Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása
EKR000075642019
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
Rövid leírás:
“DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása — tervezés és kivitelezés”
1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 3533 Miskolc, hrsz. 21681/6. hrsz.
A beszerzés leírása:
“Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása — tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben...”
A beszerzés leírása
Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása — tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Építészet: A tervezett csarnok vasbeton pontalapokra helyezett előre gyártott vasbeton vázszerkezetből áll, melyet kisebb pozíciókban jellemzően a lépcsőházaknál monolit vasbeton elemekkel egészítünk ki. A belső 69,9*62,5 m (azaz 4368,75 m) alapterületű csarnok teret 60/60 cm méretű előre gyártott oszlopok övezik, és a rövidebb fesztávon (54,5 m) acél rácsos tartó hidalja át, 3600 m tetőfelületen 6, illetve 7 méter fesztávú 150 mm bordamagasságú önhordó trapézlemezek kerülnek a csarnok tetejére, ásványgyapot hőszigeteléssel, és PVC csapadékvíz elleni szigeteléssel. Az épület határoló falai fém fegyverzetű hőszigetelő maggal ellátott szendvics szerkezetű panelekkel kerülnek kialakításra, terv szerinti helyeken ALUHAB panel burkolattal, vagy azzal egyenértékű burkolattal ellátva. A homlokzati nyílászárók anyaga mindenhol porszórt alumínium, hőszigetelő üvegezéssel, a szükséges helyeken frisslevegő utánpótló nyílászárókkal.
Az épület funkcionalitása: Az épület földszint + 2 szintes. A külső térből egy előcsarnokba érkezünk. Innen vezet az épület fő lépcsője az emeletekre. Az előcsarnokhoz recepció, büfé, vizesblokk kapcsolódik. Innen közvetlenül be lehet jutni az a csarnoktérbe, egy folyosón keresztül az edzőterembe. Az épület oldalán kapott helyet a földszinten egy öltözősor. Az épület déli oldalán van a VIP és egyben a hazai csapat bejárata, ettől elkülönülve a vendég szurkolói bejárat. a csarnokot teleszkópos lelátók határolják A lelátók által határolt területen 5 db egész pálya és 2 db félpálya van elhelyezve. A pályákat egymástól leereszthető függönyök választják el. A lelátók kihúzásával a középső főpálya lesz a tér középpontjában. A lelátókon összesen 3 307 fő néző tud helyet foglalni.
Az I. emeleten kapott helyet a hazai csapat öltözője edzői szobák, irodák, tárgyaló. Az előcsarnok feletti, térre néző épületszárnyban kiszolgáló funkciók kaptak helyet és egy fél kosárlabda pálya. Ezen a szinten az üvegezett homlokzat mögött többfunkciós tárgyaló, iroda kapott elhelyezést.
A második emelet teljes egészében a közönséget szolgálja ki. A lépcsőkön felérkezve, innen vannak a lelátók feltöltve. 2 db büfé és megfelelő számú vizesblokkok vannak kialakítva.
A felső szinten VIP rész és SKYbox kapott helyet. A TV közvetítő állás a nyugati hosszoldali lelátó tetején került elhelyezésre. Veszély esetén a lelátók kiürítése a lelátókról lefelé történik.
Gépészet: Az épület hőenergia ellátása távhőellátással valósul meg. A távhőellátáshoz a vezeték, hőközpont tervezése, kivitelezése a közmű szolgáltató feladata. A csatlakozás az épület földszintjén kialakított hőközponti helyiségben valósul meg. A játéktérben (3604,81 m2 x 15,5 m = 55875 légm) óránként 1,5-szeres légcserét kell biztosítani — az előírt páratartalom tartása mellett úgy, hogy a befújt levegő hőmérséklete állandó 24 ℃ legyen. Az óránkénti 1,5-szeres légcserét a tetőn elhelyezett 2 db, egyenként 40 000 m/óra teljesítményű légkezelő berendezés biztosítja. A légtechnikai rendszer vezérlését az automatika rendszerbe kell integrálni.
A terven megjelölt helyiségek hűtését fan-coil rendszerrel kell biztosítani.
Az elektromos hálózati csatlakozás feszültség tervezett szintje kisfeszültség. Tűzvédelmi, biztonsági szempontok miatt kettős betáplálásra van szükség.
Az ellátandó feladatok magukban foglalják minden szakág, (építészeti, tartószerkezeti, elektromos, erős és gyengeáramú, gépészeti, út, kert, külső-belső közmű, környezetvédelem, tűzvédelem, sprinkler hálózat, sporttechnológia, stb.) és a létesítmény megvalósításához szükséges mindennemű engedélyezési feladatok elvégzését is.
Fentiek alapján a tervezés során a fenti funkcióknak és a jogszabályoknak, illetve a hatóság előírásainak megfelelő kiviteli tervet kell elkészíteni.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0–24 hónap között)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“Az ajánlattevő rendelkezik-e csarnok tervezésére vonatkozó referenciával (csarnok mérete 1 500 m2 felett kerül értékelésre)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név):
“Az M.3.4. alk. köv. tek. meghatározott gépésztervező szakember rendelkezik-e légtechnikai rendszer tervezésére vonatkozó referenciával (1–3 db között)”
Ár (súlyozás): 65
Időtartam
Kezdeti időpont: 2019-05-01 📅
Végdátum: 2020-03-31 📅
Leírás
További információk:
“AK a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy jelen eljárási formát AK a következőkre tekintettel alkalmazza: a tervezés és...”
