Szendrőládi Bódva-híd felújítása

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
Kivitelezési szerződés alapján a Szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, illetve átépítése provizórium építéssel.
A részletes műszaki információkat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.

Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-08-02. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-06-27.

Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Hídépítés › Hidak építési munkái › Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák

Hol?

• Budapest › Budapest
• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-06-27	Ajánlati felhívás
2019-07-30	További információk
2020-02-24	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2020-12-01	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-06-19	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-09-13	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2019-06-27)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_35618302
Postacím: Fényes Elek utca 7–13.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171 📞
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu 📧
Fax: +36 18199540 📠
Régió: Budapest 🏙️
URL: http://internet.kozut.hu/ 🌏
A vevő profiljának címe: http://internet.kozut.hu/ 🌏
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000781352019/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000781352019/reszletek 🌏

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szendrőládi Bódva-híd felújítása EKR000781352019
Termékek/szolgáltatások: Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák 📦
Rövid leírás:
“Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. Kivitelezési szerződés alapján a Szendrőládi Bódva-híd felszerkezet...”

1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Hidak építési munkái 📦
A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Borsod-Abaúj-Zemplén megye Híd neve: Szendrőládi Bódva-híd Híd helye (útszám/szelvényszám//törzsszám): 27 / 15+418 // 1751”
A beszerzés leírása:
“Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges...”

A beszerzés leírása

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges átépítése, híd jobb oldalán provizórium terveztetésével és kivitelezésével együtt, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint
Teljes felszerkezet csere, a meglévő alépítmények részleges átépítésével, szélesítésével, útcsatlakozások magassági korrekciója (az új vízügyi előírások miatt kb. 0,60 m-rel emelkedik a pályaszint). A tervezett híd a régi híd helyén, annak alépítményeit felhasználva készül. A felszerkezet a régivel azonos támaszközű monolit vasbeton lemezszerkezet.
A tervezett híd főbb adatai:
— Teherbírás: „A” (e-UT 07.01.12:2011)
— Keresztezési szög: 65,00
— Támaszköz: 13,00 + 17,00 + 13,00 m
— Szabad nyílás: 11,98m-16,04m-11,98m
— Szerkezeti hossz: 43,80 m
— Keresztmetszet: 2,09 + 10,13 + 0,50 = 12,72 m
— Keresztesések: kocsipálya 2,5 % (kétoldali), kiemelt szegély 4,0 %, gyalogjárda 4,0 %
— Hosszesés: változó, Rd=1200m
— Alapozás: süllyesztett, Ø300 cm es kör alaprajzú, 15 cm falvastagságú vasbeton előregyártott egyedi kútalapok, a kéregelemek 50 cm magasak,
— Felszerkezet: monolit vasbeton lemez, vastagsága a mélyvonalban 50 cm, a tetőpontban 62 cm. A pillérek fölött a vasbeton lemez kiékelt. A kiékelés 25 cm magas lesz, a kiékelések hídtengely irányú hossza 2,80 m.
Főbb beavatkozások és mennyiségek:
— 45 m hosszú közúti provizórium tervezése, megépítése, 240 napon keresztül történő üzemeltetése, majd bontása
— Alépítmények átalakítása részleges visszabontással, kútalapozással, szélesítéssel
— A monolit vasbeton lemez felszerkezet teljes elbontása 197 m, majd újjáépítése 340 m
— Szigetelés 578 m- és burkolatrendszer 54 m építése
— Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal 176 m
— Járda, kiemelt szegély építése 100 m védőbevonatokkal 459 m
— Korlátok építése 2892 kg (H2 vezetőkorlát 124 m)
— Töltéslezárások bontása, építése 1122 m
— Hídhoz csatlakozó utak, útcsatlakozások át/kiépítése magassági korrekciókkal, szélesítésekkel
— Híd és csatlakozó utak vízelvezetésének kiépítése 201 m
— Hídtartozékok (vizsgálólépcsők, surrantók, villámvédelem, magassági alappont, stb.) építése
A nyertes ajánlattevő által végzendő tervezési feladatok (provizórium tervezése és a műszaki leírásban meghatározott kiegészítő tervezési feladatok) a 322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. b) pont körébe nem tartozó tervezési feladatok. A rendelkezésre álló terveken felül a Vállalkozónak el kell készítenie minden olyan tervet, amely a kivitelezéshez szükséges, különös tekintettel a kivitelezés ütemezésére vonatkozó tervekre, valamint a megvalósítás során a szerződésszerű teljesítés érdekében szükségessé váló tervekre.
Ajánlatkérő biztosítja az alábbiakat:
— területhasználati engedély v. kisajátítás
— kezelői hozzájárulások, szakhatósági hozzájárulások
A dokumentációban nem szereplő, később felmerülő érintettek megkeresése a Vállalkozó feladata. A meglévőkön túl felmerülő és szükséges, ill. esetlegesen lejárt érvényességű kezelői hozzájárulásokat (pl. vízügyi, természetvédelmi, közműkezelői, stb.) tehát a Vállalkozónak kell beszereznie.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“2. MSZ2 szerinti szakember gépjármű által használt vízfolyás feletti közúti híd felújítása keretében elvégzett lőtt beton készítése területén szerzett...”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“3. MSZ2 szerinti szakember gépjármű által használt vízfolyás feletti közúti híd felújítása során végzett monolit vb. felszerkezet építése területén szerzett...”
Minőségi kritérium (név):
“4. MSZ2 szerinti szakember gépjármű által használt vízfolyás feletti közúti híd monolit vb. felszerkezetének bontása területén szerzett szakmai tapasztalata...”
Ár (súlyozás): 70
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Leírás
Időtartam: 580
További információk:
“A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: kivitelezési szerződés. A 2., 3. és 4. értékelési szemponthoz...”

