Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetési területén saját forrásból (a használati díj és víziközmű fejlesztési hozzájárulás ajánlatkérő által meghatározott mértékéig), hitelből, központi költségvetési és európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt víziközmű felújításra.
A vállalkozási szerződések tárgya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű rendszer felújításával kapcsolatos, előre tervezhető feladatok ellátása a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt.
Ajánlatkérő a jelen, – a Kbt. 104. § alapján lefolytatandó – keretmegállapodásos eljárás eredményes lezárását követően a Kbt. 105. (2) bekezdés c) pont rendelkezései szerint jár el, figyelemmel a Kbt. 104. § (2); (7); (8); (9) bekezdés; 105. § (2) bekezdés c) pont, továbbá a 105. § (3); (4); (5) bekezdés rendelkezéseire is.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-12-10.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-09-30.
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Keretmegállapodás víziközmű felújításra
EKR000641252019
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
Rövid leírás:
“Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetési területén saját forrásból (a használati díj és víziközmű fejlesztési...”
Rövid leírás
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetési területén saját forrásból (a használati díj és víziközmű fejlesztési hozzájárulás ajánlatkérő által meghatározott mértékéig), hitelből, központi költségvetési és európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt víziközmű felújításra.
A vállalkozási szerződések tárgya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű rendszer felújításával kapcsolatos, előre tervezhető feladatok ellátása a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt.
Ajánlatkérő a jelen, – a Kbt. 104. § alapján lefolytatandó – keretmegállapodásos eljárás eredményes lezárását követően a Kbt. 105. (2) bekezdés c) pont rendelkezései szerint jár el, figyelemmel a Kbt. 104. § (2); (7); (8); (9) bekezdés; 105. § (2) bekezdés c) pont, továbbá a 105. § (3); (4); (5) bekezdés rendelkezéseire is.
Többet mutasson
Becsült érték héa nélkül: HUF 11 500 000 000 💰
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretmegállapodás alapján, a verseny újranyitását követően megrendelésre kerülő kiviteli munkák nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt, a Tettye Forrásház Zrt. szolgáltatási területén a tervezett felújítási munka:
68 399 fm ivóvízvezeték rekonstrukció
31 342 fm szennyvízcsatorna rekonstrukció (zárt rendszerű gravitációs és kényszeráramoltatású szennyvízcsatorna)
120 928 m közmű rekonstrukcióhoz kapcsolódó útburkolat helyreállítási munka
A Tettye Forrásház Zrt. felújítással érintett szolgáltatási területe:
Ivóvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő vízellátó víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 11-19415-1-015-01-06.
Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Szennyvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő szennyvízelvezető víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00.
Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Ajánlatkérő a keretösszegre saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult a verseny újra nyitására. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás érdekében határozta meg. Az irányadó műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra.
Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a keretösszeg nem teljes körű felhasználása és /vagy a fenti mennyiségektől történő eltérés esetén semmilyen jogcímen kártérítésre, kártalanításra igényt nem támaszthat(nak).
A közbeszerzési eljárás nem eredményezi a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést.
A víziközmű felújítási munkák végzéséhez túlnyomó többségében vízjogi létesítési engedély nem szükséges, amennyiben mégis vízjogi létesítési engedély köteles munkát szükséges elvégezni, úgy az engedély beszerzése illetve a hosszabbítása Ajánlatkérő feladata.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott egységárgyűjteményben szereplő tételek alkalmazásával fogja a verseny újranyitása során annak tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Az érintett teljesítések konkrét műszaki tartalma, kezdő illetve befejező határideje a keretmegállapodás megkötése után kerülnek – a ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalomnak megfelelően – meghatározásra.
A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás nyertes ajánlattevői az így meghatározott műszaki tartalomra adnak konkrét ajánlatot.
A konkrét műszaki tartalomra vonatkozó konkrét ajánlat megadása során amennyiben a konkrét műszaki tartalom elvégzésére vonatkozóan az egységárgyűjtemény tételeivel egyező költségvetési tételek kerülnek megállapításra, abban az esetben a keretmegállapodás során kiadásra kerülő egységárgyűjtemény tételei alkalmazandók a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban az Ajánlattevő által megajánlott, vagy annál kedvezőbb egységárakkal.
Amennyiben a konkrét műszaki tartalom vonatkozásában olyan költségvetési tételek kerülnek megállapításra, mely tételek a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás egységárgyűjteményében nem szerepelnek, abban az esetben a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban megajánlott rezsióradíj alkalmazásával képzett munkadíj egységárakkal, az anyag tekintetében a beszerzési ár egyedi költségkalkulációval alátámasztott anyagár fogadható el.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés rendelkezései szerint.
AK a Kbt.105. § (4) bek. alapján rögzíti, a tárgyi kb.-i eljárásban alkalmazott ért.-i szempontoktól eltérő ért.-i szempontokat alkalmaz a verseny újranyitása során, az egyedi szerz. megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokban a KD-ban rögzítettek szerint.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“1. AF III.1.3) M.2.1/-M.2.2/- pontban meghat szakember alk min köv-ként előírt szakm. tapasztalatot meghaladó többlet szakm. tapasztalata egész hónapban...”
Minőségi kritérium (név)
1. AF III.1.3) M.2.1/-M.2.2/- pontban meghat szakember alk min köv-ként előírt szakm. tapasztalatot meghaladó többlet szakm. tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap
Többet mutasson
Minőségi kritérium (súlyozás): 25
Minőségi kritérium (név):
“1.1. 1 fő aki vízgazd. építm. szakt.-en a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalattal rendelkező szakember”
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név):
“1.2. 1 fő, aki közl. építm. szakt.-en a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalattal rendelkező szakember”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések (max. 5 db) (db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 70
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 11 500 000 000 💰
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 48
A közbeszerzés hatálya
Tájékoztatás az európai uniós alapokról: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
Leírás
További információk:
“Min. kritérium (MK) 1. ért. részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE szakmai önéletrajza, végz-t ig okirata,...”
További információk
Min. kritérium (MK) 1. ért. részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE szakmai önéletrajza, végz-t ig okirata, rend állási nyila-a a KD szerint.
Adható pontszám: 0-10 pont. Ért. módsz.: Ár:ford. arányosítás. MK 1.. ért.: egyenes arányosítás, MK2 . ért.: pontozás, majd egyenes arányosítás.Részl. KD tart. az ért. módszertanát.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Kizáró ok(továbbiakban KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalm ig-ában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Kizáró ok(továbbiakban KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalm ig-ában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alv-t, alkalm ig-ában résztvevő GSZt, aki részéről a KO az elj során következett be.
Igazolási mód:AT, az alkalm ig-ában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (KR) 4.§(1)-(2)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen ig-ni a Kbt.62.§ szerinti KOk hiányát,valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65.§ alapján AK által meghat alkalm-i köv-eknek. AT köteles az alkalm ig-ában részt vevő alv. vagy más szervezet von-ában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának ig-ára. ESPDban GSZ köteles nyil-ni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az elj-sal kapcs-tban előírt egyéb info-kat. A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalm-i köv-ek előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyil-ban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó ig-ok von-ában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ell-ét a KOk ig-a körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti ig-ok kiállítására mely szerv jogosult. A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján az ig-ok benyújtására felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell ig-nia. A GSZnek nyil-nia kell a KR 6.§(1)-(2) bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az elj-ban a Kbt.64.§(1)-(2),(4)bek és a KR 4.-5.§-8.-14.§ és 16.§ rendelkezései alkalm. AK a KOk előzetes ell-e során elfogadja az ESPDba foglalt nyil-ot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, ig-ok benyújtása KR 1.§ (7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakmai tev végzésére való alkalm igazolása: GSZ legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók (EV) nyilvántartásába, és az ép.ipari kivitelezési tev-et végző GSZ szerepeljen az épített körny alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, ép.ipari kivitelezési tev-et végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell. szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mell.ben foglalt bármely egyéb köv-t, továbbá amennyiben a szerz telj-éhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti or-ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés köv-ét. Ig-i mód: Előzetes ig az ESPD-ban: ATknek a szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos ig-i kötelezettség teljesítését - az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen ig-nia, hogy az előírt alkalm-i feltételnek megfelel. AK a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5) bek alapján az alkalm-i köv-ek előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az ESPD IV. rész „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Utólagos ig.: M.o.-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi a céginform szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az EVk nyilvántartásának, ill. az ép.ipari kivitelezési tev-et végzők névjegyzékének adatai alapján, nem M.o.-n letelepedett GSZ esetén az irányelv XI. mell.ben felsorolt nyilvántartások szerinti ig-t vagy nyil-ot kell ig-ként benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot - ide nem érve a...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevők felelnek.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő két legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
P.1./ Az Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes és a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]
Ha az Ajánlattevő a P.1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el.
— Az Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésben foglalt lehetőségekre,
— Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Ebben az esetben felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, és a 30. § (4) bekezdés rendelkezéseire.
— Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az Ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 65. (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
— Az Ajánlatkérő ezúton hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
“Alkalmatlan az ajánlattevő (vagy a közös Ajánlattevő), ha
P.1./ az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes – általános...”
Alkalmatlan az ajánlattevő (vagy a közös Ajánlattevő), ha
P.1./ az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 2 000 000 000 HUF (kétmilliárd forint) összeget, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen a 500 000 000 HUF (ötszázmillió forint) összeget.
A Kbt. 65. § (6) bek. szerint a P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti.
A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“ATknek a műszaki,illetve szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt. 69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az ajánlatában az ESPD...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
ATknek a műszaki,illetve szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt. 69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét,hogy a KR 2.§(1) bek c) pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett
GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Kbt .69.§(4) adott esetben a Kbt .69.§(6) bek. alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. Az Ajánlattevőnek csatolnia nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont]
Csatolandó dokumentumok
A SZE saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajza, amely tartalmazza
— az M/2.1. SZE vízgazdálkodási építmények megvalósítása során,
— az M/2.2. SZE közlekedési építmények megvalósítása során
Szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és- adott esetben - a szakember jelenlegi munkahelyét is.
Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.
AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7), (9) és (11) bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
A Kbt. 65 § (10) bekezdés alapján:M.2.1./ pontban meghatározott alkalmassági követelményt az Ajánlattevő személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója révén köteles igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:
M.1.1/ lakott területen megvalósult ivóvíz vezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 10 000 fm
M.1.2/ lakott területen megvalósult zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 5 000 fm
M.1.3/ legalább min 20 000 m2 közmű építéshez kapcsolódó útburkolat helyreállítási munkára vonatkozó referenciával,
Az M.1.1./ - M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és az Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is.
A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti.
A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több szakterületen is megjelölhető, amennyiben az adott szakember vonatkozásában a fenti előírások teljesülnek.
Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ és az M.2.2. pont tekintetében.
Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel.
A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül, mely esetben az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezése alapján.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
“Kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bek. szerint
Hibás teljesítési kötbér: 15 %.
Meghiúsulási kötbér 15 %.
Teljes körű jótállás: Mértéke: a verseny újranyitásakor...”
Kauciók és garanciák
Kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bek. szerint
Hibás teljesítési kötbér: 15 %.
Meghiúsulási kötbér 15 %.
Teljes körű jótállás: Mértéke: a verseny újranyitásakor rendelkezésre bocsátott Ajánlattételi felhívás szerint (min 12 hónap; max. 60 hónap)
Szavatosság a jogszabályok szerint.
Jótállási biztosíték: 5 %
Fenti biztosítékok kedvezményezettje: Tettye Forrásház Zrt.
A a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a karakterkorlátozás miatt a KD tartalmazza.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Előleg a Kbt.135.§(7)bek alapján elszámolása a végszámlában történik.
A beszerzés megvalósítása saját forrásból, és /vagy az ajánlatkérő részére nyújtandó...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Előleg a Kbt.135.§(7)bek alapján elszámolása a végszámlában történik.
A beszerzés megvalósítása saját forrásból, és /vagy az ajánlatkérő részére nyújtandó hitelből és /vagy központi költségvetési támogatásból és /vagy európai uniós támogatásból történik.
A rendelkezésre álló saját forrást nettó 3,5 milliárd Ft.
A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§ irányadók.
A számlázási rend meghatározása: A nyertes AT-k a 322/2015 (X. 30.) KR. 32. § (1) és (4) bek. rendelkezése alapján az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítés igazolást követően nyújthat be számlát, a verseny újranyitását követően megkötött szerződésben rögzítettek szerint.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolások pénzneme a forint.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).”
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Keretmegállapodás több üzemeltetővel
Leírás
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális száma: 3
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-12-10
09:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-12-10
11:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, továbbá a Kbt. 68. § (1b)- 81c)- (1d) bekezdés az irányadó.”
Kiegészítő információk További információk
“1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000 HUF...”
1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000 HUF (tízmillió forint).
Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
— átutalással az Ajánlatkérőnek K&H Bank Zrt. vezetett 10402427-00027647-00000004 számú számlájára, vagy
— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az Ajánlatkérő külön felhívja a t. gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezéseire.
2. A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
3. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.
4. Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.
5. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
6. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott
Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják.
7. Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
8. Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
Annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.)
9. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr. Turi Ákos lajstrsz: 00416
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 190-463035 (2019-09-30)
További információk (2019-12-03)
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2019/S 190-463035
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Régi érték
Szöveg:
“Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan...”
Szöveg
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:
M.1.1/ lakott területen megvalósult ivóvíz vezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 10 000 fm
M.1.2/ lakott területen megvalósult zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 5 000 fm
M.1.3/ legalább min 20 000 m közmű építéshez kapcsolódó útburkolat helyreállítási munkára vonatkozó referenciával,
Az M.1.1./ - M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és az Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is.
A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti.
A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több szakterületen is megjelölhető, amennyiben az adott szakember vonatkozásában a fenti előírások teljesülnek.
Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ és az M.2.2. pont tekintetében.
Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel.
A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül, mely esetben az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezése alapján.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan...”
Szöveg
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:
M.1.1/ lakott területen megvalósult ivóvíz vezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 10 000 fm
M.1.2/ lakott területen megvalósult zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 5 000 fm
M.1.3/ legalább min 20 000 m közmű építéshez és / vagy rekonstrukcióhoz kapcsolódó útburkolat helyreállítási munkára vonatkozó referenciával,
Az M.1.1./ – M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és az Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is.
A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti.
A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több szakterületen is megjelölhető, amennyiben az adott szakember vonatkozásában a fenti előírások teljesülnek.
Az M.2.1./ – M.2.2./ alpont szerinti szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ és az M.2.2. pont tekintetében.
Az M.2.1./ – M.2.2./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel.
A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül, mely esetben az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezése alapján.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-12-10 📅
Idő: 09:00
Új érték
Dátum: 2020-02-05 📅
Idő: 09:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az időtartam hónapban
Régi érték
Szöveg: 60
Új érték
Szöveg: 2
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-12-10 📅
Idő: 11:00
Új érték
Dátum: 2020-02-05 📅
Idő: 11:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
Régi érték
Szöveg:
“1.1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000,- HUF...”
Szöveg
1.1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000,- HUF (tízmillió forint).
Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
— átutalással az Ajánlatkérőnek K&H Bank Zrt. vezetett 10402427-00027647-00000004 számú számlájára, vagy
— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az Ajánlatkérő külön felhívja a t. gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezéseire.
2.A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
3.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.
4.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.
5.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
6.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott
Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják.
7.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
8.Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
Annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.)
9..Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz:00416
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“1.1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000,- HUF...”
Szöveg
1.1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000,- HUF (tízmillió forint).
Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
— átutalással az Ajánlatkérőnek K&H Bank Zrt. vezetett 10402427-00027647-00000004 számú számlájára, vagy
— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az Ajánlatkérő külön felhívja a t. gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezéseire.
2.A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
3.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.
4.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.
5.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
6.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott
Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják.
7.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
8.Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
Annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.)
9..Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
A közbeszerzési dokumentum I. fejezet 7. pontban rögzítettek folytatásaként:
27. Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, figyelemmel a megkötendő keretmegállapodás jellegére.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz:00416
“Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja és a kiegészítő tájékoztatás kérésre adandó válasz a...”
Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja és a kiegészítő tájékoztatás kérésre adandó válasz a Közbeszerzési Dokumentumot érinti, annak módosítása szükséges, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre – mely 10.12.2019 napja 9.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-01-29) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetési területén saját forrásból (a használati díj és víziközmű fejlesztési...”
Rövid leírás
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetési területén saját forrásból (a használati díj és víziközmű fejlesztési hozzájárulás ajánlatkérő által meghatározott mértékéig), hitelből, központi költségvetési és európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt víziközmű felújításra.
A vállalkozási szerződések tárgya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű rendszer felújításával kapcsolatos, előre tervezhető feladatok ellátása a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt.
Ajánlatkérő a jelen, - a Kbt. 104. § alapján lefolytatandó - keretmegállapodásos eljárás eredményes lezárását követően a Kbt. 105. (2) bekezdés c) pont rendelkezései szerint jár el, figyelemmel a Kbt. 104. § (2); (7); (8); (9) bekezdés; 105. § (2) bekezdés c) pont, továbbá a 105. § (3); (4); (5) bekezdés rendelkezéseire is.
Többet mutasson Leírás
A beszerzés leírása:
“Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretmegállapodás alapján, a verseny újranyitását követően megrendelésre kerülő kiviteli munkák...”
A beszerzés leírása
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretmegállapodás alapján, a verseny újranyitását követően megrendelésre kerülő kiviteli munkák nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt, a Tettye Forrásház Zrt. szolgáltatási területén a tervezett felújítási munka:
68 399 fm ivóvízvezeték rekonstrukció
31 342 fm szennyvízcsatorna rekonstrukció (zárt rendszerű gravitációs és kényszeráramoltatású szennyvízcsatorna)
120 928 m2 közmű rekonstrukcióhoz kapcsolódó útburkolat helyreállítási munka
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. felújítással érintett szolgáltatási területe:
Ivóvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő vízellátó víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 11-19415-1-015-01-06.
Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Szennyvíz hálózat: A teljes ellátási terület, melyen egybefüggő szennyvízelvezető víziközmű rendszert üzemeltet „Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00.
Az ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Ajánlatkérő a keretösszegre saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult a verseny újra nyitására. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás érdekében határozta meg. Az irányadó műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra.
Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a keretösszeg nem teljes körű felhasználása és /vagy a fenti mennyiségektől történő eltérés esetén semmilyen jogcímen kártérítésre, kártalanításra igényt nem támaszthat(nak).
A közbeszerzési eljárás nem eredményezi a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést.
A víziközmű felújítási munkák végzéséhez túlnyomó többségében vízjogi létesítési engedély nem szükséges, amennyiben mégis vízjogi létesítési engedély köteles munkát szükséges elvégezni, úgy az engedély beszerzése illetve a hosszabbítása Ajánlatkérő feladata.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott egységárgyűjteményben szereplő tételek alkalmazásával fogja a verseny újranyitása során annak tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Az érintett teljesítések konkrét műszaki tartalma, kezdő illetve befejező határideje a keretmegállapodás megkötése után kerülnek - a ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalomnak megfelelően - meghatározásra.
A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás nyertes ajánlattevői az így meghatározott műszaki tartalomra adnak konkrét ajánlatot.
A konkrét műszaki tartalomra vonatkozó konkrét ajánlat megadása során amennyiben a konkrét műszaki tartalom elvégzésére vonatkozóan az egységárgyűjtemény tételeivel egyező költségvetési tételek kerülnek megállapításra, abban az esetben a keretmegállapodás során kiadásra kerülő egységárgyűjtemény tételei alkalmazandók a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban az Ajánlattevő által megajánlott, vagy annál kedvezőbb egységárakkal.
Amennyiben a konkrét műszaki tartalom vonatkozásában olyan költségvetési tételek kerülnek megállapításra, mely tételek a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás egységárgyűjteményében nem szerepelnek, abban az esetben a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban megajánlott rezsióradíj alkalmazásával képzett munkadíj egységárakkal, az anyag tekintetében a beszerzési ár egyedi költségkalkulációval alátámasztott anyagár fogadható el.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés rendelkezései szerint.
AK a Kbt.105. § (4) bek. alapján rögzíti, a tárgyi kb.-i eljárásban alkalmazott ért.-i szempontoktól eltérő ért.-i szempontokat alkalmaz a verseny újranyitása során, az egyedi szerz. megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokban a KD-ban rögzítettek szerint.
Eljárás Tájékoztatás a keretmegállapodásról
A közbeszerzés keretmegállapodás létrehozását foglalja magában
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 190-463035
A szerződés odaítélése
1️⃣
Cím: Keretmegállapodás víziközmű felújításra
Információk a nem díjazottakról
Egyéb okok (az eljárás megszüntetése)
Kiegészítő információk További információk
“A Tettye Forrásház Zrt. - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének utasításra - rendkívüli igazgatósági ülést tartott 24.1.2020-én, melyen az...”
A Tettye Forrásház Zrt. - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének utasításra - rendkívüli igazgatósági ülést tartott 24.1.2020-én, melyen az 1/2020 számon meghozott határozat szerint a „Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a Tettye Forrásház Zrt. által megvalósítani kívánt víziközmű felújításra „ tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívás soron kívüli visszavonásáról döntöttek az igazgatósági tagok.
Fenti indokok alapján az Ajánlatkérő az EKR000641252019 azonosító számú eljárást visszavonja.