További információk
AK a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy jelen eljárási formát AK a következőkre tekintettel alkalmazza: a tervezés és kivitelezés jellegű szerz-t az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdok. alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb fel-k kidolgozása ekként lehetséges.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén — amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges — a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal való rendelkezés követelményét.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevők (közös AT-k mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 1. § (1) bekezdése alapján, a II. fejezetben foglaltakra tekintettel (4–7.§) az EKR rendszerben (424/2017. (XII: 19.) Korm. rendelet, a továbbiakban EKRR) kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd. szer. teszi meg.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 8.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okokat igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte — azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a KR előírja.
Nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 10-.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Esetükben AK az igazolások hitelességét a KR VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzi. Az alkalmazandó szabályokról, az EEKD használatáról és kizáró okok igazolásának módjáról részletesen a KR 1-16. §-ai rendelkeznek. Az EKR rendelet vonatkozó szabályai szintén alkalmazandóak. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben, az egységes európai közbeszerzési...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4)–(5) bekezdése szerinti felhívására:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat — attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak — az alábbi tartalommal:
— az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik
— pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állítás. Ajánlatkérő sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg a P1) feltételnek.
P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző teljes árbevételéről.
P3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző 3 év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) árbevételéről.
“Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) Bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától...”
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) Bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
P2) Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább nettó 3 000 000 000 forint teljes árbevétellel.
P3) Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább 2 500 000 000 forint közbeszerzés tárgya (magasépítési tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) szerinti árbevétellel.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben, az egységes európai közbeszerzési...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4)–(5) bekezdése szerinti felhívására:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban «Kr.») 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 22. § alapján. A nyilatkozatban és/vagy igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.
M/2/1. Az 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés c) pontja alapján az ISO tanúsítvány másolati példányának benyújtásával, vagy pedig a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedések leírásával.
M/2/2. Az 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés f) pontja alapján a környezetvédelmi tanúsítvány másolati példányának benyújtásával, vagy pedig a környezetvédelmi intézkedések leírásával, amit az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
M/3. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát — az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt —, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt «Képzettség és szakmai gyakorlati idő» feltételnek való megfelelést — a névjegyzékbe vétel ténye által — ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]); — amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a «Képzettség és szakmai gyakorlati idő» feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban
a.) legalább 1 db, szerződésszerűen...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban
a.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciával, amely épület építésére vagy kivitelezésére vonatkozott és amely referencia magában foglalta építészeti, tartószerkezeti, elektromos (erős és gyengeáramú), gépészeti feladatok (automatizált légtechnikai rendszer kiépítése, mely magában foglal egy legalább 40 000 légm térfogatú helyiségbe állandó hőmérsékletű frisslevegő befújását és elszívását) ellátását, akként, hogy a kivitelezéssel érintett épület belső nettó alapterülete elérte legalább a 3 200 mt
b.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciával, amely előre gyártott vasbeton vázszerkezet felhasználásával, monolit vasbeton elemekkel, valamint tető fedésére legalább 5 méter fesztávolságú trapézlemez alkalmazásával készült azzal, hogy a tető területe elérte legalább a nettó 2 600 m-et
c) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt kivitelezésre és/vagy felújításra vonatkozó referenciával, amely kivitelezésekor és/vagy felújításakor ALUHAB panel szerelésére vonatkozó részfeladatot is magában foglalt.
M2/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO9001, ISO 28001 tanúsítványokkal tervezés és generálkivitelezés területén.
M.2/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a következő, ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 14001 tanúsítvánnyal tervezés és generálkivitelezés területén.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M3.1) min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «MV-É» kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./1. rész 2. pontjában meghatározott) —okl.építészmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy -építészmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel és 4 év (48 hónap) szakmai gyakorlati idővel.
M3.2) min. 1 fő, a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert, min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «MV-ÉV» kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 5. pontjában meghatározott) -okl. villamosmérnök végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy technikusi végzettséggel és 4 év (48 hónap) szakmai gyakorlati idővel.
M3.3) min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «MV-ÉG» kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 3. pontjában meghatározott) -okl. gépészmérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy -okl. létesítmény mérnök épületgépészeti vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel;
M.3.4 legalább 1 fő gépész tervező szakemberrel, aki a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben szerepel és részt vett legalább 1 db, legalább 3000 m alapterületű épület tervezésében
A fentiekben megajánlott szakemberek között átfedés nem megengedett, tehát ugyanazon szakértő nem ajánlható meg 2 vagy több alkalmassági követelmény teljesítésére. Folytatás a VI.3. pont részeként
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)–(2) meghat. szerint történik. A részletes...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)–(2) meghat. szerint történik. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Vállalkozó számla benyújtására havonta jogosult az alábbiak szerint: Vállalkozó a számlák benyújtására havonta egy alkalommal jogosult a szerződésszerűséget alátámasztó teljesítésigazolás mellett. A számla a teljesítési igazolás, valamint az építési napló megegyező adatai alapján állítható ki. A számla befogadásához szükséges teljesítésigazolás kibocsátásához Vállalkozónak csatolnia kell az adott hónapban az építési napló alapján elvégzett munkák leírását, a Megrendelő által átadott formátum részletezése szerint. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás Folytatás a VI.4.3. pont részeként
Többet mutasson A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-04-29
10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-04-29
12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): EKR alapján
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról): Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően
Kiegészítő információk További információk
“III.1.3. alkalmassági minimumkövetelmények folytatása:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők...”
III.1.3. alkalmassági minimumkövetelmények folytatása:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
További információk:
1. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással (HP) az ajánlattevő (AT) az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP, ajánlatkérő (AK) újabb HPt nem rendel el.
2. A szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ár tekintetében a fordított arányosítás, a jótállás tekintetében az egyenes arányosítás és a szakemberek esetében az értékelés a pontozás módszertana alapján történik, a dok-ban foglaltak alapján. A nettó ajánlati árnak a tervezésért járó ellenértéket is tartalmaznia kell a 2 % tartalékkerettel együtt. A tervezés ellenértékét az ajánlatban külön meg kell adni.
3. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
4. Tárgyi eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea, (lajstromszám: 00597) 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés).
6. Az ATnek nyilatkoznia kell nyertessége esetére a felhívás szerinti biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 134. § (5) bekezdés].
7. Az ATnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: — folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ATi nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó, Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben)
8. AT köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében. (nemleges tartalommal is csatolandó)
9. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. Az AT üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)–(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. AT az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.
11. A nyertes AT köteles — legkésőbb a szerződéskötés időpontjára — kivitelezési tevékenység hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: legalább a nettó vállalkozási díj a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 900 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/káresemény összeg. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tervezési szolgáltatás tekintetében a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kell kötni, vagy kiterjeszteni, amelynek mértéke legalább a nettó tervezési díj 20 000 000 HUF/ év és 10 000 000 HUF/ káresemény.
AK a pénzügyi-gazdasági és műszaki-alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Folytatás a VI.4.3. pont részeként
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“II.2.14. folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
II.2.14. folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra épülnek
III.2.2. pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2 %-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. Megrendelő előleget biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15 %-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan számol el. Az előleg tekintetében a nyertes vállalkozónak előleg bekérőt kell benyújtania. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10 %) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3. folytatása:
13. Felek rögzítik, hogy az AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dok. meghat. szerint.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Liszicsánné Koncsár Andrea (00597)
14. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelősségi- igazolási tervet készített.
15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben — ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt — az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. AK tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, hogy feltételes eljárást indít, tekintettel arra, hogy a meglévő TSZ szerint a teljesítési határidő 30.5.2019., melyre tekintettel AK határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a TSZ módosítás jóváhagyása.
AK hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.
AK hivatkozik a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
AK a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 054-123699 (2019-03-13)
További információk (2019-04-24) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása - tervezés és kivitelezés”
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2019/S 054-123699
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
Régi érték
Szöveg:
“Az M.3.4. alk. köv. tek. meghatározott gépésztervező szakember rendelkezik-e légtechnikai rendszer tervezésére vonatkozó referenciával (1-3 db között)” Új érték
Szöveg:
“Az M.3.4. alk. köv. tek. meghatározott gépésztervező szakember rendelkezik-e légtechnikai és/vagy szellőző rendszer tervezésére vonatkozó referenciával (1-3...”
Szöveg
Az M.3.4. alk. köv. tek. meghatározott gépésztervező szakember rendelkezik-e légtechnikai és/vagy szellőző rendszer tervezésére vonatkozó referenciával (1-3 db között)
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Régi érték
Szöveg:
“Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban
a.) legalább 1 db, szerződésszerűen...”
Szöveg
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban
a.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciával, amely épület építésére vagy kivitelezésére vonatkozott és amely referencia magában foglalta építészeti, tartószerkezeti, elektromos (erős és gyengeáramú), gépészeti feladatok (automatizált légtechnikai rendszer kiépítése, mely magában foglal egy legalább 40 000 légm térfogatú helyiségbe állandó hőmérsékletű frisslevegő befújását és elszívását) ellátását, akként, hogy a kivitelezéssel érintett épület belső nettó alapterülete elérte legalább a 3200 mt
b.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciával, amely előre gyártott vasbeton vázszerkezet felhasználásával, monolit vasbeton elemekkel, valamint tető fedésére legalább 5 méter fesztávolságú trapézlemez alkalmazásával készült azzal, hogy a tető területe elérte legalább a nettó 2 600 m-et
c) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt kivitelezésre és/vagy felújításra vonatkozó referenciával, amely kivitelezésekor és/vagy felújításakor ALUHAB panel szerelésére vonatkozó részfeladatot is magában foglalt.
M2/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO9001, ISO 28001 tanúsítványokkal tervezés és generálkivitelezés területén.
M.2/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a következő, ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 14001 tanúsítvánnyal tervezés és generálkivitelezés területén.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M3.1) min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./1. rész 2. pontjában meghatározott) -okl.építészmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy -építészmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel és 4 év (48 hónap) szakmai gyakorlati idővel.
M3.2) min. 1 fő, a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert, min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 5. pontjában meghatározott) -okl. villamosmérnök végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy technikusi végzettséggel és 4 év (48 hónap) szakmai gyakorlati idővel.
M3.3) min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 3. pontjában meghatározott) -okl. gépészmérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy -okl. létesítmény mérnök épületgépészeti vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel;
M.3.4 legalább 1 fő gépész tervező szakemberrel, aki a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben szerepel és részt vett legalább 1 db, legalább 3000 m2 alapterületű épület tervezésében
A fentiekben megajánlott szakemberek között átfedés nem megengedett, tehát ugyanazon szakértő nem ajánlható meg kettő vagy több alkalmassági követelmény teljesítésére. Folytatás a VI.3. pont részeként
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhíV. feladásától visszafelé számított 60 hónapban
a.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített...”
Szöveg
Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhíV. feladásától visszafelé számított 60 hónapban
a.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt ref., amely épület ép. vagy kiv. von. és amely ref. magában foglalta építészeti, tartószerkezeti, elektromos (erős és gyengeáramú), gépészeti feladatok (autom. szellőző rsz kiépítése, mely magában fogl. egy legalább 40 000 légm térf. helyiségbe állandó hőm. frisslevegő befújását és az elhasznált levegő elszívását) ellátását, akként, hogy a kiv. érintett épület belső nettó alapter. elérte legalább a 3200 mt
Automatizált rsz. alatt AK azt érti- összhangban a gépész műszaki leírásban foglaltakkal- hogy a rendszer érzékeli a levegő minőségét kül. tek. annak CO tartalmára), foly. ellenőrzi a hőm. egy külső érzékelővel és az áll.hőm.tartja, továbbá a program optimalizálja a tervezett légkezelő rsz. üzemeltetési ktg-eit.
b.) legalább 1 db, szerződésszerűen telj. (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt ref., amely előre gyártott vasbeton vázszerkezet felhaszn., monolit vasbeton elemekkel, készült és ahol a tető fedésére trapézlemez került alkalmazásra azzal, hogy a tető területe elérte legalább a nettó 2600 m-et.
c) legalább 1 db, szerződésszerűen telj. (befejezett) és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt kiv. és/vagy felújításra vonatkozó ref., amely kivitelezésekor és/vagy felújításakor ALUHAB panel szerelésére vonatkozó részfeladatot is magában foglalt.
M2/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi hat. lejártakor érv. ISO9001, ISO 28001 tan. tervezés és generálkivitelezés területén.
M.2/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a következő, ajánlattételi határidő lejártakor érv. ISO 14001 tan. tervezés és generálkivitelezés területén.
M.3. Alkalmatlan az AT a szerz. telj., amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M3.1) min. 1 fő szakemb., aki a 266/2013. (VII.11.) Kr.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./1. rész 2. pontjában meghatározott) -okl.építészmérnök, vagy építőmérnök végz. és 3 év (36 hónap) szakmai gyak. idővel; vagy -építészmérnök, vagy építőmérnök végz. és 4 év (48 hónap) szakmai gyak. idővel.
M3.2) min. 1 fő, a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megsz. szüks. végzettséggel és a jogosultság megsz. szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert, min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszer. szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 5. pontjában meghatározott) -okl. villamosmérnök végz. és 3 év (36 hónap) szakmai gyak. idővel; vagy technikusi végzettséggel és 4 év (48 hónap) szakmai gyakorlati idővel.
M3.3) min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 3. pontjában meghatározott) -okl. gépészmérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyak. idővel; vagy -okl. létesítmény mérnök épületgépészeti vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú végz. és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel;
M.3.4 legalább 1 fő gépész tervező szakemberrel, aki a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben szerepel és részt vett legalább 1 db, legalább 3000 m2 alapter. épület tervezésében
A fentiekben megajánlott szakemb között átfedés nem megengedett, tehát ugyanazon szakértő nem ajánlható meg kettő vagy több alk. köv. teljesítésére. Folytatás a VI.3. pont részeként
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2019-04-29 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2019-05-15 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
Régi érték
Dátum: 2019-04-29 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-05-15 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Szöveg:
“II.2.14) folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az...”
Szöveg
II.2.14) folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra épülnek
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2 %-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. Megrendelő előleget biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15 %-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan számol el. Az előleg tekintetében a nyertes vállalkozónak előleg bekérőt kell benyújtania. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10 %) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3. folytatása:
13. Felek rögzítik, hogy az AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dok. meghat. szerint.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Liszicsánné Koncsár Andrea (00597)
14. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelősségi- igazolási tervet készített.
15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben - ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt - az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. AK tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, hogy feltételes eljárást indít, tekintettel arra, hogy a meglévő TSZ szerint a teljesítési határidő 30.5.2019, melyre tekintettel AK határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a TSZ módosítás jóváhagyása.
AK hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.
AK hivatkozik a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
AK a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“II.2.14) folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az...”
Szöveg
II.2.14) folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra épülnek
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2 %-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. Megrendelő előleget biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15 %-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan számol el. Az előleg tekintetében a nyertes vállalkozónak előleg bekérőt kell benyújtania. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10 %) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3) folytatása:
13. Felek rögzítik, hogy az AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dok. meghat. szerint.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Liszicsánné Koncsár Andrea (00597)
14. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelősségi- igazolási tervet készített.
15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben - ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt - az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. AK tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, hogy feltételes eljárást indít, tekintettel arra, hogy a meglévő TSZ szerint a teljesítési határidő 30.5.2019, melyre tekintettel AK határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a TSZ módosítás jóváhagyása.
AK hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.
AK hivatkozik a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
AK a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.
ÚJ PONT: Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre tekintettel módosítja az alkalmassági követelményt és az értékelési szempontokat és a kapcsolódó dokumentációt.
További információk (2019-05-09) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása – tervezés és kivitelezés”
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
Régi érték
Szöveg: 1.5.2019
Új érték
Szöveg: 10.6.2019
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-05-15 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2019-05-27 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-05-15 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-05-27 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Szöveg:
“II.2.14) folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az...”
Szöveg
II.2.14) folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra épülnek
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2 %-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. Megrendelő előleget biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15 %-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan számol el. Az előleg tekintetében a nyertes vállalkozónak előleg bekérőt kell benyújtania. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10 %) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3) folytatása:
13. Felek rögzítik, hogy az AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dok. meghat. szerint.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Liszicsánné Koncsár Andrea (00597)
14. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőségi- igazolási tervet készített.
15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben – ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt – az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. AK tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, hogy feltételes eljárást indít, tekintettel arra, hogy a meglévő TSZ szerint a teljesítési határidő 30.5.2019, melyre tekintettel AK határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a TSZ módosítás jóváhagyása.
AK hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.
AK hivatkozik a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
AK a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.
ÚJ PONT: Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre tekintettel módosítja az alkalmassági követelményt és az értékelési szempontokat és a kapcsolódó dokumentációt.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“II.2.14) folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az...”
