MÁV szűk keresztmetszet kiváltás - tervezés

Rövid leírás

Tervezési szerződés a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán az Almásfüzitő-Komárom, Nagykáta-Újszász, Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező és Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítésére

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre a választ nem tudja a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti határidőben megadni, erre tekintettel módosítja az ajánlattételi határidőt.

Rövid leírás

Tervezési szerződés a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán az Almásfüzitő-Komárom, Nagykáta-Újszász, Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező és Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítésére.

A beszerzés leírása

2. rész: Tervezési szerződés a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a Nagykáta-Újszász vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítésére

A Nagykáta – Újszász vasúti vonalszakasz mintegy 29 km hosszú egybefüggő kétvágányú, villamosított fővonal, az országos közforgalmú 120-as számú Budapest – Újszász - Szolnok vasútvonal része, amely Kelet-Magyarország egyik legforgalmasabb és legfontosabb nemzetközi jelentőségű vasútvonala. A vonalszakasz egyrészt a része az európai átfogó törzshálózatnak (TEN-T comprehensive), másrészt Orient/Kelet-Mediterrán törzshálózati folyosó (OEM CNC) részét is képezi. A megengedett legnagyobb sebesség Nagykáta – Tápiószele között 100 km/h, Tápiószele – Újszász között 120 km/h, a megengedett tengelyterhelés mindkét szakaszon 210kN. A szakaszon jelentős hosszban 80; 60 és 40 km/h lassújelek érvényesek. A vonalszakasz mintegy 25,2 km nyíltvonali vasúti pályát és 4 db állomást tartalmaz.
A tervezési feladat célja a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a korábban elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a Nagykáta – Újszász vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése.
Elvégzendő részletes feladatok:
I. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálat során elvégzendő feladatok, megalapozó elemzések készítése:
A. A tervezés, valamint az engedélyezési tervek rendelkezésre állása időszakában a vasútvonalszakasz vonatkozásában az MT aktualizálása, felülvizsgálata – amennyiben az engedélyezési terv készítése során olyan körülmény merül fel, amely az eredeti MT-t koncepcionálisan módosítaná- és CBA dokumentum készítése az IKOP-2.1.0-15 útmutató alapján, legalább a következő tartalommal: helyzetelemzés, probléma meghatározás, forgalmi modellezés, változatelemzés, környezeti elemzések, műszaki tartalom leírás, pénzügyi-gazdasági és költség-haszon elemzés.
B. Előzetesen az egyes vonalszakaszokra:
- pénzügyi elemzés elvégzése a kiválasztott változatra
- a projekthez igényelt támogatási összeg meghatározása;
- a szolgáltató pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása,
C. Környezetvédelmi háttéranyagok készítése
A szükséges környezetvédelmi háttéranyagok, vizsgálatok elkészítése, a szükséges engedélyek, nyilatkozatok, jóváhagyások megszerzése. Ez magában foglalja:
• a környezetvédelmi engedély alapján a Víz Keret irányelv szerinti vizsgálatról, illetve hatásról szóló nyilatkozat beszerzéséhez szükséges anyagok elkészítését,
• éghajlatváltozás hatásának elemzését és a klímaváltozás kockázatkezelési tanulmány elkészítését.

II. Az egyes vasúti vonalszakaszok kivitelezéséhez szükséges engedélyezési- és tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítése.
- A vonalszakaszra korábban készített MT-t is figyelembe véve el kell készíteni az engedélyezési-, és tenderterveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában.
A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.)
- A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően,
- A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések és forgalomszámlálás elvégzése.
Az elvégzendő feladatok részletes ismertetését a tervezési feladatleírások tartalmazzák.

Folyt .köv VII.2.4. BT 200

4. részszámla
Számlázható összeg (munkadíj) 66.600.000,- Ft Számlázható nettó összeg (szerzői jog ellenértéke) 7.400.000 Ft Feladatleírás szerinti engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése ennek Megrendelő felé történő igazolása
5.részszámla
Számlázható összeg (munkadíj) 99.900.000,- Ft Számlázható nettó összeg (szerzői jog ellenértéke) 11.100.000
Ft Bírálati tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése és leszállítása (megfelelő példányszámban és valamennyi munkarészre digitális formátumban is) bírálat céljából, Megrendelő általi elfogadása
6. részszámla
Számlázható összeg (munkadíj) 66.600.000,- Ft Számlázható nettó összeg (szerzői jog ellenértéke) 7.400.000 Ft Feladatleírás szerinti és a módosítással érintett végleges tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése és leszállítása (megfelelő példányszámban és valamennyi munkarészre digitális formátumban is), melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (MÁV Zrt. bevonásával és MÁV Zrt. támogató véleményének a megszerzésével, és annak Megrendelő felé történő igazolása)
III.3. Szerződő Felek a II.1. pontban ismertetett körülményekre tekintettel a Szerződés pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint módosítják:
„5. Fizetési feltételek
5.1. A Szerződés pénzügyi fedezetét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet 3. Uniós forrásból megvalósuló beruházásokcím, ÁHT azonosító: 401895 biztosítja. A projekt európai uniós társfinanszírozással valósul meg, amelyet az IKOP-2.1.0-15-2016-00006 azonosítószámú Támogatási Szerződés biztosít.” Ügyletkód: V120.20.
III.4. Szerződő Felek a II.1. pontban ismertetett körülményekre tekintettel adataikat az I. pontban bemutatott indokokból fakadóan az alábbiak szerint módosítják:
„Építési és Közlekedési Minisztérium
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10032000-00003582-09050035
számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
adószáma: 15847397-2-41
statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)”

“SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető)
rövidített elnevezés: SPECIÁLTERV Kft.
székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.
számlavezető pénzügyi intézménye: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
számlaszáma: (IBAN) 10402166-50526956-55521004
adószáma: 11901486-2-41
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-682281
képviseli: Dávid Gábor ügyvezető, mint
kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő

RING Mérnöki Iroda Tervező, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)
rövidített elnevezés: RING Mérnöki Iroda Kft.
székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.
számlavezető pénzügyi intézménye: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
számlaszáma: (IBAN) 10402166-50526956-86851008
adószáma: 12767564-2-41
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-207290
képviseli: Török Csilla Zsuzsanna ügyvezető, mint
kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő
mint Tervező (a továbbiakban együtt: Tervező)”

III.5. Szerződő Felek a II.1. pontban ismertett és a III.4. pontban részletezett adatváltozások okán a Szerződés 10.18. pontjának helyébe a következők lépnek:

„A Tervező részszámla és utolsó számla (továbbiakban együtt: számla) benyújtására a szerződés számlázási ütemtervében rögzített módon és időben jogosult.

Tervező az 5.2. pont szerint esedékes díját a Megrendelő az alábbiak szerint fizeti meg:
A Tervező az esedékes díját Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, Megrendelő átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti, a Kbt. 135.§ (4) bekezdésére tekintettel a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdés alapján.

A tervezési díjat a Megrendelő átutalással fizeti meg Tervező részére a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Banknál vezetett 10402166-50526956-55521004 (Konzorciumvezető) valamint 10402166-50526956-86851008 (konzorciumi tag) bankszámlájára.

Szöveg

A 2. számú szerződés aláírásának napja 2023.03.01.

A II. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjának, a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdései valamint a 141. § (6) bekezdésének megfelelően, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve).

III.1. Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II.2. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 3.1. Tervezési díj pontját és annak helyébe a következők lépnek:

„3.1. Tervezőt a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott, valamint a ITM elrendelés miatt szükségessé vált áttervezési feladatok elvégzésének ellenértékeként tervezési dj illeti meg.

A tervezési díj (nettó): 756.071.000,-. Ft, azaz Hétszázötvenhatmillió-hetvenegyezer forint.

Az alapszerződés szerinti eredeti tervezési díj (nettó 740.000.000,- Ft) megegyezik a Felolvasólapon rögzített ajánlati árral.
 
A tervezési díj részei:
Munkadíj (nettó Ft): 680.463.900,- Ft
Szerzői jog ellenértéke (nettó Ft): 75.607.100,- Ft

3.2. Az ÁFA felszámítása és megfizetése a hatályos jogszabályok alapján történik.”

III.1. Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II.2. valamint a II.3. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 4. Határidő pontját és annak helyébe a következők lépnek:
„4. Határidő

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 1036. nap (2023. május 23.).

Tervező a Tervezési feladatot a végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:

1. számú részfeladat
Bírálati engedélyezési tervek elkészítése és a környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumok leszállítása (megfelelő példányszámban és valamennyi munkarészre digitális formában is) bírálat céljából, Megrendelő általi elfogadása
Teljesítendő feladat határideje: Szerződés hatályba lépésétől számított 150. napon.

2. számú részfeladat
Feladatleírás szerinti végleges engedélyezési tervek elkészítse és leszállítása (megfelelő példányszámban és valamennyi munkarészre digitális formában is), melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (az érintett engedélyező Kormányhivatalok, Hatóságok részére történő benyújtása, és annak igazolása Megrendelő felé)
Teljesítendő feladat határideje:Az 1 sz. feladat befejezésétől számított 215. napon belül

3. számú részfeladat
Módosítással érintett végleges szakági engedélyezési tervek elkészítése és leszállítsa (megfelelő példányszámban és valamennyi munkarészre digitális formában is), melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (az érintett engedélyező Kormányhivatalok, Hatóságok részére történő benyújtása, és annak igazolása Megrendelő felé), az engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése
Teljesítendő feladat határideje: 2022. június 10.
4. számú részfeladat Feladatleírás szerinti engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése ennek Megrendelő felé történő igazolása
Teljesítendő feladat határideje2022. október 4.
5. számú Bírálati tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése és leszállítása (megfelelő példányszámban és valamennyi munkarészre digitális formátumban is) bírálat céljából, Megrendelő általi elfogadása
Teljesítendő feladat határideje: :A 4. sz. feladat befejezésétől számított 66. napon belül
6. számú részfeladat Feladatleírás szerinti és a módosítással érintett végleges tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése és leszállítása (megfelelő példányszámban és valamennyi munkarészre digitális formátumban is), melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (MÁV Zrt. bevonásával és MÁV Zrt. támogató véleményének a megszerzésével, és annak Megrendelő felé történő igazolása)
Teljesítendő feladat határideje: Az 5. sz. feladat befejezésétől számított 165. napon belül

III.2. Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II.2. valamint a II.3. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 5.2. pontja szerinti számlázási ütemtervet és annak helyébe a következők lépnek:

5.2.Tervező az alábbi számlázási ütemterv szerint jogosult rész-számlát és utolsó számlát benyújtani:
1. számú részszámla
Számlázható összeg (munkadíj) 233.100.000,- Ft Számlázható nettó összeg (szerzői jog ellenértéke) 25.900.000,- Ft
Bírálati engedélyezési tervek elkészítése és a környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumok leszállítása (megfelelő példányszámban és valamennyi munkarészre digitális formátumban is) bírálat céljából, Megrendelő általi elfogadása.
2. részszámla
1. számú részszámla
Számlázható összeg (munkadíj) 199.800.000,- Ft Számlázható nettó összeg (szerzői jog ellenértéke) 22.200.000
Ft Feladatleírás szerinti végleges engedélyezési tervek elkészítése és leszállítása (megfelelő példányszámban és valamennyi munkarészre digitális formátumban is), melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (az érintett engedélyező Kormányhivatalok, Hatóságok részére történő benyújtása, és annak Megrendelő felé történő igazolása).
3. résszámla
Számlázható összeg (munkadíj) 14.463.900,- Ft Számlázható nettó összeg (szerzői jog ellenértéke) 1.607.100,- Ft Módosítással érintett végleges szakági engedélyezési tervek elkészítése és leszállítsa (megfelelő példányszámban és valamennyi munkarészre digitális formában is), melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (az érintett engedélyező Kormányhivatalok, Hatóságok részére történő benyújtása, és annak igazolása Megrendelő felé), az engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése