A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek művelésben tartásának elősegítése a kommunális hulladékkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt szennyezettség megszüntetése, környezetvédelmi és talajvédelmi feladatok ellátása Vállalkozási keretszerződés formájában 2019 évben
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-10-22.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-09-19.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Hulladékmentesítés 2019
EKR001017162019
Termékek/szolgáltatások: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások📦
Rövid leírás:
“A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek művelésben tartásának elősegítése a kommunális hulladékkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt...”
Rövid leírás
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek művelésben tartásának elősegítése a kommunális hulladékkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt szennyezettség megszüntetése, környezetvédelmi és talajvédelmi feladatok ellátása Vállalkozási keretszerződés formájában 2019 évben
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek művelésben tartásának elősegítése a kommunális hulladékkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt szennyezettség megszüntetése, környezetvédelmi és talajvédelmi feladatok ellátása Vállalkozási keretszerződés formájában. Borsod-Abaúj-Zemplén-, Hajdú-Bihar-, Heves-, Nógrád-, Pest- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre vonatkozóan,, egységáras díjszabással.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1. § (3) h) pontja alapján a Nemzeti Földalap rendeltetése a földek művelésben tartásának elősegítése.
A fenti jogszabályi rendelkezés alapján a NFK folyamatosan figyelemmel kíséri a területek termőképességének és állapotának fenntartásához szükséges körülmények biztosítását.
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet ajánlatot kér az Ajánlattevőktől, a földterületek hulladékkal történt szennyezettségének felméréséhez és annak megszűntetéséhez. A különféle hulladékok kezelése egymástól eltérő, így megkülönböztetjük az úgynevezett kommunális, építési és bontási, valamint a veszélyes anyagok elszállítását, eltávolítását.
Az Ajánlatkérő a megkötésre kerülő nettó 210 000 000 Ft keretösszegre vonatkozó szerződés alapján kizárólag egyedi és eseti jelleggel fog megrendeléseket eszközölni, melyben meghatározza az ellátandó feladatot, az érintett ingatlan(oka)t, a konkrét feladat ellátásának kezdő időpontját és a konkrét feladat ellátásának teljesítési határidejét.
A Nyertes ajánlattevő legkésőbb az eseti megrendelés megküldésétől számított 5. munkanapon köteles megkezdeni az ellátandó feladatok teljesítését, továbbá, amennyiben a feladat elvégzésére hatósági döntés alapján kerül sor, a szolgáltatást a hatósági döntésben megjelölt időpontig köteles teljesíteni.
Az erősen szennyezett mentesítéssel (földmunka, kő/törmelék eltávolítási munka, terep előkészítési, eltakarítási és tereprendezési munka) érintett terület becsült nagysága 30-40 ha, az elszállítható hulladék becsült mennyisége pedig 2500-3000 m3.
Az Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján a nettó 210 000 000 Ft keretösszeg 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget. A közbeszerzés részletes mennyiségét a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység engedélyköteles tevékenység. Ajánlatkérő korábbi szerződéses tapasztalata alapján jellemzően kommunális, építési bontási, valamint veszélyes hulladék elszállítása képezi majd nyertes ajánlattevő feladatát, azonban a konkrét elszállítandó hulladék csak az adott mentesítés alá vont földterület felmérését követően állapítható meg. Nyertes Ajánlattevő kötelessége, és felelőssége, hogy az adott egyedi megrendelés keretében elvégzendő mentesítéshez szükséges engedélyeket beszerezze, amennyiben azokkal nem rendelkezik.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“2. Az M.2) pontban megjelölt szakember M.2) pont szerinti 24 hónap feletti szakmai tapasztalata (0-36 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“3. M.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakember(ek) (0-3 fő)”
Ár (súlyozás): 80
Időtartam
Kezdeti időpont: 2019-11-01 📅
Végdátum: 2019-12-31 📅
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
“A keretösszeg teljes és egyenletes lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban kiköti, hogy a nettó 210 000 000 Ft keretösszeg minimum 70...”
A lehetőségek leírása
A keretösszeg teljes és egyenletes lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban kiköti, hogy a nettó 210 000 000 Ft keretösszeg minimum 70 %-át és amennyiben lehívásra kerül az opciós keretösszeget is a szerződés véghatáridejéig, azaz 31.12.2019-ig kimeríti.
A keretösszeg fennmaradó további 30 %-nak lehívását Ajánlatkérő, mint megrendelő opciós jogosultságát rögzíti az alábbi részletszabályoknak megfelelően:
— Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő jelen szerződés aláírására jogosult képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan Nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevőnek kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja,
— Ajánlatkérő az opciós keret tervezett igénybevételét megelőzően legalább két héttel értesíti Nyertes ajánlattevőt,
— Ajánlatkérő az opciós keret terhére több alkalommal is jogosult vételi jogával élni, de maximum a 30 % opciós keret erejéig. Az opciós keret igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs,
— Az opciós keret felhasználása egyebekben a szerződésben foglaltak szerint történik.
Többet mutasson Leírás
További információk:
“Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépéstől a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2019-ig A megjelölt kezdő időpont az eljárás befejezésének...”
További információk
Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépéstől a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2019-ig A megjelölt kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41./A. § (3) és (5) bek. alapján.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában. A Kr. 15. §-ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az EEKD -t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
“P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti...”
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem éri el összesen az 147 000 000 Ft-ot.
Az alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az EEKD -t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
M.1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó, referencia igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon.
A referenciának tartalmaznia kell:
— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
— referencia tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Szakember bemutatása során csatolandó:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, összesen, minimum 1300 m mennyiségben a jelen beszerzés tárgyával megegyező, illegálisan elhelyezett hulladék felszámolására vonatkozó, (kommunális hulladékkal és/vagy építési törmelékkel és/vagy veszélyes hulladékkal történt szennyezettség megszüntetésére) és/vagy környezetvédelmi és/vagy talajvédelmi feladatok ellátására vonatkozó munka vagy Kbt. 65. § (5) bekezdése alapján műszakilag egyenértékű) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően sikeresen teljesített referenciával.
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be 1 fő felsőfokú környezetvédelmi vagy azzal egyenértékű végzettségű szakembert, aki minimum 24 hónap tapasztalattal rendelkezik illegálisan elhelyezett kommunális hulladékkal és/vagy építési törmelékkel és/vagy veszélyes hulladékkal történt szennyezettség megszüntetése és/vagy környezetvédelmi és/vagy talajvédelmi feladatok ellátása tárgyú munkálatok területén.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Késedelmi kötbér; Meghiúsulási kötbér a szerződésben részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a hiba és hiánymentes teljesítést követő 15 napon belül köteles...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Késedelmi kötbér; Meghiúsulási kötbér a szerződésben részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a hiba és hiánymentes teljesítést követő 15 napon belül köteles kiállítani a teljesítési igazolását. Ajánlattevő számláját ezen teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2), bekezdései szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt a keretösszeg 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján jár el.
A kifizetésre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-10-22
11:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-10-22
13:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)
https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Többet mutasson
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“1. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő...”
1. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek.].
2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatban az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot. A nemleges nyilatkozat is csatolandó.
7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek.nek megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.
10. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
11. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tételes ártáblázatot teljeskörűen, valamennyi sorát beárazva (excel valamint aláírt pdf formátumban) és az értékelési részszempontokra jelölt szakemberek ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot.
12. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
13. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.
14. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
15. FAKSZ: dr. Pete Judit (00353); dr. Léka-Papp Petra 00559;
16. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
17. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Kiegészítés a felhívás II.1.6) pontjához a karakterkorlátra tekintettel:
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a tevékenység...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Kiegészítés a felhívás II.1.6) pontjához a karakterkorlátra tekintettel:
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a tevékenység ellátását a megjelölt megyék területén kezdeményezheti, továbbá előre nem meghatározható, hogy a megjelölt megyéken belül mely teljesítési helyszíneken válik szükségessé a tevékenység ellátása gazdasági szempontból nem indokolt a részajánlat tételének biztosítása, mivel egy esetleges területi szempontú részajánlat biztosításának lehetősége veszélyeztetné a keretösszeg felhasználhatóságát. A beszerzés keretében ellátandó tevékenységek megrendelését sok esetben előre nem látható, rendkívüli események indokolják ezek felmerülési helye ugyanakkor előre nem tervezhető. A beszerzés tárgya szerinti tevékenységek továbbá egymástól objektíve nem szétválaszthatóak, egymással szükségszerűen összefüggenek, gazdasági szempontból ezért ezen tényezőt figyelembe véve sem indokolt a részajánlattétel biztosítása. A beszerzés értékéhez képest túlzott adminisztrációt igényelne, ha az egyes munkavégzési helyek szerint külön szálon futnának a teljesítésigazolási, számlázási, kifizetési folyamatok.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 184-448258 (2019-09-19)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-01-17) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek művelésben tartásának elősegítése a kommunális hulladékkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt...”
Rövid leírás
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek művelésben tartásának elősegítése a kommunális hulladékkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt szennyezettség megszüntetése, környezetvédelmi és talajvédelmi feladatok ellátása Vállalkozási keretszerződés formájában 2019 évben.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 210 000 000 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek művelésben tartásának elősegítése a kommunális hulladékkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt...”
A beszerzés leírása
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek művelésben tartásának elősegítése a kommunális hulladékkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt szennyezettség megszüntetése, környezetvédelmi és talajvédelmi feladatok ellátása Vállalkozási keretszerződés formájában. Borsod-Abaúj-Zemplén-, Hajdú-Bihar-, Heves-, Nógrád-, Pest- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre vonatkozóan, egységáras díjszabással.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1. § (3) h) pontja alapján a Nemzeti Földalap rendeltetése a földek művelésben tartásának elősegítése.
A fenti jogszabályi rendelkezés alapján a NFK folyamatosan figyelemmel kíséri a területek termőképességének és állapotának fenntartásához szükséges körülmények biztosítását.
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet ajánlatot kér az Ajánlattevőktől, a földterületek hulladékkal történt szennyezettségének felméréséhez és annak megszűntetéséhez. A különféle hulladékok kezelése egymástól eltérő, így megkülönböztetjük az úgynevezett kommunális, építési és bontási, valamint a veszélyes anyagok elszállítását, eltávolítását.
Az Ajánlatkérő a megkötésre kerülő nettó 210 000 000 HUF keretösszegre vonatkozó szerződés alapján kizárólag egyedi és eseti jelleggel fog megrendeléseket eszközölni, melyben meghatározza az ellátandó feladatot, az érintett ingatlan(oka)t, a konkrét feladat ellátásának kezdő időpontját és a konkrét feladat ellátásának teljesítési határidejét.
A Nyertes ajánlattevő legkésőbb az eseti megrendelés megküldésétől számított 5. munkanapon köteles megkezdeni az ellátandó feladatok teljesítését, továbbá, amennyiben a feladat elvégzésére hatósági döntés alapján kerül sor, a szolgáltatást a hatósági döntésben megjelölt időpontig köteles teljesíteni.
Az erősen szennyezett mentesítéssel (földmunka, kő/törmelék eltávolítási munka, terep előkészítési, eltakarítási és tereprendezési munka) érintett terület becsült nagysága 30 – 40 ha, az elszállítható hulladék becsült mennyisége pedig 2 500 – 3 000 m.
Az Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján a nettó 210 000 000 HUF keretösszeg 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget. A közbeszerzés részletes mennyiségét a Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység engedélyköteles tevékenység. Ajánlatkérő korábbi szerződéses tapasztalata alapján jellemzően kommunális, építési bontási, valamint veszélyes hulladék elszállítása képezi majd nyertes ajánlattevő feladatát, azonban a konkrét elszállítandó hulladék csak az adott mentesítés alá vont földterület felmérését követően állapítható meg. Nyertes Ajánlattevő kötelessége, és felelőssége, hogy az adott egyedi megrendelés keretében elvégzendő mentesítéshez szükséges engedélyeket beszerezze, amennyiben azokkal nem rendelkezik.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“2. Az M.2. pontban megjelölt szakember M.2. pont szerinti 24 hónap feletti szakmai tapasztalata (0-36 hónap)”
Minőségi kritérium (név):
“3. M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakember(ek) (0-3 fő)” Információk a lehetőségekről
A lehetőségek leírása:
“A keretösszeg teljes és egyenletes lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban kiköti, hogy a nettó 210 000 000 HUF keretösszeg minimum 70...”
A lehetőségek leírása
A keretösszeg teljes és egyenletes lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban kiköti, hogy a nettó 210 000 000 HUF keretösszeg minimum 70 %-át és amennyiben lehívásra kerül az opciós keretösszeget is a szerződés véghatáridejéig, azaz 31.12.2019-ig kimeríti.
A keretösszeg fennmaradó további 30 %-nak lehívását Ajánlatkérő, mint megrendelő opciós jogosultságát rögzíti az alábbi részletszabályoknak megfelelően:
— Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő jelen szerződés aláírására jogosult képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan Nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevőnek kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja,
— Ajánlatkérő az opciós keret tervezett igénybevételét megelőzően legalább két héttel értesíti Nyertes ajánlattevőt,
— Ajánlatkérő az opciós keret terhére több alkalommal is jogosult vételi jogával élni, de maximum a 30 % opciós keret erejéig. Az opciós keret igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs,
— Az opciós keret felhasználása egyebekben a szerződésben foglaltak szerint történik.
Többet mutasson Leírás
További információk:
“Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépéstől a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2019-ig. A megjelölt kezdő időpont az eljárás...”
További információk
Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépéstől a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2019-ig. A megjelölt kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Az értékelés során adható pontszám: 0–10. Az Ár-ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 184-448258
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Cím: Hulladékmentesítés 2019
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-31 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 3
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 3
A vállalkozó neve és címe
Név: Alföldi Környezetvédelmi Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_38556263
Postacím: Vár út 14/b. II/5.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 707780860📞
E-mail: banyai.szilvia@gmail.com📧
Régió: Magyarország🏙️
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 210 000 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“1. A nyertes ajánlattevő:
Alföldi Környezetvédelmi Kft. – 4026 Debrecen, Vár út 14/b. II/5. (Adószám: 22684783209)
2. Érvénytelen ajánlattevő:
Regreen Field...”
1. A nyertes ajánlattevő:
Alföldi Környezetvédelmi Kft. – 4026 Debrecen, Vár út 14/b. II/5. (Adószám: 22684783209)
2. Érvénytelen ajánlattevő:
Regreen Field Korlátolt felelősségű Társaság – 6400 Kiskunhalas, 6433/23 Helyrajzi szám (Adószám: 23440500203)
3. Ajánlatkérő tekintettel a Kbt. 81. § (5) bekezdés alkalmazására az eljárásban, az alábbi ajánlattevő ajánlatát nem bírálta:
PROTOKOLL SZERVIZ Kft. – 1095 Budapest, Mester utca 61. fszt. 3. (Adószám: 11371229-2-43)
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2020/S 014-028835 (2020-01-17)