Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Somogy Megyei Kormányhivatal épületének energetika
EKR000173292019
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása”
Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása Főbb alapadatok: a meglévő épület a 70-es években épült, Vb pillér rendszerrel, előregyártott vb födém tartószerkezettel, homlokzati kialakítása: nagy részben függöny fal rendszerrel. Épület gépészeti rendszere: fűtés és hűtési rendszerrel illetve napelemes rendszerrel van ellátva. A létesítmény főbb befoglaló méretei: 51,2*54,98 m, a homlokzata tagolt felületeket tartalmaz. Földszint bruttó alapterülete: 2 145,08 m2. Szintek: Mély földszint -4,25 Földszint+5 emelet +23,16 m Az energetika korszerűsítés során tervezett főbb munkafolyamatok: Építészet: - homlokzatokhoz tartozó felületek teljes felületek korszerűsítése, meglévő falszerkezetek, lábazatok hőszigetelése, vakolása Ebből: Homlokzati falak 20 cm vtg EPS hőszigetelése: 696 m2 Homlokzati falak 6 cm vtg kőzetgyapot szigetelése: 768 m2 Homlokzati falakhoz tartozó lábazatok és egyéb helyeken: 296 m2 Szerelt jellegű homlokzati függöny fal 20 cm vtg hőszigetléssel: 1 842 m2 - meglévő függönyfal szerkezetek bontása, új statikailag méretezett függönyfal tartószerkezetek és új függönyfalak építése - belső épület részekben állmennyeztek bontása, hőszigetelése, vissza építése - padló és falburkolatok minimális mértékű pótlása, javítása - bádogos szerkezetek teljes cseréje - homlokzati függönyfalakban lévő nyílászárók teljes cseréje műanyag és alu profilú nyílászárókra és ezek mellékmunkái, árnyékolók és nővény futtató építési munkái - üvegezett felületek nagysága: Üvegfelületek: 1 090,70 m2 Polikarbonát felületek: 205,97 m2 - a létesítmény teljes külső és belső festő munkái - az épület lapostetős melynek kialakítása az épület több szintjén is található, meglévő csapadékvízszigetelések és hőszigetelések bontása, új hő és csapadékvízszigetelések készítése Gépészet: - Villanyszerelés: a létesítmény elektromos fogadó és elosztó berendezésinek, teljes világítási rendszerének, tartalék világítás és biztonsági világítás rendszerének korszerűsítése - Villámvédelemi rendszer le és felszerelése - Fűtés és hűtés: teljes fűtés és hűtési rendszer korszerűsítése a meglévő csőhálózat korszerűsítésével együtt, gázfűtésről távhőre történő átállással, a meglévő fan-colil rendszer teljes korszerűsítésével, illetve új napkollektor rendszer integrálással, mely a HMV rendszer rásegítésére létesül 70,0 kW teljesítménnyel - Energia ellátás: meglévő napelemes rendszer bontása, korszerűsítést követő vissza építése, illetve a napelemes rendszer bővítése új rendszerrel. A nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell ISO 14001 tanúsítvánnyal. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal - a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű teljesítésre lehet tenni. A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“1. értékelési részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata”
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Minőségi kritérium (név):
“1.1. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerint bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap)”
Minőségi kritérium (név)
1.1. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerint bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“1.2. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerint bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap)”
Minőségi kritérium (név)
1.2. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerint bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (név):
“1.3. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.3. pontja szerint bemutatott szakember építési munkákhoz kapcsolódó minőségbiztosítási és/vagy minőségügyi...”
Minőségi kritérium (név)
1.3. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.3. pontja szerint bemutatott szakember építési munkákhoz kapcsolódó minőségbiztosítási és/vagy minőségügyi szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap)
Többet mutasson
Ár (súlyozás): 70
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 11
A közbeszerzés hatálya
Tájékoztatás az európai uniós alapokról: KEHOP-5.2.2-16-2016-00104
Leírás
További információk:
“Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött...”
További információk
Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: nettó vállalkozói díj 30 %. Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés szerinti biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 136.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható. Részletes feltételek a szerződés tervezetben.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet (Kr.) 1.§(1)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§, 10.§, 12.§- 16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr.1. § (7) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 10.§(1)-(3) és a 12.§(2) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Meghatalmazás a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 13.§ szerint. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga vonatkozásában nyújtja be. A konzorciumi tag vonatkozásában a folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, és az EEKD-t kell elektronikus űrlapként benyújtani. A konzorciumi tag esetében Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4)bekezdése szerinti nyilatkozatok vonatkozásában az ajánlatkérő által készített űrlapot kell használni, tekintettel az EKR korlátaira. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 13.§ szerinti meghatalmazás. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek., 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján AK előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. alapján történik.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§(1) bek. szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§(1) bek. szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt.69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6) – (8), (11) bek. és 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok: P /1. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet csatolja a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak – hogy a jelen felhívás feladása napján fennálló pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §(7) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát azajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A pénzügyi intézménynek a vizsgált 2 éven (24hónapon) belül már megszűnt számlák vonatkozásában is nyilatkoznia kell. Ajánlattevőnek, kapacitást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell valamennyi az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben fennálló vagy ezen időszakban megszűnt pénzforgalmi számlájáról és arról, hogy az egyes számláit mely pénzügyi intézmények vezetik továbbá arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet vagy vezetett részére az előírt időszakban pénzforgalmi számlát. Az alkalmasság igazolása során a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 10 .§(1)-(3) és a 12.§(2) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: EEKD. Meghatalmazás a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 13.§ szerint.
“P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik, a jelen felhívás feladása napján...”
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik, a jelen felhívás feladása napján fennálló pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt. Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) megszűnt pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladósorba állításvolt. Sorba állítás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti. A Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - a P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr) 1. § (1)bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr) 1. § (1)bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű,az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok: M/1. Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja és a Kr. 21. § (2a) bekezdése alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) teljesített, a közbeszerzés tárgyából származó legjelentősebb építési beruházásaira vonatkozó igazolásait a Kr. 22. § (3) bekezdése szerinti módon. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, az építési beruházás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás során a Kr. 21/A. §, 22. § (3), (4), (5),bekezdéseire és a Kr. 24. § (2) bekezdésére tekintettel kell eljárni. M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, végzettségét, képzettségét, szakmai gyakorlatát, kamarai nyilvántartási száma (amennyiben az adott szakember rendelkezik az előírt, hatályos jogosultsággal), a megjelölt szakember jogviszonyát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/ hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a felhívás III.1.3.) M/2.1., M/2.2. és M/2.4. pontok tekintetében megajánlott adott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja. Ebben az esetben a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat továbbra is csatolni szükséges. Önéletrajzot és végzettséget igazoló dokumentumokat nem.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban legfeljebb 6 szerződésből...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban legfeljebb 6 szerződésből összesen az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) magasépítési referenciával, amely legalább bruttó 1600 m alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozik, és amely az alábbi munkarészek elvégzését magában foglalta: – 2000 m falazáshőszigetelés; – 500 m üvegfelület építése és/vagy cseréje; – villanyszerelés villámvédelemmel; – központi fűtés szerelése; – légtechnikai rendszer kiépítése; – napkollektorok beépítése. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciát fogadja el. M/2. Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben: M/2.1. nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal; M/2.2. nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal; M/2.3. nem rendelkezik legalább 1 fő minőségellenőrzésért felelős építőmérnök vagy építészmérnök végzettségű szakemberrel; M/2.4. nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/ 2013.(VII.11.)Korm.rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű végzettséggel/ képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is a felhívás III.1.3) M/2. pont vonatkozásában. Ugyanazon szakember több pozícióra is bemutatható.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Fedezet: KEHOP-5.2.2-16-2016-00104. Támogatás intenzitása: 100 %. Utófinanszírozás. Tartalékkeretet AK nem biztosít. Előleg a teljes ellenszolgáltatás 5...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Fedezet: KEHOP-5.2.2-16-2016-00104. Támogatás intenzitása: 100 %. Utófinanszírozás. Tartalékkeretet AK nem biztosít. Előleg a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, de legfeljebb 75millió Ft. Az előlegen kívül 5db rész, 1db végszámla nyújtható be. A vállalkozói díj megfizetése a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással HUF-ban kerül kiegyenlítésre a Ptk.6:130. §(1)-(2) bek., a Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7),(9) bek., 272/2014.(XI.5.)Korm.rendelet előírásai és a 322/2015.(X.30.)Korm.rendelet 32/A.§ és 32/B.§ előírásait figyelembe véve. Késedelmi kamat Ptk.6:155.§(1) bek. szerint. Nyertes ajánlattevő egységes jótállási kötelezettsége a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 24 hónap. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 1 milliárd forint limit és min. 100 millió Ft/kár összegre. A részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-03-28
12:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-03-28
14:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) és (4) bekezdése szerint.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról): A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) - (5) bekezdése szerint.