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) szerinti...”

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Ak-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
I. Előzetes igazolás:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Kr. 4-7.§-ának megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) hatálya alá és hogy megfelel a Kbt. 65.§ (1) c) pont szerinti alk. köv-nek.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek/személyek az alk. feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket AT igénybe kíván venni az alk. igazolásához.
Felhívjuk a figyelmet az öntisztázásra.
Az ajánlatban be kell nyújtani AT nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
II. Igazolás AK felhívására:
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK külön felhívása alapján a Kbt. 69.§ (4)-ben, a 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (2)-ben, a Kr. III. Fejezetében (8.§.10.§,12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell az arra felhívott AT(k)nek részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV/más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok hiányának igazolására.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 65.§ (1) c) pont szerinti alk. köv.:
AK a Mo.-n letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd. szereplők vonatkozásában előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n letelepedett gazd. szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
AK a Kbt. 65.§ (1) c) pontja szerinti alkalmassági követelményt Mo-n letelepedett gazd. szereplők esetén a vonatkozó internetes nyilvántartásból ellenőrzi.
A nem Mo-n letelepedett gazd. szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
Irányadó a Kbt. 64.§, 67.§ (3), 321/2015. (X.30.) Kr. 14. §, 24. § (1)-(2)

Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
GP1: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző két évben (24 hónapban) létező, ill. létezett valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti (megszűnt számlaszám(ok) esetében mettől meddig vezette) az ügyfél pénzforgalmi számláját/számláit,
— a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése,
— az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban – ill., ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától – volt-e tizenöt napot meghaladó sorbaállítás bármely vezetett számláján.
Az eljárás megindításakor létező számlaszámok tekintetében a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat keltetése nem lehet régebbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál. „Sorbaállítás” kifejezés alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalom értendő.
A nyilatkozatok – a különböző banki gyakorlatnak megfelelően – eltérő formájúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az ajánlati felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogadja el az ajánlatkérő azon pénzügyi intézményi nyilatkozatot is, amely „sorba állítás” helyett „sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz közlést.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtana, hogy valamennyi – a vizsgált időszakban létező, illetve létezett – számlaszámára vonatkozóan benyújtotta a pénzügyi intézményi nyilatkozatokat.
GP2 és GP3: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) c) pontja alapján nyilatkozat az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd építése és/vagy felújítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12), 67. § (3), és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) (6)-(7) alkalmazandó.

