Kőtár és Árpád-ház kutatóintézet 2

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont generál kivitelezése, kiállítás kialakítása és kivitelezése, kiegészítő parkoló kivitelezése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-11-20. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-10-21.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Közép-Dunántúl › Fejér

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-10-21	Ajánlati felhívás
2019-11-19	További információk
2019-11-29	További információk
2020-12-04	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2021-07-29	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-04-22	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-09-22	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2019-10-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001162082019
Rövid leírás:

Kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont generál kivitelezése, kiállítás kialakítása és kivitelezése, kiegészítő parkoló kivitelezése

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése 📦
További CPV-kód: Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Városház tér 1.
Postai irányítószám: 8000
Postai város: Székesfehérvár
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szekesfehervar.hu 🌏
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu 📧
Telefon: +36 22537661 📞
Fax: +36 22537160 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162082019/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162082019/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-10-21 📅
Benyújtási határidő: 2019-11-20 📅
Közzététel dátuma: 2019-10-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 205-498212
HL-S szám: 205
További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. A pontkiosztás a VI.3) pontban és részletesebben a dokumentációban kerül ismertetésre. A II.2.7) pontban A szerződés meghosszabbítható rovat nemmel jelöltsége a már megkötött szerződésre vonatkozik.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Haszn alapter: beltér 1746m2, kültér 288m2, össz 2034m2 Beép. zártsorú mozi ép. belső bontás 6000m3 dúcolás, víztelenítés: acél

Szádpalló fal 160m2 nyíltvíztart+szivattyú zsaluz részb látszó 1900m2 fal, 1900m2 födém, 700m2 gerenda mungödör kiem 1400m3

Jet-grouting 430m3 mon vb födém 130m3, mon vb fal 430m3, mon vb gerenda 150m3 betonacél 200t, vasbetétek 30t homl bont tégla

Burk 900m2 íves ck monolitikus burk 550m2 függ álmenny 300m2, mon álmenny 1000m2 gk válaszfal 1100m2 terazzo burk 1500m2

Ck fűtött esztrich 1500m2 acél tokos külső nyz. nyíló/fix íves szerk 169m2 egyedi acél lakatos rács, vízelvezető, zsalu, korlát, kapu

80tétel belső nyz. festett MDF/nyíló/toló/acél/tg/tölgy 117,3m2 íves üveg felülvil. 106m2 gk glett 3200m2 talajvíznyom ell szig HDPE

350m2 spec többféle vízszig 1920m2 pl. tömbinjekltálás-oxaldryin 200m2 többf. hőszig: kőzetgyapot, ásványgyapot, EPS, XPS, PU,

Ásványi, fagyapot, egyedi bútor, gipszbeton polcrendsz 80m2 tetősík napelem rendsz 160db (1665x999x40mm) védőcső 4500m

Kábeltálca 270m vezeték 9450m lámpatest 500db padlófűtés 1200m2 komp folyhűtő belt, elektromos fagyvédő 1db fancoil 7db

Splitklíma 1db kör km légvezeték Na125-400 1200m, 4szög km légcsat 260m2 Komp légkez elekt fagyv. előfűtő hővisszanyerő, 80/60o

C melegv utófűtő, motoros zsalu, C5.1 szab. autom, léghőm érz, kapcsszekr 2db komp légkezel, 80/60oC melegv utófűtő, 7/12oC hűtő

Kalorifer, motoros zsalu, szabályozó autom, kapcsszekr, léghőm érz 2db vezetékek 20mm alu kas ásványgyap szig 600m2 lift 13,65m

Em.mag, 1000kg, 8fő/630kg, 1db tűzj kp 1db, opt füstérz 109db, kábel 2700m, tűzálló káb 1200m, parkoló+udvar+kivitelezés

KIÁLLÍTÁS Fém szerk kövekhez:211db+102db műgyanta foglalat, mintavét, min20kg/cm2 szilárds, UVstab, vákuumtérben min1,5m3

Öntött, transzparens, helyszíni szerelés, hidegen húzott, 27,8t. 3500mm hossz kádakban vegysz tiszt, porszór. Restaur. 250m2 spec