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“Az ért. szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-10 pont. Pontsz. kiosztásának módsz: szakemberek: egyenes arányosítás, összesített nettó...”
Az ért. szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-10 pont. Pontsz. kiosztásának módsz: szakemberek: egyenes arányosítás, összesített nettó ajánlati átalányár: fordított arányosítás. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 60 hónapban határozza meg a szakmai tapasztalat azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza. Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35§-ban foglalt feltételek irányadók. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2), III.1.3) Az eljárásban a közép-európai idő az irányadó. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek(közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is. Árazott költségvetést kell az ajánlatban benyújtani Excel és pdf. formátumban. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (szerződés tervezet és AF III.2.2). Az eljárás során a kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §rendelkezései szerint biztosítja. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. §(5) bek.]. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. AK a Kbt134.§(2) és (3) szerinti biztosítékot ír elő. A biztosítékot a Kbt.134.§(6)a) szerint kell biztosítani. Az ajánlatban a 134.§(5) szerint kell nyilatkozni. FAKSZ: Kaffka Diána OO603. Közös ajánlattétel esetén az EKR rendszer által kötelezően használandó űrlapok nem tartalmazzák az adott ajánlattevő nevének kitöltésének lehetőségét, ezért AK az űrlapokat elhelyezte a nyilatkozatminták között is. Közös ajánlattétel esetén kérjük, szíveskedjenek az AK által készített nyilatkozat mintákat is használni annak érdekében, hogy megállapítható legyen kire vonatkozik az adott nyilatkozat. Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak tekintettel arra, hogy a felhívás feladásának tényleges dátuma az EKR-ben lévő felhívásban téves adatot tartalmaz. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: a szerződés hatálybelépésétől számított 11 hónap, de legkésőbb a mindenkor hatályos projekt fizikai befejezésének támogatási szerződésben rögzített határidejét megelőző 3. hónap utolsó napja. AK a Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy AK támogatásra irányuló igényt (támogatásiszerződés-módosítást) nyújtott be, ezért AK feltételes közbeszerzési eljárást indít. AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 039-087232 (2019-02-21)
További információk (2019-03-25)
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2019/S 039-087232
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.14
A módosítandó szöveg helye: További információk
Régi érték
Szöveg:
“Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött...”
Szöveg
Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: nettó vállalkozói díj 30 %. Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés szerinti biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 136.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható. Részletes feltételek a szerződés tervezetben.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött...”
Szöveg
Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: nettó vállalkozói díj 30 %. Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés szerinti biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható. Részletes feltételek a szerződés tervezetben.
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2019-03-28 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-04-15 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
Régi érték
Dátum: 2019-03-28 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2019-04-15 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő és bontás időpontján kívül, a műszaki leírást és az árazatlan költségvetést módosítja a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)–b)...”
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő és bontás időpontján kívül, a műszaki leírást és az árazatlan költségvetést módosítja a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)–b) pontjainak és a Kbt. 55. § (3)–(4) és (6) bekezdéseinek megfelelően.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-12-18) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű
Energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása”
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 1 868 854 021 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása Főbb alapadatok: a...”
A beszerzés leírása
Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása Főbb alapadatok: a meglévő épület a 70-es években épült, Vb pillér rendszerrel, előregyártott vb födém tartószerkezettel, homlokzati kialakítása: nagy részben függöny fal rendszerrel. Épület gépészeti rendszere: fűtés és hűtési rendszerrel illetve napelemes rendszerrel van ellátva. A létesítmény főbb befoglaló méretei: 51,2*54,98 m, a homlokzata tagolt felületeket tartalmaz. Földszint bruttó alapterülete: 2 145,08 m. Szintek: Mély földszint -4,25 Földszint+5 emelet +23,16 m Az energetika korszerűsítés során tervezett főbb munkafolyamatok: Építészet: – homlokzatokhoz tartozó felületek teljes felületek korszerűsítése, meglévő falszerkezetek, lábazatok hőszigetelése, vakolása Ebből: Homlokzati falak 20 cm vtg EPS hőszigetelése: 696 m Homlokzati falak 6 cm vtg kőzetgyapot szigetelése: 768 m Homlokzati falakhoz tartozó lábazatok és egyéb helyeken: 296 m Szerelt jellegű homlokzati függöny fal 20 cm vtg hőszigetléssel: 1 842 m – meglévő függönyfal szerkezetek bontása, új statikailag méretezett függönyfal tartószerkezetek és új függönyfalak építése – belső épület részekben állmennyeztek bontása, hőszigetelése, vissza építése – padló és falburkolatok minimális mértékű pótlása, javítása – bádogos szerkezetek teljes cseréje – homlokzati függönyfalakban lévő nyílászárók teljes cseréje műanyag és alu profilú nyílászárókra és ezek mellékmunkái, árnyékolók és nővény futtató építési munkái – üvegezett felületek nagysága: Üvegfelületek: 1 090,70 m Polikarbonát felületek: 205,97 m – a létesítmény teljes külső és belső festő munkái – az épület lapostetős melynek kialakítása az épület több szintjén is található, meglévő csapadékvízszigetelések és hőszigetelések bontása, új hő és csapadékvízszigetelések készítése Gépészet: – Villanyszerelés: a létesítmény elektromos fogadó és elosztó berendezésinek, teljes világítási rendszerének, tartalék világítás és biztonsági világítás rendszerének korszerűsítése – Villámvédelemi rendszer le és felszerelése – Fűtés és hűtés: teljes fűtés és hűtési rendszer korszerűsítése a meglévő csőhálózat korszerűsítésével együtt, gázfűtésről távhőre történő átállással, a meglévő fan-colil rendszer teljes korszerűsítésével, illetve új napkollektor rendszer integrálással, mely a HMV rendszer rásegítésére létesül 70,0 kW teljesítménnyel – Energia ellátás: meglévő napelemes rendszer bontása, korszerűsítést követő vissza építése, illetve a napelemes rendszer bővítése új rendszerrel. A nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell ISO 14001 tanúsítvánnyal. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű teljesítésre lehet tenni. A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Többet mutasson
További információk:
“Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött...”
További információk
Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: nettó vállalkozói díj 30 %. Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés szerinti biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható. Részletes feltételek a szerződés tervezetben.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 039-087232
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: SOB/20/2-91/2019.
Cím: Somogy Megyei Kormányhivatal épületének energetika
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-02 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 2
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A vállalkozó neve és címe
Név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_81565113
Postacím: Jegenye sor 3.
Postai város: Zalakaros
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303399819📞
E-mail: szalaibb@szabadics.hu📧
Fax: +36 93541925 📠
Régió: Magyarország🏙️
URL: http://www.szabadics.hu🌏
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 1 119 726 041 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 868 854 021 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“Szakfelügyeletek; hulladékszállítás, elhelyezés; mobil illemhelyek bérlése, szállítása; biztosítások kötése; megvalósulási
Dokumentumok elkészítése;...”
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása
“Ajánlattevők:
LATEREX Zrt. (1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1–12., 25098367-2-43)
Szabadics Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3., 13748429-2-20)”
Forrás: OJS 2019/S 246-604906 (2019-12-18)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-08-19) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Kapcsolattartó személy: Bedegi Virág
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Somogy Megyei Kormányhivatal épületének energetika
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 246-604906
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 868 854 021 💰
Forrás: OJS 2020/S 163-395831 (2020-08-19)