Szöveg
II.2.14) folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra épülnek
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2 %-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. Megrendelő előleget biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15 %-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan számol el. Az előleg tekintetében a nyertes vállalkozónak előleg bekérőt kell benyújtania. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10 %) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3) folytatása:
13. Felek rögzítik, hogy az AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dok. meghat. szerint.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Liszicsánné Koncsár Andrea (00597)
14. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelősségi- igazolási tervet készített.
15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben – ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt – az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. AK tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, hogy feltételes eljárást indít, tekintettel arra, hogy a meglévő TSZ szerint a teljesítési határidő 30.5.2019, melyre tekintettel AK határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a TSZ módosítás jóváhagyása.
AK hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.
AK hivatkozik a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
AK a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.
ÚJ PONT: Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre tekintettel módosítja az alkalmassági követelményt és az értékelési szempontokat és a kapcsolódó dokumentációt.
ÚJ PONT: 7.5.2019: AK kiegészítő tájékoztatásokra tekintettel módosítja a dokumentációt és az árazatlan költségvetést.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-08-28) Ajánlatkérő hatóság Az ajánlatkérő szerv típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 4 984 730 300 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása – tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben...”
A beszerzés leírása
Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása – tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Építészet: A tervezett csarnok vasbeton pontalapokra helyezett előre gyártott vasbeton vázszerkezetből áll, melyet kisebb pozíciókban jellemzően a lépcsőházaknál monolit vasbeton elemekkel egészítünk ki. A belső 69,9*62,5 m (azaz 4368,75 m) alapterületű csarnok teret 60/60 cm méretű előre gyártott oszlopok övezik, és a rövidebb fesztávon (54,5 m) acél rácsos tartó hidalja át, 3600 m tetőfelületen 6, illetve 7 méter fesztávú 150 mm bordamagasságú önhordó trapézlemezek kerülnek a csarnok tetejére, ásványgyapot hőszigeteléssel, és PVC csapadékvíz elleni szigeteléssel. Az épület határoló falai fém fegyverzetű hőszigetelő maggal ellátott szendvics szerkezetű panelekkel kerülnek kialakításra, terv szerinti helyeken ALUHAB panel burkolattal, vagy azzal egyenértékű burkolattal ellátva. A homlokzati nyílászárók anyaga mindenhol porszórt alumínium, hőszigetelő üvegezéssel, a szükséges helyeken frisslevegő utánpótló nyílászárókkal.
Az épület funkcionalitása: Az épület földszint + két szintes. A külső térből egy előcsarnokba érkezünk. Innen vezet az épület fő lépcsője az emeletekre. Az előcsarnokhoz recepció, büfé, vizesblokk kapcsolódik. Innen közvetlenül be lehet jutni az a csarnoktérbe, egy folyosón keresztül az edzőterembe. Az épület oldalán kapott helyet a földszinten egy öltözősor. Az épület déli oldalán van a VIP és egyben a hazai csapat bejárata, ettől elkülönülve a vendég szurkolói bejárat. a csarnokot teleszkópos lelátók határolják A lelátók által határolt területen 5 db egész pálya és 2 db félpálya van elhelyezve. A pályákat egymástól leereszthető függönyök választják el. A lelátók kihúzásával a középső főpálya lesz a tér középpontjában. A lelátókon összesen 3307 fő néző tud helyet foglalni.
Az I. emeleten kapott helyet a hazai csapat öltözője edzői szobák, irodák, tárgyaló. Az előcsarnok feletti, térre néző épületszárnyban kiszolgáló funkciók kaptak helyet és egy fél kosárlabda pálya. Ezen a szinten az üvegezett homlokzat mögött többfunkciós tárgyaló, iroda kapott elhelyezést.
A második emelet teljes egészében a közönséget szolgálja ki. A lépcsőkön felérkezve, innen vannak a lelátók feltöltve. 2 db büfé és megfelelő számú vizesblokkok vannak kialakítva.
A felső szinten VIP rész és SKYbox kapott helyet. A TV közvetítő állás a nyugati hosszoldali lelátó tetején került elhelyezésre. Veszély esetén a lelátók kiürítése a lelátókról lefelé történik.
Gépészet: Az épület hőenergia ellátása távhőellátással valósul meg. A távhőellátáshoz a vezeték, hőközpont tervezése, kivitelezése a közmű szolgáltató feladata. A csatlakozás az épület földszintjén kialakított hőközponti helyiségben valósul meg. A játéktérben (3604,81 m2 x 15,5 m = 55875 légm) óránként 1,5-szeres légcserét kell biztosítani – az előírt páratartalom tartása mellett úgy, hogy a befújt levegő hőmérséklete állandó 24 ℃ legyen. Az óránkénti 1,5-szeres légcserét a tetőn elhelyezett 2 db, egyenként 40 000 m/óra teljesítményű légkezelő berendezés biztosítja. A légtechnikai rendszer vezérlését az automatika rendszerbe kell integrálni.
A terven megjelölt helyiségek hűtését fan-coil rendszerrel kell biztosítani.
Az elektromos hálózati csatlakozás feszültség tervezett szintje kisfeszültség. Tűzvédelmi, biztonsági szempontok miatt kettős betáplálásra van szükség.
Az ellátandó feladatok magukban foglalják minden szakág, (építészeti, tartószerkezeti, elektromos, erős és gyengeáramú, gépészeti, út, kert, külső-belső közmű, környezetvédelem, tűzvédelem, sprinkler hálózat, sporttechnológia, stb.) és a létesítmény megvalósításához szükséges mindennemű engedélyezési feladatok elvégzését is.