Gyártócsarn. Kőtartó plexi posztamens, vitrin világít 88db. Hangszobor: körmedence, hang-fény effektek, vízforg,betonrelief, 8m2,

3Dnyomt, egyedi boltozatmodell 3db, megjel-ő felirat. IT: témacsop-ok hangosít: ultraszűk hangsug pár. Max hangnyom 100dB @

1,5kHz/2m;Impedancia: 10kOhm;Ultrah vivőfrekv:40kHz;Szabadalm modul. elj; Hangsz. típ: szabadalm monol film hord; 15W D-oszt

Stereó erősít 26pár DSP funk D17 AGC autom kev, exp, kompr, EQ-k, zaj komp, mátr.kev, peaklimiter stb Beép effekt;Külső vezérl;

Rendsz.spec PTZ kam vez;16 GPIO interfész dig. anal. pwm, AV integ USB2.0 interfész; Windows/Mac audio-videó eszk softcodec.

Hatásvilágít:LED prof fényvet; 19onyitás; késes fényhat. rendsz,zoom,800Lum, min50 000h LED, sínrendsz, színvisszaad index<90;

14Wos telj.felvét, 30db. Videó frame-pontos kpi vezérl: 10 csatornás UHD playout (25p) server, scaling, processingappliance. Xeon

CPU, dual GPU, video mappingfeature, frame pontos kijátsz. 8csat-án: JPEG, JPEG2000, H.264, H.265, MP4, mxf, mov, mp4

Wrapperben, valósidejű dekód., scaling, mapping. HDR/SDR konverzió, HDR kompat., valósid AR felirat Unity/Unrealengine-en.

Audiodeembedder, AES67 interfész, 10Gbe, 1Gbedualinetrfész, Mozg.érz-infra vezérl kompatib. keyb+egér 2db. Panor.vetít:DLP léz.

Projektor 10,000 ISO/8,800 ANSI Lum; 4szegm. RGBY színkerék; 1x0,65" DMD kijelz;1920x1080 FHD; Lézer foszf fényforr, 20,000h;

Bemen: HDMI 2, 3G SDI, DVI-D, HD15, USB, HDBaseT, RJ45;Kimen: HDMI, 3G SDI;Vezérl: RS232, RJ45; Valósid, kp-i vez., autom.

Graf-anim. rendering kijátsz: valósid AR felirat Unity/Unrealengine-en. Audiodeembedder, AES67 interfész, 10Gbe, 1Gbedualinetrfész,

Mozg érz, infra vez. kompatibil, keyb+egér, angyal rendsz. Valósid, adatfeldolg interfész graf+anim-hoz: AR Interfész app, databridge.

Hardv. vez. rendsz frame pontos anim, playout vez-hez:8csat-ás kontroller frame pontos kijátsz vez-hez, 2U ház, Xeon CPU Q-sys,

Crestron, mozg érz, interfész, IP, Arcnet+soros kimen. világít-i- hangrendsz felé. Mozg érz bundle, 15db, max 12m műk PIR szenz,

Vezérlő interfész, 12V táp. Mozg érz-alapú V

Időtartam: 20 hónap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 32. hrsz 465, 462/1, 461.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasságigazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak,

— Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel ajánlattevő részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát. Ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okokra vonatkozóigazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el,

— Megkövetelt igazolási mód MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában:ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában:ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában,a 6-7-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatában

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: a Kbt. 65. §(1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 21. § alapján:

— a MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamaranévjegyzékében (nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés a követelmény vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély,jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása). A MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ában meghatározott mód.

A Szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmasság előzetes igazolására elfogadott, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel”) arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben a követelményeket nem kell a dokumentum IV. rész A.pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére kérheti. Az eljárásra egyebekben a 321/2015. (X.30.) korm. rend. 1-16 § bekezdéseit az irányadók.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlattevőnek ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI. 5) pontja) megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)bekezdés alapján jár el.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) és (7) bekezdése.

Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozatot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:

Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összességében a nettó 1 milliárd forintot, valamint a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 700 millió forintot.

Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg - Kbt. 65. § (6) bekezdés)

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)bekezdés alapján jár el.

M1/1 Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) teljesített, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

M1/2 Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, legjelentősebb szoftverfejlesztés ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az M1 alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait ajánlati dokumentáció tartalmazza.

M2 Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtani a nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M2 alkalmassági követelményigazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése és a 67. § (2) bekezdése is.Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciával:

M1/1. Legalább 1500 m

M1/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciával:

Ha nem rendelkezik (műszakilag átadott) az elmúlt 5 évben megvalósult egyedi szoftverfejlesztés több csatornás HD vagy UHD playout vagy rögzítőrendszer beüzemeléses referenciával. (legfeljebb 8 éven belül megkezdett)

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M2/1. Min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel

M2/2. Min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

M2/3. Min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyénértékű végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az

Ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének

Időpontjától számít. Egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet. A párhuzamos szakmai gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe Ajánlatkérő.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő 5 % mértékű előleget biztosít. A műszaki előrehaladásához igazodóan, a 322/2015. Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdés szerint nyújthatóak be részszámlák és a végszámla.

A kifizetésekre irányadó a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(6) bek.-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 322/2015. Korm.rendelet 32/A-B. §-a. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés tervezet tartalmazza továbbá a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: kötbérterhes részhatáridőket, teljesítési - és jótállási biztosítékot, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbért.

Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet biztosít a szerződés kivitelezésével kapcsolatban.

Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm.rend 26. §-ára az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási (fb) szerződést kötni vagy meglévő fb-t kiterjeszteni. Az fb kártérítési limitértéke minimum 150 millió Ft/káresemény és minimum 300 millió Ft/kárév. További infó szerződésben

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2019-11-20 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ekr
További információk:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és az e-KR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M2/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É Építési szakterület jelű szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap legfeljebb 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): M2/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉV Épületvillamossági szakterület jelű szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap legfeljebb 60 hónap)
M2/3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉG Épületgépészeti szakterület jelű szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap legfeljebb 60 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_97218353
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Bárdos Katalin
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162082019/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket alkalmazza: Ajánlati ár: fordított arányosítás, Minőségi kritérium (szakemberek): egyenes arányosítás. Pontszám: 0-10. További információ a dokumentációban.

2. A felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki tárgyi közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a alapján.

3. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdésalapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

4. A III.1.2), III.1.3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.

6. Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.

7. FAKSZ: Dr. Bárdos Katalin 00330

8. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a jelen eljárás a Kbt. 53 § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes, további információ a szerződéstervezetben.

9. A részajánlattétel kizárásának bővebb indokolása: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja észszerűnek, a feladat komplexitása miatt az építési beruházás nem osztható részekre. Az épület fizikai megvalósítása és a tervezett kiállítás megépítése időben egymásra épülnek ezért a kivitelezési idő időtartamra tekintettel nem indokolt a részekre osztás. A két feladatnak egy időben egy helyen kell megvalósulnia.

10. A szerződéskötés feltétele Min. 1 fő Mérnökinformatikus (Bsc végzettségű vagy ezzel egyenértékű) szakember és Min. 1 fő Tervezőgrafikus (BSc, BA, O, MSc, MA felsőfokú végzettségű vagy ezzel egyenértékű) szakember rendelkezésre állása a szerződés teljesítése során. (bővebb információ a Szerződés tervezetben).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2019/S 205-498212 (2019-10-21)

További információk (2019-11-19)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-11-19 📅
Benyújtási határidő: 2019-11-29 📅
Közzététel dátuma: 2019-11-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 226-553335
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 205-498212
HL-S szám: 226
További információk

A hirdetmény módosítására a Kbt. 52.§ (4) bekezdés a) pontja alapján valamint a helyszíni bejárás biztosítása miatt kerül sor. A Korrigendumban közölt helyszíni bejárásra vonatkozó kiegészítő tájékoztatás 15.11.2019 napján publikusan közlésre került az EKR rendszerben. Egyebekben az MvM rendelet 20 § (5) bekezdésre tekintettel került meghatározásra az új ajánlattételi határidő. A közbeszerzési dokumentáció nem módosult.

