Hídrekonstrukciós program I/3. ütem-megismételt

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés alapján a „Hídrekonstrukciós program I/3. ütem tervezése és kivitelezése”
A vasúthálózati szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében el kell végezni az alábbi, az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező normál nyomtávolságú/nyomtávú (1435 mm) vasútvonalon található vasúti hidak kiviteli terv szintű tervezését és rekonstrukcióját:
1. Farmos, Hajta-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 557+32 hmsz.):
2. Tápiógyörgye, Tápió-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 646+57 hmsz.):
3. Tápiógyörgye, Ilike-ér híd (120a sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 691+37 hmsz.):
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-09-23. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-08-06.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Pest › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-08-06	Ajánlati felhívás
2019-09-19	További információk
2019-10-04	További információk
2020-02-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2019-08-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Vasúti híd építése
Hivatkozási szám: EKR000967912019
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés alapján a „Hídrekonstrukciós program I/3. ütem tervezése és kivitelezése” A vasúthálózati szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében el kell végezni az alábbi, az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező normál nyomtávolságú/nyomtávú (1435 mm) vasútvonalon található vasúti hidak kiviteli terv szintű tervezését és rekonstrukcióját: 1. Farmos, Hajta-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 557+32 hmsz.): 2. Tápiógyörgye, Tápió-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 646+57 hmsz.): 3. Tápiógyörgye, Ilike-ér híd (120a sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 691+37 hmsz.): A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Vasúti híd építése 📦
További CPV-kód: Vasúti híd építése 📦
Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368100 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000967912019/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000967912019/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-08-06 📅
Benyújtási határidő: 2019-09-23 📅
Közzététel dátuma: 2019-08-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 152-373969
HL-S szám: 152
További információk

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés alapján a „Hídrekonstrukciós program I/3. ütem tervezése és kivitelezése”

A vasúthálózati szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében el kell végezni az alábbi, az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező normál nyomtávolságú/nyomtávú (1435 mm) vasútvonalon található vasúti hidak kiviteli terv szintű tervezését és rekonstrukcióját:

+ még 4

1. Farmos, Hajta-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 557+32 hmsz.):

2. Tápiógyörgye, Tápió-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 646+57 hmsz.):

3. Tápiógyörgye, Ilike-ér híd (120a sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 691+37 hmsz.):

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

A rész elnevezése: Farmos, Hajta-patak feletti vasúti híd átépítése
A rész száma: 1
Rövid leírás:

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

A vasúthálózati szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében el kell végezni az alábbi, az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező normál nyomtávolságú/nyomtávú (1435mm) vasútvonalon található vasúti hidak kiviteli terv szintű tervezését és rekonstrukcióját:

+ még 6

1. Farmos, Hajta-patak híd (120a. sz. Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonal, Nagykáta - Újszász vonalszakasz, 557+32 hmsz.):

12,0 m szabadnyílású ágyazat-átvezetéses vasbeton teknőhíd átépítése, 12,0 m szabadnyílású tartóbetétes vasbeton lemezhíddá, a régi vasúti hídszerkezet bontásával és új hídszerkezet építésével, kapcsolódó vasúti felépítmény átépítésével.

A nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges minden hiányzó terv, dokumentáció elkészítése, hiányzó hozzájárulások beszerzése, valamint szükség esetén a rendelkezésre álló engedélyek meghosszabbítása. A nyertes Ajánlattevőnek többek között ki kell dolgoznia építéstechnológiát (mely alapján készül a kiviteli terv), gondoskodnia kell a munkaterület kialakításáról, valamint ennek érdekében a szükséges ideiglenes terület-igénybevételről, vágányzárat kell igényelnie, el kell végeznie a hidak rekonstrukcióját, le kell folytatnia minden kormányhivatali, hatósági és üzemeltetői egyeztetést és meg kell szereznie e szervezetektől a szükséges, de esetenként még hiányzó jóváhagyásokat.

A jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak, azokat ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsátja.

Jogerős építési engedély száma, érvényességi ideje:

1. Farmos, Hajta-patak híd: UVH/VF/192/00/2014 (UVH/VF/1285/03/2016; VHF/8374-5/2019-ITM) 2022.01.20.

Időtartam: 30 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: IKOP-2.1.0-15-2016-00022
A rész elnevezése: Tápiógyörgye, Tápió-patak és Ilike-érfeletti vasút
A rész száma: 2
Rövid leírás:

1. Tápiógyörgye, Tápió-patak híd (120a. sz. Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonal, Nagykáta - Újszász vonalszakasz., 646+57 hmsz.):

3x6,0 m szabadnyílású, összesen 18 m szabadnyílású, ágyazat-átvezetéses vasbeton teknőhíd átépítése, 3x6,0 m szabadnyílású, összesen 18 m szabadnyílású tartóbetétes vasbeton lemezhíddá, a régi felszerkezet bontásával és új felszerkezet építésével, kapcsolódó vasúti felépítmény átépítésével.

+ még 4

2. Tápiógyörgye, Ilike-ér híd (120a sz. Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonal, Nagykáta - Újszász vonalszakasz, 691+37 hmsz.):

5,0 m nyílású ágyazat-átvezetéses, kéttámaszú monolit vasbeton teknőhíd bal oldalán egy, kábelek átvezetésére is alkalmas, acélszerkezetű üzemi járda építése.

1. Tápiógyörgye, Tápió-patak híd: UVH/VF/311/00/2014 (UVH/VF/1288/03/2016; VHF/8381-5/2019-ITM) 2022.01.21-ig

2. Tápiógyörgye, Ilike-ér híd: átépítése nem építési engedélyköteles tevékenység

Időtartam: 24 hónap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Pest megye

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Mindkét részben: Az eljárásban nem lehet AT, AV, nem vehet részt az alk. igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Irányadó a Kbt.74.§(1)b). AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Kr. (Kr.) 4-7.§-ának megfelelően az EKR-ben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) (2) hatálya alá és hogy megfelel a Kbt. 65.§ (1) c) pont szerinti alk.köv-nek.

Közös AT-kk mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.

+ még 12

Ha az előírt alk-i köv-nek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásszervezet részéről az EEKD-t. A kapacitás szervezetek/személyek az alk-i feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Felhívjuk a figyelmet az öntisztázásra.

Az ajánlatban be kell nyújtani AT Kbt. 67.§(4) szerinti nyilatkozatát. Az alk. igazolásában részt vevő AV/ más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására. Az alk. igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

AK felhívására a Kbt. 69.§ (4)-ben, Kr. 1.§ (2), 8.§.10.§,12-16.§ foglaltaknak megfelelően kell az arra felhívott AT-nek részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az elj-ban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 65.§ (1) c) pont szerinti alk. köv.mindkét részben:

1. AK az alk.vizsgálata körében a Kbt. 65.§ (1) bek. c) és a 322/2015. (X. 30.) Kr.8.§(1) bek. alapján előírja az ép.ber-hez kapcsolódó tervezői szolg.tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben szereplés követelményét,illetve a nem Mo-n letelepedett GSZ-k esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Kr.21.§-ára figyelemmel AK előírja az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n letelepedett GSZ-k esetén − amennyiben a szerz. teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti o-ban előírt eng-vel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés köv-ét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

AK a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti alk.-i köv-nek való megfelelés tekintetében az ajánlatban csak nyilatkozni kell.

1. AK az alk.követelményt a Mo-n letelepedett GSZ vonatkozásában a http://mmk.hu/kereses/tarsasagok oldalon ellenőrzi a Kbt.69.§(11)bek.alapján.

2. AK a Mo-n letelepedett GSZ esetén az ép.kiv.tev-et végzők névjegyz.szereplés tényét a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi.

A nem Mo-n letelepedett GSZ AK 69.§ (4) szerinti felhívására köteles benyújtani a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (IE) XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szereplés, illetve az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelmény teljesülését igazoló okiratot. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén az IE XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyíl-t kell igazolásként benyújtani. AK előírja, hogy a nem Mo-n letelepedett GSZ-nek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerz.megkötésének időpontjában szerepelnie kell az ép.ber-hez kapcs. tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Irányadó:Kbt. 64.§, 65.§(6)-(9) és (11)bek.,67.§(3)bek., Kr.4.§(3)bek.,12-16.,24.§(1)-(2) bek.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT-nek) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

+ még 2

GP1: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (vasúti híd építése és/vagy átépítése és/vagy tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) (12), 67. § (3), és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) (6)-(7) alkalmazandó

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő ha:

GP1. az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasúti híd építése és/vagy átépítése és/vagy tervezése) – áfa nélkül számított – árbevétele nem érte el az 1. részben:

+ még 7

Összesen a nettó 400 000 000 Ft
A 2. részben:
Összesen a nettó 390 000 000 Ft
Értéket.

A GP1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételi követelménynek megfelelni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdéseiben foglaltakra.

Műszaki és szakmai képességek:

A Kbt. 67.§ (1) alapján az MSZ.1 és MSZ.2 szerinti alk.-i köv-eknek való megfelelés igazolására- első körben - csak nyilatkozni kell az EEKD ajánlatban történő csatolásával. AK elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α szakaszában, az EEKD IV. rész A)-D) címek alatti táblázatokat nem kell kitölteni. Az MSZ.1 és MSZ.2 alk-i köv-ek teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolást AK 69. § (4) bek. szerinti külön felhívására kell benyújtani.

MSZ.1. A Kr. 21. § (2) a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Befejezés alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő.

+ még 20

Az igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma:
— a Vállalkozó neve, székhelye,
— a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székelye,
— az építési beruházás (szerződés/eseti megrendelés) tárgya, mennyisége,

— az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák felsorolása (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák felsorolása),

— közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyisége, a saját teljesítés ellenszolgáltatásának nettó összege,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont naptári nap pontossággal)
— teljesítés helye (pl. km szelvény szám(ok), vagy település név szerint),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező vasútvonal az a vasút, ami nem helyi és nem saját használatú. A közforgalmi vasút tevékenysége az ország területére terjedhet ki. Az országos közforgalmú vasúti pálya azon pálya, amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe vehet.

Ha a referenciamunkát az AT/AV/más szervezet közös AT-ként/AV-ként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy AK alkalmazza a Kr. 22. § (5) bekezdését.

MSZ.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) b) pont). Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre.

Csatolandó az MSZ.2.1 az MSZ.2.2. és az MSZ2.3. szerinti szakember vonatkozásában az előírt

Szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.

A szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat megléte év/hónap, az MSZ2.3 szerinti

Szakembernél év/hónap/nap részletezettséggel kerüljön ismertetésre.

A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alk-i minimumkövetelmények előírnak.

AT csatolja a megnevezett szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Nyertes AT-nek legkésőbb a szerz. aláírásának időpontjára rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) „MV-KÉ”, felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, és a jogosultságot a szerződés teljesítése során mindvégig fent kell tartani. AT csatolja nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bek. alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben AK a második legkedvezőbb AT-vel köt szerződést.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12), 67. § (3), 140. § (9), valamint a Kr. 22. § (5), 24. § (1)-(2) rendelkezéseire.Kiegészítő információ az ajánlati dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az 1. részben:

MSZ1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22.§ (3) bekezdés szerint igazolt referenciával:

+ még 19

Min. 1 db, az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részeként működő, legalább normál nyomtávolságú/nyomtávú (min. 1435 mm) vasútvonalon végzett, minimum 9 m szabadnyílású, ágyazatátvezetéses vagy azzal egyenértékű vasbeton lemezhíd szerkezet építése és/vagy átépítése (régi vasúti hídszerkezet elbontása és új ágyazatátvezetéses vasbeton lemezhíd szerkezet építése), amely tartalmazta a kapcsolódó vasúti felépítmény kivitelezését is.

AK a Kr. 21. § (2a) bek. b) pontja alapján az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 évben befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.

MSZ2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik
Legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

MSZ2.1.: 1(egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik 3 év (36 hónap) hídépítési területen szerzett projektvezetői/projektvezetőhelyettesi szakmai gyakorlattal, mely magában foglal legalább 1 db országos közforgalmú vasúti pályahálózat részeként működő vasúti pályában lévő vasúti híd felújítása és/vagy építése tárgyú projektet.

MSZ2.2.: 1(egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik 3 év (36 hónap) vasútépítési területen szerzett projektvezetői/projektvezetőhelyettesi/építésvezetői szakmai gyakorlattal Az MSZ2.1. és MSZ2.2. alkalmassági minimumkövetelmények igazolására egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

MSZ2.3.: 1 (egy) fő vágányzári felelős, aki rendelkezik legalább 30 nap szakmai gyakorlattal

Vágányzárak tartása területén

Min. 1 db, az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részeként működő, legalább normál nyomtávolságú/nyomtávú (1435mm) vasútvonalon végzett, minimum összesen 13 m szabad nyílású ágyazatátvezetéses vagy azzal egyenértékű vasbeton lemezhíd szerkezet építése és/vagy átépítése (régi vasúti hídszerkezet elbontása és új ágyazatátvezetéses vasbeton lemezhíd szerkezet építése) amely tartalmazta a kapcsolódó vasúti felépítmény kivitelezését is.

Több szabadnyílással rendelkező híd esetén AK elfogadja az adott híd szabad nyílásainak összegét.

MSZ2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

MSZ2.2.: 1(egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik 3 év (36 hónap) vasútépítési területen szerzett projektvezetői/projektvezetőhelyettesi/építésvezetői szakmai gyakorlattal.

Az MSZ2.1. és MSZ2.2. alkalmassági minimumkövetelmények igazolására egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

MSZ2.3: 1 (egy) fő vágányzári felelős, aki rendelkezik legalább 30 nap szakmai gyakorlattal

Mindkét részre történő ajánlattétel esetén,

— az MSZ1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő a magasabb elvárásokat rögzítő követelménynek megfelelni

— az MSZ2.1 alkalmassági minimumkövetelmény az 1. és 2. részben ugyanazon szakember jelölésével is teljesíthető,

— MSZ2.2. alkalmassági minimumkövetelmény az 1. és 2. részben ugyanazon szakember jelölésével is teljesíthető.

MSZ2.3. alkalmassági követelmények az 1. és 2. részben ugyanazon szakember jelölésével is teljesíthető.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei: Mindkét részben:
Tartalékkeret: 2 %. előleg: 30 %

+ még 3

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. által meghatározott előleg mértéke a szerz.kötésig változna, úgy a szerz.kötéskor hatályos jogszabályban előírt mértékben és feltételekkel igényelhető az előleg. Előleg igénylése esetén előleg visszafizetési biztosítékot kell nyújtani, mértéke: a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt előleg különbözetének mértéke. formája: AT választása szerint a Kbt. 134. § (6) a) pont szerint

Finanszírozás: eu-s támogatásból, utófinanszírozással, tám. tervezett intenzitása 100,000000 %. Részszámlázási lehetőség havonta. Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben. ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: Ft

Von. jogszabályok: Ptk. 6:130. § (1)-(2) (ha AV igénybevételére nem kerül sor), 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32/B. §-ai;Kbt. 135. § (1)-(6); 2007. évi CXXVII. tv 142.§ (1) b), 272/2014. (XI.5.) Korm.r.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2019-09-23 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk:

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. MSZ2.1. szakember MSZ2.1. alk. köv. szerinti projektvezetői/projektvezetőhelyettesi (36 hónap) szakmai tapasztalatán felüli szakmai tapasztalata, max. további 24 hónap
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3.MSZ2.2. szakember MSZ2.2. alk. köv. szerinti projektvezetői/projektvezetőhelyettesi/építésvezetői (36 hónap) szakmai tapasztalatán felüli szakmai tapasztalat, max. további 24 hónap
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94215096
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
A vevő profiljának címe: http://www.nif.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000967912019/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1. Ajánlatban csatolandó:
— ajánlati nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) szerint,

+ még 13

— felolvasólap Kbt. 68. § (4) szerint,
— árazott költségvetés szerkeszthető (xls) formátumban,
— Kbt. 65. § (7)-ben foglaltak (adott esetben),
— képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
— nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) szerint,

— indikatív erőforrás- és műszaki ütemterv, a Dok I. kötetében foglalt követelmények szerint.

2. Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. §-a alapján.
3. Hiánypótlás Kbt. 71. § szerint.
4. Kbt. 73. § (5) szerinti tájékoztatás a dok-ban.

5. Szerződéses biztosítékok: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, jótállás (36 hónap), jótállási biztosíték: a nettó vállalkozási díj 5 %-a, teljesítési biztosíték: nettó vállalkozási díj 5 %-a.

6. Tervezési feladatok késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke a Költségvetésben meghatározott nettó tervezési ellenérték 0,5 %-a /nap. A Projekt egésze, vagy az egyes, a Szerződéses Megállapodásban rögzített Építési Szakasz/Projektelem/Rész tekintetében a Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidő, vagy Részhatáridő késedelme esetén a késedelmi kötbér alapja a Projekt, illetve az elmulasztott Részhatáridőkhöz tartozó Szerződéses Megállapodásban rögzített Építési Szakasz/ Projektelem/ Rész nettó ellenértéke, a késedelmi kötbér mértéke 0,5 % / nap. Ha a Vállalkozó nem tartja be a tervezési hibák kijavítására, a hiányok pótlására a Megrendelő által előírt határidőket, késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér alapja a javítási, pótlási késedelemmel érintett nettó tervezési ellenérték, mértéke 1 % minden késedelmes napra számítva. Ha a Vállalkozó nem tartja be kivitelezési hibák kijavítására, a hiányok pótlására a műszaki átadás-átvételi eljárás, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési eljárás során rögzített határidőket, késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér alapja a hibakijavítás és hiánypótlás jegyzőkönyvben vagy utólagos költségbecslés alapján megállapított nettó ellenértéke, mértéke 2 % minden késedelmes napra számítva, azzal hogy a késedelemmel érintett 8. napon a mértéke 1 %. A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 15 %-át.

7. Vállalkozó a tervezési feladatok hibás teljesítése esetén, abban az esetben, ha a Vállalkozó a feltárt tervhibákat a Megrendelő felhívására nem javítja ki, hiányosságokat nem orvosolja a megállapított határidőre, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett tervezési munkarész nettó értékének 15 %-a. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén, vagyis amennyiben a Vállalkozó a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során a Hiba- és Hiánylistában rögzített hibákat a Megrendelő felhívása ellenére nem javítja ki, hiányosságokat nem orvosolja a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során megállapított határidőre, vagy a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során rögzített hiba nem javítható, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 15 %-a. Vállalkozó fenti pontok szerinti hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettsége ugyanazon hibára a késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget kizárja. Megrendelő hibás teljesítési kötbért köt ki arra az esetre, ha a Vállalkozó - a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül - nem azokat a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozókat, szakembereket alkalmazza a teljesítés során, akikkel alkalmasságát igazolta a közbeszerzési eljárás során, továbbá, ha a Megrendelő felhívása ellenére nem a megfelelő szakmai jogosultsággal rendelkező szakembereket alkalmazza, vagy a Kbt. 138. §-ában foglaltakat egyéb módon megszegi. A hibás teljesítési kötbér mértéke a Vállalkozói Díj 0,01 %-a szakemberenként/szervezetenként. A hibás teljesítési kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 20 %-át.

További info-k folyt.:VI.4.3) pont

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a szerint

8. A meghiúsulási kötbér mértéke, amennyiben a Projekt, vagy az Építési Szakasz/Projektelem/Rész egésze tekintetében következett be a meghiúsulás, illetve a ki nem mentett vállalkozói felelősség miatt az elállás, felmondás, a Vállalkozói Díj, illetve az adott Építési Szakasz/Projektelem/Rész Vállalkozói Díja 20 %-a. Amennyiben a meghiúsulás, megtagadás csak adott munkarészt érint, részleges meghiúsulás esetében az el nem végzett munka nettó értékének 20 %-a.

+ még 14

9. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes AT által GSZ (projekttársaság) létrehozását.

10. Ajánlati biztosíték: 2 millió Ft részenként, a Kbt. 35.§ (5), 47.§ (2) alkalmazandó, számlaszám: 10300002-20609931-49020322, befizetés igazolásának módja:átutalási bizonylat/ gar.okmány/ kötelezvény az ajánlatban csatolandó. AK előírja a Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – Kötelezvény a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában történő benyújtását.

11. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) c) pont. Pontszámok alsó és felső határa: 0-10. részletes információk a Dok-ban. Módszerek: árszempont: fordított arányosítás, minőségi szempontok: egyenes arányosítás.

12. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

13. 322/2015. (X. 30.) Kr.26. § alapján AK előírja, hogy a nyertes ATnek a szerzkötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerz teljes időtartamára mindkét részben min. 200 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény értékhatárig, másrészt tervezési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerz teljes időtartamára min. 40 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény értékhatárig. részletes követelmény a szerződéstervezetben. Ha a nyertes AT a szerzkötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli, és a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

14. AK alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontját.

15. Kr.39.§(3) bek.szerinti rendelkezés: valamennyi alk. feltétel szigorúbb AK helyszíni bejárást nem tart, a munkák helyszíne előzetes bejelentkezés alapján engedéllyel megtekinthető. AK javasolja, hogy AT-k a megalapozott ajánlattétel érdekében az építési munkák helyszínét előzetesen tekintsék meg.

16. szakmai ajánlat része az árazott költségvetés, az értékelési szempontokra tett vállalások.

17. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. A változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell kitölteni az EKR-ben

18. rövidítések: AF=ajánlati felhívás, AK=ajánlatkérő, AT=ajánlattevő, alk. köv=alkalmassági követelmény, dok=dokumentáció, Kr= Kormányrendelet, min=minimum, max=maximum, ref=referencia, vb=vasbeton, von.=vonatkozó, GSZ=gazdasági szereplő

19. Faksz: ANPAST Europroject Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. /13.) dr. Paksi Gábor (lajstromszám: 00062)

20. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjára igazolnia kell, hogy az MSZ.2.3. szerinti szakember rendelkezik az érintett vágányhálózaton érvényes, önálló vágányzárak tartására jogosító vizsgával.

21. Irányadó Kbt. 69.§(11a)

22. AK előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak AK tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az AK területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 152-373969 (2019-08-06)

További információk (2019-09-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés alapján a „Hídrekonstrukciós program I/3. ütem tervezése és kivitelezése” A vasúthálózati szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében el kell végezni az alábbi, az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező normál nyomtávolságú/nyomtávú (1435mm) vasútvonalon található vasúti hidak kiviteli terv szintű tervezését és rekonstrukcióját: 1. Farmos, Hajta-patak híd (120a. sz. Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonal, Nagykáta - Újszász vonalszakasz, 557+32 hmsz.): 2. Tápiógyörgye, Tápió-patak híd (120a. sz. Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonal, Nagykáta - Újszász vonalszakasz, 646+57 hmsz.): 3. Tápiógyörgye, Ilike-ér híd (120a sz. Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonal, Nagykáta - Újszász vonalszakasz, 691+37 hmsz.): A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-09-19 📅
Benyújtási határidő: 2019-10-07 📅
Közzététel dátuma: 2019-09-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 184-447170
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 152-373969
HL-S szám: 184
További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok is módosulnak. A módosítást ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen elektronikusan elérhetővé teszi.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

2. Tápiógyörgye, Tápió-patak híd (120a. sz. Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonal, Nagykáta - Újszász vonalszakasz, 646+57 hmsz.):

3. Tápiógyörgye, Ilike-ér híd (120a sz. Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonal, Nagykáta - Újszász vonalszakasz, 691+37 hmsz.):

Forrás: OJS 2019/S 184-447170 (2019-09-19)

További információk (2019-10-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés alapján a „Hídrekonstrukciós program I/3. ütem tervezése és kivitelezése” A vasúthálózati szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében el kell végezni az alábbi, az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező normál nyomtávolságú/nyomtávú (1435mm) vasútvonalon található vasúti hidak kiviteli terv szintű tervezését és rekonstrukcióját: 1. Farmos, Hajta-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 557+32 hmsz.): 2. Tápiógyörgye, Tápió-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 646+57 hmsz.): 3. Tápiógyörgye, Ilike-ér híd (120a sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 691+37 hmsz.): A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-04 📅
Benyújtási határidő: 2019-10-11 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 195-473286
HL-S szám: 195
További információk
Az előzmény hirdetmény iktatószáma KH-nál: KÉ-14910/2019
Forrás: OJS 2019/S 195-473286 (2019-10-04)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-02-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 561 034 161 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-02-19 📅
Közzététel dátuma: 2020-02-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 038-089138
HL-S szám: 38
További információk

Nyertes ajánlattevő adószáma: 24857538-2-44 További ajánlattevők neve, címe, adószáma Név: Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16. Adószám: 12902765-2-13 Név: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság Cím:9023 Győr, Csaba utca 9. Adószám: 10678547-2-08

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Nyertes ajánlattevő adószáma: 24857538-2-44
További ajánlattevők neve, címe, adószáma

+ még 4

Név: Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16. Adószám: 12902765-2-13

Név: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím:9023 Győr, Csaba utca 9. Adószám: 10678547-2-08

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2020-01-27 📅
Név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_72415306
Postacím: Karikás Frigyes utca 20.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 203207561 📞
E-mail: cseke.maria@hid.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.ahid.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 762 898 343 HUF 💰
798 135 818 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Forrás: OJS 2020/S 038-089138 (2020-02-19)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Mérnöki és építési munkák (1)

Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

Hídépítés

Hidak építési munkái