolgáltatás díjazásának módosítását is maga után vonja. A MSzM 10.3 pontját figyelembe véve Mérnök a nyertes ajánlati árból levezethető módon a mérnöki szolgáltatások ellátásáért jelenleg nettó 17.950.000,-Ft/hó, mint havi általány díjazásban részesül. A Mérnök bemutatta a Központi Statisztikai Hivatal fogyasztói-árindexének adatait, amely alapján megállapítható, hogy a Megbízási Szerződés megkötését követően a mérnök megbízási díj az infláció drasztikus emelkedése következtében nagy mértékű előre nem látható többletköltséget eredményezett Megbízott részére. Megrendelő a közös kockázatvállalásra tekintettel a kimutatott inflációs ráta 50%-ával tartja indokoltnak és arányosnak a megbízási díj emelését, ennek megfelelően a szerződés módosítást követően - 2023. szeptember 1. napjától számítva - a mérnöki szolgáltatások ellátásáért Megbízott nettó 21.058.309,-Ft/hó, mint havi általány díjazásban fog részesülni. Ez alapján a teljesítési határidő 2024. március 31. +30 napra történő módosításával összefüggésben a mérnöki szolgáltatások tekintetében 8 hónapra vonatkoztatva mindez (8 x3.108.309,-Ft) 24.866.472-,-Ft díjnövekedést eredményez. II.2.a. A megbízási díj módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján Szerződő Felek a Szerződést a megbízási díj vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, amely szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható: „c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” Szerződő Felek a közbeszerzési eljárás előkészítése során kellő gondossággal történő eljárás mellett sem láthatták előre, hogy előre nem látható körülmények folytán a VSZ teljesítése határidőre nem fejeződik be, amely a MSzM teljesítési határidejének módosítását is szükségessé teszi. Jelen módosítással az ellátandó feladat nem változik, így a szerződésmódosítás a szerződés általános jellegét nem érinti, az ellenérték növekedésére kizárólag az infláció ellensúlyozásának céljából, a fentiekben ismertetett arányos mértékben kerül sor, amely ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Folyt.VII.2.4) pont BT-202 szakaszában.