Részvételi feltételek

“Alkalmatlan az ajánlattevő ha: GP1: az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző két évben (24 hónapban) létező, illetve létezett bármelyik pénzforgalmi...”
Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“A Kbt. 67.§ (1) alapján az MSZ.1 és MSZ.2 szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Kbt. 67.§ (1) alapján az MSZ.1 és MSZ.2 szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell az EEKD ajánlatban történő csatolásával. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α szakaszában, az EEKD IV. rész A)-D) címek alatti táblázatokat nem kell kitölteni. Az MSZ.1 és MSZ.2 alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolást az ajánlatkérő 69. § (4) bek. szerinti külön felhívására kell benyújtani.
MSZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Befejezés alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő.
Az igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma:
— a Vállalkozó neve, székhelye,
— a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székelye,
— az építési beruházás (szerződés/eseti megrendelés) tárgya, mennyisége,
— az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák felsorolása (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák felsorolása),
— közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyisége
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont naptári nap pontossággal)
— teljesítés helye (pl. km szelvény szám(ok), vagy település név szerint),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdését.
MSZ.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) b) pont). Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) bek. szerinti kamarai nyilvántartásban a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának csatolása nem szükséges.
Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.
Másfelől ajánlatkérő előírja, hogy a szakember rendelkezzen az MSZ.2. pont szerinti szakmai gyakorlattal, amelynek meglétét a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban kell igazolni. A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy a releváns szakmai gyakorlat megállapítható, ellenőrizhető legyen. Ajánlattevő csatolja a megnevezett szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12), 67. § (3), 140. § (9), valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5), 24. § (1)-(2) rendelkezéseire.
Kiegészítő információ az ajánlati dokumentációban található.

Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“MSZ1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az AF felad. napját megelőző 60 hón belül műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek...”
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Az ajánlattétel, az elszámolás, a kifizetés pénzneme forint (Ft). Előlegfizetés a Kbt. 135. § (7) szerint. Teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1)...”
A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-08-02 11:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-08-02 13:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bekezdése...”

Kiegészítő információk
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
További információk

“1. Ajánlatban csatolandó: — ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) szerint, — felolvasólap a Kbt. 68. § (4) szerint, — árazott költségvetés szerkeszthető...”

1. Ajánlatban csatolandó:
— ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) szerint,
— felolvasólap a Kbt. 68. § (4) szerint,
— árazott költségvetés szerkeszthető (xls) formátumban,
— Kbt. 65. § (7)-ben foglaltak (adott esetben),
— képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
— nyilatkozat KKV státuszról,
— nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) szerint.
2. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a alapján.
3. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint.
4. Kbt. 73. § (5) szerinti tájékoztatás a dokumentációban.
5. Szerződéses biztosítékok: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási és szakmai ajánlati kötbér, jótállás (60 hónap), jótállási biztosíték (mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a)
6. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes AT által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
7. Ajánlati biztosíték: 12 millió Ft, a Kbt. 35.§ (5), 47.§ (2) alkalmazandó, számlaszám: 10300002-10460102-49020027, befizetés igazolásának módja:átutalási bizonylat/ gar.okmány/ kötelezvény az ajánlatban csatolandó. Az ajánlatkérő előírja a Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – Kötelezvény a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában történő benyújtását.
8. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) c) pont. Pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Résszempontok és módszerek a dokumentációban. Az értékelési szempontokkal kapcs. további részletes információk a Dok-ban. Módszerek: árszempont: fordított arányosítás, minőségi szempontok: egyenes arányosítás.
9. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
10. Felelősségbiztosítás: 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. § alapján AK előírja, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kössön (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára legalább 50 000 000 millió Ft/év és 20 000 000 millió Ft/káresemény értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket a Dok.részét képező Szerződéstervezet tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben AKa következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést..
11. AK alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12. A 321/2015. (X. 30.) Kr 28. § (3) bek alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban meghatározott alk. köv-ek: GP1., GP2., GP3., MSZ1., MSZ2.
13. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor a munkák helyszíne előzetes bejelentkezés alapján adott engedéllyel megtekinthető. Ajánlatkérő javasolja, hogy az Ajánlattevők a megalapozott ajánlattétel érdekében az építési munkák helyszínét előzetesen tekintsék meg.
14. Szakmai ajánlat: AK a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bek-re tekintettel előírja szakmai ajánlat benyújtását, amelynek az árazott költségvetés, valamint az értékelési szempontokra tett vállalások képezik a részeit.
További információk folytatása a VI.4.3) pontban.

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. §-a szerint. VI.3) További információk folytatása: 16. A felhívásban alkalmazott rövidítések: AF=ajánlati felhívás, AK=ajánlatkérő,...”

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk folytatása:
16. A felhívásban alkalmazott rövidítések: AF=ajánlati felhívás, AK=ajánlatkérő, AT=ajánlattevő, alk. köv=alkalmassági követelmény, dok=dokumentáció, Kr= Kormányrendelet, min=minimum, max=maximum, ref=referencia, vb=vasbeton, von.=vonatkozó
17. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő számára az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.) dr. Paksi Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00062) útján látja el a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat.
18. Részajánlat tétel kizárásának indoka: Az építési beruházás műszaki egységet képez, az építési munkák funkcionálisan egybetartoznak, azok természete sem szakmai okokból, sem az elvégzendő feladatok jellege, sem felelősségi körök szempontjából nem teszi lehetővé a részajánlattételt. Az ugyanazon a teljesítési helyen végzendő munkafolyamatok megszervezése, a helyszínen történő egye munkafázisok akadálymentes megvalósulása érdekében szükséges a beszerzést egyben kezelni, a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne.
19. Feltételes közbeszerzés: AK tájékoztatja az AT-ket, hogy feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozással. A Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján ajánlatkérő az ITM-mel (vagy más állami szervezettel) kötött Támogatási szerződés, vagy egyéb módon biztosított fedezet rendelkezésre állását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének feltételeként (felfüggesztő feltétel) kiköti.
20. A szerződés teljesítése során Vállalkozónak rendelkeznie kell építésre vonatkozó elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által igazolt, érvényes, ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványával, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a környezetvédelem érdekében tett intézkedésekkel, egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival, és azt a szerződés teljesítése során alkalmaznia kell.
21. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei irányadóak.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 125-304403 (2019-06-27)

További információk (2019-07-30)

Kiegészítő információk
Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2019/S 125-304403

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-08-02 📅
Idő: 11:00
Új érték
Dátum: 2019-08-05 📅
Idő: 11:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-08-02 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-08-05 📅
Idő: 13:00
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok is módosulnak. A módosítást ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező...”
Forrás: OJS 2019/S 148-363480 (2019-07-30)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-02-24)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 1 245 540 021 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges...”

A beszerzés leírása

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges átépítése, híd jobb oldalán provizórium terveztetésével és kivitelezésével együtt, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint
Teljes felszerkezet csere, a meglévő alépítmények részleges átépítésével, szélesítésével, útcsatlakozások magassági korrekciója (az új vízügyi előírások miatt kb. 0,60 m-rel emelkedik a pályaszint). A tervezett híd a régi híd helyén, annak alépítményeit felhasználva készül. A felszerkezet a régivel azonos támaszközű monolit vasbeton lemezszerkezet.
A tervezett híd főbb adatai:
— Teherbírás: „A” (e-UT 07.01.12:2011)
— Keresztezési szög: 65,00
— Támaszköz: 13,00 + 17,00 + 13,00 m
— Szabad nyílás: 11,98m-16,04m-11,98m
— Szerkezeti hossz: 43,80 m
— Keresztmetszet: 2,09 + 10,13 + 0,50 = 12,72 m
— Keresztesések: kocsipálya 2,5 % (kétoldali), kiemelt szegély 4,0 %, gyalogjárda 4,0 %
— Hosszesés: változó, Rd=1200m
— Alapozás: süllyesztett, Ø300 cm es kör alaprajzú, 15 cm falvastagságú vasbeton előregyártott egyedi kútalapok, a kéregelemek 50cm magasak,
— Felszerkezet: monolit vasbeton lemez, vastagsága a mélyvonalban 50cm, a tetőpontban 62cm. A pillérek fölött a vasbeton lemez kiékelt. A kiékelés 25cm magas lesz, a kiékelések hídtengely irányú hossza 2,80m.
Főbb beavatkozások és mennyiségek:
— 45 m hosszú közúti provizórium tervezése, megépítése, 240 napon keresztül történő üzemeltetése, majd bontása
— Alépítmények átalakítása részleges visszabontással, kútalapozással, szélesítéssel
— A monolit vasbeton lemez felszerkezet teljes elbontása 197 m3, majd újjáépítése 340 m3
— Szigetelés 578m2- és burkolatrendszer 54 m3 építése
— Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal 176 m2
— Járda, kiemelt szegély építése 100 m3 védőbevonatokkal 459 m2
— Korlátok építése 2892 kg (H2 vezetőkorlát 124 m)
— Töltéslezárások bontása, építése 1122 m3
— Hídhoz csatlakozó utak, útcsatlakozások át/kiépítése magassági korrekciókkal, szélesítésekkel
— Híd és csatlakozó utak vízelvezetésének kiépítése 201 m
— Hídtartozékok (vizsgálólépcsők, surrantók, villámvédelem, magassági alappont, stb.) építése
A nyertes ajánlattevő által végzendő tervezési feladatok (provizórium tervezése és a műszaki leírásban meghatározott kiegészítő tervezési feladatok) a 322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. b) pont körébe nem tartozó tervezési feladatok. A rendelkezésre álló terveken felül a Vállalkozónak el kell készítenie minden olyan tervet, amely a kivitelezéshez szükséges, különös tekintettel a kivitelezés ütemezésére vonatkozó tervekre, valamint a megvalósítás során a szerződésszerű teljesítés érdekében szükségessé váló tervekre.
Ajánlatkérő biztosítja az alábbiakat:
— területhasználati engedély v. kisajátítás
— kezelői hozzájárulások, szakhatósági hozzájárulások
A dokumentációban nem szereplő, később felmerülő érintettek megkeresése a Vállalkozó feladata. A meglévőkön túl felmerülő és szükséges, ill. esetlegesen lejárt érvényességű kezelői hozzájárulásokat (pl. vízügyi, természetvédelmi, közműkezelői, stb.) tehát a Vállalkozónak kell beszereznie.

Eljárás
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 125-304403

A szerződés odaítélése

1️⃣
Szerződés száma: 1
Cím: Szendrőládi Bódva-híd felújítása
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-01-31 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 2
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Egomax Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_66860587
Postacím: Mária utca 6.
Postai város: Erdőkertes
Postai irányítószám: 2113
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 305853457 📞
E-mail: egomax@egomax.hu 📧
Régió: Magyarország 🏙️
A vállalkozó kkv ✅
Név: Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_61258356
Postacím: Bocskai út 73.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Telefon: +36 302184508 📞
E-mail: judit.juhasznesavolyi@colas.hu 📧
Fax: +36 18831137 📠
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://colas.hu/ 🌏
A vállalkozó kkv
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 1 200 923 497 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 245 540 021 💰

Kiegészítő információk
További információk

“1. A nyertes közös ajánlattevők adószáma: Egomax Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság adószáma: 13823894-2-13 Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő...”
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148.§ szerint
Forrás: OJS 2020/S 039-091518 (2020-02-24)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-12-01)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Postacím: Fényes Elek utca 7–13

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szendrőládi Bódva-híd felújítása
Leírás
A beszerzés leírása:
“Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges...”

A beszerzés leírása

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges átépítése, híd jobb oldalán provizórium terveztetésével és kivitelezésével együtt, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint
Teljes felszerkezet csere, a meglévő alépítmények részleges átépítésével, szélesítésével, útcsatlakozások magassági korrekciója (az új vízügyi előírások miatt kb. 0,60 m-rel emelkedik a pályaszint). A tervezett híd a régi híd helyén, annak alépítményeit felhasználva készül. A felszerkezet a régivel azonos támaszközű monolit vasbeton lemezszerkezet.
A tervezett híd főbb adatai:
— Teherbírás: „A” (e-UT 07.01.12:2011)
— Keresztezési szög: 65,00
— Támaszköz: 13,00 + 17,00 + 13,00 m
— Szabad nyílás: 11,98m-16,04m-11,98m
— Szerkezeti hossz: 43,80 m
— Keresztmetszet: 2,09 + 10,13 + 0,50 = 12,72 m
— Keresztesések: kocsipálya 2,5 % (kétoldali), kiemelt szegély 4,0 %, gyalogjárda 4,0 %
— Hosszesés: változó, Rd=1200m
— Alapozás: süllyesztett, Ø300 cm es kör alaprajzú, 15 cm falvastagságú vasbeton előregyártott egyedi kútalapok, a kéregelemek 50cm magasak,
— Felszerkezet: monolit vasbeton lemez, vastagsága a mélyvonalban 50cm, a tetőpontban 62cm. A pillérek fölött a vasbeton lemez kiékelt. A kiékelés 25cm magas lesz, a kiékelések hídtengely irányú hossza 2,80m.
Főbb beavatkozások és mennyiségek:
— 45 m hosszú közúti provizórium tervezése, megépítése, 240 napon keresztül történő üzemeltetése, majd bontása
— Alépítmények átalakítása részleges visszabontással, kútalapozással, szélesítéssel
— A monolit vasbeton lemez felszerkezet teljes elbontása 197 m, majd újjáépítése 340 m
— Szigetelés 578 m2- és burkolatrendszer 54 m építése
— Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal 176 m
— Járda, kiemelt szegély építése 100 m védőbevonatokkal 459 m
— Korlátok építése 2892 kg (H2 vezetőkorlát 124 m)
— Töltéslezárások bontása, építése 1122 m
— Hídhoz csatlakozó utak, útcsatlakozások át/kiépítése magassági korrekciókkal, szélesítésekkel
— Híd és csatlakozó utak vízelvezetésének kiépítése 201 m
— Hídtartozékok (vizsgálólépcsők, surrantók, villámvédelem, magassági alappont, stb.) építése
A nyertes ajánlattevő által végzendő tervezési feladatok (provizórium tervezése és a műszaki leírásban meghatározott kiegészítő tervezési feladatok) a 322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. b) pont körébe nem tartozó tervezési feladatok. A rendelkezésre álló terveken felül a Vállalkozónak el kell készítenie minden olyan tervet, amely a kivitelezéshez szükséges, különös tekintettel a kivitelezés ütemezésére vonatkozó tervekre, valamint a megvalósítás során a szerződésszerű teljesítés érdekében szükségessé váló tervekre.
Ajánlatkérő biztosítja az alábbiakat:
— területhasználati engedély v. kisajátítás
— kezelői hozzájárulások, szakhatósági hozzájárulások
A dokumentációban nem szereplő, később felmerülő érintettek megkeresése a Vállalkozó feladata. A meglévőkön túl felmerülő és szükséges, ill. esetlegesen lejárt érvényességű kezelői hozzájárulásokat (pl. vízügyi, természetvédelmi, közműkezelői, stb.) tehát a Vállalkozónak kell beszereznie.

Eljárás
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2020/S 039-091518

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 245 540 021 💰

Kiegészítő információk
További információk

“A szerződésmódosítás megkötésének a napja: 2020.11.25. A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (6) bekezdés”
Forrás: OJS 2020/S 237-582480 (2020-12-01)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-06-19)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Postacím: Fényes Elek Utca 7-13

Objektum
Leírás
A beszerzés leírása:
“Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges...”

A beszerzés leírása

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges átépítése, híd jobb oldalán provizórium terveztetésével és kivitelezésével együtt, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint
Teljes felszerkezet csere, a meglévő alépítmények részleges átépítésével, szélesítésével, útcsatlakozások magassági korrekciója (az új vízügyi előírások miatt kb. 0,60 m-rel emelkedik a pályaszint). A tervezett híd a régi híd helyén, annak alépítményeit felhasználva készül. A felszerkezet a régivel azonos támaszközű monolit vasbeton lemezszerkezet.
A tervezett híd főbb adatai:
- Teherbírás: „A” (e-UT 07.01.12:2011)
- Keresztezési szög: 65,00°
- Támaszköz: 13,00 + 17,00 + 13,00 m
- Szabad nyílás: 11,98m-16,04m-11,98m
- Szerkezeti hossz: 43,80 m
- Keresztmetszet: 2,09 + 10,13 + 0,50 = 12,72 m
- Keresztesések: kocsipálya 2,5% (kétoldali), kiemelt szegély 4,0%, gyalogjárda 4,0%
- Hosszesés: változó, Rd=1200m
- Alapozás: süllyesztett, Ø300 cm es kör alaprajzú, 15 cm falvastagságú vasbeton előregyártott egyedi kútalapok, a kéregelemek 50cm magasak.
- Felszerkezet: monolit vasbeton lemez, vastagsága a mélyvonalban 50cm, a tetőpontban 62cm. A pillérek fölött a vasbeton lemez kiékelt. A kiékelés 25cm magas lesz, a kiékelések hídtengely irányú hossza 2,80m.
Főbb beavatkozások és mennyiségek:
- 45 m hosszú közúti provizórium tervezése, megépítése, 240 napon keresztül történő üzemeltetése, majd bontása
- Alépítmények átalakítása részleges visszabontással, kútalapozással, szélesítéssel
- A monolit vasbeton lemez felszerkezet teljes elbontása 197 m3, majd újjáépítése 340 m3
- Szigetelés 578m2- és burkolatrendszer 54 m3 építése
- Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal 176 m2
- Járda, kiemelt szegély építése 100 m3 védőbevonatokkal 459 m2
- Korlátok építése 2892 kg (H2 vezetőkorlát 124 m)
- Töltéslezárások bontása, építése 1122 m3
- Hídhoz csatlakozó utak, útcsatlakozások át/kiépítése magassági korrekciókkal, szélesítésekkel
- Híd és csatlakozó utak vízelvezetésének kiépítése 201 m
- Hídtartozékok (vizsgálólépcsők, surrantók, villámvédelem, magassági alappont, stb.) építése
A nyertes ajánlattevő által végzendő tervezési feladatok (provizórium tervezése és a műszaki leírásban meghatározott kiegészítő tervezési feladatok) a 322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. b) pont körébe nem tartozó tervezési feladatok. A rendelkezésre álló terveken felül a Vállalkozónak el kell készítenie minden olyan tervet, amely a kivitelezéshez szükséges, különös tekintettel a kivitelezés ütemezésére vonatkozó tervekre, valamint a megvalósítás során a szerződésszerű teljesítés érdekében szükségessé váló tervekre.
Ajánlatkérő biztosítja az alábbiakat:
- területhasználati engedély v. kisajátítás
- kezelői hozzájárulások, szakhatósági hozzájárulások