Fentiek alapján a tervezés során a fenti funkcióknak és a jogszabályoknak, illetve a hatóság előírásainak megfelelő kiviteli tervet kell elkészíteni.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)”
Minőségi kritérium (név):
“Az ajánlattevő rendelkezik-e csarnok tervezésére vonatkozó referenciával (csarnok mérete 1500 m2 felett kerül értékelésre)”
Minőségi kritérium (név):
“Az M.3.4. alk. köv. tek. meghatározott gépésztervező szakember rendelkezik-e légtechnikai és/vagy szellőző rendszer tervezésére vonatkozó referenciával (1-3...”
Minőségi kritérium (név)
Az M.3.4. alk. köv. tek. meghatározott gépésztervező szakember rendelkezik-e légtechnikai és/vagy szellőző rendszer tervezésére vonatkozó referenciával (1-3 db között)
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 054-123699
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Cím: Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-07-24 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 1
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅ A vállalkozó neve és címe
Név:
“PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_45138254
Postacím: Széchenyi utca 37. II/1.
Postai város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 703331935📞
E-mail: kozbeszerzes@pekabau.hu📧
Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén🏙️
A vállalkozó kkv
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_14097142
Postacím: Németvölgyi út 146.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Telefon: +36 307683562📞
E-mail: info@epkar.hu📧
Fax: +36 14223559 📠
Régió: Budapest🏙️ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 4 889 668 414 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 4 984 730 300 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“Kiviteli terv, felv. lét., helyszini beton és vasbeton munka, fém- és könnyű ép. szerk, ácsmunka, szárazépítés, hideg és melegburk, bádogozás, fa és műanyag...”
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása
Kiviteli terv, felv. lét., helyszini beton és vasbeton munka, fém- és könnyű ép. szerk, ácsmunka, szárazépítés, hideg és melegburk, bádogozás, fa és műanyag szerk, fém nyilásszáró és ép.lak., üvegezés, felületképz, szigetelés, beéptített ber. tárgy és tov
“A nyertes ajánlattevők neve és adószáma:
Hivatalos név:
PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű...”
A nyertes ajánlattevők neve és adószáma:
Hivatalos név:
PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
12513712-2-05
Hivatalos név:
Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
11266101-2-43
Ajánlattevők:
Hivatalos név:
PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
12513712-2-05
Hivatalos név:
Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
11266101-2-43
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt.-ben foglaltak alapján
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Forrás: OJS 2019/S 167-407828 (2019-08-28)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-04-16) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása
Leírás
A beszerzés leírása:
“Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása - tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben...”
A beszerzés leírása
Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása - tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Építészet: A tervezett csarnok vasbeton pontalapokra helyezett előre gyártott vasbeton vázszerkezetből áll, melyet kisebb pozíciókban jellemzően a lépcsőházaknál monolit vasbeton elemekkel egészítünk ki. A belső 69,9*62,5 m (azaz 4368,75 m) alapterületű csarnok teret 60/60 cm méretű előre gyártott oszlopok övezik, és a rövidebb fesztávon (54,5 m) acél rácsos tartó hidalja át, 3600 m tetőfelületen 6, illetve 7 méter fesztávú 150 mm bordamagasságú önhordó trapézlemezek kerülnek a csarnok tetejére, ásványgyapot hőszigeteléssel, és PVC csapadékvíz elleni szigeteléssel. Az épület határoló falai fém fegyverzetű hőszigetelő maggal ellátott szendvics szerkezetű panelekkel kerülnek kialakításra, terv szerinti helyeken ALUHAB panel burkolattal, vagy azzal egyenértékű burkolattal ellátva. A homlokzati nyílászárók anyaga mindenhol porszórt alumínium, hőszigetelő üvegezéssel, a szükséges helyeken frisslevegő utánpótló nyílászárókkal.
Az épület funkcionalitása: Az épület földszint + két szintes. A külső térből egy előcsarnokba érkezünk. Innen vezet az épület fő lépcsője az emeletekre. Az előcsarnokhoz recepció, büfé, vizesblokk kapcsolódik. Innen közvetlenül be lehet jutni az a csarnoktérbe, egy folyosón keresztül az edzőterembe. Az épület oldalán kapott helyet a földszinten egy öltözősor. Az épület déli oldalán van a VIP és egyben a hazai csapat bejárata, ettől elkülönülve a vendég szurkolói bejárat. a csarnokot teleszkópos lelátók határolják A lelátók által határolt területen 5 db egész pálya és 2 db félpálya van elhelyezve. A pályákat egymástól leereszthető függönyök választják el. A lelátók kihúzásával a középső főpálya lesz a tér középpontjában. A lelátókon összesen 3307 fő néző tud helyet foglalni.
Az I. emeleten kapott helyet a hazai csapat öltözője edzői szobák, irodák, tárgyaló. Az előcsarnok feletti, térre néző épületszárnyban kiszolgáló funkciók kaptak helyet és egy fél kosárlabda pálya. Ezen a szinten az üvegezett homlokzat mögött többfunkciós tárgyaló, iroda kapott elhelyezést.
A második emelet teljes egészében a közönséget szolgálja ki. A lépcsőkön felérkezve, innen vannak a lelátók feltöltve. 2 db büfé és megfelelő számú vizesblokkok vannak kialakítva.
A felső szinten VIP rész és SKYbox kapott helyet. A TV közvetítő állás a nyugati hosszoldali lelátó tetején került elhelyezésre. Veszély esetén a lelátók kiürítése a lelátókról lefelé történik.
Gépészet: Az épület hőenergia ellátása távhőellátással valósul meg. A távhőellátáshoz a vezeték, hőközpont tervezése, kivitelezése a közmű szolgáltató feladata. A csatlakozás az épület földszintjén kialakított hőközponti helyiségben valósul meg. A játéktérben (3604,81 m x 15,5 m = 55875 légm3) óránként 1,5-szeres légcserét kell biztosítani - az előírt páratartalom tartása mellett úgy, hogy a befújt levegő hőmérséklete állandó 24 ℃ legyen. Az óránkénti 1,5-szeres légcserét a tetőn elhelyezett 2 db, egyenként 40 000 m3/óra teljesítményű légkezelő berendezés biztosítja. A légtechnikai rendszer vezérlését az automatika rendszerbe kell integrálni.
A terven megjelölt helyiségek hűtését fan-coil rendszerrel kell biztosítani.
Az elektromos hálózati csatlakozás feszültség tervezett szintje kisfeszültség. Tűzvédelmi, biztonsági szempontok miatt kettős betáplálásra van szükség.
Az ellátandó feladatok magukban foglalják minden szakág, (építészeti, tartószerkezeti, elektromos, erős és gyengeáramú, gépészeti, út, kert, külső-belső közmű, környezetvédelem, tűzvédelem, sprinkler hálózat, sporttechnológia, stb.) és a létesítmény megvalósításához szükséges mindennemű engedélyezési feladatok elvégzését is.
Fentiek alapján a tervezés során a fenti funkcióknak és a jogszabályoknak, illetve a hatóság előírásainak megfelelő kiviteli tervet kell elkészíteni.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 167-407828
A szerződés odaítélése A vállalkozó neve és címe
Név:
“Peka Bau 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”
Név: Építő- és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Németvölgyi út 146
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 4 984 730 300 💰
Kiegészítő információk További információk
Szerződésmódosítás időpontja: 2020. március 30.
Forrás: OJS 2020/S 077-181461 (2020-04-16)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-11-25) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása - tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben...”
A beszerzés leírása
Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása - tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Építészet: A tervezett csarnok vasbeton pontalapokra helyezett előre gyártott vasbeton vázszerkezetből áll, melyet kisebb pozíciókban jellemzően a lépcsőházaknál monolit vasbeton elemekkel egészítünk ki. A belső 69,9*62,5 m (azaz 4368,75 m) alapterületű csarnok teret 60/60 cm méretű előre gyártott oszlopok övezik, és a rövidebb fesztávon (54,5 m) acél rácsos tartó hidalja át, 3600 m tetőfelületen 6, illetve 7 méter fesztávú 150 mm bordamagasságú önhordó trapézlemezek kerülnek a csarnok tetejére, ásványgyapot hőszigeteléssel, és PVC csapadékvíz elleni szigeteléssel. Az épület határoló falai fém fegyverzetű hőszigetelő maggal ellátott szendvics szerkezetű panelekkel kerülnek kialakításra, terv szerinti helyeken ALUHAB panel burkolattal, vagy azzal egyenértékű burkolattal ellátva. A homlokzati nyílászárók anyaga mindenhol porszórt alumínium, hőszigetelő üvegezéssel, a szükséges helyeken frisslevegő utánpótló nyílászárókkal.
Az épület funkcionalitása: Az épület földszint + két szintes. A külső térből egy előcsarnokba érkezünk. Innen vezet az épület fő lépcsője az emeletekre. Az előcsarnokhoz recepció, büfé, vizesblokk kapcsolódik. Innen közvetlenül be lehet jutni az a csarnoktérbe, egy folyosón keresztül az edzőterembe. Az épület oldalán kapott helyet a földszinten egy öltözősor. Az épület déli oldalán van a VIP és egyben a hazai csapat bejárata, ettől elkülönülve a vendég szurkolói bejárat. a csarnokot teleszkópos lelátók határolják A lelátók által határolt területen 5 db egész pálya és 2 db félpálya van elhelyezve. A pályákat egymástól leereszthető függönyök választják el. A lelátók kihúzásával a középső főpálya lesz a tér középpontjában. A lelátókon összesen 3307 fő néző tud helyet foglalni.
Az I. emeleten kapott helyet a hazai csapat öltözője edzői szobák, irodák, tárgyaló. Az előcsarnok feletti, térre néző épületszárnyban kiszolgáló funkciók kaptak helyet és egy fél kosárlabda pálya. Ezen a szinten az üvegezett homlokzat mögött többfunkciós tárgyaló, iroda kapott elhelyezést.
A második emelet teljes egészében a közönséget szolgálja ki. A lépcsőkön felérkezve, innen vannak a lelátók feltöltve. 2 db büfé és megfelelő számú vizesblokkok vannak kialakítva.
A felső szinten VIP rész és SKYbox kapott helyet. A TV közvetítő állás a nyugati hosszoldali lelátó tetején került elhelyezésre. Veszély esetén a lelátók kiürítése a lelátókról lefelé történik.
Gépészet: Az épület hőenergia ellátása távhőellátással valósul meg. A távhőellátáshoz a vezeték, hőközpont tervezése, kivitelezése a közmű szolgáltató feladata. A csatlakozás az épület földszintjén kialakított hőközponti helyiségben valósul meg. A játéktérben (3604,81 m x 15,5 m = 55875 légm) óránként 1,5-szeres légcserét kell biztosítani - az előírt páratartalom tartása mellett úgy, hogy a befújt levegő hőmérséklete állandó 24 ℃ legyen. Az óránkénti 1,5-szeres légcserét a tetőn elhelyezett 2 db, egyenként 40 000 m3/óra teljesítményű légkezelő berendezés biztosítja. A légtechnikai rendszer vezérlését az automatika rendszerbe kell integrálni.
A terven megjelölt helyiségek hűtését fan-coil rendszerrel kell biztosítani.
Az elektromos hálózati csatlakozás feszültség tervezett szintje kisfeszültség. Tűzvédelmi, biztonsági szempontok miatt kettős betáplálásra van szükség.
Az ellátandó feladatok magukban foglalják minden szakág, (építészeti, tartószerkezeti, elektromos, erős és gyengeáramú, gépészeti, út, kert, külső-belső közmű, környezetvédelem, tűzvédelem, sprinkler hálózat, sporttechnológia, stb.) és a létesítmény megvalósításához szükséges mindennemű engedélyezési feladatok elvégzését is.
Fentiek alapján a tervezés során a fenti funkcióknak és a jogszabályoknak, illetve a hatóság előírásainak megfelelő kiviteli tervet kell elkészíteni.
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 4 984 730 300 💰
Kiegészítő információk További információk
Szerződés módosításának dátuma: 2020.11.19.
Forrás: OJS 2020/S 233-574466 (2020-11-25)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-05-13) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása – tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben...”
A beszerzés leírása
Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása – tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Építészet: A tervezett csarnok vasbeton pontalapokra helyezett előre gyártott vasbeton vázszerkezetből áll, melyet kisebb pozíciókban jellemzően a lépcsőházaknál monolit vasbeton elemekkel egészítünk ki. A belső 69,9*62,5 m (azaz 4368,75 m2) alapterületű csarnok teret 60/60 cm méretű előre gyártott oszlopok övezik, és a rövidebb fesztávon (54,5 m) acél rácsos tartó hidalja át, 3600 m2 tetőfelületen 6, illetve 7 méter fesztávú 150 mm bordamagasságú önhordó trapézlemezek kerülnek a csarnok tetejére, ásványgyapot hőszigeteléssel, és PVC csapadékvíz elleni szigeteléssel. Az épület határoló falai fém fegyverzetű hőszigetelő maggal ellátott szendvics szerkezetű panelekkel kerülnek kialakításra, terv szerinti helyeken ALUHAB panel burkolattal, vagy azzal egyenértékű burkolattal ellátva. A homlokzati nyílászárók anyaga mindenhol porszórt alumínium, hőszigetelő üvegezéssel, a szükséges helyeken frisslevegő utánpótló nyílászárókkal.
Az épület funkcionalitása: Az épület földszint + két szintes. A külső térből egy előcsarnokba érkezünk. Innen vezet az épület fő lépcsője az emeletekre. Az előcsarnokhoz recepció, büfé, vizesblokk kapcsolódik. Innen közvetlenül be lehet jutni az a csarnoktérbe, egy folyosón keresztül az edzőterembe. Az épület oldalán kapott helyet a földszinten egy öltözősor. Az épület déli oldalán van a VIP és egyben a hazai csapat bejárata, ettől elkülönülve a vendég szurkolói bejárat. a csarnokot teleszkópos lelátók határolják A lelátók által határolt területen 5 db egész pálya és 2 db félpálya van elhelyezve. A pályákat egymástól leereszthető függönyök választják el. A lelátók kihúzásával a középső főpálya lesz a tér középpontjában. A lelátókon összesen 3307 fő néző tud helyet foglalni.
Az I. emeleten kapott helyet a hazai csapat öltözője edzői szobák, irodák, tárgyaló. Az előcsarnok feletti, térre néző épületszárnyban kiszolgáló funkciók kaptak helyet és egy fél kosárlabda pálya. Ezen a szinten az üvegezett homlokzat mögött többfunkciós tárgyaló, iroda kapott elhelyezést.
A második emelet teljes egészében a közönséget szolgálja ki. A lépcsőkön felérkezve, innen vannak a lelátók feltöltve. 2 db büfé és megfelelő számú vizesblokkok vannak kialakítva.
A felső szinten VIP rész és SKYbox kapott helyet. A TV közvetítő állás a nyugati hosszoldali lelátó tetején került elhelyezésre. Veszély esetén a lelátók kiürítése a lelátókról lefelé történik.
Gépészet: Az épület hőenergia ellátása távhőellátással valósul meg. A távhőellátáshoz a vezeték, hőközpont tervezése, kivitelezése a közmű szolgáltató feladata. A csatlakozás az épület földszintjén kialakított hőközponti helyiségben valósul meg. A játéktérben (3604,81 m x 15,5 m = 55875 légm3) óránként 1,5-szeres légcserét kell biztosítani – az előírt páratartalom tartása mellett úgy, hogy a befújt levegő hőmérséklete állandó 24 ℃ legyen. Az óránkénti 1,5-szeres légcserét a tetőn elhelyezett 2 db, egyenként 40 000 m3/óra teljesítményű légkezelő berendezés biztosítja. A légtechnikai rendszer vezérlését az automatika rendszerbe kell integrálni.
A terven megjelölt helyiségek hűtését fan-coil rendszerrel kell biztosítani.
Az elektromos hálózati csatlakozás feszültség tervezett szintje kisfeszültség. Tűzvédelmi, biztonsági szempontok miatt kettős betáplálásra van szükség.
Az ellátandó feladatok magukban foglalják minden szakág, (építészeti, tartószerkezeti, elektromos, erős és gyengeáramú, gépészeti, út, kert, külső-belső közmű, környezetvédelem, tűzvédelem, sprinkler hálózat, sporttechnológia, stb.) és a létesítmény megvalósításához szükséges mindennemű engedélyezési feladatok elvégzését is.
Fentiek alapján a tervezés során a fenti funkcióknak és a jogszabályoknak, illetve a hatóság előírásainak megfelelő kiviteli tervet kell elkészíteni.
A szerződés odaítélése A vállalkozó neve és címe
Postacím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Postacím: Németvölgyi Út 146
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 4 984 730 300 💰
Kiegészítő információk További információk
A szerződés módosításának időpontja: 2021.4.30.
Forrás: OJS 2021/S 095-248848 (2021-05-13)