Egyéb kiegészítő információk

II.1. Szerződéses adatok és a forrás módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján
A Szerződés teljesítése során megváltozott a Megrendelő személye, illetve a Megrendelő oldali kapcsolattartó személye. Fentiek
mellett a fejléc és a kapcsolattartásra jogosult személyek pontosítása szükséges a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltakra
hivatkozással.
II.2. A teljesítési határidő és a megbízási díj módosítása
Megbízó a „Vállalkozási szerződés keretében a GSM-R rendszer 2. ütem tervezése és kivitelezése" tárgyban (a továbbiakban Projekt)
kötött Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: VSZ), amelyhez kapcsolódóan került aláírásra a független mérnöki szolgáltatásra
vonatkozóan a Mérnök Szerződéses Megállapodás (továbbiakban: MSzM). A MSzM a VSZ pénzügyi támogatási forrásaihoz igazított
határidőket tartalmazott.
Vállalkozói teljesítés akadályoztatásából eredő csúszás következtében 2021. december 29-én hatályba lépett a VSZ 2. számú
módosítása, amelynek értelmében a kivitelezés teljesítési határideje 2023. augusztus 31. napjára módosult. A hatálybalépést
megelőzően a Támogatási Szerződések módosítása is megtörtént (CEF és IKOP esetében a határidő egységesen 2023. december 31.
napjára módosult). A jelen MSzM 1. sz. szerződésmódosításában sor került a MSzM és VSZ teljesítési határidejének összhangba
hozatalára, amely alapján jelenleg a MSzM teljesítési határideje is 2023. augusztus 31. napja.
A Szerződés teljesítési határidejét megelőzően Felek számára ismét egyértelművé vált, hogy Szerződés alapját képező Projekt
továbbra sem került teljesítésre, és ezért a Projekt határidejének további meghosszabbítása válik szükségessé. Ezzel párhuzamosan a
Projekt teljesítéséhez szükség van jelen MSzM folytatására is, és ezért a VSZ-szel párhuzamosan a MSzM teljesítési határidejének
annak újabb módosítása is szükséges.
A VSZ 4. számú módosításának előkészítése jelenleg is zajlik és a kivitelezés új teljesítési határideje még nem áll rendelkezésre. Az
előbbiekre tekintettel jelen 2. számú MSzM módosítást a Felek közbenső módosításnak tekintik, amely Mérnök projektben történő
folyamatos rendelkezésre állásának rendezésére irányul különös tekintettel a 2023. december 31-én esedékes CEF Támogatási
Szerződés záráshoz kapcsolódó mérnök feladatok ellátásának biztosítására.
A Szerződés teljesítésének elhúzódása miatt Mérnök a megbízási díj módosítása érdekében szerződésmódosítási igényt nyújtott be,
amelyre vonatkozóan a Felek egymással tárgyalásokat folytatnak. Tekintettel arra, hogy a Szerződés teljesítési határidejének
meghosszabbítása a Projekt folytatásához elengedhetetlen, Felek az MSzM folytatásában állapodtak meg. Az MSZM alapján a
mérnöki szolgáltatás ellátásáért a Megbízási díj havidíj alapú szolgáltatásként, a vállalkozói teljesítéshez kötött műszaki ellenőri
tevékenység alapján általánydíjként illeti meg megbízási díj Megbízottat.
Tekintettel arra, hogy a MSzM teljesítési határidejének 7+1 hónappal történő hosszabbítása vált szükségessé, ami a Mérnök
Szerződéses Megállapodásban és a kiegészítő tájékoztatásban - a Megbízott által a Projekt Megvalósításának időtartama alatt
teljesítendő feladataival összefüggésben - pontos dátumban rögzített határidőre tekintettel a mérnöki szolgáltatás díjazásának
módosítását is maga után vonja. A MSzM 10.3 pontját figyelembe véve Mérnök a nyertes ajánlati árból levezethető módon a mérnöki
szolgáltatások ellátásáért jelenleg nettó 17.950.000,-Ft/hó, mint havi általány díjazásban részesül. A Mérnök bemutatta a Központi
Statisztikai Hivatal fogyasztói-árindexének adatait, amely alapján megállapítható, hogy a Megbízási Szerződés megkötését követően a
mérnök megbízási díj az infláció drasztikus emelkedése következtében nagy mértékű előre nem látható többletköltséget
eredményezett Megbízott részére. Megrendelő a közös kockázatvállalásra tekintettel a kimutatott inflációs ráta 50%-ával tartja indokoltnak és arányosnak a megbízási díj emelését, ennek megfelelően a szerződés módosítást követően - 2023. szeptember 1.
napjától számítva - a mérnöki szolgáltatások ellátásáért Megbízott nettó 21.058.309,-Ft/hó, mint havi általány díjazásban fog
részesülni. Ez alapján a teljesítési határidő 2024. március 31. +30 napra történő módosításával összefüggésben a mérnöki
szolgáltatások tekintetében 8 hónapra vonatkoztatva mindez (8 x3.108.309,-Ft) 24.866.472-,-Ft díjnövekedést eredményez.
II.2.a. A megbízási díj módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján
Szerződő Felek a Szerződést a megbízási díj vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, amely szerint a
szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható:
„c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra
kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes
módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
Szerződő Felek a közbeszerzési eljárás előkészítése során kellő gondossággal történő eljárás mellett sem láthatták előre, hogy előre
nem látható körülmények folytán a VSZ teljesítése határidőre nem fejeződik be, amely a MSzM teljesítési határidejének módosítását is
szükségessé teszi.
Jelen módosítással az ellátandó feladat nem változik, így a szerződésmódosítás a szerződés általános jellegét nem érinti, az ellenérték
növekedésére kizárólag az infláció ellensúlyozásának céljából, a fentiekben ismertetett arányos mértékben kerül sor, amely ellenérték
növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Folyt.VII.2.4) pont BT-202 szakaszában.

A változtatás fő oka: Az eredeti vállalkozó által nyújtott további építési beruházásra, árukra vagy szolgáltatásokra van szükség.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

II.2. A teljesítési határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján A teljesítési határidő vonatkozásában a módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, amely szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható: b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át; Felek rögzítik, hogy a Mérnök a projektben a kezdetektől, azaz 2019. óta vesz részt, szorosan együttműködve Megrendelővel és Vállalkozóval mind a tervezés (rendszer- és kiviteli tervek), mind a kivitelezés során. A Mérnök által biztosított szakemberek a vasúti távközlési projektek tekintetében olyan szaktudással és referenciával rendelkeznek, mely biztosítja, hogy a projekt magas műszaki színvonalon, a szakmai, kiemelten a vasúti környezetben való elvárásoknak megfelelően valósulhasson meg, amely ma Magyarországon igen nehezen pótolható. Felek továbbá rögzítik, hogy a Mérnök által biztosított szakemberek több év alatt felhalmozott projektre vonatkozó ismerete, tudása, figyelembe véve az egyes részterületek állapotát, készültségi fokát, az egész rendszer - beleértve a szerződéses követelmények rendszerét is - összetettségét, és az időközben felmerült változásokat, egy esetlegesen bevonásra kerülő új mérnök számára nem lenne elérhető, mivel az csak hosszabb idő elteltével lehet azon információk birtokában, amelyek biztosíthatják, hogy megfelelően, azaz megfelelő színvonalon és a megfelelő ismeretek birtokában tudja végezni munkáját. Ennek megfelelően kijelenthető, hogy egy esetleges új mérnök belépése és az információk átadása jelentős, (akár 6-10 hónapos) idő ráfordítással lenne megvalósítható, mely további indokolatlan késedelmet okozna a megvalósításban. Ez alapján a szerződésmódosítás tervezete megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltaknak, mivel a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható műszaki okokból, tekintettel arra, hogy a Mérnök által képviselt szakmai tapasztalat a projekt előrehaladásának sarokköve. A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjára való tekintettel Felek rögzítik, hogy a tárgyi 2. sz. szerződésmódosítás keretében megállapított díjazás továbbra is alacsonyabb, mint a jelenlegi hasonló szerződések árszínvonala, figyelemmel a következőkre: A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége által meghatározott ajánlott mérnöki napidíj 2019. óta jelentős mértékben megemelésre került, az önálló mérnök esetében 54%, mind az irányító mérnök esetében 40 %-os áremelkedés következett be (a jelenleg ajánlott díjszabás a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének 61/2022 (VII. 13) határozata alapján irányadó). Ez alapján a szerződésmódosítás során 35% mértékben megemelt ár nem éri el Magyar Mérnöki Kamara által ajánlott árszintet. Erre tekintettel egy új közbeszerzési eljárásban – a fentiekben kifejtett szakmai indokokra is figyelemmel – jelentősen magasabb ajánlati árak lennének várhatóak. Ez alapján a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltaknak, mivel a szerződő fél személyének változása az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, tekintettel arra, hogy jelen szerződésmódosítás keretében csak a szerződéskötés óta felmerült árnövekedés egy része került érvényesítésre, ezáltal új szereplő bevonására csak jelentős költségráfordítással kerülhetne sor. Módosítás leírása: VI.4.3) BT-99

Szöveg

II.2. A teljesítési határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján
A teljesítési határidő vonatkozásában a módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, amely szerint a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható:
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti
szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel,
szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése – vagy több
módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
Felek rögzítik, hogy a Mérnök a projektben a kezdetektől, azaz 2019. óta vesz részt, szorosan együttműködve Megrendelővel és
Vállalkozóval mind a tervezés (rendszer- és kiviteli tervek), mind a kivitelezés során. A Mérnök által biztosított szakemberek a vasúti
távközlési projektek tekintetében olyan szaktudással és referenciával rendelkeznek, mely biztosítja, hogy a projekt magas műszaki
színvonalon, a szakmai, kiemelten a vasúti környezetben való elvárásoknak megfelelően valósulhasson meg, amely ma
Magyarországon igen nehezen pótolható.
Felek továbbá rögzítik, hogy a Mérnök által biztosított szakemberek több év alatt felhalmozott projektre vonatkozó ismerete, tudása,
figyelembe véve az egyes részterületek állapotát, készültségi fokát, az egész rendszer - beleértve a szerződéses követelmények
rendszerét is - összetettségét, és az időközben felmerült változásokat, egy esetlegesen bevonásra kerülő új mérnök számára nem
lenne elérhető, mivel az csak hosszabb idő elteltével lehet azon információk birtokában, amelyek biztosíthatják, hogy megfelelően,
azaz megfelelő színvonalon és a megfelelő ismeretek birtokában tudja végezni munkáját. Ennek megfelelően kijelenthető, hogy egy
esetleges új mérnök belépése és az információk átadása jelentős, (akár 6-10 hónapos) idő ráfordítással lenne megvalósítható, mely
további indokolatlan késedelmet okozna a megvalósításban.
Ez alapján a szerződésmódosítás tervezete megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltaknak, mivel a szerződő
fél személyének változása nem megvalósítható műszaki okokból, tekintettel arra, hogy a Mérnök által képviselt szakmai tapasztalat a
projekt előrehaladásának sarokköve.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjára való tekintettel Felek rögzítik, hogy a tárgyi 2. sz. szerződésmódosítás keretében
megállapított díjazás továbbra is alacsonyabb, mint a jelenlegi hasonló szerződések árszínvonala, figyelemmel a következőkre: A
Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége által meghatározott ajánlott mérnöki napidíj 2019. óta jelentős mértékben megemelésre került, az
önálló mérnök esetében 54%, mind az irányító mérnök esetében 40 %-os áremelkedés következett be (a jelenleg ajánlott díjszabás a
Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének 61/2022 (VII. 13) határozata alapján irányadó). Ez alapján a szerződésmódosítás során 35%
mértékben megemelt ár nem éri el Magyar Mérnöki Kamara által ajánlott árszintet. Erre tekintettel egy új közbeszerzési eljárásban –
a fentiekben kifejtett szakmai indokokra is figyelemmel – jelentősen magasabb ajánlati árak lennének várhatóak.
Ez alapján a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltaknak, mivel a szerződő fél
személyének változása az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, tekintettel arra,
hogy jelen szerződésmódosítás keretében csak a szerződéskötés óta felmerült árnövekedés egy része került érvényesítésre, ezáltal új
szereplő bevonására csak jelentős költségráfordítással kerülhetne sor.
Módosítás leírása: VI.4.3) BT-99

Forrás: OJS 2024/S 047-137904 (2024-03-05)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (18 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (11)