A dokumentációban nem szereplő, később felmerülő érintettek megkeresése a Vállalkozó feladata. A meglévőkön túl felmerülő és szükséges, ill. esetlegesen lejárt érvényességű kezelői hozzájárulásokat (pl. vízügyi, természetvédelmi, közműkezelői, stb.) tehát a Vállalkozónak kell beszereznie.

A szerződés odaítélése
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Mária Utca 6
Postacím: Bocskai Út 73.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 245 540 021 💰

Kiegészítő információk
További információk

“A Szerződés módosítás aláírásának napja: 2023.05.24. Megrendelő a Szerződés XIV.1. pontjában foglaltak alapján 2021. május 26. napján írásban értesítette...”

A Szerződés módosítás aláírásának napja: 2023.05.24.
Megrendelő a Szerződés XIV.1. pontjában foglaltak alapján 2021. május 26. napján írásban értesítette Vállalkozót a Szerződés 2021. május 27. napján bekövetkező hatálybalépéséről.
Felek a jelen szerződésmódosítás keretében is rögzítik, hogy a munkaterület kivitelezésre történő átadása 2021. június 04. napján megtörtént. A Szerződés teljesítési időtartama alatt Megrendelő összesen két alkalommal élt a Szerződés III.2. pontja szerinti felfüggesztéssel, melyek eredményeként a Szerződés III.2. pontja szerinti véghatáridő 2023. április 16. napjára esett. Ezen határidőt szem előtt tartva, Vállalkozó 2023. április 05. napján kelt tájékoztatásában 2023. április 15. napjára készre jelentett, mely alapján Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást 2023. április 25. napján megkezdték. A műszaki átadás-átvételi eljárást Felek 2023. május 24. napján sikeresen lezárták, amelyről szóló jegyzőkönyv rögzítette, hogy a Vállalkozó teljesítése megfelelt a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek, illetőleg a Szerződés műszaki-kivitelezési teljesítésére a Szerződés III.2. pont szerint, határidőben sor került.
Vállalkozó 2023. május 09. napján az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján és a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendeletben (a továbbiakban: ÉKM rend.) foglalt előírásokra tekintettel szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő felé a Korm. rendelet szerinti rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedés 50 %-os mértékének szerződésben történő érvényesíthetőségére és elszámolására vonatkozóan.
A szerződés módosítás dátuma: 2023.05.24.
A szerződés módosítás jogcíme: Kbt. 135. § (12) bekezdése, Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján

Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2023/S 119-374759 (2023-06-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-13)
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 1 245 540 021 💰

Kiegészítő információk
További információk

“3. sz. szerződésmódosítás Szerződés módosítás aláírásának napja: 2023.08.23. Szerződés módosítás jogcíme: Kbt. 141 § (2) 1.3. Felek a Szerződést első...”

3. sz. szerződésmódosítás
Szerződés módosítás aláírásának napja: 2023.08.23.
Szerződés módosítás jogcíme: Kbt. 141 § (2)
1.3. Felek a Szerződést első alkalommal, 2020. november 25. napján módosították (1. sz. szerződésmódosítás), melyben Felek - a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásával - a Szerződés XIV.1. pontja szerinti bontó feltétel esetleges bekövetkezésének határidejét (azaz a hatálybalépés lehetséges legkésőbbi időpontját) módosították, növelték, tekintettel a fedezet forrásául szolgáló támogatási konstrukcióval kapcsolatos támogatói ügyintézés elhúzódására. Az 1. sz. szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1.4. Megrendelő a Szerződés XIV.1. pontjában foglaltak alapján 2021. május 26. napján írásban értesítette Vállalkozót a Szerződés 2021. május 27. napján bekövetkező hatálybalépéséről.
1.5. Vállalkozó 2023. május 09. napján az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján és a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendeletben (a továbbiakban: ÉKM rend.) foglalt előírásokra tekintettel szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő felé a Korm. rendelet szerinti rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedés 50 %-os mértékének szerződésben történő érvényesíthetőségére és elszámolására vonatkozóan.
1.6. Felek a Szerződést második alkalommal 2023. május 24. napján módosították (2. sz. szerződésmódosítás) (a továbbiakban a megkötött kivitelezési szerződés és az 1. és a 2. sz. szerződésmódosítás együttesen: Szerződés), melyben Felek a Szerződés hatályának fenntartásáról rendelkeztek és rögzítették, hogy a Szerződés a Vállalkozó általi 100 %-os műszaki teljesítést követően is hatályban marad az 1.5. pont szerinti szerződésmódosítási kezdeményezés kapcsán a Megrendelő által a Korm. rend. szerint kérelmezett szakvélemény mindkét Fél általi kézhezvételét követő 30. napig, annak érdekében, hogy a szükséges feltételek fennállása esetén a Kbt. 141. §-a szerinti újabb szerződésmódosítás elkészíthető és aláírható legyen.
1.7. Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett szerződésmódosítási kérelem vonatkozásában a Korm. rend. 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kérvényezte az illetékes minisztériumtól a Korm. rend. szerinti szakvélemény kiadását. A kérvényezett szakvéleményt az illetékes Építési és Közlekedési Minisztérium 2023. július 24. napján küldte meg Megrendelő részére, míg Megrendelő 2023. július 25. napján továbbította azt Vállalkozó részére, így ezen dátum tekintendő a mindkét Fél általi kézhezvétel időpontjának.
1.8. Az illetékes Építési és Közlekedési Minisztérium az 1.7. pontban említett, EPAT/5012-3/2023/ÉPGHÁT iktatószámú szakvéleményében megállapította, hogy a Korm. rend. alapján számított szerződésmódosításban érvényesíthető növekmény maximális megengedett mértéke nettó 62 086 585,- Ft, mely megállapítást Felek a Szerződés vonatkozásában irányadónak tekintenek.
1.9. Fentiekkel összhangban Felek egyetértően megállapítják, hogy a Szerződés újabb módosítása vált szükségessé. E körben Felek hivatkoznak a Szerződés XIV.2. pontjában foglaltakra, mely szerint: „A szerződő felek a Kbt. 141. §, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést.”
1.10. Felek az 1.7. pontban foglaltak alapján egyetértően megállapítják, hogy a Szerződés időbeli hatálya 2023. augusztus 24. napjáig terjed, így jelen szerződésmódosításra a Szerződés időbeli hatálya alatt kerül sor.

Forrás: OJS 2023/S 179-559501 (2023-09-13)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

Mérnöki és építési munkák

Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

Hídépítés

Hidak építési munkái

Kapcsolódó keresések 🔍

Régió: Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Alföld és Észak Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén

Szállítók: Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő... Egomax Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Termékek/szolgáltatások: Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Mérnöki és építési munkák Hidak, alagutak, aknák és aluljárók... Hídépítés Hidak építési munkái Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák