Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Kisvárda közigazgatási területén, a 924/2, 927/2, 928/2, 929/2, 931/4, 932/2, 933/2, 934/2, 935/2, 936/2, 937/4, 938/2, 939/2, 940/4 és 940/6 helyrajzi számú, telekalakítás után 924/2 helyrajzi számú, természetben 4600 Kisvárda belterületén található, 1/1 arányban Kisvárda Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlan(ok)on megvalósuló a kisvárdai multifunkcionális sportcsarnok építés fejlesztés.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-02-05. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-12-20.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest
• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-12-20	Ajánlati felhívás
2020-01-31	További információk
2021-01-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-03-01	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-03-10	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-06-29	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-09-25	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-05-27	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2019-12-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001539332019
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 306274849 📞
Fax: +36 12069701 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001539332019/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001539332019/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-12-20 📅
Benyújtási határidő: 2020-02-05 📅
Közzététel dátuma: 2019-12-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 248-611563
HL-S szám: 248
További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Tervezési feladat:

— a kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan, tételes ktg-vetéssel, beépített bútorozással, beépített berendezéssel, beépített sporttechnológia eszközökkel), az AK utasításának és a KD előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jsz-ok, rendeletek, előírások tartalmi és formai köv-nek, elvárásainak megf.,

— A KD részét képező eng. terv alapján a kivitelezési tervdok. elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm.r. szerint,

— A multi csarn. műk-hez szükséges mobil sportszerek műszaki dok. (sporttechnológiai terv, konszignáció, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)

A multi.csarnok belsőépítészeti tervének műszaki dok. (belsőépítészeti terv bútorozással, felirati rendsz-rel, konszignáció, árazott és árazatlan tételes költségvetés)

— Büfé technológiai berendezéseinek kiviteli terve (kiviteli terv, konszignációval, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)

Kiv-i fel.:

Megh.paraméterek:

A tervezett létesítmény Kisvárda város északi részén, a labdarúgó stadion közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A környező közutak, közművek fejlesztés alatt állnak, a létesítmény megvalósulásáig a közúti és gyalogos forgalmi kapcsolatok megépülnek.

A szükséges parkolók építésénél a tervezett épület környezetében lévő városi létesítmények parkolóit figyelembe lehet venni az egyidejű használat kizárása mellett. Parkolók száma I. ütemben 482 db nézői, kerékpártárolók száma I. ütemben 241 db. Az épülethez tervezett 42+2 akadálymentes VIP parkoló, valamint a 3 db autóbusz parkoló külön közbeszerzés tárgya.

Funkcionális leírás:

A tervezett épület a Magyar, az Európai (EHF) és a Nemzetközi (IHF) Kézilabda Szövetség nemzetközi kupamérkőzések rendezésére előírt specifikációjának megfelelőn kerül kialakításra. A multif. – többcélú sport – létesítmény egyaránt szolgálja a verseny, az iskolai és a szabadidős sportot, azoknak korszerű feltételeket biztosítva.

A 4004 fő bef. kép. sportcsarnok ütemekre bontva valósul meg.

A jelenlegi igény szerint (I. ütem) a csarnok 2408 fő egyidejű befogadására lesz alkalmas, melyet későbbiekben (II. ütem) egy 680 férőhelyes földszinti mobil lelátó, valamint a karzat véglegesítése után további 916 férőhelyes mobil lelátó egészíthet ki. Az I. ütemben megvalósítandó nézői férőhelyek: 2116 fix, 260 mobil, illetve 32 akadálymentesített férőhely.

A fő funkcionalitás – szabványos méretű kézilabda pálya (20*40 m + biztonsági sáv) – mellett megvalósuló öltözők, vizes blokkok, felvonók, büfék, a nézői, sportolói, rendezői, valamint üzemeltető személyzet szociális, higiénés és kényelmi igényeit is szolgálja. Az építmény a sportolók és a közönség, valamint a vendégsportolók és szurkolóik elkülönített mozgását is biztosítja, az OTÉK szerinti parkolóhelyekkel ellátott, illetve akadálymentességi feltételek biztosítottak.

Az I. ütemben a helyiségek egy része szerkezetkész állapotban, válaszfalak nélkül, világítás kiépítéssel, teljes gépészeti és elektromos csatlakozási lehetőséggel készülnek.

Az intézmény energetikai kialakítása a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő mértékű, fokozott hőszigetelő képességű, közel nulla energetikai követelményszintű, az AA+ energiaosztály feltételeinek megfelelően tervezett, aminek érdekében napelem rendszer kerül telepítésre.

Kivitelezői feladat a Magyar Kézilabda Szövetség minősítésének megszerzése a multif. csarnok működéséhez.

Időtartam: 31 hónap
További információk:

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 4600 Kisvárda, belterület 924/2 hrsz.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet AT,AV.,és nem vehet részt alk. igazolásában olyan gazd.-i szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-eiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt.74.§(1)bek.b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alk.igazolásában részt vevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási módok:

Az ajánlatban a Kbt.67.§(1)bek.-re tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű,mind a nem Magyarországon letelepedett) AT-nek, valamint adott esetben az alk.igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k)nek a 321/2015. Kr.4.§ szerint EEKD-ban szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt.69.§(4)bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt.69.§(4)bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok:

A magyarországi letelepedésű AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. Kr.8.§-a szerint kell igazolni a Kbt.62.§(1)és(2)bek.-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett AT esetében AK a 321/2015. Kr.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóság tartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. Kr.15.§(1)bek.-e alapján AT-nek az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr.8.§ib) és 10.§gb) pontjában a 2017.évi LIII. tv.3.§38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62.§(1)bek. k) pont kb), kc) alpontjai szerinti kizárok ok hatálya alá.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt.67.§(3) bek.-re, valamint a 321/2015. Kr.3.§(2)és(3) bek.-re.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT-nek a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. Kr.12-14.§ és 16.§-ára és a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére. Foly.ba lévő vált.bejegyzésről nemleges válasz esetén is nyilatkozni kell.

Karakterkorlátozás miatt folytatás jelen felhívás VI.4.3) pontjában.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, hogy a P1) és P2) pontokban foglaltak előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevő köteles - amennyiben ajánlatához korábban nem csatolta a szükséges dokumentumokat - alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:

P1) Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás (továbbiakban:AF) feladásának napját közvetlenül megelőző, három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.

P2) AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha AT a P2)-P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében AT e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 1 000 000 000 forintot.

P2) Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évet tekintve egy évnél többen negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 1 000 000 000 forintot.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre [P2) pont], elegendő, ha közülük egy felel meg.

Műszaki és szakmai képességek:

AK a 321/2015. (X.30.) K. rendelet 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) p-ban foglalt alk.köv-ek előzetes igazolására elfogadja, ha a gazd.sz. az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alk. köv-nek. Ebben az esetben az alk. köv-ket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alk. igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek-re figyelemmel kérheti ATktől.

M1) AK a Kbt. 69. § sz. felhívására AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek-nek a) pontja alapján be kell nyújtania a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat a következő tartalmi követelményekkel: az építési beruházás tárgyát, mennyiség, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és/hónap/nap megadásával) és helyét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) alk.köv. ig-nak részletes szabályait a KD tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A nyilatkozathoz a szakember esetében csatolni kell továbbá: Mo-on letelepedett szakember esetében, amennyiben a szakember már rendelkezik jogosultsággal, a szakember felelős műszaki vezetői vagy tervezői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható), amennyiben jogosultsággal még nem rendelkezik, a végzettségét igazoló okirat másolatát, nem Mo-on letelepedett szakember esetében a 322/2015. (X.30.) 8. § (1) bekezdés szerinti dokumentumot/dokumentumokat. Csatolni kell továbbá szakember aláírt szakmai önéletrajzát (többlet tapasztalat hónapban megadva), a KD-ban meghatározott tartalommal. Nem mo-i letelepedésű M2) pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára érvényes jogosultággal kell rendelkeznie a Magyar Mérnöki vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel ill. a jogosultság igazolásával a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

Az alk.ig-ra szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alk.ig-ra irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alk. köv-nek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alk. köv-nek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alk. köv-ek tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 1§ (2) bek alapján, hogy AK által a 69§ (4)-(7) bek alapján az alk.köv-ek igazolásainak benyújtására felhívott gazd sz.-nek a Korm.r. IV. fej. megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontban meghat. alk. köv-nek. A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcs. a 321/2015. (X.30.) Kr. 1§ (4) bek. az irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

Legalább 1 db referencia, amely legalább nettó 1000 m

Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület (2004. évi I. törvény 77. § s pont).

A referencia követelmény legfeljebb 2 szerződésből igazolható.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-M kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)5 Min. 1fő, a 266/2013.rend. szerinti É kat. tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

AK a nettó(n) vállalkozói díj(VD) 30 %-ának megfelelő mértékű előleget(E) biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. E elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződés tervezet(SZT)tartalmazza.Tartalékkeret(TK): a nettó VD 2 %-a.AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT): teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (TK nélkül számított n VD 0,5-0,5 %-a), késedelmi-,hibás teljesítési-,meghiúsulási-, szerződésszegési kötbér.A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 10 darab részszámla,1db végszámla nyújtható be. Jótállás 24 hó. A finanszírozás feltételeire:2017.évi CL. tv.;2007.évi CXXVII. tv.;2011.évi CXCV. tv.;2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;Kbt. 27/A.§, 135.§ (1)-(3), (5)-(6);322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§.

A részletes fizetési felt-et a SZT tart

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-02-05 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV-i többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0-max. 60)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3.1. Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja
3.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_65551132
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Kovács Anita
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001539332019/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 8.1.2020 10:00 óra. Találkozás helye: 924/2 helyrajzi szám

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilat-t. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

4) III.1.2) és 3.) pontok szerinti alk.felt-ek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közb. H. 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat AK. A 2. értékelési résszempont esetében a Közb. H. 26.11.2019. napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. Az ”építésszervezési terv” (3. ért.részszemp.) értékelése a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.

6) Biztosítások: kivitelezői 1 500 000 000 Ft/év és 800 000 000 Ft/kár,szerelési: 1 500 000 000 Ft/év és 800 000 000 Ft/kár, tervezői: 60 000 000/év és 20 000 000 Ft/kár.

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a MMK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazd.szerv. létrehozását.

9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172

11) AK a közb eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.

13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) A 2. értékelési részszempontok tekintetében ATknek meg kell adniuk a megajánlott személyek nevét, értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztaniuk a megajánlott adatokat.

15) Az információk további pontjait a KD tartalmazza.

16). Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és az építésszervezési tervet, valamint projekttervet (pénzügyi ütemterv,műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre, valamint a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.

17). Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

18.)Vállalkozó köteles MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás intézkedések leírását alkalmazni.

18) A felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónap alatt AK. 60 naptári napot ért.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A III.1.1) pont folytatása:

Szakmai tevékenység végzésével kapcsolatos alkalmasság:

SZ1) a Kbt.65.§(1)bek. c) pontja és a 321/2015. Kr.26.§(1)bek. a) pontja és 26.§(2)bek.-e és a 322/2015. Kr. 21.§(1)bek. alapján a MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd.-i szereplőesetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) adatai alapján,nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd.-i szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

SZ2) Alkalmatlan az ajánlattevő akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Kbt.65.§(6)-(7),(11)bek., 69.§(11)bek. is irányadó.Az AT, ALV, Kap.szerv. köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát a nyilv.-ba.

AK a 321/2015. Kr.2.§(5)bek. alapján jelzi,AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész„α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása:EEKD benyújtásával,ezt követően a Kbt.69.§(4) alapján.

Az alk. minimumkövetelménye(i):

SZ1) Alkalmatlan AT,amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd.-i szereplő, ha AK Kbt.69.§ szerinti felhívására nem tudja igazolni,hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mell. szerinti hasonló nyilvántartásba.Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást AK, Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására kell benyújtani.

SZ2) Alkalmatlan AT akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.

A részajánlat tétel kizárásának indoka:

Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2019/S 248-611563 (2019-12-20)

További információk (2020-01-31)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-01-31 📅
Benyújtási határidő: 2020-02-25 📅
Közzététel dátuma: 2020-02-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 025-055780
Hirdetményre hivatkozik: 2019/S 248-611563
HL-S szám: 25
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a megfelelő ajánlattételhez.” Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1) bekezdésére tekintettel felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a felhívás VI.3) További információk pontjának 7) alpontját módosította.

Forrás: OJS 2020/S 025-055780 (2020-01-31)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-01-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 266 047 410 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-18 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 015-029963
HL-S szám: 15
További információk

Nyertes ajánlattevő neve: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhelye: 1047 Budapest, Liszt Ferenc Utca 2. 3/7., adószáma: 11724483-2-41. Ajánlattevő neve: KERMI-SZOLG Kft., székhelye: 4400 Nyíregyháza, Arany János Utca 7. 1. em. 113., adószáma: 26161136-2-15. Közös ajánlattevők: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., székhelye: 4029 Debrecen, Dobozi Utca 17. 113., adószáma: 12110508-2-09 és KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt., székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21., adószáma: 11876566-2-15.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A hatályos szabályozási terv szerinti beépítési paraméterek az alábbiak: szabadon álló, telepszerű beépítési mód, 16,0 m megengedett építménymagasság, 40 % maximális beépíthetőség, 25 % minimális zöldfelület. Telek nettó területe 32 395 m2, beépített alapterület: nettó 6466,82 m2. Az ép. szintszáma: fszt. + emelet + karzat, az épület összes nettó alapt. 9462,80 m2. A mély fekvésű, nyugati irányba - a nyílt csatorna felé - kissé lejtő terület tereprendezése, drénezése szükséges, valamint a felszíni vizek elvezetése, szabályozása elengedhetetlen.

A tervezett épület a Magyar, az Európai (EHF) és a Nemzetközi (IHF) Kézilabda Szövetség nemzetközi kupamérkőzések rendezésére előírt specifikációjának megfelelőn kerül kialakításra. A multif. - többcélú sport - létesítmény egyaránt szolgálja a verseny, az iskolai és a szabadidős sportot, azoknak korszerű feltételeket biztosítva.

A fő funkcionalitás - szabványos méretű kézilabda pálya (20*40 m + biztonsági sáv) - mellett megvalósuló öltözők, vizes blokkok, felvonók, büfék, a nézői, sportolói, rendezői, valamint üzemeltető személyzet szociális, higiénés és kényelmi igényeit is szolgálja. Az építmény a sportolók és a közönség, valamint a vendégsportolók és szurkolóik elkülönített mozgását is biztosítja, az OTÉK szerinti parkolóhelyekkel ellátott, illetve akadálymentességi feltételek biztosítottak.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2020-12-31 📅
Név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_48210900
Postacím: Liszt Ferenc utca 2. 3/7.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 52520820 📞
E-mail: info@nyirepszer.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.nyirepszer.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 3 266 047 410 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kovács Anita

Hivatkozás
További információk

Nyertes ajánlattevő neve: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhelye: 1047 Budapest, Liszt Ferenc Utca 2. 3/7., adószáma: 11724483-2-41.

Ajánlattevő neve: KERMI-SZOLG Kft., székhelye: 4400 Nyíregyháza, Arany János Utca 7. 1. em. 113., adószáma: 26161136-2-15.

Közös ajánlattevők: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., székhelye: 4029 Debrecen, Dobozi Utca 17. 113., adószáma: 12110508-2-09 és KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt., székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21., adószáma: 11876566-2-15.

Forrás: OJS 2021/S 015-029963 (2021-01-18)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-03-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 266 047 410 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Istvánmezei Út 1-3

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-01 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 045-113804
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 015-029963
HL-S szám: 45
További információk

A szerződés módosítás dátuma: 2022.02.04. VII.2.) pont folytatása: 5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mellékletét képező Pénzügyi és Műszaki Ütemterv a jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete szerint módosul. 6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti, már szolgáltatott Teljesítési Biztosítékot a jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a II.2. pontban meghatározott megnövelt összegű Vállalkozói Díj alapján számított mértékre, a II.3. pontban rögzített módosított teljesítési határidőhöz igazodóan kiegészíteni, és az Előleg-visszafizetési biztosítékot a II.3. pontban rögzített módosított teljesítési határidőhöz és a módosított pénzügyi és műszaki ütemtervhez igazodóan kiegészíteni, a Szerződés szerinti mértékű Jólteljesítési Biztosítékot pedig a II.2. pont szerinti Vállalkozói Díj alapján számítottan, a Szerződés rendelkezései szerint köteles nyújtani. 7. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret és az Előleg összege nem módosul.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán
Rövid leírás:

- a kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan, tételes ktg-vetéssel, beépített bútorozással, beépített berendezéssel, beépített sporttechnológia eszközökkel), az AK utasításának és a KD előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jsz-ok, rendeletek, előírások tartalmi és formai köv-nek, elvárásainak megf.;

-A KD részét képező eng. terv alapján a kivitelezési tervdok. elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm.r. szerint.

- A multi csarn. műk-hez szükséges mobil sportszerek műszaki dok. (sporttechnológiai terv, konszignáció, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)

-Büfé technológiai berendezéseinek kiviteli terve (kiviteli terv, konszignációval, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)

A hatályos szabályozási terv szerinti beépítési paraméterek az alábbiak: szabadon álló, telepszerű beépítési mód, 16,0 m megengedett építménymagasság, 40% maximális beépíthetőség, 25% minimális zöldfelület. Telek nettó területe 32 395 m2, beépített alapterület: nettó 6466,82 m2. Az ép. szintszáma: fszt. + emelet + karzat, az épület összes nettó alapt. 9462,80 m2. A mély fekvésű, nyugati irányba - a nyílt csatorna felé - kissé lejtő terület tereprendezése, drénezése szükséges, valamint a felszíni vizek elvezetése, szabályozása elengedhetetlen.

A szerződés odaítélése
Postacím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kovács Anita

Hivatkozás
További információk

A szerződés módosítás dátuma: 2022.02.04.

VII.2.) pont folytatása:

5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mellékletét képező Pénzügyi és Műszaki Ütemterv a jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete szerint módosul.

6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti, már szolgáltatott Teljesítési Biztosítékot a jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a II.2. pontban meghatározott megnövelt összegű Vállalkozói Díj alapján számított mértékre, a II.3. pontban rögzített módosított teljesítési határidőhöz igazodóan kiegészíteni, és az Előleg-visszafizetési biztosítékot a II.3. pontban rögzített módosított teljesítési határidőhöz és a módosított pénzügyi és műszaki ütemtervhez igazodóan kiegészíteni, a Szerződés szerinti mértékű Jólteljesítési Biztosítékot pedig a II.2. pont szerinti Vállalkozói Díj alapján számítottan, a Szerződés rendelkezései szerint köteles nyújtani.

7. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret és az Előleg összege nem módosul.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 045-113804 (2022-03-01)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-03-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 266 047 410 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-10 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 052-134533
HL-S szám: 52
További információk
A szerződés módosítás dátuma: 2021.04.30.
Forrás: OJS 2022/S 052-134533 (2022-03-10)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-06-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 266 047 410 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-06-29 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 126-357734
HL-S szám: 126
További információk
A szerződés módosítás dátuma: 2022.06.23.
Forrás: OJS 2022/S 126-357734 (2022-06-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-09-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán
Hivatkozási szám: EKR001539332019
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 4 823 486 835 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001539332019/1
A beszerzés leírása:

Tervezési feladat: - a kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan, tételes ktg-vetéssel, beépített bútorozással, beépített berendezéssel, beépített sporttechnológia eszközökkel), az AK utasításának és a KD előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jsz-ok, rendeletek, előírások tartalmi és formai köv-nek, elvárásainak megf.; -A KD részét képező eng. terv alapján a kivitelezési tervdok. elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm.r. szerint. - A multi csarn. műk-hez szükséges mobil sportszerek műszaki dok. (sporttechnológiai terv, konszignáció, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel) A multi.csarnok belsőépítészeti tervének műszaki dok. (belsőépítészeti terv bútorozással, felirati rendsz-rel, konszignáció, árazott és árazatlan tételes költségvetés) -Büfé technológiai berendezéseinek kiviteli terve (kiviteli terv, konszignációval, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel) Kiv-i fel.: Megh.paraméterek: A tervezett létesítmény Kisvárda város északi részén, a labdarúgó stadion közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A környező közutak, közművek fejlesztés alatt állnak, a létesítmény megvalósulásáig a közúti és gyalogos forgalmi kapcsolatok megépülnek. A hatályos szabályozási terv szerinti beépítési paraméterek az alábbiak: szabadon álló, telepszerű beépítési mód, 16,0 m megengedett építménymagasság, 40% maximális beépíthetőség, 25% minimális zöldfelület. Telek nettó területe 32.395 m2, beépített alapterület: nettó 6466,82 m2. Az ép. szintszáma: fszt. + emelet + karzat, az épület összes nettó alapt. 9462,80 m2. A mély fekvésű, nyugati irányba – a nyílt csatorna felé – kissé lejtő terület tereprendezése, drénezése szükséges, valamint a felszíni vizek elvezetése, szabályozása elengedhetetlen. A szükséges parkolók építésénél a tervezett épület környezetében lévő városi létesítmények parkolóit figyelembe lehet venni az egyidejű használat kizárása mellett. Parkolók száma I. ütemben 482 db nézői, kerékpártárolók száma I. ütemben 241 db. Az épülethez tervezett 42+2 akadálymentes VIP parkoló, valamint a 3 db autóbusz parkoló külön közbeszerzés tárgya. Funkcionális leírás: A tervezett épület a Magyar, az Európai (EHF) és a Nemzetközi (IHF) Kézilabda Szövetség nemzetközi kupamérkőzések rendezésére előírt specifikációjának megfelelőn kerül kialakításra. A multif. – többcélú sport – létesítmény egyaránt szolgálja a verseny, az iskolai és a szabadidős sportot, azoknak korszerű feltételeket biztosítva. A 4004 fő bef. kép. sportcsarnok ütemekre bontva valósul meg. A jelenlegi igény szerint (I. ütem) a csarnok 2408 fő egyidejű befogadására lesz alkalmas, melyet későbbiekben (II. ütem) egy 680 férőhelyes földszinti mobil lelátó, valamint a karzat véglegesítése után további 916 férőhelyes mobil lelátó egészíthet ki. Az I. ütemben megvalósítandó nézői férőhelyek: 2116 fix, 260 mobil, illetve 32 akadálymentesített férőhely. A fő funkcionalitás – szabványos méretű kézilabda pálya (20*40 m + biztonsági sáv) – mellett megvalósuló öltözők, vizes blokkok, felvonók, büfék, a nézői, sportolói, rendezői, valamint üzemeltető személyzet szociális, higiénés és kényelmi igényeit is szolgálja. Az építmény a sportolók és a közönség, valamint a vendégsportolók és szurkolóik elkülönített mozgását is biztosítja, az OTÉK szerinti parkolóhelyekkel ellátott, illetve akadálymentességi feltételek biztosítottak. Az I. ütemben a helyiségek egy része szerkezetkész állapotban, válaszfalak nélkül, világítás kiépítéssel, teljes gépészeti és elektromos csatlakozási lehetőséggel készülnek. Az intézmény energetikai kialakítása a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő mértékű, fokozott hőszigetelő képességű, közel nulla energetikai követelményszintű, az AA+ energiaosztály feltételeinek megfelelően tervezett, aminek érdekében napelem rendszer kerül telepítésre. Kivitelezői feladat a Magyar Kézilabda Szövetség minősítésének megszerzése a multif. csarnok működéséhez.

A beszerzés leírása

Tervezési feladat:
- a kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan, tételes ktg-vetéssel, beépített bútorozással, beépített berendezéssel, beépített sporttechnológia eszközökkel), az AK utasításának és a KD előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jsz-ok, rendeletek, előírások tartalmi és formai köv-nek, elvárásainak megf.;
-A KD részét képező eng. terv alapján a kivitelezési tervdok. elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm.r. szerint.
- A multi csarn. műk-hez szükséges mobil sportszerek műszaki dok. (sporttechnológiai terv, konszignáció, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)
A multi.csarnok belsőépítészeti tervének műszaki dok. (belsőépítészeti terv bútorozással, felirati rendsz-rel, konszignáció, árazott és árazatlan tételes költségvetés)
-Büfé technológiai berendezéseinek kiviteli terve (kiviteli terv, konszignációval, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)
Kiv-i fel.:
Megh.paraméterek:
A tervezett létesítmény Kisvárda város északi részén, a labdarúgó stadion közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A környező közutak, közművek fejlesztés alatt állnak, a létesítmény megvalósulásáig a közúti és gyalogos forgalmi kapcsolatok megépülnek.
A hatályos szabályozási terv szerinti beépítési paraméterek az alábbiak: szabadon álló, telepszerű beépítési mód, 16,0 m megengedett építménymagasság, 40% maximális beépíthetőség, 25% minimális zöldfelület. Telek nettó területe 32.395 m2, beépített alapterület: nettó 6466,82 m2. Az ép. szintszáma: fszt. + emelet + karzat, az épület összes nettó alapt. 9462,80 m2. A mély fekvésű, nyugati irányba – a nyílt csatorna felé – kissé lejtő terület tereprendezése, drénezése szükséges, valamint a felszíni vizek elvezetése, szabályozása elengedhetetlen.
A szükséges parkolók építésénél a tervezett épület környezetében lévő városi létesítmények parkolóit figyelembe lehet venni az egyidejű használat kizárása mellett. Parkolók száma I. ütemben 482 db nézői, kerékpártárolók száma I. ütemben 241 db. Az épülethez tervezett 42+2 akadálymentes VIP parkoló, valamint a 3 db autóbusz parkoló külön közbeszerzés tárgya.

Funkcionális leírás:
A tervezett épület a Magyar, az Európai (EHF) és a Nemzetközi (IHF) Kézilabda Szövetség nemzetközi kupamérkőzések rendezésére előírt specifikációjának megfelelőn kerül kialakításra. A multif. – többcélú sport – létesítmény egyaránt szolgálja a verseny, az iskolai és a szabadidős sportot, azoknak korszerű feltételeket biztosítva.
A 4004 fő bef. kép. sportcsarnok ütemekre bontva valósul meg.
A jelenlegi igény szerint (I. ütem) a csarnok 2408 fő egyidejű befogadására lesz alkalmas, melyet későbbiekben (II. ütem) egy 680 férőhelyes földszinti mobil lelátó, valamint a karzat véglegesítése után további 916 férőhelyes mobil lelátó egészíthet ki. Az I. ütemben megvalósítandó nézői férőhelyek: 2116 fix, 260 mobil, illetve 32 akadálymentesített férőhely.
A fő funkcionalitás – szabványos méretű kézilabda pálya (20*40 m + biztonsági sáv) – mellett megvalósuló öltözők, vizes blokkok, felvonók, büfék, a nézői, sportolói, rendezői, valamint üzemeltető személyzet szociális, higiénés és kényelmi igényeit is szolgálja. Az építmény a sportolók és a közönség, valamint a vendégsportolók és szurkolóik elkülönített mozgását is biztosítja, az OTÉK szerinti parkolóhelyekkel ellátott, illetve akadálymentességi feltételek biztosítottak.
Az I. ütemben a helyiségek egy része szerkezetkész állapotban, válaszfalak nélkül, világítás kiépítéssel, teljes gépészeti és elektromos csatlakozási lehetőséggel készülnek.
Az intézmény energetikai kialakítása a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő mértékű, fokozott hőszigetelő képességű, közel nulla energetikai követelményszintű, az AA+ energiaosztály feltételeinek megfelelően tervezett, aminek érdekében napelem rendszer kerül telepítésre.
Kivitelezői feladat a Magyar Kézilabda Szövetség minősítésének megszerzése a multif. csarnok működéséhez.

További termékek/szolgáltatások: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
Postacím: 924/2
Irányítószám: 4600
Város: Kisvárda
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Időtartam: 31 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-12-31 📅
Cím: Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 266 047 410 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001539332019/2253
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás: M2/2), M2/3) és M2/5) pont szerinti alkalmassági követelmény
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: M2/2), M2/3) és M2/5) pont szerinti alkalmassági követelmény
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_48210900
Postacím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Postai irányítószám: 1047
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@nyirepszer.hu 📧
Telefon: +36 52520820 📞
Fax: +36 52520821 📠
URL: https://www.nyirepszer.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
Fax: +36 12069701 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

II.2. A jogutódlás és adatváltozás kezelése a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással A Felek rögzítik, hogy az I. pontban bemutatott jogutódlás okán és a Szerződés teljesítése során bekövetkezett adatváltozások okán is módosítani kívánják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással. A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a jogutódlás, az adatváltozás és a feladatpontosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

További információk

II.2. A jogutódlás és adatváltozás kezelése a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással

A Felek rögzítik, hogy az I. pontban bemutatott jogutódlás okán és a Szerződés teljesítése során bekövetkezett adatváltozások okán is módosítani kívánják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a jogutódlás, az adatváltozás és a feladatpontosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. A teljesítési határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással Vállalkozó 2023. március 30. napján kelt majd többször kiegészített Szerződésmódosítási Kérelmében a Szerződés I.2.2.1. pont f) alpontja szerinti Hatodik Teljesítési Mérföldkövének, valamint a Szerződés I.2.2.1. pont k) alpontja szerinti Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkövének a 213 naptári nappal történő meghosszabbítását kérte, egyrészt a betonacél szállítói késedelme, másrészt az előre gyártott szerkezeti elemek gyártásának és szállításának késedelme okán. Vállalkozó szerződésmódosításra irányuló kérelmét Megrendelő megvizsgálta, és az abban foglaltakat - a Műszaki ellenőr véleményt is figyelembe véve - az alábbiakban szerint megalapozottnak találta. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. Az akadályoztatással érintett időszakban a beruházás szerkezetépítési munkálatai zajlottak, amelynek jelentős betonacél szükséglete van, amely meghaladja a 600 tonnát, továbbá a Beruházás ezen szakaszában a műszaki ütemterv alapján az előre gyártott szerkezeti elemek beépítése szükséges. Az orosz ukrán háború hatásaként jelentős betonacél hiánykeletkezett. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását olyan időben készítette elő, illetve a szerződéskötésre olyan időpontban került sor (2020. december 31.) amikor Ajánlatkérő még nem láthatta előre, hogy 2022. február 24. napján kitör az orosz-ukrán háború, így nem láthatta előre annak piaci hatásaként fellépő beszerzési nehézségeket, és alapanyaghiányt sem, és azok közvetlen hatásait sem a Szerződés teljesítésére. Vállalkozó a szükséges mennyiségű betonacélt még a háború kitörését megelőzően 2022. január 14. napján rendelte meg, annak késedelmes szállításával, valamint annak a szerkezetépítésre gyakorolt hatásaival tehát a Felek nem számolhattak. Az orosz-ukrán háború okozta alapanyaghiányára hivatkozással Vállalkozó Szállítója több alkalommal is a szállítási szerződésben rögzített határidők módosítását kérte, végül a teljes betonacél mennyiséget 108 naptári nap késedelemmel csak 2022. október 27. napján szállította le. Vállalkozó a késedelem elhárítása érdekében igazoltan más beszállítókat is megkeresett, azonban kedvezőbb dátumot egyik beszállító sem tudott vállalni a betonacél szállítására vonatkozóan. A szerkezetépítési munkákhoz szükséges betonacél szállítására 108 nap került sor. A műszaki ellenőr nyilatkozott, hogy a betonacél szállításnak késedelme a szerkezetépítési munkálatokra közvetlen hatással volt azokat jelentősen késleltette. Az előre gyártott szerkezetek gyártása során az orosz–ukrán fegyveres konfliktus következtében fellépő világpiaci acélhiány további csúszásokat okozott. Vállalkozó az előre gyártott szerkezeti elemek gyártmánytervezésére és átadására adásvételi szerződést kötött, melyben Eladó 2022. november 15. napjára vállalta a teljesítést. A szállítási szerződésben vállalt eredeti ütemtervtől eltérően azonban a szállításra csak 2023. február 28. napján, azaz 105 nap késedelemmel került sor. Eladó késedelmes szállítás okaként az orosz-ukrán háború piaci hatásaként fellépő beszerzési nehézségekre hivatkozott, amely hatással van a gyártási ütemezésére is, mert a nemzetközi beszállítói láncok problémái a hazai kivitelezési idők hosszabbítását is eredményezik. Vállalkozó Kérelmében rögzítette, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges megrendelt termékek egyedi gyártás alá tartoznak, amelyt már megrendeltek, amelyek gyártása már megkezdődött, a sablonok legyártásra kerültek, így más beszállító megkeresésére nem volt lehetősége Vállalkozónak, illetve a gyártási folyamat megbontására sem. Az előre gyártott szerkezetelemek 105 napos késedelmes szállítása okán az épület előre gyártott szerkezetek rögzítési pontjainak kialakítása és szegmenselemeinek méretvétele sem volt határidőben megkezdhető. Összességében Vállalkozó 213 (108 + 105 nap) napig akadályoztatva volt betonacél valamint az előre gyártott szerkezetelemek késedelmes szállítása okán. Műszaki ellenőr véleménye alapján a Szerződésben szereplő kivitelezési határidő 213 nappal történő meghosszabbítása arányban áll az előre nem látható körülmények miatti akadályoztatás időtartamával az egymásra épülő kivitelezési munkafolyamatok figyelembevételével, ugyanis és az előre gyártott szerkezeti elemek megrendeléséhez szükséges rögzítési pontok kialakítása és szegmenselemeinek méretvétele, a betonacél késedelmes szállítására közvetlenül visszavezethetően nem volt határidőben megkezdhető.

Egyéb kiegészítő információk

II.1. A teljesítési határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással

Vállalkozó 2023. március 30. napján kelt majd többször kiegészített Szerződésmódosítási Kérelmében a Szerződés I.2.2.1. pont f) alpontja szerinti Hatodik Teljesítési Mérföldkövének, valamint a Szerződés I.2.2.1. pont k) alpontja szerinti Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkövének a 213 naptári nappal történő meghosszabbítását kérte, egyrészt a betonacél szállítói késedelme, másrészt az előre gyártott szerkezeti elemek gyártásának és szállításának késedelme okán.
Vállalkozó szerződésmódosításra irányuló kérelmét Megrendelő megvizsgálta, és az abban foglaltakat - a Műszaki ellenőr véleményt is figyelembe véve - az alábbiakban szerint megalapozottnak találta. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.
Az akadályoztatással érintett időszakban a beruházás szerkezetépítési munkálatai zajlottak, amelynek jelentős betonacél szükséglete van, amely meghaladja a 600 tonnát, továbbá a Beruházás ezen szakaszában a műszaki ütemterv alapján az előre gyártott szerkezeti elemek beépítése szükséges. Az orosz ukrán háború hatásaként jelentős betonacél hiánykeletkezett. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását olyan időben készítette elő, illetve a szerződéskötésre olyan időpontban került sor (2020. december 31.) amikor Ajánlatkérő még nem láthatta előre, hogy 2022. február 24. napján kitör az orosz-ukrán háború, így nem láthatta előre annak piaci hatásaként fellépő beszerzési nehézségeket, és alapanyaghiányt sem, és azok közvetlen hatásait sem a Szerződés teljesítésére.
Vállalkozó a szükséges mennyiségű betonacélt még a háború kitörését megelőzően 2022. január 14. napján rendelte meg, annak késedelmes szállításával, valamint annak a szerkezetépítésre gyakorolt hatásaival tehát a Felek nem számolhattak. Az orosz-ukrán háború okozta alapanyaghiányára hivatkozással Vállalkozó Szállítója több alkalommal is a szállítási szerződésben rögzített határidők módosítását kérte, végül a teljes betonacél mennyiséget 108 naptári nap késedelemmel csak 2022. október 27. napján szállította le. Vállalkozó a késedelem elhárítása érdekében igazoltan más beszállítókat is megkeresett, azonban kedvezőbb dátumot egyik beszállító sem tudott vállalni a betonacél szállítására vonatkozóan. A szerkezetépítési munkákhoz szükséges betonacél szállítására 108 nap került sor. A műszaki ellenőr nyilatkozott, hogy a betonacél szállításnak késedelme a szerkezetépítési munkálatokra közvetlen hatással volt azokat jelentősen késleltette.
Az előre gyártott szerkezetek gyártása során az orosz–ukrán fegyveres konfliktus következtében fellépő világpiaci acélhiány további csúszásokat okozott. Vállalkozó az előre gyártott szerkezeti elemek gyártmánytervezésére és átadására adásvételi szerződést kötött, melyben Eladó 2022. november 15. napjára vállalta a teljesítést. A szállítási szerződésben vállalt eredeti ütemtervtől eltérően azonban a szállításra csak 2023. február 28. napján, azaz 105 nap késedelemmel került sor. Eladó késedelmes szállítás okaként az orosz-ukrán háború piaci hatásaként fellépő beszerzési nehézségekre hivatkozott, amely hatással van a gyártási ütemezésére is, mert a nemzetközi beszállítói láncok problémái a hazai kivitelezési idők hosszabbítását is eredményezik. Vállalkozó Kérelmében rögzítette, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges megrendelt termékek egyedi gyártás alá tartoznak, amelyt már megrendeltek, amelyek gyártása már megkezdődött, a sablonok legyártásra kerültek, így más beszállító megkeresésére nem volt lehetősége Vállalkozónak, illetve a gyártási folyamat megbontására sem. Az előre gyártott szerkezetelemek 105 napos késedelmes szállítása okán az épület előre gyártott szerkezetek rögzítési pontjainak kialakítása és szegmenselemeinek méretvétele sem volt határidőben megkezdhető.
Összességében Vállalkozó 213 (108 + 105 nap) napig akadályoztatva volt betonacél valamint az előre gyártott szerkezetelemek késedelmes szállítása okán. Műszaki ellenőr véleménye alapján a Szerződésben szereplő kivitelezési határidő 213 nappal történő meghosszabbítása arányban áll az előre nem látható körülmények miatti akadályoztatás időtartamával az egymásra épülő kivitelezési munkafolyamatok figyelembevételével, ugyanis és az előre gyártott szerkezeti elemek megrendeléséhez szükséges rögzítési pontok kialakítása és szegmenselemeinek méretvétele, a betonacél késedelmes szállítására közvetlenül visszavezethetően nem volt határidőben megkezdhető.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A 4. sz. (jelen) módosítás dátuma: 2023.08.26. III.1. Szerződő Felek az I. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Fővállalkozói Kivitelezési Szerződés azon része, amely a Megrendelő adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul: „amely létrejött egyrészről a Magyar Állam nevében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a Beruházási Ügynökség feladatait az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a alapján ellátó Építési és Közlekedési Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.; számlavezető intézménye: Magyar Államkincstár; számlaszáma: 10032000-00003582-09050028; számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.; adószáma: 15847397-2-41; statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395;; Képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter), mint megrendelő és építtető (a továbbiakban: „Megrendelő”). III.2. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.2.1. pont f) alpontja szerinti Hatodik Teljesítési Mérföldkövet, valamint a Szerződés I.2.2.1. pont k) alpontja szerinti Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkövet (teljesítési Véghatáridő) közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Teljesítési Véghatáridő a Szerződés 2.2.1. pont szerinti egyéb mérföldkövek változatlanul hagyása mellett az alábbiakra módosul: Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher Hatodik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka. 2024. január 29. Kötbérterhes Hetedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 60%-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka. Nem kötbérterhes Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 70%-os (azaz [hetven százalékos) készültségi foka. Nem kötbérterhes Kilencedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 80%-os (azaz nyolcvan százalékos) készültségi foka. Nem kötbérterhes Tizedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 90%-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka. Nem kötbérterhes Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése. 2024. november 28. Kötbérterhes III.3. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontját közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés 3.1. pontja szerint a Megrendelő esetében a kapcsolattartásra kijelölt személyek köre az alábbiakra módosul: 3.1. Megrendelő részéről Teljes körű nyilatkozattételre jogosult: Nyul Zoltán magasépítésért felelős helyettes államtitkár Tel.: +36 1 207 8700 Budapest XIV., Hermina út 49. E-mail: zoltan.nyul@ekm.gov.hu

Szöveg

A 4. sz. (jelen) módosítás dátuma: 2023.08.26.
III.1. Szerződő Felek az I. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Fővállalkozói Kivitelezési Szerződés azon része, amely a Megrendelő adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul:

„amely létrejött egyrészről a Magyar Állam nevében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a Beruházási Ügynökség feladatait az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a alapján ellátó Építési és Közlekedési Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.; számlavezető intézménye: Magyar Államkincstár; számlaszáma: 10032000-00003582-09050028; számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.; adószáma: 15847397-2-41; statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395;; Képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter), mint megrendelő és építtető (a továbbiakban: „Megrendelő”).

III.2. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.2.1. pont f) alpontja szerinti Hatodik Teljesítési Mérföldkövet, valamint a Szerződés I.2.2.1. pont k) alpontja szerinti Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkövet (teljesítési Véghatáridő) közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Teljesítési Véghatáridő a Szerződés 2.2.1. pont szerinti egyéb mérföldkövek változatlanul hagyása mellett az alábbiakra módosul:

Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher
Hatodik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka. 2024. január 29. Kötbérterhes

Hetedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 60%-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka. Nem kötbérterhes

Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 70%-os (azaz [hetven százalékos) készültségi foka. Nem kötbérterhes

Kilencedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 80%-os (azaz nyolcvan százalékos) készültségi foka. Nem kötbérterhes

Tizedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 90%-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka. Nem kötbérterhes

Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése. 2024. november 28. Kötbérterhes

III.3. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontját közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés 3.1. pontja szerint a Megrendelő esetében a kapcsolattartásra kijelölt személyek köre az alábbiakra módosul:

3.1. Megrendelő részéről

Teljes körű nyilatkozattételre jogosult:
Nyul Zoltán
magasépítésért felelős helyettes államtitkár
Tel.: +36 1 207 8700 Budapest XIV., Hermina út 49.
E-mail: zoltan.nyul@ekm.gov.hu

Forrás: OJS 2024/S 188-577806 (2024-09-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-05-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 266 047 410 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

További információk:

BT-36 szerződés időtartama: 1414 nap a munkaterület átadásától a 4. sz. módosításban meghatározott határidőig terjedő időtartam.

Időtartam: 1414 nap

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 266 047 410 HUF 💰

Változások
Egyéb kiegészítő információk

5. sz. módosítás aláírása: 2025.05.06., jogalapja: Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja és (6) bekezdése. A Szerződés az 5. számú szerződésmódosítás aláírásának időpontjában hatályban van, tekintettel arra, hogy annak teljesítése még folyamatban van. A szerződéses véghatáridő tekintetében a Vállalkozó akadályközléssel élt. 1. Az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforrás biztosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: „ÉKM rendelet”), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során 2024. április 22. napján a Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be Megrendelő részre a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt az 50%-os készültséghez tartozó költségnövekmények tárgyában, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 321.014.111,- Ft-ban került meghatározásra. Megrendelő 2024. május 2. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „KTI”), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére. A KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2024. június 10. napján elkészítette. A Korm.rendelet 1. §-a (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: „Szakvélemény”) 2024. június 20. napján kiadta. A Szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye nettó 620.244.044,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 91.841.955,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 528.402.089,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 264.201.045,- Ft, amely az eredeti szerződéses érték 8,09 %-a. A Vállalkozói díj módosítására szerződésmódosítás útján kerülhet sor. Az 5. sz. módosítás nem érinti a szerződéses határidőt. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy ca) a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A Szerződés 2020. december 31. napján az orosz ukrán háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerződéskötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval és a háborúval összefüggésben a Szerződés teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A szakvélemény kizárólag olyan költségnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül az orosz ukrán háború okozta áremelkedésre vezethetőek vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét. Megrendelő jelen 5. sz. szerződésmódosítás keretében a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés 50 %-át vállalja át. cb) A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie. cc) Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 264.201.045,- Ft) 8,09 %-os változást jelent a Szerződés eredeti ellenértékhez (nettó 3.266.047.410,- Ft) viszonyítva, ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. A korábbi szerződésmódosítások közül a 2. sz. módosításban került sor díjemelésre olyan körülmények miatt, amelyek nem függenek össze a jelen 5. sz. módosítás indokaival, így a jelen 5. sz. módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltak követelményeknek is. Folytatás a BT-202 A módosítások leírása pontban.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

5. sz. módosítás aláírása: 2025.05.06., jogalapja: Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja és (6) bekezdése. Az 5. sz. módosítás nem érinti a szerződéses határidőt. A Szerződés I.2.1.1 pontja szerinti Vállalkozói Díj 5.087.687.880,-Ft + áfa összegűre módosul. [eredeti Vállalkozói Díj: 3.266.047.410,-Ft + áfa; 2. sz. módosítás szerinti Vállalkozói Díj: 4.823.486.835,-Ft + áfa] A Szerződés I.2.1.3 pontja szerinti Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj 5.012.687.880,-Ft + áfa összegűre módosul. [eredeti Vállalkozói Díj: 3.191.047.410,-Ft + áfa; 2. sz. módosítás szerinti Vállalkozói Díj: 4.748.486.835,-Ft + áfa] A Szerződés Fizetési mérföldköveket tartalmazó I.2.2.2. pontjában található táblázat új fizetési mérföldkővel egészül ki, ennek megfelelően a k) alpont az alábbiak szerint módosul: „k) Tizenegyedik Fizetési Mérföldkő: Az 5. számú szerződésmódosítás szerint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet alapján kérelmezett, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó, nettó 264.201.045,- Ft összegű költségnövekmény. l) Tizenkettedik Fizetési Mérföldkő: A Szerződés II. 6.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén nettó 474.848.684,-Ft.” A Szerződés I.2.4.2 szerinti Teljesítési Biztosíték összege 25.438.439,- Ft-ra módosul. [eredeti összeg: 16.330.237,-Ft] A Szerződés I.2.4.3 szerinti Jólteljesítési Biztosíték összege 25.438.439,- Ft-ra módosul. [eredeti összeg: 16.330.237,-Ft] A Megrendelő személyében bekövetkezett jogutódlásra tekintettel módosul az óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye az I.2.4.4 pontban, valamint a Szerződés megrendelői kapcsolattartó adatokat tartalmazó I.3.2 pontja. A 4. sz. módosítás 2. számú mellékletét képező Pénzügyi Ütemterv helyébe a jelen 5. sz. szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező aktualizált Pénzügyi Ütemterv lép. BT-201 A módosítás okának leírása folytatása: 2. A jogutódlás és adatváltozás kezelése a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja alapján a BMSK Zrt. által ellátott állami feladatokat – ide nem értve a sportért való kormányzati felelősségi körbe tartozó feladatait – 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint jogutód vette át. A 4. sz. módosításban átvezetésre került a jogutódlás a megrendelői alapadatok tekintetében, azonban a megrendelői kapcsolattartó adatok vonatkozásában további helyesbítés szükséges. A Felek a jogutódlás okán és a Szerződés teljesítése során bekövetkezett adatváltozások okán is módosítani kívánják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a jogutódlás miatti adatváltozás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. A Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja szerinti jogalapot ismételten ellenőriztük, megfelelően alátámasztottnak találtuk.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 102-343708 (2025-05-27)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)