Forrás: OJS 2019/S 226-553335 (2019-11-19)

További információk (2019-11-29)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-11-29 📅
Benyújtási határidő: 2019-12-06 📅
Közzététel dátuma: 2019-12-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 233-570713
HL-S szám: 233
További információk

Ajánlattételi határidő módosítására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól a 16 § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel került sor. (https://nekszt.hu/kozlemenyek/reszleges-uzemzavar-11-29/)

Forrás: OJS 2019/S 233-570713 (2019-11-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-12-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 639 236 520 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-04 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 240-592492
HL-S szám: 240

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2020-11-27 📅
Név: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_93776844
Postacím: Sziget utca 13
Postai város: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 22503505 📞
E-mail: feherep@feherep.hu 📧
Ország: Fejér 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 2 639 236 520 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Bárdos Katalin

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők az eljárásban:

— Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (MAGYARORSZÁG, 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13; adószám: 11800756207)

— Interton Elekrtoakusztikai Kft., (MAGYARORSZÁG 1119 Budapest, Major Utca 63; adószám: 10448962243)

— SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft., MAGYARORSZÁG 8000 Székesfehérvár, Széchenyi Utca 152.; adószám: 12727489207)

Forrás: OJS 2020/S 240-592492 (2020-12-04)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-07-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 639 236 520 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Városház Tér 1.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-29 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 148-393088
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 240-592492
HL-S szám: 148
További információk

1. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. 07. 15. 2. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Kőtár, Árpád-ház kutatóintézet 2.

A szerződés odaítélése
Postacím: Sziget utca 13

Hivatkozás
További információk

1. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. 07. 15.

2. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 148-393088 (2021-07-29)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-04-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 639 236 520 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-22 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 082-220239
HL-S szám: 82
További információk
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. április 4.
Forrás: OJS 2022/S 082-220239 (2022-04-22)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 639 236 520 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-22 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 186-582612
HL-S szám: 186
További információk

III. sz. szerződésmódosítás dátuma: 2023. szeptember 12.…

… napja. VII.2.1) pont folytatása karakterkorlátra tekintettel: 12. Vállalkozó a Napelem telepítési munkák teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként köteles jelen szerződés III. számú szerződésmódosításának teljes körű aláírásával egyidejűleg nettó 1 485 886,-Ft, azaz nettó Egymillió-négyszáznyolcvanötezer-nyolcszáznyolcvanhat forint összegű teljesítési biztosítékot a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a jelen XIII. fejezet 10. pontja szerinti sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti. 13. Vállalkozó a Napelem telepítési munkák hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként köteles nettó 1 485 886,-Ft, azaz nettó Egymillió-négyszáznyolcvanötezer-nyolcszáznyolcvanhat forint összegű jótállási biztosítékot a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosítéknak a jelen XIII. fejezet 10. pontja szerinti sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órájától 60 hónapig kell rendelkezésre állnia A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti. III. Záró rendelkezések 1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

… napja.

VII.2.1) pont folytatása karakterkorlátra tekintettel:

12. Vállalkozó a Napelem telepítési munkák teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként köteles jelen szerződés III. számú szerződésmódosításának teljes körű aláírásával egyidejűleg nettó 1 485 886,-Ft, azaz nettó Egymillió-négyszáznyolcvanötezer-nyolcszáznyolcvanhat forint összegű teljesítési biztosítékot a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a jelen XIII. fejezet 10. pontja szerinti sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.

13. Vállalkozó a Napelem telepítési munkák hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként köteles nettó 1 485 886,-Ft, azaz nettó Egymillió-négyszáznyolcvanötezer-nyolcszáznyolcvanhat forint összegű jótállási biztosítékot a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosítéknak a jelen XIII. fejezet 10. pontja szerinti sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órájától 60 hónapig kell rendelkezésre állnia A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Forrás: OJS 2023/S 186-582612 (2023-09-22)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

Művészeti és kulturális épületek kivitelezése

Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése