Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: "Heliport" biztonságtechnikai, tűzoltási feladatai
EKR000749592019
Termékek/szolgáltatások: Szállítást támogató és kiegészítő szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások📦
Rövid leírás:
“Központi Betegellátót épület „Heliport” részén biztonságtechnikai, tűzoltási feladatok ellátása”
1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Szállítást támogató és kiegészítő szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások📦
A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház,
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.”
A beszerzés leírása:
“Központi Betegellátót épület „Heliport” részén biztonságtechnikai, tűzoltási feladatok ellátása.
A Központi Betegellátó Épület tetején létesített légi jármű...”
A beszerzés leírása
Központi Betegellátót épület „Heliport” részén biztonságtechnikai, tűzoltási feladatok ellátása.
A Központi Betegellátó Épület tetején létesített légi jármű fogadására alkalmas leszállónál („Heliport”) a mentőhelikopterek biztonságos le,- és felszállásához a szakhatóságok által megkövetelt (9/2015. (III.25.) BM rendelet, 39/2011. (XI.15. BM rendelet alapján) biztonsági fogadó személyzet készenlétben tartása, légi forgalom szünet idején a Központi Betegellátó Épületében - SBO - biztonság technikai feladatok ellátása.
Továbbá a tűzjelzés esetén a szükséges beavatkozás, tűzoltás, mentés, kiürítés megkezdése, kényszer vészhelyzeti terv alkalmazása.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“A felhívás III.1.3) M.2. pontjában rögzített közbeszerzés tárgya szerinti gyakorlattal rendelkező többlet szakembereinek száma (fő) (a min. 4 fő szakemberen...”
Minőségi kritérium (név)
A felhívás III.1.3) M.2. pontjában rögzített közbeszerzés tárgya szerinti gyakorlattal rendelkező többlet szakembereinek száma (fő) (a min. 4 fő szakemberen felül) (előny a több) (min. 0 fő, max. 2 fő
Többet mutasson
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Ár (súlyozás): 90
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 36
További információk:
“A részajánlattétel kizárásának indoka:
A tárgyban megfogalmazott szolgáltatási tevékenység elvégzését kizárólag komplexen lehet elvégezni.”
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában, amennyiben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok előzetes igazolása vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ és 4-7. § rendelkezései alapján, míg a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérést követően a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8-16. §-ai szerint kell igazolni. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alapján Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész Alfa szakaszának kitöltését).
Ajánlatkérő ellenőrzi a közhiteles adatbázisokat a kizáró okok tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. – Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. – Amennyiben nem, úgy Ajánlattevőnek a nemleges tartalmú nyilatkozatot szükséges csatolnia. Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdését.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“M.1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M.1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven Belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A. §-át.
A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szolgáltatás mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpontja "év, hónap, nap"), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
M.2. Ajánlattevőnek igazolnia szükséges a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek, illetve vezetőknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:
— önéletrajz (melyből kitűnik a szakember szakmai gyakorlata)
— iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
— szükséges képesítést igazoló bizonyítvány másolata
— szándéknyilatkozat rendelkezésre állásra
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alapján Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész Alfa szakaszának kitöltését).
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1.: nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben összesen, a közbeszerzés tárgya...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1.: nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben összesen, a közbeszerzés tárgya szerinti („Heliport” részén biztonságtechnikai, tűzoltási feladatok ellátása) szolgáltatásra vonatkozó szerződésszerűen teljesített legalább nettó 40 millió Ft szolgáltatási értéket elérő referenciával. A referencia több szerződésből is teljesíthető.
M2: a teljesítés során igénybe venni kívánt szakemberek között nincs minimum 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves tűzoltási - valamint légi jármű fogadására alkalmas leszálló üzemeltetésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakmai vezető, és 3 fő középfokú végzettségű, legalább 1 éves tűzoltási gyakorlattal rendelkező szakember.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szakemberek közötti átfedés lehetőségét, az 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves tűzoltási - valamint légi jármű fogadására alkalmas leszálló üzemeltetésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakmai vezető személye nem számítható be a legalább 1 éves tűzoltási gyakorlattal rendelkező 3 fő szakemberhez.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét havi szinten benyújtott számla kézhezvételének napját követően, 60 napos fizetési határidővel átutalással egyenlíti...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét havi szinten benyújtott számla kézhezvételének napját követően, 60 napos fizetési határidővel átutalással egyenlíti ki. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a 2017. évi CL törvényben foglaltak szerint történik Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-09-19
10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-09-19
12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“EKR- ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15- 16. §-ában foglaltakat.”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról): A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
Kiegészítő információk További információk
“1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak Elektronikus úton el kell érnie...”
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak Elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2., pontja.
3) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
4) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
5) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: amennyiben a Vállalkozó a szerződés időtartama alatt legalább egy alkalommal nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségeit, a Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését meghiúsultnak tekinteni és elállni a szerződéstől. Az előzőekben foglalt kötelezettségszegésről – annak észlelésekor – Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a szerződés bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke az éves szolgáltatási díj 25 %-a. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó felé, amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.
A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.
7) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdéseit.
8) Ajánlattevők a kiegészítő tájékoztatás kérésüket kötelesek Word formátumban is megküldeni Ajánlatkérő részére.
9) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását.
10) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
11) Megrendelő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat figyelembe veszi.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Czaga János András (lajstromszám: 00468)
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 158-390737 (2019-08-14)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-03-19) Objektum Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.”
A beszerzés leírása:
“Központi Betegellátót épület „Heliport” részén biztonságtechnikai, tűzoltási feladatok ellátása.
A Központi Betegellátó Épület tetején létesített légi jármű...”
A beszerzés leírása
Központi Betegellátót épület „Heliport” részén biztonságtechnikai, tűzoltási feladatok ellátása.
A Központi Betegellátó Épület tetején létesített légi jármű fogadására alkalmas leszállónál („Heliport”) a mentőhelikopterek biztonságos le,- és felszállásához a szakhatóságok által megkövetelt (9/2015. (III. 25.) BM rendelet, 39/2011. (XI. 15. BM rendelet alapján) biztonsági fogadó személyzet készenlétben tartása, légi forgalom szünet idején a Központi Betegellátó Épületében – SBO – biztonság technikai feladatok ellátása.
Továbbá a tűzjelzés esetén a szükséges beavatkozás, tűzoltás, mentés, kiürítés megkezdése, kényszer vészhelyzeti terv alkalmazása.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 158-390737
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 0
Cím: "Heliport" biztonságtechnikai, tűzoltási feladatai
Információk a nem díjazottakról
Egyéb okok (az eljárás megszüntetése)
Kiegészítő információk További információk
“A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatszolgáltatás:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A...”
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatszolgáltatás:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A szolgáltatás ára a fedezeti összegen felül található. Szakmai szempontból az ajánlat mindenben megfelel a szakmai követelményeknek, azonban meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét, így a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel, miszerint a „rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez”.
b) –
c) ajánlattevők neve, címe, adószáma:
HELIPORT-PLUS Kft. 7635 Pécs, Magyarürögi út 120. (25743407-2-02)
Fireport-G Security Kft. 1113 Budapest, Kenese út 3. (25364484-2-43)
d) –